二级建造师考试-工程法规-练习题及答案-2020-共200题-第8套.pdf

1、二级建造师考试_工程法规_练习题及答案_2020_共 200 题_第 8 套单选题1. 根据建筑法 ，建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的， 对因该项承揽工程不符合规定的质量标准所造成的损失，由()A)建筑施工企业承担赔偿责任B)使用本企业名义的单位或者个人承担赔偿责任C)建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任D)建设单位、建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人共同承担责任答案:C解析:建筑法第六十六条规定，建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业

2、整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。单选题2. 发包人在接到承包人返还的保证金申请后， 应于()日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。A)7B)14C)15D)20答案:B解析:缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人向发包人中请返还保证金。 发包人在接到承包人返还保证金申请后， 应于 14 日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。 如无异议， 发包人应当在核实后 14 日内将保证金返还给承包人，逾期支付的，从逾期之日起，按照同期银行贷款利率计付利息，并

3、承担违约责任。 发包人在接到承包人返还保证金申请后 14 日内不予答复， 经催告后14 日内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。单选题3.建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证;但是， ()确定的限额以下的小型工程除外。A)省级人民政府环境保护主管部门B)市级以上人民政府建设行政主管部门C)省级人民政府建设行政主管部门D)国务院建设行政主管部门答案:D解析:本题考核的是建设工程施工许可证的领取。 建筑工程开工前， 建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证;但是，国务院建

4、设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。单选题4. 王某向李某借款 20 万元，借款期限 2 个月，由张某作为还款的保证人，但在保证合同中，保证人和债权人对保证方式和保证期间均未约定。根据担保法 ，张某承担保证责任的期间应为借款期限届满之日起()A)4 个月B)6 个月C)8 个月D)10 个月答案:B解析:担保法 第十九条规定， 当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。第二十六条规定，连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起 6 个月内要求保证人承担保证责任。单选题5.下面关于诉讼代理人的表述中，不正确的是( )。A

5、)当事人可以委托 12 人作为诉讼代理人B)委托他人代为诉讼，必须向法院提交授权委托书C)诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，不需要委托人的特别授权D)诉讼代理人代为进行和解，提起反诉和上诉，必须有委托人的特别授权答案:C解析:民事诉讼法规定，“诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权”。所以本题选 C。单选题6.下列行为属于行政处罚的是()。A)没收财产B)罚金C)撤职D)责令停产停业答案:D解析:本题考查行政处罚的种类。根据行政处罚法第 8 条的规定，行政处罚的种类包括：(1)警告;(2)罚款;(3)没收违法所得、没收非法财物;(4)责

6、令停产停业;(5)暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;(6)行政拘留;(7)法律、行政法规规定的其他行政处罚。根据上述规定，本题应选 D。没收财产、罚金属于刑罚，撤职属于行政处分。单选题7.当事人约定 3 名仲裁员组成仲裁庭的，第三名仲裁员由( )。A)仲裁委员会主任直接指定B)已确定的 2 名仲裁员共同指定C)当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定D)仲裁委员会主任兼任答案:C解析:当事人约定由 3 名仲裁员组成仲裁庭的， 应当各自选定 1 名或者各自委托仲裁委员会主任指定 1 名仲裁员，第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第三名仲裁员是首席仲裁员。单选题8.

7、某扩建工程建设单位因急于参加认证， 于 11 月 15 日未经检验就开始实施该工程，11 月 20 日承包人提交了竣工验收报告，11 月 30 日建设单位组织了竣工验收，12月 2 日竣工验收合格，则该工程的竣工日期为()。A)11 月 15 日B)11 月 20 日C)11 月 30 日D)12 月 2 日答案:A解析:建设工程未经竣工验收， 发包人擅自使用的， 以转移占有建设工程之日为竣工日期。单选题9.建筑工程一切险承保的危险与损害涉及面很广，但按国际惯例，下列情形属于除外的情形()。A)因设计错误(结构缺陷)而造成的损失B)灭火或其他救助所造成的损失C)由于工人、技术人员缺乏经验造成的

8、损失D)建筑材料在工地范围内的运输过程中遭受的损失答案:A解析:单选题10.依法应当招标的项目，在下列情形中，可以不进行施工招标的情形是()。A)技术复杂，有特殊要求的B)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的C)采购人自行建设、生产或者提供更为节省成本的D)需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则所需费用将大幅增加答案:B解析:本题考查的是建设工程法定招标的范围、 招标方式和交易场所。 可以不招标的施工项目包括涉及国家安全、 秘密或抢险救灾;用扶贫资金实行以工代赈使用农民工;主要施工技术采用特定专利或专有技术;依法能够自行建设、 生产或提供;需要向原中标人采

9、购，否则影响工程质量。单选题11.下面关于建设用地使用权，表述错误的是（） 。A)建设用地使用权存在于国家所有的土地上B)建设用地使用权可以存在于集体所有的农村土地上C)设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式D)设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记答案:B解析:根据物权法的规定，建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上，不包括集体所有的农村土地。设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拔等方式。设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记。建设用地使用权自登记时设立。故选项 B 正确。单选题12.某建筑设计单位未按照建筑工程质量、 安全标准进行设计的，

10、 受到当地建设行政主管部门的处罚。在对其的处罚项目中，不属于行政处罚的是( )。A)处 10 万元以上 30 万元以下的罚款B)责令停业整顿C)降低资质等级D)构成犯罪的，依法追究刑事责任答案:D解析:常见的行政处罚为警告、罚款、没收违法所得、取消投标资格、责令停止施工、责令停业整顿、降低资质等级、吊销资质证书等。依法追究刑事责任不属于行政处罚的范畴。故选项 D 正确。单选题13.下列关于工程承包活动相关连带责任的表述中，正确的是( )。A)联合体承包工程其成员之间的连带责任属约定连带责任B)如果分包单位是经业主认可的，总包单位对其过失不负连带责任C)工程总分包单位之间的连带责任是法定连带责任

11、D)负有连带义务的每个债务人都负有清偿部分债务的义务答案:C解析:工程总分包、联合体承包方式中各成员之间的连带责任都是法定的。故 A选项错误，总承包人分包工程需经业主方认可，包括在总承包合同中明确或分包时经业主认定两种方式，但这不影响总、分包人之间应负的连带责任，故 B 选项错误。此外，民法通则规定，负有连带义务的债务人都负有清偿债务的义务，当出现赔偿时，业主可向任何一方索赔，故 D 选项错误。单选题14.某建设单位于 2018 年 2 月 1 日领取施工许可证，由于某种原因工程未能按期开工，该建设单位按照建筑法规定向发证机关申请延期，该工程最迟应当在（ ）开工。A)2018 年 3 月 1

12、日B)2018 年 5 月 1 日C)2018 年 8 月 1 日D)2018 年 11 月 1 日答案:D解析:建筑法规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起 3 个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过 3 个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。单选题15.某施工企业在某工程项目的建设中， 经项目经理签字的材料款， 未能按时支付给材料供应商，则对此承担法律责任的主体是( )。A)施工企业B)项目经理C)材料供应商D)项目经理部答案:A解析:单选题16.甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司， 建

13、筑公司又将其中场地平整及土方工程分包给丙土方公司。在工程开工前，应当由（ ）按照有关规定申请领取施工许可证。A)乙建筑公司B)丙土方公司C)甲房地产开发公司和乙建筑公司共同D)甲房地产开发公司答案:D解析:建筑法第 7 条规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。单选题17.根据实施工程建设强制性标准监督规定 ，下列情形中不属于强制性标准监督检查内容的是( )。(2018.36)A)工程项目规划、勘察、设计、施工阶段是否符合强制性标准B)工程项目使用的材料、设备是否符合强制性标准C)工程管理人员是否熟悉强制性标准D)工程项

14、目的安全、质量是否符合强制性标准答案:C解析:强制性标准监督检查的内容包括：(1)工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准;(2)工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定;(3)工程项目采用的材料、 设备是否符合强制性标准的规定;(4)工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定;(5)工程项目采用的导则、指南、 手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定。【考点来源】2Z207012 监督检查的内容和方式单选题18.分期付款的买受人未支付到期货款的金额达到全部价款的（）的，出卖人有权要求解除合同。A)二分之一B)三分之一C)四分之一D)五分之一答案:D解析:分期付款的

15、买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的， 出卖人有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。出卖人解除合同的，可以向买受人要求支付该标的物的使用费。单选题19.某施工企业在某工程项目的建设中， 经项目经理签字的材料款， 未能按时支付给材料供应商，则对此承担法律责任的主体是( )。A)施工企业B)项目经理C)材料供应商D)项目经理部答案:A解析:单选题20.行政诉讼的程序不包括()。A)第一审程序B)第二审程序C)审判监督程序D)行政复议程序答案:D解析:单选题21.生产安全事故应急预案管理办法规定，生产经营单位制定的应急预案应当至少( )修订一次，预案修订情况应有记录并归档。A)每五年

16、B)每三年C)每年D)每半年答案:B解析:生产安全事故应急预案管理办法规定，生产经营单位制定的应急预案应当至少每三年修订一次，预案修订情况应有记录并归档。单选题22. 某高层建筑在地下桩基施工中，基坑发生坍塌，造成 10 人死亡，直接经济损失 900 余万元，本次事故属于（ ） 。A)重大事故B)特别重大事故C)较大事故D)一般事故答案:A解析:国务院生产安全事故报告和调查处理条例规定，根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级： （1）特别重大事故，是指造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤（包括急性工业中毒，下同） ，或者 1 亿元以上直

17、接经济损失的事故；（2）重大事故，是指造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤，或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故；所称的“以上包括本数，所称的“以下”不包括本数。单选题23.依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，()。A)自资格预审文件停止发售之日起不得少于 3 日B)自资格预审文件停止发售之日起不得少于 5 日C)自资格预审文件开始发售之日起不得少于 3 日D)自资格预审文件开始发售之日起不得少于 5 日答案:B解析:单选题24.关于建设单位的质量责任和义务，下列行为不符合建设工程质量管理条例规定的是()。A)应当依法将

18、施工图送审B)不得任意压缩合同工期C)进行装修时不得变动建筑主体和承重结构D)不得将建设工程肢解发包答案:C解析:本题考查建设单位的质量责任和义务。根据建设工程质量管理条例 ，建设单位的质量责任和义务主要包括： 依法对工程进行发包的责任;依法对材料设备进行招标的责任;提供原始资料的责任;不得干预投标人的责任;送审施工图的责任;委托监理的责任;确保提供的物资符合要求的责任;不得擅自改变主体和承重结构进行装修的责任;依法组织竣工验收的责任。综上，本题选 C，因为建设单位并不是不能改变主体和承重结构进行装修，而是要依法进行，具体是指：涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设

19、计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案;没有设计方案的，不得施工。单选题25.甲乙双方的合同纠纷于 2014 年 8 月 7 日开庭仲裁，9 月 4 日，经仲裁庭调解，双方达成了调解协议， 10 月 4 日仲裁庭根据调解协议制定了调解书， 10 月 6 日调解书交由双方签收，根据仲裁法有关规定，则下列说法正确的是( )。A)该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力B)该调解书自 2014 年 10 月 4 日产生法律效力C)若当事人签收调解书后，则申请人应撤回仲裁申请D)申请人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请答案:A解析:根据仲裁法的规定，调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协

20、议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力。调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决。单选题26. 某高层住宅工程结构设计合理使用年限为 50 年，屋面防水为一级，设计使用年限为 15 年，工程于 2014 年 8 月 5 日竣工验收合格并交付使用，施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中不符合法律法规要求的是（ ） 。A)基础工程的保修期限为该工程的合理使用年限B)屋面防水工程的保修期限为 7 年C)供热系统的保修期限为自 2014 年采暖期起，到 2016 年采暖期结束日止D)电气管线、给水排水管道、装修工程的保修期限为 1 年

21、答案:D解析:本题涉及的考点是建设工程质量保修书的主要内容。 建设工程质量管理条例规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5 年；供热与供冷系统，为 2 个采暖期、供冷期；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为 2 年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。单选题27.按照上位法与下位法的法律地位与效力，下列说法中错误的是( )。A)建筑法高于建设工程质量管理条例B)建设工程质量管理条例高于注册建造师管理规定C)建设工程安全生产

22、管理条例高于建设工程施工现场管理规定D)北京市建筑市场管理条例高于河北省建筑市场管理条例答案:D解析:单选题28.建设工程发生质量事故， 有关单位应当在规定的时限内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。规定的时限为( )。A)6 小时B)12 小时C)24 小时D)48 小时答案:C解析:建设工程质量管理条例规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在 24 小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。故选项 C 正确。单选题29.仲裁调解书应于()生效。A)仲裁庭作出时B)双方达成合意时C)仲裁调解书送达时D)双方签收调解书后答案:D解析:单选题30.施工单位的下列行为中，属于承揽业务

23、不良行为认定标准的是()。A)以欺骗手段取得资质证书承揽工程的B)未在规定期限内办理资质变更手续的C)涂改、伪造、出借、转让建筑业企业资质证书的D)不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的答案:D解析:本题考核的是承揽业务不良行为认定标准。承揽业务不良行为认定标准：(1)利用向发包单位及其工作人员行贿、 提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的;(2)相互串通投标或与招标人串通投标的，以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的;(3)以他人名义投标或以其他方式弄虚作假， 骗取中标的;(4)不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的;(5)将承包的工程转包或违法分包的。单选题31

24、.初始注册者，可自资格证书签发之日起()年内提出申请。A)3B)5C)7D)10答案:A解析:本题考核的是初始注册的时限。初始注册者，可自资格证书签发之日起 3年内提出申请。 逾期未申请者， 须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。单选题32.1 建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为 6 个月到年， 但针对具体情况有不同的规定。对此，下列表述中正确的是( )。A)良好行为记录信息的公布期限为 5 年B)企业整改经审核确有实效的，可以缩短公布期限，但最短不得少于 3 个月C)招标投标违法行为记录的公告期限为 1 年，但行政处罚限定当事人投标资格的期限少于 1 年的例外D)需要同时在地方

25、和全国公布的不良行为记录，公布期限可以不同答案:B解析:单选题33. 根据建设工程安全生产管理条例 ，对于施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案，工程监理单位应当重点审查()A)是否保证安全费用足额到位B)是否能达到施工进度与工程质量要求C)是否达到工程安全级别要求D)是否符合工程建设强制性标准答案:D解析:建设工程安全生产管理条例第十四条规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。施工组织设计中应当包括安全技术措施和施工现场临时用电方案，对基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除、爆破工程等达到一定规

26、模的危险性较大的分部分项工程，还应当编制专项施工方案。工程监理单位要对这些安全技术措施和专项施工方案进行审查，重点审查是否符合工程建设强制性标准;对于达不到强制性标准的，应当要求施工单位进行补充和完善。单选题34.在买卖合同中， 出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物， 除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自（ ）时起由买受人承担。A)标的物交付B)合同成立C)合同生效D)支付贷款答案:B解析:一般情况下， 买卖合同标的物毁损灭失风险在交付前由出卖人承担， 交付后买受人承担；但是买卖在途货物的，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。因此 B 正确。单选题35.

27、关于和解的说法，正确的是( )。(2019.56)A)和解达成的协议不具有法律效力B)和解协议必须采用书面形式C)和解达成的协议不具有强制执行力D)达成和解后当事人不得再行起诉答案:C解析:和解达成的协议具有法律效力，但不具有强制执行力，A 错误 C 正确。和解达成协议，在形式上既可以是口头的，也可以是书面的，B 错误。达成和解后当事人可以另行起诉。单选题36.物权变更自登记时发生法律效力的是()。A)船舶所有权B)建设用地使用权C)机动车所有权D)地役权答案:B解析:本题考核的是建设用地使用权的设立。 设立建设用地使用权的， 应当向登记机构申请建设用地使用权登记。建设用地使用权自登记时设立。

28、登记机构应当向建设用地使用权人发放建设用地使用权证书。单选题37.按照 建筑施工场界环境噪声排放标准 ， 建筑施工场界环境噪声排放限值为( )。A)昼间 50dB(A)，夜间 70dB(A)B)昼间 65dB(A)，夜间 50dB(A)C)昼间 70dB(A)，夜间 55dB(A)D)昼间 75dB(A)，夜间 60dB(A)答案:C解析:建筑施工场界环境噪声排放标准对于噪声限值做了修订。建筑施工过程中场界环境噪声排放限值是昼间 70 分贝，夜间 55 分贝，夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于 15 分贝。昼间是指 6：00 至 22:00 之间的时段;夜间，是指晚22 点至早 6 点之间

29、的期间。单选题38.招标投标法规定，招标人应当在招标文件中载明投标有效期。投标有效期从( )起算。A)招标公告发布之日B)领取招标文件之日C)提交投标文件的截止之日D)资格预审结束之日答案:C解析:招标人应当在招标文件中载明投标有效期。 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。单选题39.根据注册建造师管理规定第 15 条的规定，下列不属于不予注册的法定情形的是()。A)甲被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满 2 年B)乙因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5 年C)丙在申请注册之日前 3 年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故

30、D)丁现年已 61 周岁答案:D解析:申请人有下列情形之一的，不予以注册：(1)不具有完全民事行为能力的;(2)申请在两个或者两个以上单位注册的;(3)未达到注册建造师继续教育要求的;(4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的;(5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满 5 年的;(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满 3 年的;(7)被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满 2 年的;(8)在申请注册之日前 3 年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的;(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求

31、的;(10)年龄超过 65 周岁的;(11)法律、 法规规定不予注册的其他情形。因此，只有 D 项符合题干要求。单选题40.施工企业取得法人资格的时间为( )日。A)注册资金到位B)公司成立C)工商行政管理机关核准登记D)建设行政主管部门颁发资质证书答案:C解析:施工企业是以盈利为目的的企业法人， 必须依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格，即工商登记意味着企业法人成立。单选题41.经当事人申请，下列人员应当进行回避的是()。A)陪审员沈某与被告公司法定代表人是高中同学B)审判员刘某曾受到法院的纪律处分C)证人李某与原告王某有亲戚关系D)鉴定人陈某系审判员刘某的大学同学答案:A解析:审判

32、人员、书记员、翻译人员、鉴定人、勘验人有下列情形之一的，必须回避，当事人有权用口头或者书面方式申请回避：(1)是本案当事人或者当事人、诉讼代理人的近亲属;(2)与本案有利害关系的;(3)与本案当事人有其他关系，可能影响对案件公正审理的，A 项即属于这种情况。单选题42.甲和乙签订了材料运输合同， 乙又与丙签订联运合同， 由乙和丙以水路和公路的方式进行联运，甲向乙支付了运费。途经丙运输区段时，由于司机疲劳驾驶使货车侧翻，导致部分材料被毁。对此，下列说明中正确的是()。A)丙应对此承担全部责任B)应由乙承担全部责任C)乙和丙对此承担连带责任D)甲直接要求丙赔偿损答案:B解析:本题考查的是多式联运合

33、同。 多式联运经营人可以与参加多式联运的各区段承运人就多式联运合同的各区段运输约定相互之间的责任，但该约定不影响多式联运合同经营人对全程运输承担的义务。所以，应该有多式联运经营人乙就运输材料的损坏对甲承担违约责任。单选题43.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的， 应以书面形式通知所有招标文件收受人，通知的时向应在要求提交文件截止时间至少()。A)5 日前B)10 日前C)15 日前D)20 日前答案:C解析:根据招标投标法的规定，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的， 应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少 15 日前， 以书面形式通知所有招标文件收受人。单选题4

34、4.对全国建设工程安全生产工作实施综合监督管理的是()。A)国务院负责安全生产监督管理的部门B)国务院建设行政主管部门C)安全生产监督管理的部门D)建设行政主管部门答案:A解析:本题考查安全生产的监督管理。根据安全生产法和建设工程安全生产管理条例的有关规定，国务院负责安全生产监督管理的部门，对全国建设工程安全生产工作实施综合监督管理，本题应选 A。单选题45.注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证，由()。A)注册单位保管、使用B)注册建造师保管，由单位使用C)注册单位保管，由本人使用D)注册建造师本人保管、使用答案:D解析:本题考核的是注册证书和执业印章的保管和使用。 注册证书和执业印章是

35、注册建造师的执业凭证，由注册建造师本人保管、使用。注册证书与执业印章有效期为 3 年。单选题46.下列法律责任中，属于民事责任承担方式的是（ ） 。A)警告B)吊销许可证C)责令停产停业D)停止侵害答案:D解析:A 可以是行政处罚，也可以是行政处分。B 和 C 是行政处罚，行政处罚的种类有：（1） 警告； （2） 罚款； （3）没收违法所得，没收非法财物； （4）责令停产停业； （5）暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照； （6）行政拘留； （7）法律、行政法规规定的其他行政处罚。D 是民事责任的承担方式。 民法总则规定，承担民事责任的方式主要有： （1）停止侵害； （2）排除妨碍； （3）消

36、除危险； （4）返还财产； （5）恢复原状； （6）修理、重作、更换； （7）继续履行；（8）赔偿损失； （9）支付违约金； （10）消除影响、恢复名誉； （11）赔礼道歉。【考点来源】2Z201092 建设工程民事责任的种类及承担方式单选题47.合同中关于()的条款的效力具有相对独立性， 不受合同无效、 变更或者终止的影响。A)违约责任B)解决争议C)价款或酬金D)数量和质量答案:B解析:单选题48.施工企业将工程隐蔽部位覆盖后， 建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查 的，其费用、工期和利润的承担原则是( )。(2018.24)(教材已删除)A)经检查证明工程质量不符

37、合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期B)经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用，建设单位承担延误的工期C)经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润D)经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期答案:A解析:承包人覆盖工程隐蔽部位后， 发包人或监理人对质量有疑问的， 可要求承包人对已覆盖的部位进 行钻孔探测或揭开重新检查， 承包人应遵照执行， 并在检查后重新覆盖恢复原状。 经检查证明工程质量符 合合同要求的， 由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期， 并支付承包人合理的

38、利润;经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。单选题49.下列不属于施工企业资质法定条件的是()。A)有符合规定的注册资本B)有符合规定的专业技术人员C)有符合规定的工程质量保证体系D)有符合规定的技术装备答案:C解析:本题考核的是施工企业资质的法定条件。 施工企业资质的法定条件： 有符合规定的注册资本;有符合规定的专业技术人员;有符合规定的技术装备;有符合规定的已完成工程业绩。单选题50.某建设单位发包的工程由乙包工头借用甲施工企业的资质中标并签订施工合同，工程竣工验收质量合格，乙包工头要求按合同约定支付工程款，则( )。A)合同无效，不应支付工程款

39、B)合同无效，应参照合同约定支付工程款C)合同有效，不应支付工程款D)合同有效，应参照合同约定支付工程款答案:B解析:没有资质的实际施工人借用建筑施工企业的名义所签订的合同属于违反合同法的规定，即违反法律、行政法规的强制性规定，该合同应认定无效。根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释的规定：建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予以支持。故选项 B 正确。单选题51.某建设工程实行工程总承包，总包单位将起重机械安装拆卸工程.深基坑工程.附着式升降脚手架等分包给了专业分包单位，关于其安全专项施工方案的编写，说法正确的是

40、()。A)可以由总承包单位或分包单位编写B)必须由总承包单位编写C)必须由分包单位编写D)由总包单位会同分包单位一同编写答案:A解析:建筑工程实行施工总承包的， 专项方案应当由施工总承包单位组织编制。 其中，起重机械安装拆卸工程、深基坑工程、附着式升降脚手架等专业工程实行分包的，其专项方案可由专业承包单位组织编制。单选题52. 甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行中与乙公司达成和解协议。和解协议约定：将乙所欠 220 万元债务减少为 200 万元，乙自协议生效之日起 2 个月内还清。下列说法中，错误的是（ ） 。A)甲乙双方可以将执行和解协议提交法院执行局B)法院可以依据规定裁定中止原

41、生效法律文书执行C)协议生效 2 个月后，乙并未履行协议的约定，甲可向法院申请恢复原判决的执行D)协议生效 2 个月后，乙并未履行协议的约定，甲应向乙住所地法院提起民事诉讼答案:D解析:A 正确。执行中当事人可以自愿协商达成和解协议，依法变更生效法律文书确定的权利义务主体、履行标的、期限、地点和方式等内容。B 正确。和解协议达成后，有规定情形的，人民法院可以裁定中止执行。C 正确，D 错误。被执行人一方不行执行和解协议的，申请执行人可以申请恢复执行原生效法律文书，也可以就履行执行和解协议向执行法院提起诉讼。单选题53. 工程建设国家标准实施后，其复审周期一般为（ ）年。A)3B)4C)5D)6

42、答案:C解析:在国家标准实施后 5 年进行 1 次复审。国家标准复审后，标准管理单位应当提出其继续有效或者予以修订、废止的意见，经该国家标准的主管部门确认后报国务院工程建设行政主管部门批准。单选题54.根据仲裁法的规定，仲裁实行一裁终局制，这体现了仲裁的()特点。A)保密性B)快捷性C)经济性D)独立性答案:B解析:根据仲裁法的规定，仲裁实行一裁终局制，仲裁裁决一经做出即发生法律效力。这使得当事人之间的纠纷能够迅速得以解决。这体现了仲裁快捷性的特点。单选题55. 甲施工单位以当地住建委违法行使责令停产停业的行政处罚权力为由，提起行政诉讼并同时提出国家赔偿，下列关于行政诉讼和赔偿的说法，正确的是

43、（ ） 。A)甲施工单位应先行行政复议才能提出行政诉讼B)甲施工单位不得在提起行政诉讼的同时提出国家赔偿C)甲施工单位提出行政诉讼的期限不得超过自知道该行政处罚决定作出之日起 2年D)甲施工单位提出国家赔偿的期限不得超过自知道该行政处罚决定作出之日起 2年答案:D解析:A 错误，行政复议不是行政诉讼的必要前置程序。B 错误，施工单位可以在提起行政复议或诉讼时一并就行政侵权提出国家赔偿。C 错误，直接提出行政诉讼的，自自知道该行政行为之日起 6 个月内单选题56.某场馆工程的质量保修书的保修期限中，符合行政法规强制性规定的是()。A)主体结构工程为 10 年B)供热与供冷系统为 3 年C)屋面防

44、水工程为 3 年D)有防渗漏要求的房间和内外墙为 2 年答案:B解析:本题考核的是建设工程质量的最低保修期限。 建设工程质量管理条例规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5 年;(3)供热与供冷系统，为 2 个采暖期、供冷期;(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为 2 年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。单选题57.按照一定标准，划分上下级法院之伺受理第一审民事案件分工和权限的管辖是()。A)级别管辖B

45、)地域管辖C)专属管辖D)指定管辖答案:A解析:本题考查民事诉讼的法院管辖。级别管辖，是指按照一定标准，划分上下级法院之间受理第一审民事案件的分工和权限，本题应选 A。单选题58.根据 2015 年立法法的最新修改，下列事项只能制定法律的有( )。A)对国有财产的征收B)限制财产的强制性措施和处罚C)税收基本制度D)行政基本制度答案:C解析:立法法规定，只能制定法律的有：(1)国家主权的事项;(2)各级人民代表大会、人民政府、人民法院和人民检察院的产生、组织和职权;(3)民族区域自治制度、特别行政区制度、基层群众自治制度;(4)犯罪和刑罚;(5)对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处

46、罚;(6)税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度;(7)对非国有财产的征收;(8)民事基本制度;(9)基本经济制度以及财政、海关、金融和外面的基本制度;(10)诉讼和仲裁制度;(11)必须由全国人民代表大会及其常务委员会制定法律的其他事项。单选题59.王某与张某签订了二手房屋买卖合同， 王某按约定支付了购房款。 张某的妹妹知道后对王某购置的房屋主张部分权利，并得到了张某的认可。对此，王某向张某提出了索赔要求，张某应（ ） 。A)承担权利瑕疵担保责任B)与王某签订补充合同C)承担物的瑕疵担保责任D)不承担任何责任答案:A解析:合同法第 150 条规定出卖人就交付的标的物负有保证第三人

47、不向买受人主张任何权利的义务。如果出卖人对于出卖的标的物没有所有权或处分权，或者没有完全的所有权或处分权，或者其处分涉及第三人的物权、知识产权等权益，则称其标的物存在权利瑕疵，出卖人因此应当承担权利瑕疵担保责任。张某隐瞒了与妹妹共有房产的事实，张某对出卖的房屋没有完全的所有权或处分权，故该房屋存在权利瑕疵，张某应当承担权利瑕疵担保责任。故选项 A 正确。单选题60. 下列关于著作权保护期的说法中，错误的是()A)作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制B)公民作品的发表权、使用权和获得报酬权的保护期，为作者终生及其死后 50 年C)公民合作作品的发表权、使用权和获得报酬权的保护期，

48、截止于最后死亡的作者死亡后第 50 年的 l2 月 31 日D)法人或者其他组织作品的发表权、 使用权和获得报酬权的保护期为 50 年， 截止于作品创作完成后的第 50 年的 l2 月 31 日答案:D解析:著作权的保护期由于权利内容以及主体的不同而有所不同。 其中， 法人或者其他组织的作品、著作权(署名权除外)由法人或者其他组织享有的职务作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期为 50 年，截止于作品首次发表后第 50 年的12 月 31 日，但作品自创作完成后 50 年内未发表的，不再受著作权法保护。故选项D 错误。单选题61.关于投标保证金的说法，正确的是（ ） 。A)投标保证金有效期

49、应当与投标有效期一致B)招标人最迟应在书面合同签订后 10 日内向中标人退还投标保证金C)投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当返还投标保证金D)依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金形式提交投标保证金的，可以从其任意账户转出答案:A解析:A 正确，投标保证金有效期应当与投标有效期一致。B 错误，招标人最迟应当在书面合同签订后 5 日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。C 错误，投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。D 错误，依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。【考点来源】2Z20

50、3013 投标人、投标文件和投标保证金单选题62.工程监理单位在实施监理过程中， 发现存在一定程度的安全事故隐患， 应当()。A)要求施工单位整改B)要求施工单位暂时停止施工C)及时报告建设单位D)及时向有关主管部门报告答案:A解析:建设工程安全生产管理条例规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的， 应当要求施工单位整改;情况严重的， 应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或不停止施工的，工程监理单位应及时向有关主管部门报告。单选题63.对于非施工单位原因造成的质量问题，应当由( )返修，( )承担责任A)建设单位 建设单位B)建设单位 责任方C)