二级建造师考试-工程法规-练习题及答案-2022-共200题-第3套.pdf

1、二级建造师考试_工程法规_练习题及答案_2022_共 200 题_第 3 套单选题1.工程建设国家标准分为强制性标准和推荐性标准。下列不属于强制性标准的是( )。A)工程建设施工（包括安装）及验收通用的综合标准B)工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准C)工程建设通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准D)工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法标准答案:C解析:根据工程建设国家标准管理办法的规定，下列标准属于强制性标准：(1)工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准；(2)工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准；(3)

2、工程建设重要的通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准；(4)工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准；(5)工程建设重要的通用的信息技术标准；(6)国家需要控制的其他工程建设通用的标准。强制性标准以外的标准是推荐性标准。故选项 C 正确。单选题2.某工程施工合同中约定 2012 年 11 月 20 日竣工，并于 1 个月内交付给发包方使用，但是施工过程中由于承包方管理不善的原因，造成工程拖期 3 个月，发包方在合同约定的竣工日期后 2个月时，未经验收直接使用和占有了该工程，因此，该工程的竣工日期为（ ） 。A)2012 年 11 月 20 日B)2012 年 12 月

3、20 日C)2013 年 1 月 20 日D)2013 年 2 月 20 日答案:C解析:根据题目条件可以进行推定，所约定的竣工日期为 2012 年 11 月 20 日，但承包方的原因导致拖期 3 个月，则竣工日期应为 2013 年 2 月 20 日，但是建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期，题目中发包方在合同约定的竣工日期后两个月时，也就是 2013 年 1 月 20 日，直接占该工程，因而，这个日期才是最终的竣工日期。单选题3.下列各项中，当事人可以以书面形式约定案件管辖法院的纠纷是()。A)继承纠纷B)抚养权纠纷C)劳动纠纷D)建设工程承包纠纷答案:D

4、解析:根据民事诉讼法的规定，合同的当事人可以在书面合同中协议选择案件的管辖法院，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。协议管辖仅适用于合同纠纷。故选 D。单选题4. 根据劳动合同法 ，下列关于试用期规定的说法中，错误的是()A)无固定期限的劳动合同，约定的试用期不得超过 6 个月B)在试用期内，劳动者可随时解除劳动合同C)同一用人单位与同一劳动者只能约定 1 次试用期D)3 年以上固定期限的劳动合同，约定的试用期不得超过 6 个月答案:B解析:劳动合同法第十九条规定，劳动合同期限 3 个月以上不满 1 年的，试用期不得超过 1 个月;劳动合同期限 1 年以上不满 3 年的， 试用期不得超过

5、 2 个月;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过 6 个月。同一用人单位与同一劳动者只能约定 1 次试用期。 第三十七条规定， 劳动者提前 30 日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前 3 日通知用人单位，可以解除劳动合同。单选题5.第三方认证机构对施工企业质量管理体系实施的监督管理应每( )进行一次.A)一年B)三月C)半年D)三年答案:A解析:本题考査的是企业质量管理体系的认证与监督。企业获准认证的有效为三年。企业获准认证后，应经常性的进行内部审核，保持质量管理体系的有效性，并每年一次接受认证机构对企业质量管理体系实施的监督管理，参见教材 P16

6、1。单选题6.下列不属于用益物权的是()。A)土地所有权B)建设用地使用权C)土地承包经营权D)地役权答案:A解析:用益物权是指权利人对他人所有的不动产或者动产， 依法享有占有、 使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。单选题7.下列组织中，不具有法人资格的组织是()。A)大学B)项目经理部C)公司D)社团答案:B解析:单选题8.某施工项目总承包招标， 合同估算价为人民币 4000 万元， 则要求投标方提供的投标保证金数额最高应为()元。A)240 万B)120 万C)80 万D)20 万答案:C解析:投标保证金不得超过招标项目估算价的 2%，且不得

7、超过 80 万。单选题9.关于抵押的说法，正确的是()。A)当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围B)抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变C)转让抵押物的价款只需高于担保债权即可D)抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让答案:A解析:本题考查的是抵押权、质押、留置权、定金的规定。选项 B，抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变;选项 C，没有此项规定，对于转让抵押物，需要征得抵押权人的同意;选项 D，不可以单独转让。单选题10.下列财产中，不能作为抵押财产的是()。A)正在建造的船舶B)在建工程项目C)城市土地使用权D)被法院扣押的车辆答案:D解析:本题考查的是抵押权。根据担保法

8、的规定，下列财产不得抵押：(1)土地所有权;(2)耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权;(3)学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施;(4)所有权、使用权不明或者有争议的财产;(5)依法被查封、扣押、监管的财产;(6)依法不得抵押的其他财产。单选题11.某工程项目工期计划为 18 个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为 86 万元， 在合同没有约定或约定不明情况下， 建设单位预付该部分费用至少应为（） 。A)25.8 万B)34.4 万C)43 万D)51.6 万答案:A解析:建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使

9、用管理规定中规定，建设单位与施工单位在施工合同中对安全防护、文明施工措施费用预付、支付计划未作约定或约定不明的，合同工期在一年以内的，建设单位预付安全防护、文明施工措施项目费用不得低于该费用总额的 50%；合同工期在一年以上的（含一年） ，预付安全防护、文明施工措施费用不得低于该费用总额的 30%，其余费用应当按照施工进度支付。单选题12.某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由( )。A) 保险公司承担全部损失B) 保险公司承担除外责任以外的全部损失C) 业主自行承担全部损失D) 业主和保险公司协商

10、分担损失答案:C解析:因为该工程已经竣工验收，所以，保险人不再对其发生的损失承担责任，该损失应该由投保人自己承担。单选题13.建设工程合同纠纷由()的仲裁委员会仲裁。A)工程所在地B)仲裁申请人所在地C)纠纷发生地D)双方协商选定答案:D解析:单选题14.建筑工程施工许可管理办法规定，在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前应当依照本办法的规定，向()申请领取施工许可证。A)施工单位所在地的县级以上人民政府工商行政管理部门B)施工单位所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门C)工程所在地

11、的县级以上人民政府工商行政管理部门D)工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门答案:D解析:本题考核的是建设工程施工许可证的领取。 建筑工程施工许可管理办法规定，在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前应当依照本办法的规定，向工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。单选题15.关于借款合同的说法，正确的是（ ） 。A)借款合同是实践合同B)对支付利息的期限没有约定的，借款期限 1 年以上的，应当在每届满 1 年时支付C)自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或

12、约定不明确的，视为支付利息D)借贷双方约定的利率超过年利率 24%，则该借款的利息约定无效答案:B解析:自然人之间的借款合同， 自贷款人提供借款时生效。 自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或 者约定不明确的， 视为不支付利息。 借贷双方约定的利率未超过年利率24%，出借人请求借款人按照约定的利率支 付利息的，人民法院应予支持。单选题16.关于上位法与下位法法律效力的说法，正确的是( )。A)招标投标法实施条例高于招标公告发布暂行办法B)建设工程质量管理条例高于建筑法C)建筑业企业资质管理规定高于外商投资建筑业企业管理规定D)建设工程勘察设计管理条例高于城市房地产开发经营管理条例答案:A解析

13、:在我国法律体系中， 法律的效力是仅次于宪法而高于其他法的形式。 行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和法律， 高于地方性法规和部门规章。 地方性法规的效力，高于本级和下级地方政府规章。省、自治区人民政府制定的规章的效力，高于本行政区域内的设区的市、自治州人民政府制定的规章。自治条例和单行条例依法对法律、行政法规、地方性法规作变通规定的，在本自治地方适用自治条例和单行条例的规定。经济特区法规根据授权对法律、行政法规、地方性法规作变通规定的，在本经济特区适用经济特区法规的规定。部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间具有同等效力，在各自的权限范围内施行。单选题17.下列关于注册建造师信用档案的

14、表述中，错误的是( )。A)信用档案信息，主要由本人及其聘用单位向注册机关提供B)信用档案的内容包括其基本情况、业绩、良好行为、不良行为等C)信用档案中的不良行为记录，以建设单位和监理单位提供的信息为准D)信用档案信息按有关规定向社会公示答案:C解析:注册建造师信用档案应当包括注册建造师的基本情况、业绩、良好行为、不良行为等内容。违法违规行为、被投诉举报处理、行政处罚等情况应当作为注册建造师的不良行为记入其信用档案。注册建造师信用档案信息按照有关规定向社会公示。单选题18.某施工企业将采购的多种货物提交承运，其中包括有腐蚀性的危险物品。但是，该企业并未如实告知承运人。在运输过程中被检查发现后，

15、承运人被要求重新包装，因此支付了额外的包装费用，并造成承运人的其他损失。关于该承运人权利的说法，错误的有（ ） 。A)承运人有权要求托运人如实申报并妥善包装B)托运人对危险物品隐瞒不报，承运人有权拒绝运输C)承运人有权要求托运人支付额外的包装费用D)货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人有权要求支付运费答案:D解析:ABC 正确。D 错误。货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人不得要求支付运费；已收取运费的，托运人可以要求返还。单选题19.下列情况属于发生不当得利之债的是( )。A)施工单位向工人支付奖金B)施工单位为工人办理工伤保险C)施工单位为工人发放防暑降温费

16、D)建设单位因计算错误多支付给吴某三天工资答案:D解析:不当得利， 是指没有法律上或者合同上的依据， 有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。单选题20. 根据招标投标法 ，下列关于评标委员会组成的说法中，错误的是()A)评标由招标人依法组建的评标委员会负责B)依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为 7 人以上单数C)依法必须进行招标的项目，其评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的 2/3D)评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密答案:B解析:招标投标法

17、第三十七条规定，评标由一招标人依法组建的评标委员会负责。依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为 5 人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的 2/3。前款专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或者具有同等专业水平，由招标人从国务院有关部门或者省、自治区、直辖市人民政府有关部门提供的专家名册或者招标代理机构的专家库内的相关专业的专家名单中确定;一般招标项目可以采取随机抽取方式， 特殊招标项目可以由招标人直接确定。 与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会;已经进入的应当更换。评标委员会成员的名单在中标结果确定

18、前应当保密。单选题21. 在担保方式中，必须由第三人为一方当事人提供担保的是()A)保证B)抵押C)定金D)留置答案:A解析:担保的方式为保证、抵押、质押、留置和定金。其中，保证是指保证人书债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作保证人。保证人是除债权人和债务人以外的第三方人。而定金、留置担保只能是在合同当事人之间发生，而抵押可以是以第三人作为抵押人.也可以是债务人作为抵押人。单选题22.项目经理部行为的法律后果由()承担。A)企业法人B)项目经理C)总监理工程师D)施工单位主要负责人答案:A解析:本题考核

19、的是项目经理部行为的法律后果。 项目经理部行为的法律后果由企业法人承担。单选题23. 招标人发售资格预审文件、招标文件收取的费用可用于()A)补偿印刷、邮寄的成本支出B)补偿人工成本支出C)项目宣传成本支出D)必要的管理费答案:A解析:招标投标法实施条例第十六条规定，招标人发售资格预审文件、招标文件收取的费用应当限于补偿印刷、邮寄的成本支出，不得以营利为目的。单选题24.关于借款合同的说法，正确的是（ ） 。A)自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效B)借款合同为有偿合同C)借款合同必须采用书面形式D)借款合同自双方当事人签字盖章之日起生效答案:A解析:自然人之间的借款合同， 自贷款人提

20、供借款时生效。 自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或者约定不明确的，视为不支付利息。A 选项正确，D 选项错误；借款合同原则上为有偿合同（有息借款） ，也可以是无偿合同（无息借款） 。自然人之间的借款合同如果没有约定利息，贷款入主张利息的，人民法院不予支持。B 选项错误；借款合同采用书面形式，但自然人之间借款另有约定的除外。借款合同的内容包括借款种类、币种、用途、数额、利率、期限和还款方式等条款。C 选项错误。单选题25.根据建设工程质量管理条例 ，关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确的是( )。(2018.37)A)监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系B)监理单位对施工质量

21、实施监理，并对施工质量承担监理责任C)未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用D)施工图深化文件是监理工作的主要依据答案:B解析:A 错误， 建筑法 、 建设工程质量管理条例都规定，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。B 正确， 建设工程质量管理条例规定，工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。C 错误， 建设工程质量管理条例规定，工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施

22、工现场。未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。 D 错误，监理工作的主要依据是： (1)法律、 法规;(2)有关技术标准;(3)设计文件;(4)建设工程承包合同单选题26.施工单位依法对本企业的安全生产工作负全面责任的是( )。A)法定代表人B)技术负责人C)项目负责人D)安全管理部门负责人答案:A解析:施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。在这里，“主要负责人”是指对施工单位全面负责、有生产经营决策权的人，可以是法定代表人，也可以是总经理。单选题27

23、.某招标单位于 2015 年 5 月 1 日向中标人发出了中标通知书，双方于 2015 年 5月 15 日签订了施工合同。根据法律规定，招标人应当在（）前退还其他投标人的投标保证金。A)2015 年 5 月 5 日B)2015 年 5 月 20 日C)2015 年 5 月 25 日D)2015 年 6 月 1 日答案:B解析:招标人最迟应当在书面合同签订后 5 日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。单选题28.工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位( )。A)整改，并及时报告有关主管部门B)整改，并及时报告建设单位C)暂时停止施

24、工，并及时报告建设单位D)暂时停止施工，并及时报告有关主管部门答案:C解析:本题考核点为监理单位的事故隐患报告责任。 注意根据安全隐患的严重程度不同，判断监理单位采取的管理措施。 建设工程安全生产管理条例规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。单选题29.结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度应小于( )m。A)0.2B)0.5C)0.8D)1.0答案:B解析:对于施工现场的大气污染防治， 重点是防治扬尘污染。

25、 原建设部颁布的 绿色施工导则中规定：结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度小于 0.5米。单选题30.某施工合同约定质量标准为合格，监理工程师在巡视时要求承包人把活儿做得更细些，到时不会少了你们的。于是项目经理在施工中提高了质量标准，因此增加了费用，则该笔费用应由()承担。A)发包人B)承包人C)监理工程师D)承包人和发包人共同答案:B解析:本题考核的是合同的变更。当事人协商一致，可以变更合同。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。单选题31.下列法律责任中，属于民事责任承担方式的是()。A)警告B)罚款C

26、)支付违约金D)没收财产答案:C解析:本题考查的是民事责任的承担方式。警告、罚款属于行政责任，没收财产属于刑事责任，所以选项 A、B、D 均不正确。单选题32.关于建设工程质量管理条例规定的正常使用条件下建设工程最低保修期限，下列表述正确的是( )。A)供热与供冷系统为 2 年B)给排水管道为 5 年C)房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为 50 年D)外墙面的防渗漏为 5 年答案:D解析:建设工程质量管理条例规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间

27、、房间和外墙面的防渗漏，为 5 年;(3)供热与供冷系统，为 2 个采暖期、供冷期;(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为 2 年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。单选题33.28 岁女工张某已经怀孕 4 个月，可以对其进行的工作安排有( )。A)安排其从事高处、低温、冷水作业B)安排其从事矿山井下、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动C)安排其延长工作时间和夜班劳动D)安排其从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动答案:C解析:劳动法规定，禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排妇女在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动强度

28、的劳动以及其他孕妇禁忌从事的活动。禁止安排怀孕 7 个月以上的女职工，延长工作时间和夜班劳动，不适于该条的。单选题34.监理单位的主要安全责任之一是()。A)组织专家论证，审查深基坑专项施工方案B)申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料C)在设计方案中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议D)发现存在严重安全事故隐患时，要求施工单位停工并及时报告建设单位答案:D解析:单选题35.下列对于法人的表述中，正确的是（ ） 。A)法人可以分为营利法人和非营利法人B)营利法人从设立时起具有法人资格，无须经专门机构核准登记C)特别法人经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格D)

29、营利法人以取得利润并分配给股东等出资人为目的成立的法人答案:D解析:A 错误，法人分为营利法人、非营利法人和特别法人三大类。B 错误，营利法人经依法登记成立。依法设立的营利法人，由登记机关发给营利法人营业执照。营业执照签发日期为营利法人的成立日期。C 错误，机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组织法人， 为特别法人。 有独立经费的机关和承担行政职能的法定机构从成立之日起，具有机关法人资格，可以从事为履行职能所需要的民事活动。D 正确，以取得利润并分配给股东等出资人为目的成立的法人，为营利法人。公司一般为营利法人。单选题36.施工企业承建的办公大楼没有经过验

30、收，建设单位就提前使用，5 年后该办公楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是（ ）A)主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任B)由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任C)施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款D)超过 5 年保修期后，施工企业不承担保修责任答案:A解析:最高人民法院关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第 13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任

31、。因此施工单位应当承担保修责任。单选题37. 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释 规定，当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以()作为结算工程价款的根据。A)市场的平均价格B)类似项目的结算价格C)双方签订的备案合同D)双方达成的补充协议答案:C解析:本题考核的是签订合同。 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定，当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。单选题38.根据建设工程质量管理条例 ，下列

32、工程质量保修的说法，正确的是()。A)屋面防水工程，为 5 年B)保修期限双方不能自行约定C)保修范围双方不能自行约定D)建设工程超过合理年限后不能再进行使用答案:A解析:本题考查建设工程质量保修制度。 建设工程质量管理条例 第 39 条第 2款规定：“建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任”。 建设工程质量管理条例第 40 条规定了保修范围及其在正常使用条件下各自对应的最低保修期限，双方在进行约定时可以髙于该条规定的最低期限，即屋面防水工程最低保修期为 5 年，A 正确。另外，保修范围、保修

33、期限在满足法定要求的前提下，可以自行约定，B、C 错误。建设工程超过合理使用年限如继续使用，应依法采取相应措施，并非不能再使用，D 错误。单选题39.建设单位于 2018 年 2 月 15 日申请领取了施工许可证，但因项目拆迁受阻，工程于 2019 年2 月 22 日才决定开工。则建设单位（ ） 。A)向发证机关报告后即可开工B)应向发证机关申请施工许可证延期C)应向发证机关重新申请领取施工许可证D)应当报发证机关重新核验施工许可证答案:C解析:建设单位应当自领取施工许可证之日起 3 个月内开工。 因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超 3 个月。既不开工又不申请

34、延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。本题已经超过 9 个月未开工，因此原施工许可已经自行废除。开工需要重新申领新的施工许可证。单选题40.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，应该( )。A)由国务院裁决B)由国务院提出意见，提请全国人民代表大会常务委员会裁决C)由制定机关裁决D)决定在该地方适用地方性法规的规定答案:A解析:部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。单选题41.某村委会为获得回扣，以高价与施工单位签订了村内道路施工合同，根据合同法 ，该合同为( )合同。A)无效B)可变更可撤销C)有效D)效力待定答案:A解析:合同法

35、规定，有下列情形之一的，合同无效：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同， 损害国家利益;(2)恶意串通， 损害国家、 集体或者第三人利益;(3)以合法形式掩盖非法目的;(4)损害社会公共利益;(5)违反法律、行政法规的强制性规定。单选题42.某工程施工合同中约定竣工日期为 2012 年 10 月 31 日，工程施工过程中出现了以下情况： (1)开工时乙方设备延迟了 7 天进入施工场地;(2)施工中发生了洪灾， 拖延施工 7 天;(3)施工中非承包商原因停水、停电累计达到 8 小时;(4)设计变更导致工程量增加的工作量达到 7 天，则该工程的实际竣工日期应为()。A)2012 年 11 月 7

36、日B)2012 年 11 月 14 日C)2012 年 11 月 21 日D)2012 年 11 月 28 日答案:B解析:单选题43.建筑企业对一审判决不服，则（ ） 。A)不可以再上诉B)应当在判决书送达之日起 10 日内上诉C)应当在判决书送达之日起 15 日内上诉D)行政处罚机构也可以根据一审判决或行政复议结果申请人民法院强制执行答案:C解析:我国实行二审终审制。 当事人不服人民法院第一审判决的， 有权在判决书送达之日起 15 日内提起上诉； 不服人民法院第一审裁定的， 有权在裁定书送达之日起 10 日内提起上诉。单选题44.施工单位的下列行为中，属于承揽业务不良行为认定标准的是()。

37、A)以欺骗手段取得资质证书承揽工程的B)未在规定期限内办理资质变更手续的C)涂改、伪造、出借、转让建筑业企业资质证书的D)不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的答案:D解析:本题考核的是承揽业务不良行为认定标准。承揽业务不良行为认定标准：(1)利用向发包单位及其工作人员行贿、 提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的;(2)相互串通投标或与招标人串通投标的，以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的;(3)以他人名义投标或以其他方式弄虚作假， 骗取中标的;(4)不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的;(5)将承包的工程转包或违法分包的。单选题45.关于建设工程见证取样的说

38、法，正确的是（ ） 。A)试样的真实性只能由取样人员负责B)用于承重墙体的砌筑砂浆实验块必须实施见证取样和送检C)见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任D)取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可答案:B解析:见证人员和取样人员应对试样的代表性和真实性负责，选项 A 错误；下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：(1)用于承重结构的混凝土试块；(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块；(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件；(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；(5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；(7)地下、屋面、厕浴

39、间使用的防水材料；(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。选项 B 正确；见证人员应由建设单位或该工程的监理单位中具备施工试验知识的专业技术人员担任，并由建设单位或该工程的监理单位书面通知施工单位、检测单位和负责该项工程的质量监督机构。选项 C 错误；取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量，并由见证人员和取样人员签字。选项 D 错误。单选题46.甲向乙发出要约后，因发生了重大变故，甲又向乙发出一个通知，声明前一个要约的内容无效，则()。A)甲发出后一个通知的行为是要约撤销B)甲发出后一个通知的行为是要约撤回

40、C)后一个通知必须不迟于前一个通知到达乙时才有效D)后一个通知只要在乙发出承诺通知之前到达乙就有效答案:D解析:要约可以撤回， 但撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。要约可以撤销，但撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。单选题47.2013 年 2 月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位可不与其订立无固定期限劳动合同的是()。A)张先生 2012 年 1 月入职甲企业后，该企业一直未与之签订书面劳动合同B)王女士于 1991 年 1 月份刻乙企业后一直在该企业工作C)李先生与丙企业约定，李先生为该公司开发财务管理软件成功后

41、就结束工作D)赵女士已连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，该企业赵女士提升为工程部部长答案:C解析:本题考查劳动合同的类型。 劳动合同分为固定期限劳动合同、 无固定期限劳动合同和以完成一定工作任务为期限的劳动合同。无固定期限劳动合同，是指用人单位与劳动者约定无确定终止时间的劳动合同。用人单位自用工之日起满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，自用工之日起满一个月的次日至满一年的前一日应当依照劳动合同法的规定向劳动者每月支付两倍的工资，并视为自用工之日起满一年的当日已经与劳动者订立无固定期限劳动合同，应当立即与劳动者补订书面劳动合同。A 选项中张先生 2012 年 1 月入职甲

42、企业，至 2013 年 2 月己经满一年且单位一直未与其签订书面劳动合同，此时单位应与其签订无固定期限劳动合同，A 错误。劳动者在该用人单位连续工作满 10 年的， 用人单位应与劳动者签订无固定期限劳动合同，B 选项王女士已经符合该条件，B 也错误。连续订立两次固定期限劳动合同且劳动者不符合法定解除劳动合同条件的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同， D 也错误。 C 选项表述的是劳动合同的另外一种类型，即以完成一定工作任务为期限的劳动合同(是指用人单位与劳动者约定以某项工作的完成为合同期限的劳动合同)，本题应选 C。单选题48. 下列选项中，不属于承揽人义务的是(

43、)A)材料检验的义务B)通知和保密的义务C)接受监督检查和妥善保管工作成果等的义务D)依法赔偿损失的义务答案:D解析:承揽人的义务：(1)按照合同约定完成承揽工作的义务;(2)材料检验的义务;(3)通知和保密的义务;(4)接受监督检查和妥善保管工作成果等的义务;(5)交付符合质量要求工作成果的义务。选项 D 属于定作人的义务。单选题49.建筑工程一切险因保险期比较长，保费数额大，可分期交纳保费，但出单后必须立即交纳第一期，而最后一笔保费必须在()交清。A)一年内B)两年内C)三年内D)工程完工前半年答案:D解析:单选题50.关于担保与担保合同规定的表述中，不正确的是()。A)第三人为债务人向债

44、权人提供担保时，可以要求债务人提供反担保B)担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效C)担保方式仅包括保证、抵押、扣押、留置和定金D)担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人的权利的法律制度答案:C解析:本题考核的是担保与担保合同的规定。 担保是指当事人根据法律规定或者双方约定， 为促使债务人履行债务实现债权人的权利的法律制度。 担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金。第三人为债务人向债权人提供担保时，可以要求债务人提供反担保。反担保适用担保法担保的规定。担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。担保合同另有约定的，按照约定。担保合同被确认无效

45、后，债务人、担保人、债权人有过错的，应当根据其过错各自承担相应的民事责任。单选题51.根据专利法的规定，对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的技术方案称为()。A)外观设计B)设计方案C)实用新型D)发明答案:C解析:本题考核的是专利法保护的对象。 发明是指产品、 方法或者其改进所提出的新的技术方案。实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。单选题52.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由()承担。A)违约方B)当事人C)防止扩大的行为方D)各方

46、答案:A解析:当事人一方违约后， 对方应当采取适当措施防止损失的扩大， 没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。单选题53.监理单位可以与其监理工程的()有隶属关系，不影响其监理工程施工的独立性。A)设计单位B)材料供应单位C)设备供应单位D)施工总承包单位答案:A解析:工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、 构配件和设备供应、单位有隶属或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。单选题54.当事人不服地方人民法院一审裁定的，应当( )。A)自判决书送达之日起 30 日内向上一级人民法院提起上诉B)自裁

47、定书送达之日起 15 日内向上一级人民法院提起上诉C)自裁定书送达之日起 10 日内向上一级人民法院提起上诉D)自判决书送达之日起 10 日内向上一级人民法院提起上诉答案:C解析:当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起 15 日内向上一级人民法院提起上诉;不服地方人民法院第一审裁定的， 有权在裁定书送达之日起 10 日内向上一级人民法院提起上诉。单选题55.根据劳动合同法 ，劳动者在下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的是()A)患病或因工负伤，在规定的医疗期内的B)在试用期间被证明不符合录用条件的C)严重违反用人单位的规章制度的D)被依法追究刑事责任的答案:A解析:单选题

48、56. 建设工程质量管理条例 规定， ()收到建设工程竣工报告后， 应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。A)总监理工程师B)勘察单位C)建设单位D)总设计师答案:C解析:本题考核的是建设工程竣工验收的主体。 建设工程质量管理条例 规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。对工程进行竣工检查和验收，是建设单位法定的权利和义务。单选题57.根据招标投标法实施条例 ，通过资格预审的申请人少于 3 个的，应当()。A)暂停招标B)增加申请人C)重新招标D)直接发包答案:C解析:根据招标投标法实施条例 ，通过资格预审的申请人少于 3 个的，

49、应当重新招标。单选题58.根据劳动合同法 ，某公司与王某签订了 2 年的劳动合同，签约时，该公司所在地的最低工资标准为 1100 元。下列条款中，合法有效的是（ ） 。A)该合同规定了试用期为 3 个月B)王某从事岗位的最低档工资为 2100 元，合同约定王某的工资为 3000 元，试用期工资为 2100元C)合同规定，试用期过后，如果王某达不到公司要求，须增加 1 个月试用期。D)合同规定，每月工资可以用实物报酬形式代替货币工资。答案:B解析:A 违法，劳动合同期限满 1 年不足 3 年的劳动合同，试用期不超过 2 个月；C 违法，同一个用人单位与同一个人只能约定一次试用期；D 违法，用人单

50、位不得以实物形式代替货币支付。B 合法有效，试用期工资不得低于本单位相同岗位最低档工资，或约定工资的 80%，且不得低于该地最低工资标准。单选题59.施工合同中约定按每月确定的工程量支付工程款， 发包方没有按期付款， 承包方欲请求法院保护其民事权利，该诉讼时效期间应从()之日算起。A)第一次付款期限届满B)最后一次付款期限届满C)每次付款期限届满D)提交工程款支付申请答案:B解析:本题考核的是诉讼时效期间的起算。 最高人民法院关于贯彻执行中华人民共和国民法通则若干问题的意见(试行)和最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定中规定，当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间从最