二级建造师考试-工程法规-练习题及答案-2021-共200题-第6套.pdf

1、二级建造师考试_工程法规_练习题及答案_2021_共 200 题_第 6 套单选题1.下列关于联合体承包工程，表述正确的是( )。A)联合体组成独立法人B)联合体中标的，应资质高的一方与招标人签订合同C)联合体中各单位资质等级不同时，应以资质等级高的单位的业务许可范围承包工程D)联合体各方对承包合同的履行承担连带责任答案:D解析:由两个以上具备承包资格的单位可共同组成非法人的联合体。 建筑法规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。 招标投标法规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。 建筑

2、法也规定，共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。故选项 D 正确。单选题2. 建设工程安全生产管理条例 规定， 设计单位应当按照法律、 法规和工程建设()标准进行设计，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。A)推荐性B)国际C)强制性D)企业答案:C解析:本题考核的是设计单位的安全责任。 建设工程安全生产管理条例 规定，设计单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。单选题3.关于抵押的说法，正确的是()。A)当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围B)抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变C)转让抵押物的价款只需高于担保债权即可D

3、)抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让答案:A解析:本题考查的是抵押权、质押、留置权、定金的规定。选项 B，抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变;选项 C，没有此项规定，对于转让抵押物，需要征得抵押权人的同意;选项 D，不可以单独转让。单选题4. 根据建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法 ，项目负责人每月带班生产时问不得少于本月施工时间的。()A)50%B)60 %C)70%D)80%答案:D解析:建筑施工企业负责人及项目灸责人施工现场带班暂行办法 第十一条规定，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的 80%。因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请

4、假，经批准后方可离开。离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作。单选题5.某工程已具备竣工条件， 2014年3 月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，3 月 7 日经验收不合格，施工单位返修后于 3 月 20 日再次验收合格，3 月 31 日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自()开始。A)2014 年 3 月 2 日B)2014 年 3 月 7 日C)2014 年 3 月 20 日D)2014 年 3 月 31 日答案:C解析:本题考核的是建设工程保修期的起始日。 建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。 建设工程质量管理条例 规定， 建设行政主

5、管部门或者其他有关部门发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，责令停止使用，重新组织竣工验收。对于重新组织竣工验收的工程，其保修期为各方都认可的重新组织竣工验收的日期。单选题6. 甲代理乙与丙铁路运输公司签订了多式联运共同， 由丙和丁汽车运输公司通过铁路公路联运方式将货物送至乙的工地，因在公路运输途中发生重大交通事故，致使货物受损，无法按时交货。关于责任承担的说法，正确的是（ ） 。A)丙应向甲承担违约责任B)甲只能向丁主张损害赔偿C)丙应向乙承担违约责任D)乙应自行承担货物损失答案:C解析:多式联运经营人可以与参加多式联运的各区段承运人就多式联运合同的各区段运输

6、约定相互之间的责任，但该约定不影响多式联运经营人对全程运输承担的义务。多式联运过程中发生货物损毁事件时， 应由签订合同的承运人承担责任， 无论该事件是否发生在其承运区段。所以本题中应由丙向乙承担违约责任，C 选项正确。单选题7.下列不属于施工作业人员应当履行的安全生产义务的是()。A)守法遵章的义务B)接受安全生产教育培训的义务C)安全事故隐患报告的义务D)获得施工安全防护用品的义务答案:D解析:获得施工安全防护用品属于施工作业人员的权利，注意区分权利和义务。单选题8. 根据民法总则 ，关于代理的说法，正确的是（ ） 。A)代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担B)代理人应对次

7、代理人的行为承担民事责任C)被代理人对代理人的一切行为承担民事责任D)代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为答案:A解析:选项 A 正确，CD 错误。代理是指代理人以被代理人的名义，在代理权限范围内与第三人为法律行为，其法律后果由被代理人承受的民事法律制度。代理的法律特征如下： （1）代理人必须在代理权限范围内实施代理行为； （2）代理人应该以被代理人的名义实施代理行为； （3）代理行为必须是具有法律意义的行为，代理人为被代理人实施的是能够产生法律上的权利义务关系； （4）代理行为的法律后果归属于被代理人。选项 B 错误，转委托经被代理人同意或者追认的，被代理人可以就代理事务直接指示转委托的

8、第三人，代理人仅就次代理人（第三人）的选任以及对第三人的指示承担责任。转委托未经被代理人同意或追认的，代理人应对转委托的第三人的行为承担责任，但是在情况紧急下代理人为了维护被代理人的利益需要转委托第三人的除外。单选题9.下列关于建筑施工企业负责人带班检查的表述中正确的是( )。A)应认真做好检查记录，并在工程项目存档备查B)超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，应到施工现场进行带班检查C)建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的 20%D) 工程开工或停工复工时，应到施工现场带班检查答案:B解析:2011 年 7 月住房和城乡建设部发布的建筑施工企业负责人及项目负

9、责人施工现场带班暂行办法进一步规定，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的 25%。建筑施工企业负责人带班检查时，应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查。工程项目进行超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查。工程项目出现险情或发现重大隐患时， 建筑施工企业负责人应到施工现场带班检查，督促工程项目进行整改，及时消除险情和隐患。单选题10.按照建设工程质量管理条例规定，下列关于工程监理责任、权限的说法中，正确的是( )。A)监理单位对施工质量承担监理责任，包括违约责任和违法责任B)未经监理工程师签字，不进行竣工验收

10、C)未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款D)施工监理必须采用旁站监理方法答案:A解析:监理单位对施工质量承担监理责任，包括违约责任和违法责任两个方面：(1)违约责任。 如果监理单位不按照监理合同约定履行监理义务， 给建设单位或其他单位造成损失的， 应当承担相应的赔偿责任。 (2)违法责任。 如果监理单位违法监理，或者降低工程质量标准，造成质量事故的，要承担相应的法律责任。单选题11.当事人双方在合同中约定解决争议的方法只能为调解。 当纠纷发生后， 若一方坚决不同意调解，此时解决争议方式应该为( )。A)和解B)调节C)诉讼D)仲裁答案:C解析:必须有仲裁协议才可以进行仲裁， 若合同中只约定

11、了调解， 则调解不成时只能进行诉讼。单选题12.下列表述中，不符合施工现场水污染防治的是()。A)禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液B)禁止向水体排放、倾倒工业废渣C)在饮用水水源保护区内，应减少排污口的设置D)兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，应当采取防护性措施，防止地下水污染答案:C解析:本题考核的是施工现场水污染的防治。施工现场水污染的防治：(1)禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液;(2)禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物;(3)在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口;(4)禁止利用渗井、渗坑、裂隙和溶洞排放、倾倒含有毒污染物的废水、含病原体的污

12、水和其他废弃物;(5)兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，应当采取防护性措施，防止地下水污染。单选题13.根据注册建造师管理规定第 15 条的规定，下列不属于不予注册的法定情形的是()。A)甲被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满 2 年B)乙因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5 年C)丙在申请注册之日前 3 年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故D)丁现年已 61 周岁答案:D解析:申请人有下列情形之一的，不予以注册：(1)不具有完全民事行为能力的;(2)申请在两个或者两个以上单位注册的;(3)未达到注册建造师继续教

13、育要求的;(4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的;(5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满 5 年的;(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满 3 年的;(7)被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满 2 年的;(8)在申请注册之日前 3 年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的;(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的;(10)年龄超过 65 周岁的;(11)法律、 法规规定不予注册的其他情形。因此，只有 D 项符合题干要求。单选题14.下列对于法人的表述中，正确的是（ ） 。A)法人可

14、以分为营利法人和非营利法人B)营利法人从设立时起具有法人资格，无须经专门机构核准登记C)特别法人经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格D)营利法人以取得利润并分配给股东等出资人为目的成立的法人答案:D解析:A 错误，法人分为营利法人、非营利法人和特别法人三大类。B 错误，营利法人经依法登记成立。依法设立的营利法人，由登记机关发给营利法人营业执照。营业执照签发日期为营利法人的成立日期。C 错误，机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组织法人，为特别法人。有独立经费的机关和承担行政职能的法定机构从成立之日起，具有机关法人资格，可以从事为履行职能所需要的民事活动

15、。D 正确，以取得利润并分配给股东等出资人为目的成立的法人，为营利法人。公司一般为营利法人。单选题15.关于确定分包单位的说法，正确的是()。A)招标人可以在招标文件中指定某项专业工程的分包人B)除总承包合同约定的分包人外，建设单位可直接指定分包人C)建设单位可确定资质等级低于工程要求的分包人承揽工程D)所有的分包人应经建设单位认可答案:D解析:本题考核的是分包单位的条件与认可。 建筑法规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是， 除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。 招标投标法 也规

16、定， 接受分包的人应当具备相应的资格条件。单选题16. 下列不属于评标委员会否决其投标的情形的是()A)投标人以低于成本的报价竞标B)投标文件没有对招标文件的实质性要求作出响应C)投标人以高于成本 10%的报价竞标D)投标文件未经投标单位盖章答案:C解析:招标投标法实施条例第五十一规定，有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标： (1)投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字;(2)投标联合体没有提交共同投标协议;(3)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件;(4)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外;(5)投标报价低于成本或者高于招标文件设

17、定的最高投标限价;(6)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;(7)投标人有串通投标、 弄虚作假、行贿等违法行为。单选题17.某企业以其办公楼作为抵押物向银行贷款， 并办理了抵押登记。 该抵押权设立的时间为( )之日。A)抵押合同签字、盖章B)房产行政主管部门登记C)到公证部门办理公证D)贷款合同生效答案:B解析:不动产抵押物权，自登记时起生效。单选题18.根据立法法 ，下列事项中必须由法律规定的是（ ） 。A)税率的确定B)环境保护C)历史文化保护D)增加施工许可证的申请条件答案:A解析:依照 2015 年 3 月经修改后公布的中华人民共和国立法法 （以下简称立法法 ）的规定，下

18、列事项只能制定法律： （1）国家主权的事项； （2）各级人民代表大会、人民政府、人民法院和人民检察院的产生、组织和职权； （3）民族区域自治制度、特别行政区制度、基层群众自治制度； （4）犯罪和刑罚； （5）对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚； （6）税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度； （7）对非国有财产的征收、征用； （8）民事基本制度； （9）基本经济制度以及财政、海关、金融和外贸的基本制度； （10）诉讼和仲裁制度； （11）必须由全国人民代表大会及其常务委员会制定法律的其他事项。故 A 正确。单选题19.根据担保法 ，除担保合同另有约定之外，主合同无效

19、的，担保合同（ ） 。A)效力待定B)可变更C)无效D)可撤销答案:C解析:担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。单选题20. 根据民法总则 ，关于代理的说法，正确的是（ ） 。A)代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担B)代理人应对次代理人的行为承担民事责任C)被代理人对代理人的一切行为承担民事责任D)代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为答案:A解析:选项 A 正确，CD 错误。代理是指代理人以被代理人的名义，在代理权限范围内与第三人为法律行为，其法律后果由被代理人承受的民事法律制度。代理的法律特征如下： （1）代理人必须在代理权限范围内实施代理行为； （2

20、）代理人应该以被代理人的名义实施代理行为； （3）代理行为必须是具有法律意义的行为，代理人为被代理人实施的是能够产生法律上的权利义务关系；（4）代理行为的法律后果归属于被代理人。选项 B 错误，转委托经被代理人同意或者追认的，被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人，代理人仅就次代理人（第三人）的选任以及对第三人的指示承担责任。转委托未经被代理人同意或追认的，代理人应对转委托的第三人的行为承担责任，但是在情况紧急下代理人为了维护被代理人的利益需要转委托第三人的除外。单选题21. 根据注册建造师执业管理办法（试行） ，注册建造师可以同时担任两个及以上项目负责人的情形是（ ） 。A)两个项目的

21、发包人是同一单位B)因发包人原因导致停工超过 3 个月C)合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算D)建造师同时具有两个专业的执业资格答案:C解析:注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。 发生下列情形之一的除外： （1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2）合同约定的工程验收合格的；（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过 120 天（含） ，经建设单位同意的。单选题22. 建设工程代理存在着两个法律关系，其中被代理人与第三人之间是()A)委托关系B)信托关系C)信任关系D)合同关系答案:D解析:建设工程代理法律关系与其他代理关系一样， 存在着两个法律关系： 一是代理人与被

22、代理人之间的委托关系;二是被代理人与第三人的合同关系。单选题23.下列物权种类中，属于担保物权的是（ ） 。A)使用权B)收益权C)地役权D)抵押权答案:D解析:AB 选项属于所有权的权能之一，C 选项为用益物权。【考点来源】2Z201041 物权的主要种类和与土地相关的物权单选题24.关于保证合同的表述中，不正确的是()。A)保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同B)保证人与债权人只能就单个主合同分别订立保证合同C)保证人与债权人可以协议在最高债权额限度内就一定期间连续发生的借款合同或者某项商品交易合同订立一个保证合同D)保证合同内容不完全具备的，可以补正答案:B解析:本题考核的是保证合同

23、。保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同。保证人与债权人可以就单个主合同分别订立保证合同，也可以协议在最高债权额限度内就一定期间连续发生的借款合同或者某项商品交易合同订立一个保证合同。保证合同应当包括以下内容： (1)被保证的主债权种类、 数额;(2)债务人履行债务的期限;(3)保证的方式;(4)保证担保的范围;(5)保证的期间;(6)双方认为需要约定的其他事项。保证合同不完全具备以上规定内容的，可以补正。单选题25. 二级建造师王某于 2015 年 1 月办理了延续注册，2016 年 5 月因工作调动办理了变更注册，变更后其注册证书和执业印章的有效期截止至()A)2018 年 1 月B)2

24、019 年 5 月C)2018 年 5 月D)2019 年 12 月答案:A解析:注册建造师管理规定第十条规定，注册证书与执业印章有效期为 3年。第十三条规定，在注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系， 并按照规定办理变更注册手续， 变更注册后仍延续原注册有效期。单选题26.甲与乙订立了一份水泥购销合同，约定甲向乙交付 200 吨水泥，货款 6 万元，乙向甲支付定金 1 万元；如任何一方不履行合同应支付违约金 1.5 万元。甲因将水泥卖给丙而无法向乙交付，给乙造成损失 2 万元。乙提出的如下诉讼请求中，不能获得法院支持的是（ ） 。A)要求甲双倍返还定金 2 万元B

25、)要求甲双倍返还定金 2 万元，同时支付违约金 1.5 万元C)要求甲支付违约金 2 万元D)要求甲支付违约金 1.5 万元答案:B解析:当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金条款或者定金条款。只能二选一，所以 B 选项不能获得法院支持。单选题27.企业的安全生产许可证有效期满前， 应向原发证机关办理延期手续。 该手续的办理期限是其安全生产许可证期满前()个月。A)1B)3C)6D)12答案:B解析:根据安全生产许可证条例规定，安全生产许可证的有效期为 3 年，企业可于期满前 3 个月向原发证机关办理延期手续。单选题28.下列属于建设工程施工合同中，发包人义务的是

26、()。A)自行完成建设工程主体结构施工B)及时检查隐蔽工程C)不得违法分包工程D)交付竣工验收合格的建设工程答案:B解析:本题考核的是建设工程施工合同中发包人的主要义务。 建设工程施工合同中发包人的主要义务： (1)不得违法发包;(2)提供必要施工条件;(3)及时检查隐蔽工程;(4)及时验收工程;(5)支付工程价款。单选题29. 下列关于担保的说法中，正确的是()A)担保是一种用益物权B)担保只能根据双方约定产生C)反担保适用担保法D)担保合同是主合同答案:C解析:担保是指当事人根据法律规定或者双方约定， 为促使债务人履行债务实现债权人的权利的法律制度。第三人为债务人向债权人提供担保时，可以要

27、求债务人提供反担保。反担保适用担保法担保的规定。担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。单选题30. 在施工合同履行过程中，当事人一方可以不承担违约责任的情形是()A)因三通一平工期拖延，建设单位不能按约定时间提供施工场地B)因建设单位拖延提供图纸，致使施工单位未能按约定时间开工C)因施工单位自有设备损坏，导致工期拖延D)因发生洪涝灾害，致使施工单位在合同约定的工期后竣工答案:D解析:合同法第一百零七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十七条规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部

28、分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。洪涝灾害属于不可抗力事件，故选项 D 正确。单选题31.根据行政处罚法 ，下列选项属于行政处罚的是()。A)没收财产B)罚金C)撤职D)责令停产停业答案:D解析:根据行政处罚法 ：第 8 条的规定，行政处罚的种类包括(1)警告;(2)罚款;(3)没收违法所得、非法财物;(4)责令停产停业;(5)暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;(6)行政拘留;(7)法律、行政法规规定的其他行政处罚。单选题32.下列争议中属于劳动争议的是（ ） 。A)企业职工

29、沈某与某地方劳动保障行政部门发生工伤认定的争议B)公司股东李某因股息分配产生的争议C)王某与社会保险机构因退休费用产生的争议D)进城务工的黄某与劳务分包公司因工资报酬产生的争议答案:D解析:因支付拖欠劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿、赔偿金产生的争议属于劳动争议。【考点来源】2Z204025 劳动争议的解决 劳动争议的范围单选题33.工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位( )。A)整改，并及时报告有关主管部门B)整改，并及时报告建设单位C)暂时停止施工，并及时报告建设单位D)暂时停止施工，并及时报告有关主管部门答案:C解析:本题考核点为监理单位的事故隐

30、患报告责任。 注意根据安全隐患的严重程度不同，判断监理单位采取的管理措施。 建设工程安全生产管理条例规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。单选题34.承包人与材料供应商合同约定买卖钢材 500 吨， 由于施工内容的调整变化， 发包人通知承包人可能要改变交货数量，但一直没有明确具体交货数额。交货期到达，供应商将 500 吨钢筋交付承包人，承包人拒绝接受，理由是合同已协议变更，则正确的说法是( )。A)供应商应承担由此给

31、承包人造成的损失B)承包人可根据实际情况部分接受货物C)由于双方已变更合同，乙应暂停送货D)承包人拒绝接受，应承担违约责任答案:D解析:当事人对合同变更的内容约定不明确的， 推定为未变更， 本题中双方对变更合同的交货数量属于约定不明确，应推定为未变更，供应商按照原合同约定执行合同，承包人拒绝接受，应承担违约责任，故 D 项正确。单选题35.某建设单位于 2012 年 3 月 20 日领到工程施工许可证后， 因故不能按规定期限开工而申请延期，申请延期所持工程施工许可证的有效期最多可延长到 2012 年()为止。A)7 月 19 日B)8 月 19 日C)9 月 19 日D)12 月 19 日答案

32、:D解析:按照建筑法第 9 条规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起 3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过 3 个月。单选题36.甲公司授权其采购员去采购乙公司的某产品 100 件， 采购员拿着甲公司的空白合同书与乙公司订立了购买 200 件某产品的合同，由此发生纠纷后，应当采取的处理方式是()。A)甲公司支付 100 件产品的货款B)甲公司可以向乙公司无偿退货C)由乙公司交付 100 件产品，甲公司支付相应的货款D)由乙公司交付 200 件产品，甲公司支付相应的货款答案:D解析:单选题37.关于保证合同的表述中，不正确的是()。A)保证人与债

33、权人应当以书面形式订立保证合同B)保证人与债权人只能就单个主合同分别订立保证合同C)保证人与债权人可以协议在最高债权额限度内就一定期间连续发生的借款合同或者某项商品交易合同订立一个保证合同D)保证合同内容不完全具备的，可以补正答案:B解析:本题考核的是保证合同。保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同。保证人与债权人可以就单个主合同分别订立保证合同，也可以协议在最高债权额限度内就一定期间连续发生的借款合同或者某项商品交易合同订立一个保证合同。保证合同应当包括以下内容： (1)被保证的主债权种类、 数额;(2)债务人履行债务的期限;(3)保证的方式;(4)保证担保的范围;(5)保证的期间;(6)

34、双方认为需要约定的其他事项。保证合同不完全具备以上规定内容的，可以补正。单选题38.固体废物污染环境防治法规定，转移固体废弃物，应向()的省环保部门报告，并应经接受地省环保部门的许可。A)移入地B)移出地C)途经地D)接受地答案:B解析:单选题39. 李某与用人单位发生劳动争议，经劳动争议仲裁委员会仲裁解决，但李某对仲裁裁决不服，拟向人民法院提起诉讼。李某提起诉讼的时间应自收到仲裁裁决书之日起()日内。A)7B)15C)30D)60答案:B解析:劳动法第八十三条规定，劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起 15 日内向人民法院提起诉讼。 一方-3 事人在法定期限内不起诉又不

35、履行仲裁裁决的，另一方当事人可以申请人民法院强制执行。单选题40.根据环境噪声污染防治法 ，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是()作业。A)抢修B)抢险C)抢工期D)生产工艺要求必须连续答案:C解析:单选题41.关于仲裁裁决执行效力的表述中，不正确的是()。A)仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决B)-方当事人不履行的，另一方当事人可以依照我国民事诉讼法的规定，向人民法院或仲裁机构申请执行C)当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖D)请仲裁裁决强制执行的 2 年期间，自仲裁裁决书规定履行期限或仲裁机构的

36、仲裁规则规定履行期间的最后 1 日起计算答案:B解析:本题考核的是仲裁裁决的执行效力。 仲裁裁决作出后， 当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照我国民事诉讼法的规定，向人民法院申请执行。根据我国最高人民法院的相关司法解释，当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。仲裁裁决在所有承认和执行外国仲裁裁决公约缔约国或者地区，均可以得到承认和执行。请仲裁裁决强制执行的 2 年期间，自仲裁裁决书规定履行期限或仲裁机构的仲裁规则规定履行期间的最后 1 日起计算。单选题42.我国劳动法对女职工特殊保护的规定，正确的是()。A)不得安排女职工从事

37、矿山井下、有毒有害、国家规定的第 4 级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动B)禁止安排女职工从事国家规定的第 4 级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动C)不得安排女职工从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第 3 级体力劳动强度的劳动D)不得安排女职工延长工作时间和夜班劳动答案:B解析:劳动法规定，禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第 4 级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第 3 级体力劳动强度的劳动。不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第 3 级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。对怀孕七个月以上的女职工，不得安排

38、其延长工作时间和夜班劳动。单选题43.根据担保法的规定，下列关于抵押担保和质押担保主要区别的说法中，正确的是()。A)抵押物必须是债务人的财产，质押物可以是第三人的财产B)抵押物必须是第三人的财产，质押物可以是债务人的财产C)担保期间，抵押物必须转移给债权人，质押物不需转移给债权人D)担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人答案:D解析:本题考查的是抵押权、质权、留置权、定金的规定。首先是对象不同，其次是方式不同，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人。单选题44. 关于仲裁协议效力的说法。正确的是( )。(20127)A)当事人对仲裁协议有异议的，可以在仲裁进行中随时

39、提出B)如果合同终止，则合同中仲裁条款的效力也终止C)当事人对仲裁协议效力有异议的，只能请求仲裁机构作出决定D)未约定仲裁机构的仲裁协议无效答案:D解析:本题考查是仲裁协议。选项 A 正确的说法应为“当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出”;选项 B 正确的说法应为“仲裁协议独立存在，合同的变更，解除、终止或者无效。以及合同成立后未生效，被撤销等，均不影响仲裁协议的效力”选项 C，正确的说法应为“一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定”。单选题45. 对 2 年内发生 2 次转让出借资质证书的施工单位，应按有关规定，责令其停业整顿()，停业整

40、顿期间，不得承揽新的工程项目。A)3 个月以下B)3 个月以上C)6 个月以上D)6 个月以下答案:C解析:建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行) 第十四条规定，对 2 年内发生 2 次转包、违法分包、挂靠、转让出借资质证书或者以其他方式允许他人以本单位的名义承揽工程的施工单位， 责令其停业整顿 6 个月以上.停业整顿期间，不得承揽新的工程项目。对 2 年内发生 3 次以上转包、违法分包、挂靠、转让出借资质证书或者以其他方式允许他人以本单位的名义承揽工程的施工单位，资质审批机关降低其资质等级。单选题46.建设工程合同应当釆用的形式是()。A)书面形式B)口头形式C)口头形式

41、为原则，书面形式为例外D)书面形式为原则，口头形式为例外答案:A解析:本题考查建设工程施工合同的法定形式。当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。法律、行政法规规定釆用书面形式的，应当釆用书面形式;当事人约定釆用书面形式的，应当釆用书面形式;合同法明确规定，建设工程合同应当釆用书面形式。单选题47.某施工单位违反国家规定，在施工中偷工减料，使用了不合格的建筑材料、构配件和设备，降低工程质量并且导致建筑工程坍塌，致使多人重伤、死亡。该施工单位的行为已经构成( )。A)重大劳动安全事故罪B)工程重大安全事故罪C)重大责任事故罪D)强令违章冒险作业罪答案:B解析:(1)工程重大安全事故罪：违

42、反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为。(2)重大责任事故罪：生产作业中违反安全管理规定，或者强令他人违章冒险作业， 因而发生重大伤亡事故或其他严重后果。 (3)重大劳动安全事故罪：安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人，处以此罪名。单选题48. 根据 安全生产法 ， 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由()予以保证。A)生产经营单位的决策机构、主要负责人B)生产经营单位的决策机构、安全责任人C)生产经营单位的管理机构、主要负责人D)生产经营单位的管理机构、安全负责人答案:A解

43、析:安全生产法第二十条规定，生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。单选题49.招标投标违法行为记录公告暂行办法规定，被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面更正申请，并提供相关证据。公告部门接到书面申请后，应在()个工作日内进行核对。A)5B)7C)10D)14答案:A解析:本题考核的是公告的变更。 招标投标违法行为记录公告暂行办法 规定，被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部

44、门提出书面更正申请，并提供相关证据。公告部门接到书面申请后，应在 5 个工作日内进行核对。单选题50.建设单位于 2014 年 1 月 15 日申请领取了施工许可证， 但因受政策风险影响， 工程于 2015 年 1 月 22 日才决定开工，则建设单位()。A)向发证机关报告后即可开工B)应向发证机关申请施工许可证延期C)应当报发证机关重新核验施工许可证D)应向发证机关重新申请领取施工许可证答案:D解析:对于此题， 很多学员可能会错选 C 选项， 把考点引到中止施工和恢复施工这方面来，这就掉进了陷阱里。而实际上，恢复施工的前期是中止施工，而中止施工的前提是已经开工，而本题明确说明没有开工。因此，

45、根本不存在中止施工和恢复施工的问题，而是施工单位申领施工许可证后法定开工期限。建设单位应当自申领施工许可证之日起 3 个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限， 每次不超过 3 个月。 既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废纸。本题中，超过 9 个月，因此决定开工后，应当重新办理施工许可证。单选题51.以下属于建造师不予注册情形的是( )。A)张某于 2011 年 6 月被吊销注册证书，2014 年 3 月份申请注册B)范某申请注册时，已年满 62 周岁C)何某因故意伤害，判处 1 年半有期徒刑，现正在缓刑期间D)齐某同时受聘于两个建筑企业答案:

46、C解析:注册建造师管理规定中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：(1)不具有完全民事行为能力的;(2)申请在两个或者两个以上单位注册的;(3)未达到注册建造师继续教育要求的;(4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的;(5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满 5 年的;(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满 3 年的;(7)被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满 2 年的;(8)在申请注册之日前 3 年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的;(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的;(

47、10)年龄超过 65 周岁的;(11)法律、法规规定不予注册的其他情形。单选题52.根据合同法 ，当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销的合同类型是()。A)因欺诈、胁迫订立的合同B)包含造成对方人身伤害而免责的合同C)因欺诈而订立且损害国家利益的合同D)无权代理订立的合同答案:A解析:本题考查合同效力。合同的变更、撤销，是指因意思表示不真实，法律允许撤销权人通过行使撤销权，使已经生效的合同效力归于消灭或使合同内容变更。导致合同变更与撤销的原因包括重大误解，显失公平，因欺诈、胁迫而订立的合同，乘人之危而订立的合同未损害国家利益，A 正确。此外，还应注意，可变更、可撤销合同只能向法院和仲裁机

48、构申请变更或撤销，当事人自己不能行使。B 属于无效免责条款，C 属于无效合同，D 属于效力待定合同。单选题53.大气污染防治法规定，向大气排放污染物的单位，必须按照国务院环境保护行政主管部门的规定向()申报拥有的污染物排放设施、处理设施和在正常作业条件下排放污染物的种类、数量、浓度，并提供防治大气污染方面的有关技术资料。A)所在地的工商行政管理部门B)所在地的环境保护行政主管部门C)所在地上一级的工商行政管理部门D)所在地上一级的环境保护行政主管部门答案:B解析:本题考核的是对向大气排放污染物单位的监管。 大气污染防治法 规定，向大气排放污染物的单位，必须按照国务院环境保护行政主管部门的规定向

49、所在地的环境保护行政主管部门申报拥有的污染物排放设施、处理设施和在正常作业条件下排放污染物的种类、数量、浓度，并提供防治大气污染方面的有关技术资料。单选题54. 出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择，向出卖人购买租赁物，提供给承租人使用，承租人支付租金的合同是()A)买卖合同B)租赁合同C)融资租赁合同D)委托合同答案:C解析:合同法第一百三十条规定，买卖合同是指出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。第二百一十二条规定，租赁合同是出租人将租赁物交付承租人使用、收益，承租人支付租金的合同。第二百三十七条规定，融资租赁合同是出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择，向出卖人购买租

50、赁物，提供给承租人使用，承租人支付租金的合同。第三百九十六条规定，委托合同是委托人和受托人约定，由受托人处理委托人事务的合同。单选题55.某建设工程的承包人将工程进行了转包， 导致实际施工人的工程款被拖欠。 根据有关司法解释的规定，下列说法错误的是()。A)实际施工人只能以发包人为被告主张权利B)实际施工人可以以转包人为被告起诉C)人民法院可以追加转包人为本案当事人D)发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任答案:A解析:实际施工人以发包人为被告的，人民法院可以追加转包和违法分包人为被告。单选题56.生产安全事故报告和调查处理条例规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人