二级建造师考试-工程法规-练习题及答案-2022-共200题-第16套.pdf

1、二级建造师考试_工程法规_练习题及答案_2022_共 200 题_第 16 套单选题1. 在建的建筑工程因故中止施工满()的，在工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。A)3 个月B)6 个月C)1 年D)2 年答案:C解析:建筑法第十条规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起 1 个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。 建筑工程恢复施工时， 应当向发证机关报告;中止施工满 1 年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。单选题2.甲施工企业准备申请安全生产许可证，根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定 ，其不用具备(

2、)条件。A)管理人员和作业人员每年均至少进行 1 次安全生产教育培训并考核合格B)依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员缴纳保险费C)保证本单位安全生产条件所需资金的投入D)已经为承包工程投保建筑工程一切险答案:D解析:本题考查安全生产许可证的取得条件。 安全生产许可证条例第 6 条对企业领取安全生产许可证应当具备的一系列安全生产条件进行了规定。在此规定的基础上，结合建筑施工企业的自身特点， 建筑施工企业安全生产许可证管理规定第 4 条将建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件又进行了具体规定。考生在复习时应该熟练掌握这些条件并与施工许可证的条件进行对比。本题中

3、，A、B、C 均为安全生产许可证的法定取得条件，应选 D。单选题3.工伤保险条例的规定，职工因工死亡，其近亲属可以从工伤保险基金领取丧葬补助金为( )。A)6 个月的统筹地区上年度职工月平均工资B)12 个月的统筹地区上年度职工月平均工资C)6 个月的职工本人工资D)12 个月的职工本人工资答案:A解析:工伤保险条例的规定，职工因工死亡，其近亲属可以从工伤保险基金领取丧葬补助金为 6 个月的统筹地区上年度职工月平均工资。单选题4. 关于仲裁的说法，正确的是( )。(2018.40)A)没有仲裁协议或者仲裁协议无效的，法院对当事人的纠纷应当予以受理B)对于仲裁协议有效的仲裁案件，法院仍具有管辖权

4、C) 只要一方当事人申请仲裁，仲裁委员会都应当予以受理D) 仲裁裁决作出后，当事人就同一纠纷向法院起诉的，法院应当予以受理答案:A解析:B 错误，有效的仲裁协议排除人民法院的司法管辖权;C 错误，仲裁协议是当事人自愿原则的体现，没有仲裁协议，一方当事人申请仲裁的，仲裁委员会不予受理;D 错误，仲裁实行一裁终局制度，裁决作出后，当事人不得就已经裁决的事项再行申请仲裁，也不得就此提起诉讼。单选题5. 建筑法 规定， 两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的， 应当按照()的业务许可范围承揽工程。A)资质等级低的单位B)实际达到的资质条件核定C)资质等级高的单位D)降低一级原企业的资质等级确定答

5、案:A解析:本题考核的是联合共同承包的有关法律规定。 建筑法规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。单选题6.某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由（ ） 。A)保险公司承担全部损失B)保险公司承担除外责任以外的全部损失C)业主自行承担全部损失D)业主和保险公司协商分担损失答案:C解析:建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、 设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有

6、人实际占用或使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。因为该工程已经竣工验收，所以，保险人不再对其发生的损失承担责任，该损失应该由投保人自己承担。单选题7. 关于仲裁协议效力的说法。正确的是( )。(20127)A)当事人对仲裁协议有异议的，可以在仲裁进行中随时提出B)如果合同终止，则合同中仲裁条款的效力也终止C)当事人对仲裁协议效力有异议的，只能请求仲裁机构作出决定D)未约定仲裁机构的仲裁协议无效答案:D解析:本题考查是仲裁协议。选项 A 正确的说法应为“当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出”;选项 B 正确的说法应为“仲裁协议独立存在，合同的变更，解除、终止或

7、者无效。以及合同成立后未生效，被撤销等，均不影响仲裁协议的效力”选项 C，正确的说法应为“一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定”。单选题8.施工单位与供货商因釆购的防水材料质量问题发生争议，双方多次协商，但没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法正确的是()。A)双方依仲裁协议申请仲裁后，不可以和解B)双方在申请仲裁后达成和解协议，仲裁庭依据该和解协议作出的裁决书具有强制执行力C)如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解D)如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行答案:B解析:当事人申请仲裁后，可以自行和解。双方在申请仲裁后达成和解

8、协议，仲裁庭依据该和解协议做出的裁决书具有强制执行力。当事人之向的和解可以发生在诉讼前，也可发生在诉讼中。在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，但一方当事人不履行和解协议的，人民法院可以根据对方当事人的申请，恢复对原生效法律文书的执行。单选题9.在试用期内被证明不符合录用条件的，用人单位（ ） 。A)可以随时解除劳动合同B)必须解除劳动合同C)可以解除合同，但应当提前 30 日通知劳动者D)不得解除劳动合同答案:A解析:劳动合同法第 39 条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：(1)在试用期间被证明不符合录用条件的；(2)严重违反用人单位的规章制度的； (3)严重失职，

9、营私舞弊， 给用人单位造成重大损害的； (4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；(5)因劳动合同法第 26条第 1 款第 1 项规定的情形致使劳动合同无效的；(6)被依法追究刑事责任的。故A 正确。单选题10.某贸易公司与某建材供应商签订合同， 约定供应商于合同签订后 7 日内将 3000t钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按合同约定交货，则( )。A)施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责B)供应商应向施工单位承担违约责任C)供应商应向贸易公司承担违约责任D)施工单位与贸易公司均可向供应商追

10、究违约责任答案:C解析:出卖人有按照合同约定交付标的物的义务， 未按合同执行的， 将追究其违约责任。施工单位与供应商之间无合同关系不可追究其法律责任。单选题11.固体废物污染环境防治法规定，收集、储存、运输、处置危险废物的场所、设施设备和容器、包装物和其他物品转作他用时，必须经过()处理方可使用。A)无害化B)减轻污染的C)再生利用D)消除污染的答案:D解析:单选题12.由于经济困难， 某建筑公司与其职工李某解除劳动合同， 并额外支付李某 1 个月工资。李某之前月平均工资为 6OOO 元，上个月工资为 7000 元，该公司职工平均月工资为 5500 元，当地月平均工资为 4500 元。则该公司

11、额外支付李某 1 个月工资应当是()元。A)4500B)5500C)6000D)7000答案:D解析:根据劳动合同法的规定，选择额外支付劳动者 1 个月工资解除劳动合同的，其额外支付的工资应当按该劳动者上个月的工资标准确定。单选题13.下列关于建设单位的质量责任和义务说法中错误的是( )。A)建设单位可以支付赶工费采取必要措施情况下要求压缩合同工期B)施工图纸未经审查批准不得使用C)建设单位提供的资料应真实、准确、齐全D)建设单位在工程开工后应当按照规定办理工程质量监督手续答案:D解析:按照建设工程质量管理条例规定，建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手

12、续。而不是开工后。单选题14.关于不符合建筑节能标准的建筑工程的说法，错误的是()。A)不得批准开工建设B)已开工建设的，应当责令停止施工C)已开工建设的，应当责令限期改正D)已经建成的，可正常使用答案:D解析:本题考核的是建筑工程节能验收。 节约能源法规定，不符合建筑节能标准的建筑工程， 建设主管部门不得批准开工建设;已经开工建设的， 应当责令停止施工、限期改正;已经建成的，不得销售或者使用。单选题15.建设单位于 2018 年 2 月 15 日申请领取了施工许可证，但因项目拆迁受阻，工程于 2019 年2 月 22 日才决定开工。则建设单位（ ） 。A)向发证机关报告后即可开工B)应向发证

13、机关申请施工许可证延期C)应向发证机关重新申请领取施工许可证D)应当报发证机关重新核验施工许可证答案:C解析:建设单位应当自领取施工许可证之日起 3 个月内开工。 因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超 3 个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。本题已经超过 9 个月未开工，因此原施工许可已经自行废除。开工需要重新申领新的施工许可证。【考点来源】2Z202013 延期开工、核验和重新办理批准的规定单选题16.下列法律部门中， 劳动合同法属于( )。A)经济法B)社会法C)行政法D)民法商法答案:B解析:社会法是在国家干预社会生活过程中逐

14、渐发展起来的一个法律门类， 所调整的是政府与社会之间、 社会不同部分之间的法律关系。 中华人民共和国残疾人保障法 (以下简称 残疾人保障法 )、 中华人民共和国矿山安全法(以下简称矿山安全法)、 中华人民共和国劳动法(以下简称劳动法)、 中华人民共和国职业病防治法(以下简称职业病防治法)、 中华人民共和国安全生产法(以下简称安全生产法)、 中华人民共和国劳动合同法(以下简称劳动合同法)等属于社会法。单选题17.按照全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准 ，下列选项中属于施工单位资质不良行为的是()。A)以他人名义投标B)允许他人以本单位名义承揽工程C)违法向他人分包工程D)转让安全生产许可证

15、答案:B解析:建筑市场施工单位不良行为记录认定标准共分为 5 大类，AC 选项属于承揽业务不良行为，D 选项属于工程安全不良行为。本题选项中只有 B 选项属于资质不良行为。单选题18.施工合同中，承包人应当承担的赔偿损失是()。A)未及时检查隐蔽工程造成的损失B)转包、违法分包造成的损失C)中途变更承揽工作要求造成的损失D)未按照约定提供原材料、设备等造成的损失答案:B解析:本题考核的是承包人应当承担的赔偿损失。承包人应当承担的赔偿损失：(1)转让、 出借资质证书等造成的损失;(2)转包、 违法分包造成的损失;(3)偷工减料等造成的损失;(4)与监理单位串通造成的损失;(5)不履行保修义务造成

16、的损失;(6)保管不善造成的损失;(7)合理使用期限内造成的损失。单选题19.某施工单位违反国家规定，私自减少现浇梁板中所配钢筋，造成 8000 万元直接经济损失，应当认定该施工单位构成()。A)重大责任事故罪B)工程劳动安全事故罪C)工程重大安全事故罪D)消防责任事故罪答案:C解析:建设、监理、设计、施工单位降低工程质量标准造成重大安全事故的行为构成工程重大安全事故罪。单选题20. 根据建设工程质量管理条例 ，施工图设计文件未经()审查批准的，不得使用。A)建设单位B)设计单位总工程师C)监理工程师D)县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门答案:D解析:建设工程质量管理条例第十一条

17、规定。建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查。施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。单选题21.对于起重吊装工程，施工企业编制专项施工方案后，经( )签字后实施。A)施工企业项目经理、现场监理工程师B)施工企业技术负责人、建设单位负责人C)施工企业技术负责人、总监理工程师D)建设单位负责人、总监理工程师答案:C解析:建设工程安全生产管理条例规定，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案， 并附具安全验算结果， 经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施， 由专职安全生产管理人员进行现场监督： (1)基坑支护与降水工程;(2)土

18、方开挖工程;(3)模板工程;(4)起重吊装工程;(5)脚手架工程;(6)拆除、爆破工程;(7)国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。对以上所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。单选题22. 下列关于生产安全事故报告的说法中，不符合规定的是()A)事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告B)单位负责人接到报告后，应当于 2 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告C)情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产

19、监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告D)安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过 2 小时答案:B解析:生产安全事故报告和调查处理条例第九条规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后， 应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。第十一条规定，安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部

20、门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过 2 小时。单选题23.某建设单位领取施工许可证后因故 4 个月未能开工，又未申请延期，该施工许可证（ ） 。A)自行废止B)重新核验C)继续有效D)自行延期答案:A解析:建设单位应当自领取施工许可证之日起 3 个月内开工。 因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过 3 个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。故 A 正确。单选题24. 根据刑法 ，强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，一般情况下应当受到的刑事处罚是()A)5 年以下有期徒刑或者拘役B)5 年以上有期徒

21、刑C)3 年以下有期徒刑或者拘役D)3 年以上 7 年以下有期徒刑答案:A解析:刑法第一百三十四条规定，强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处 5 年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处 5 年以上有期徒刑。单选题25.下列关于民事诉讼期间的表述，不正确的是()。A)当事人不服地方人民法院一审判决的， 有权在判决书送达之日起 15 日内提起上诉B)当事人不服地方人民法院一审裁定的， 有权在裁定书送达之日起 15 日内提起上诉C)适用简易程序的案件，应当在立案之日起 3 个月内审结D)第一审普通程序案件，应当在立案之日起 6 个月内审结，有特殊情况可以延长答案:

22、B解析:单选题26.当事人申请执行仲裁裁决，应当向()提出。A)仲裁委员会的上级主管机关B)仲裁委员会所在地的中级人民法院C)仲裁委员会所在地的基层人民法院D)被执行人所在地或被执行财产所在地的中级人民法院答案:D解析:本题考查仲裁裁决的执行。 当事人申请执行仲裁裁决案件， 由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。单选题27.甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。根据合同法 ，该合同为()合同。A)无效B)可变更.可撤销C)有效D)效力待定答案:A解析:恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的合同为无效合同。单选题28.合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照规

23、定的价格履行。该规定的价格是( )。A)订立合同时履行地的市场价格B)订立合同时履行地的政府定价C)订立合同时履行地的政府指导价D)履行合同时履行地的市场价格答案:A解析:按照合同约定的时间、 金额和支付条件支付工程价款， 是发包人的主要合同义务，也是承包人的主要合同权利。 合同法规定，价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行;依法应当执行政府定价或者政府指导价的， 按照规定履行。故选项 A 正确。单选题29.根据房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定 ，设计结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于技术标准中规定数量的( )。A)100%B)80%

24、C)50%D)30%答案:D解析:2000 年 9 月建设部发布的房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定中规定，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样量的 30%下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：(1)用于承重结构的混凝土试块;(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块;(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件;(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块;(5)用于拌制亍昆凝土和砌筑砂浆的水泥;(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂;(7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料;(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。单选题3

25、0.某材料供应商不按材料采购合同的约定交付材料，材料供应商应承担的责任是（） 。A)侵权责任B)违约责任C)刑事责任D)行政责任答案:B解析:侵权责任是指行为人因过错侵害他人财产、 人身而依法应当承担的责任； 违约责任是指合同当事人违反法律规定或合同约定的义务而应承担的责任；刑事责任是指犯罪主体因违反刑法，实施了犯罪行为所应承担的法律责任；行政责任是指违反有关行政管理的法律法规规定，但尚未构成犯罪的行为。故选项 B 正确。单选题31.建设工程合同履行期间变更项目负责人的， 企业应当于项目负责人变更()个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。A)5B)7C)10D)14答案:A解

26、析:本题考核的是二级建造师执业岗位范围。 建设工程合同履行期间变更项目负责人的，企业应当于项目负责人变更 5 个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。单选题32.下列不可以被委托为诉讼代理人的人员有（） 。A)律师、基层法律服务工作者B)当事人的近亲属或者工作人员C)当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民D)与当事人所有相关的人答案:D解析:下列人员可以被委托为诉讼代理人：(1)律师、基层法律服务工作者；(2)当事人的近亲属或者工作人员；(3)当事人所在社区、单位以及有关社 会团体推荐的公民。D 选项的说法范围太大，不准确。单选题33.某承包人与发包人以中标价签订了建设

27、工程施工合同并履行了备案手续， 发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利 5%的补充协议， 工程结算时双方对工程价款发生争议，则应当以()作为结算工程价款的依据。A)备案的建设工程施工合同B)补充协议C)重新商定合同D)当地建设行政主管部门发布的计价方法答案:A解析:单选题34. 根据民法总则 ，关于代理的说法，正确的是（ ） 。A)代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担B)代理人应对次代理人的行为承担民事责任C)被代理人对代理人的一切行为承担民事责任D)代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为答案:A解析:选项 A 正确，CD 错误。代理是指代理人以被代理人的名义

28、，在代理权限范围内与第三人为法律行为，其法律后果由被代理人承受的民事法律制度。代理的法律特征如下： （1）代理人必须在代理权限范围内实施代理行为； （2）代理人应该以被代理人的名义实施代理行为； （3）代理行为必须是具有法律意义的行为，代理人为被代理人实施的是能够产生法律上的权利义务关系；（4）代理行为的法律后果归属于被代理人。选项 B 错误，转委托经被代理人同意或者追认的，被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人，代理人仅就次代理人（第三人）的选任以及对第三人的指示承担责任。转委托未经被代理人同意或追认的，代理人应对转委托的第三人的行为承担责任，但是在情况紧急下代理人为了维护被代理人的利

29、益需要转委托第三人的除外。单选题35.建设工程在开工阶段出现了下列情况，其中不能顺延工期的是()。A)承包人因施工机械不能及时到位，在开工前 7 天以书面形式向工程师提出延期开工，监理方在 48 小时内未作书面答复B)承包人因工人回家过节不能按时开工，在节后以书面形式向工程师提出延期施工C)因设计进度拖延，工程师书面通知承包人延期开工D)因施工场地未达到开工要求，工程师书面通知承包人延期开工答案:B解析:单选题36.对（ ）的项目，招标人可以分两阶段进行招标。A)关系社会公共利益、公众安全B)需要采用不可替代的专利C)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大D)技术复杂或者无法精确拟定技

30、术规格答案:D解析:对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标。第一阶段，招标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交不带报价的技术建议，招标人根据提交的技术建议确定技术标准和要求，编制招标文件。 （技术招标）第二阶段，招标人向第一阶段提交技术建议的投标人提供招标文件，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件。 （报价招标、 提交投标保证金） 。 故选 D。单选题37.某施工企业准备将一项发明创造申请专利， 导致该发明创造新颖性丧失的情形是()。A)申请日前 5 个月被他人泄密的B)申请日前 3 个月在学术论文中发表的C)申请日当日在规定的技术会

31、议上首次发表的D)申请日前 3 个月在中国政府承认的国际展览会首次展出的答案:B解析:申请专利的发明创造在申请日前 6 个月内， 有下列情形之一的， 不丧失新颖性：(1)在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的;(2)在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的;(3)他人未经申请人同意而泄露其内容的。故选项 C 是错误的。单选题38.某招标人于 2013 年 3 月 10 日发出招标文件， 有关投标人提交投标文件的日期的说法，错误的是()。A)如果该项目施工合同估算价为 180 万元人民币，则投标人提交投标文件的日期可能截止于 2013 年 3 月 28 日B)如果该项目属于关系公众安全的

32、项目，施工合同价为 500 万元，则投标文件提交的日期不可在 2013 年 3 月 30 日前截止C)投标人提交投标文件的日期只能截止于 2013 年 3 月 30 日D)投标人提交投标文件的日期可以截止于 2013 年 4 月 1 日答案:C解析:本题考查的是招标基本程序。 依法必须进行招标的项目， 自招标文件开始发出之日至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于 20 日，注意可以长于20 日，所以选项 C 表述错误，选项 D 表述正确。对于选项 A，由于施工合同估算价低于了 200 万元人民币，并非必须招标的项目，所以不受 20 日限制，选项 A 正确。选项 B 属于必须招标的项目，所

33、以自招标文件开始发出之日至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于 20 日，选项 B 表述正确。单选题39.建设工程质量管理条例规定，建设单位将工程发包给不具有相应资质等级单位的，责令改正，处以( )的罚款。A)工程合同价款 2%以上 4%以下B)50 万元以上 100 万元以下C)5000 元以上 10000 元以下D)工程合同价款 0.5%以上 1%以下答案:B解析:建设工程质量管理条例进一步规定，建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的，责令改正，处 50 万元以上 100 万元以下的罚款。单选题40. 没有资质的实

34、际施工企业甲借用有资质的建筑施工企业的名义与 A 公司签订一建设工程施工合同。施工结束后，工程经竣工验收合格，甲要求 A 公司按照合同约定支付工程价款，遭 A 公司拒绝，遂起纠纷，诉至法院。关于本案处理的说法中，正确的是()A)合同有效，应参照合同约定支付工程价款B)合同无效，不应支付工程价款C)合同无效，应由法院规定应支付的工程价款D)合同无效，应参照合同约定支付工程价款答案:D解析:最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第二条规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。单选题41.建筑工程开工前， 建设单位应

35、当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证;但是， ()确定的限额以下的小型工程除外。A) 省级人民政府环境保护主管部门B) 市级以上人民政府建设行政主管部门C)省级人民政府建设行政主管部门D)国务院建设行政主管部门答案:D解析:本题考核的是建设工程施工许可证的领取。 建筑工程开工前， 建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证;但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。单选题42. 根据建设工程施工合同(示范文本)3(GF-2013-0201)，除专用合同条款另有约定外，应投保建筑工程一切险

36、或安装工程一切险的是()A)发包人B)总承包人C)分包人D)监理人答案:A解析:建设工程施工合同(示范文.本)(GF 一 20130201)第 18.1 条规定，除专用合同条款另有约定外.发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险;发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。单选题43.当事人约定 3 名仲裁员组成仲裁庭的，第三名仲裁员由( )。A)仲裁委员会主任直接指定B)已确定的 2 名仲裁员共同指定C)当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定D)仲裁委员会主任兼任答案:C解析:当事人约定由 3 名仲裁员组成仲裁庭的， 应当各自选定 1 名或者各自委托仲裁委员

37、会主任指定 1 名仲裁员，第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第三名仲裁员是首席仲裁员。单选题44. 根据招标投标法实施条例 ，投标人对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向()提出异议。A)招标人B)评标委员会C)有关行政监督部门D)招标代理机构答案:A解析:招标投标法实施条例第六十条规定，投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10日内向有关行政监督部门投诉。但是，对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向招标人提出

38、异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。单选题45.注册建造师有权( )。A)超出聘用单位业务范围从事执业活动B)在两个或两个以上单位受聘或执业C)允许信得过的人以自己的名义从事执业活动D)对本人执业活动进行解释和辩解答案:D解析:注册建造师管理规定进一步规定，注册建造师享有下列权利：(1)使用注册建造师名称;(2)在规定范围内从事执业活动;(3)在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章;(4)保管和使用本人注册证书、执业印章;(5)对本人执业活动进行解释和辩护;(6)接受继续教育;(7)获得相应的劳动报酬;(8)对侵犯本人权利的行为进行申述。单选题46.某施工合同无效，承包人请求结

39、算工程价款的，法院的正确处理应该为（） 。A)发包人以合同无效为由不支付工程款的，应予支持B)发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持C)建设工程经竣工验收合格，不予支持D)建设工程经竣工验收不合格，不予支持答案:B解析: 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释 规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理： （1）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的， 应予支持； （2） 修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请

40、求支付工程价款的，不予支持。单选题47.建设工程保修期的起始日是（） 。A)工程竣工之日B)竣工验收合格之日C)工程交付之日D)工程投入使用之日答案:B解析:按照建设工程质量管理条例规定，建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。故选项 B 正确。单选题48.建设工程因故中止施工一年的，恢复施工时，该建设单位应当（ ） 。A)报发证机关核验施工许可证B)重新领取施工许可证C)向发证机关报告D)向发证机关备案答案:A解析:建筑法第十条规定：建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。单选题49.关于无资质承揽工程的法律规定，下列表

41、述中正确的是( )。A)无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合同B)当作为无资质的“实际施工人”的利益受到损害时，不能向合同相对人主张权利C)当无资质的“实际施工人”以合同相对方为被告起诉时，法院不应受理D)无资质的“实际施工人”不能以发包人为被告主张权利答案:A解析:最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件施工法律问题的解释第 26 条规定：“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任”。这样规定是在依法查处违法

42、承揽工程的同时，也要使实际施工人的合法权益得到实现。单选题50.按照承揽合同的法律规定，下列说法正确的是()。A)承揽人未经定作人同意将其承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同B)承揽人发现定作人提供的材料不合约定的，可以自行更换C)承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的，有权以书面通知的方式，单方解除承揽合同D)承揽人可以随时解除承揽合同，造成定作人损失的，应当赔偿损失答案:A解析:承揽人发现定作人提供的材料不合约定的， 要及时通知定作人进行更换， 承揽人解除合同的条件需要先催告，定作人有任意解除权，承揽人没有。单选题51.下列法律中，属于行政法的是()。A)审计法B)侵权责任法

43、C)反垄断法D)城乡规划法答案:D解析:本题考核的是行政法。 行政处罚法 、 行政复议法 、 行政许可法 、环境影响评价法 、 城市房地产管理法 、 城乡规划法 、 建筑法等属于行政法。单选题52. 在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于()之债。A)侵权B)合同C)无因管理D)不当得利答案:A解析:建设工程债产生的根据有合同、侵权、无因管理和不当得利。其中，侵权是指公民或者法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。侵权行为一经发生，即在侵权行为人和被侵权人之间形成债的关系。侵权行为产生的债被称为侵权之债

44、。单选题53.关于建设工程招标投标交易场所的表述中，不正确的是()。A)国家鼓励利用信息网络进行电子招标投标B)招标投标交易场所不得与行政监督部门存在隶属关系C)招标投标交易场所以营利为目的D)设区的市级以上地方人民政府可以根据实际需要，建立统一规范的招标投标交易场所答案:C解析:本题考核的是建设工程招标投标交易场所。 招标投标法实施条例 规定，设区的市级以上地方人民政府可以根据实际需要，建立统一规范的招标投标交易场所，为招标投标活动提供服务。招标投标交易场所不得与行政监督部门存在隶属关系，不得以营利为目的。国家鼓励利用信息网络进行电子招标投标。单选题54.建设工程一切险的保险终止日应为( )

45、之日。A)工程竣工验收B)工程验收合格C)工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日D)合同双方约定的终止日答案:C解析:保险终止日应为工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日。单选题55. 根据建筑法 ，建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的， 对因该项承揽工程不符合规定的质量标准所造成的损失，由()A)建筑施工企业承担赔偿责任B)使用本企业名义的单位或者个人承担赔偿责任C)建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任D)建设单位、建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人共同承担责任答案:C解析:建筑法第六十六条规定，建筑施工企业转让、出借

46、资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。单选题56.下列关于招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的说法， 正确的是( )。A)招标文件要求提交投标文件截止时间至少 15 日前进行B)投标有效期截止时间至少 15 日前进行C)提交资格预审申请文件截止时间至少 15 日前D)投标有效期内均可进行答案:A解析:招标投标法实施条例规定，招标人可以对已发出的资格预审文件或者招标文件

47、进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的， 招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少 3 日前，或者投标截止时间至少 15 日前， 以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人;不足 3 日或者 15 日的，招标人应当顺延提交资格预审申请文件或者投标文件的截止时间。单选题57.劳动争议申请仲裁的时效期间为（） ，其仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。A)三年B)两年C)半年D)一年答案:D解析:劳动争议申请仲裁的时效期间为一年， 其仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。单选题58. 下列

48、事项中，属于施工生产安全事故调查组职责的是( )。(2018.42)A)查明事故发生的间接经济损失B)追究责任人的法律责任C)提交事故调查报告D)提出对受伤人员的赔偿方案答案:C解析:事故调查组履行下列职责：(1)查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失;(2)认定事故的性质和事故责任;(3)提出对事故责任者的处理建议;(4)总结事故教训，提出防范 和整改措施;(5)提交事故调查报告。单选题59.保证工程质量，施工单位应对进场钢筋抽取试样进行( )的力学性能试验A)拉伸和冷弯B)拉伸和抗剪C)冷弯和抗压D)冷弯和抗剪答案:A解析:本题考查的是材料质量控制。 力学性能试验从每批钢筋中

49、任选两根钢筋， 每根取两个试样分别进行拉伸试验(包括屈服点、抗拉强度和伸长率)和冷弯试验。参见教材 P165单选题60.甲委托乙招标代理机构进行工程建设项目招标代理工作， 下列关于乙的表述， 不符含相关法律规定的是()。A)乙是社会中介组织B)甲符合法定条件也可自行招标C)乙有权确定中标人D)乙不得与招标工程的投标人有利益关系答案:C解析:本题考查招标代理机构。 招标代理机构是依法设立、 从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织，A 正确。招标代理机构不得接受同招标项目的投标代理和投标咨询业务。招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜。根据上面规定，B、D 正确。招标代

50、理机构有法定职责，比如组织开标、评标，协助招标人定标等，但是招标代理机构无权确定归属中标人。确定中标人的权利归属招标人，C 错误，故本题选 C。单选题61.从()起超过 20 年，当事人向人民法院请求保护民事权利的，人民法院不予保护。A)权利被侵害之日B)当事人知道或者应当知道权利被侵害时C)当事人主张权利时D)当事人要求义务人履行义务时答案:A解析:诉讼时效期从知道或应当知道权利被侵害起算。 但是， 从权利被侵害之日起超过 20 年的，人民法院不予以保护。单选题62.关于勘察、设计单位相关的质量责任和义务表述正确的选项是( )A)按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计B)指定建筑材料、专