围墙修缮工程施工合同协议书范本.docx

1、第 1页 共 6页 编号： 围墙修缮工程施工合同 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 第 2页 共 6页 发包方（甲方） ： 承包方（乙方） ： 根据中华人民共和国合同法、 中华人民共和国建筑法、 建筑工程施工合同示范文本及其 他相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经甲乙双方友好 协商，达成一致意见，签订本合同，以兹共同遵守。 第1条 工程名称、工程地点 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 第2条 承包范围、承包方式 2.1 承包范围：工程范围包括地基和水泥砖，由西侧至北侧。 2.2 承包方式：包工包料。 第3条 合同价款 3.1 本合同总价：元，（大写）：元

2、整。 3.2 本合同价款包括施工所需要的全部费用，包人工、包机械、包材料、包工期、包质量、包安 全文明、包措施费、包施工用水用电费、已完成工程的成品保护费、可能发生的材料的二次搬运 费等施工中须发生的一切费用以及管理费、利润等全部费用。 第 4 条 工期 4.1 工期：日历天，开始工作日期为年月日。 4.2 因乙方原因，不能按期开工或中途无故停工，影响施工进度，工期不予顺延。 4.3 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、及不可抗力因素影响，导致连续停工小 时以上，经甲方审核确认并加盖甲方公章后工期相应顺延，但甲方不承担乙方由此造成的窝工、 第 3页 共 6页 停工损失。 第5条 工程变更

3、根据工程需要，甲方下发的设计变更通知单，乙方不得拒收，并严格按照变更要求进行施工。若 增加工程施工量，工程费用另外计算。 第6条 竣工结算 工程完工经验收合格后，按实际验收合格的工程进度进行结算。 第7条 付款方式 7.1 乙方向甲方提供账号，甲方以银行划款的方式进行结算。 7.2 乙方将围墙墙体全部完工后甲方支付工程款元。 7.5 甲方预留元（%）作为质保金，工程完工一年后支付。 第8条 甲方工作 8.1 开工前天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明一份，并向乙方进行现场交底， 办理施工所涉及的各种配合、协调工作。 8.2 指派后勤助理为甲方驻工地代表，联系电话：，负责合同履行。 对工程质

4、量、进度、安全进行监督检查，办理验收、变更、登记手续及其他事宜。 第9条 乙方工作 9.1 参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，制定施工方案和进度计划，交甲方审定。 9.2 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说 明进行施工，做好各项质量检查记录。 9.3 乙方自备管线设施，承担在本工程施工期间所发生的水费、电费。 9.4 承担在本工程施工期间所发生的安全事故、治安、刑事案件所造成的一切损失，并负全部法 律责任。 第 4页 共 6页 第10条 工程质量 10.1 工程质量：合格（符合国家现行有关规范及质量要求）。 10.2 符合设计要求。 10

5、.3按照有关法律、法规规定，乙方对所承包的工程质量负无限责任。 10.4 乙方每完成一项工程，必须经甲方验收合格，方准进入下道工序。 10.5 乙方应随时接受甲方对工程质量进行监督检查，因乙方施工的质量问题造成的损失及工期 延误，乙方承担全部责任及费用。 10.6 乙方必须遵守甲方制订的工程质量管理办法，对公司组织的三级大检查中发现的质量问题， 乙方必须认真进行整改、回复。 10.7 乙方承包的工程，在竣工验收后由于质量问题引起的索赔，甲方直接从质保金中扣除赔偿 金，不足部分，由乙方另行支付。 10.8 由于乙方施工质量存在瑕疵，造成工程质量重大缺陷或验收不合格，乙方承担全部责任及 费用。 第

6、11条 工程验收 11.1 由于乙方原因造成质量事故，返工费用由乙方承担，工期不予顺延。 11.2 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请。甲方自接到验收申请5 日内组织相关部门 进行联合验收。经验收合格后，办理移交手续。 第12条 安全文明 12.1 乙方施工前必须进行安全技术交底，保证安全用电，安全防护、负责对进场施工机械及工 具进行检测，确保机械工具安全。 12.2 乙方必须对工人进行三级安全教育且每周不少于两次安全知识培训。 12.3 因乙方违反安全操作规程导致工程损害或给甲方、第三人造成的损失，均由乙方承担责任 及费用。 12.4 乙方施工管理过程中所发生的安全伤亡事故，由乙方负全

7、部责任及费用。 第 5页 共 6页 12.5 乙方保证施工现场文明施工，建筑垃圾、生活垃圾随时清运出场。 12.6 乙方在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，应 向甲方提交安全防护措施方案，经甲方认可后方可实施。防护措施费由乙方承担。 第13条 材料供应 13.1 材料由乙方采购，如不符合质量要求，应禁止使用。若已使用，除无条件返工外对工程造 成的损失由乙方负责。 13.2 施工中甲方或监理有权抽查乙方采购尚未使用的材料，如发现乙方使用的材料、设备不符 合合同约定质量标准，乙方不得使用，已经使用的必须拆除重做，并将不合格材料清除出现场， 由此造成的损失及工期延

8、误的责任均由乙方承担。 第14条 违约责任 14.1 乙方不得出现违法分包及转包行为，否则，乙方应向甲方支付本合同价款10%的违约金。 14.2 因乙方原因，本合同无法继续履行时，甲方有权终止合同，乙方承担由此给甲方造成的全 部经济损失。 第15条 其他约定 本工程保修期为竣工后年，在保修期内出现质量问题时，甲方应第一时间通知乙方，若 乙方 24 小时内未进行维修，甲方可自行处理，所产生的一切费用均由乙方承担。 第16条 附则 16.1 本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律 效力。 16.2 与本合同有关的一切争议，由甲乙双方协商解决，协商不成，任何一方均应向合同签订地 人民法院起诉。 16.3 本合同项下一方致另一方的通知均应以书面形式发出；如以传真方式送交，则以发出方传 真机显示通知业已发送后24 小时后视为送达。