第8章-工程索赔与反索赔管理课件.ppt

1、建设工程合同管理建设工程合同管理 陈陈 云云 川川 E-mail:28.1 工程索赔概述工程索赔概述8.2 工程索赔分类与原因工程索赔分类与原因8.3 工程索赔程序工程索赔程序8.4 索赔的计算方法索赔的计算方法8.5 工程反索赔工程反索赔8.6 工程索赔争议的解决工程索赔争议的解决8.7 工程索赔与反索赔案例工程索赔与反索赔案例3 工程索赔工程索赔 通常是指在工程建设实通常是指在工程建设实施过程中，合同当事人一方对于并非自施过程中，合同当事人一方对于并非自身过错，而是应由对方承担责任或风险身过错，而是应由对方承担责任或风险的情况造成经济损失或权利损害时，通的情况造成经济损失或权利损害时，通过

2、一定的合法程序向对方提出过一定的合法程序向对方提出经济补偿经济补偿和（或）时间补偿和（或）时间补偿的要求。的要求。 4 发生索赔最集中、处理难度最复杂的发生索赔最集中、处理难度最复杂的情况发生在情况发生在施工阶段施工阶段，因此，我们常说的，因此，我们常说的工程索赔主要是指工程施工的索赔。工程索赔主要是指工程施工的索赔。 引起索赔的原因很多，一般将引起索引起索赔的原因很多，一般将引起索赔的原因称为赔的原因称为索赔事件索赔事件，又称为，又称为干扰事件。干扰事件。 5（1）工程索赔的性质属于经济补偿行为，而不是）工程索赔的性质属于经济补偿行为，而不是惩罚。惩罚。（2）工程索赔是承发包双方之间经常发生

3、的管理）工程索赔是承发包双方之间经常发生的管理业务，是双方合作的方式，而不是对立的行为。业务，是双方合作的方式，而不是对立的行为。（3）索赔既可要求经济补偿，也可要求工期延长，）索赔既可要求经济补偿，也可要求工期延长，或两者兼之。或两者兼之。（4）工期或费用索赔，必须是合同规定之外的额）工期或费用索赔，必须是合同规定之外的额外工作、新增工程或干扰事件造成的。外工作、新增工程或干扰事件造成的。6（1）索赔是双向的。）索赔是双向的。（2）只有实际发生了经济损失或权利损害，）只有实际发生了经济损失或权利损害，一方才能向另一方索赔。一方才能向另一方索赔。（3）索赔是一种未经确认的单方行为。）索赔是一种

4、未经确认的单方行为。（4）索赔的成败，取决于是否获得了对自）索赔的成败，取决于是否获得了对自己有利的证据。己有利的证据。（5）索赔没有固定的模式，没有额定的统）索赔没有固定的模式，没有额定的统一标准。一标准。导致索赔的主要因素：合同背景；业主的管导致索赔的主要因素：合同背景；业主的管理水平；承包人的管理水平。理水平；承包人的管理水平。7（1）中华人民共和国民法通则中华人民共和国民法通则指出：指出：“承发承发包双方的权利和义务，依照法律由承包合同规包双方的权利和义务，依照法律由承包合同规定定”。民法通则民法通则进一步规定：进一步规定：“当事人一当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约方不

5、履行合同义务或者履行合同义务不符合约定条件的，另一方有权要求履行或者采取补救定条件的，另一方有权要求履行或者采取补救措施，并有权要求赔偿损失措施，并有权要求赔偿损失”，“当事人一方当事人一方不能履行合同义务的，应当按照合同的约定向不能履行合同义务的，应当按照合同的约定向另一方赔偿损失或者采取其他补救措施另一方赔偿损失或者采取其他补救措施”。（2）中华人民共和国合同法中华人民共和国合同法对工程项目建设对工程项目建设过程中的一系列事项的违约和赔偿问题进行了过程中的一系列事项的违约和赔偿问题进行了法律规定。法律规定。 8（1）保证合同的实施）保证合同的实施（2）落实和调整合同双方经济责任关系。）落实

6、和调整合同双方经济责任关系。（3）维护合同当事人正当权益。）维护合同当事人正当权益。（4）促使工程造价更合理。）促使工程造价更合理。（5）有助于合同双方提高管理素质。）有助于合同双方提高管理素质。91. 客观性客观性 确实存在不符合合同或违反合同的干扰事件，确实存在不符合合同或违反合同的干扰事件，它对承包商的工期和成本造成影响，这是事实，它对承包商的工期和成本造成影响，这是事实，有确凿的证据证明。有确凿的证据证明。 2. 合法性合法性 索赔要求必须符合工程承包合同的规定。索赔要求必须符合工程承包合同的规定。 在计算索赔的工期和费用时，必须符合现行的在计算索赔的工期和费用时，必须符合现行的国家规

7、范和规定。如在索赔费用的计算中，必须国家规范和规定。如在索赔费用的计算中，必须符合国家规定的工程造价费用构成。符合国家规定的工程造价费用构成。 3. 合理性合理性 索赔要求合情合理，符合实际情况；采用合理索赔要求合情合理，符合实际情况；采用合理的计算方法和计算基础。的计算方法和计算基础。 1011128.2.2 工程索赔原因工程索赔原因1.工程索赔的必然性，主要表现：工程索赔的必然性，主要表现：（1）工程项目的特殊性；）工程项目的特殊性；（2）工程项目内外部环境的复杂性和多变）工程项目内外部环境的复杂性和多变性；性；（3）参与工程建设主体的多元性；）参与工程建设主体的多元性；（4）业主负责起草

8、合同；）业主负责起草合同；（5）投标的竞争性；）投标的竞争性；（6）不可预见事件的影响。）不可预见事件的影响。13（1）业主违约；）业主违约；（2）监理工程师指令、通知；）监理工程师指令、通知；（3）合同缺陷；）合同缺陷；（4）工程变更；）工程变更；（5）施工条件变化；）施工条件变化；（6）不可抗力事件；）不可抗力事件；（7）其他承包人干扰；）其他承包人干扰；（8）国家政策及法律、法规变更。）国家政策及法律、法规变更。148.3.1 工程索赔的处理原则工程索赔的处理原则（1）索赔必须以合同为依据；）索赔必须以合同为依据；（2）及时合理地处理索赔；）及时合理地处理索赔；（3）加强主动控制，减少或

9、增加工程索赔；）加强主动控制，减少或增加工程索赔；15 1、成本费用原则、成本费用原则工程延误工程延误 2、风险共担原则、风险共担原则不可抗力不可抗力 3、初始延误原则、初始延误原则双方都有过失时双方都有过失时甲方未按时提供全甲方未按时提供全套图纸，套图纸，延误延误6天天乙方机械故障，乙方机械故障， 延误延误5天天计划开工日计划开工日实际开工日实际开工日2天天16意向意向 证据资料证据资料 递交递交 审查审查通知通知 的准备的准备 索赔报告索赔报告 索赔报告索赔报告业主审查业主审查 工程师工程师 工程师工程师 承包人接收承包人接收 处理决定处理决定 协商补偿协商补偿17 在索赔事件发生后在索赔

10、事件发生后,承包商应在索赔事件发承包商应在索赔事件发生后的生后的28天天内向业主或监理工程师递交索赔意内向业主或监理工程师递交索赔意向通知，声明将对此索赔事件提出索赔。向通知，声明将对此索赔事件提出索赔。 索赔意向通知的内容包括：索赔意向通知的内容包括：（1 1）事件发生的时间和情况的简单描述；）事件发生的时间和情况的简单描述；（2 2）合同依据的条款和理由；）合同依据的条款和理由；（3 3）有关后续资料的提供；）有关后续资料的提供；（4 4）对工程成本和工期产生的不利影响的严重程）对工程成本和工期产生的不利影响的严重程度，以期引起监理工程师（业主）的注意。度，以期引起监理工程师（业主）的注意

11、。18索索 赔赔 通通 知知致甲方代表（或监理工程师）：致甲方代表（或监理工程师）： 我方希望你方对工程地质条件变化问题引起重视。我方希望你方对工程地质条件变化问题引起重视。 1 1、在合同文件标明有松软石的地方未遇到松软石；、在合同文件标明有松软石的地方未遇到松软石； 2 2、在合同条件未标明有坚硬岩石的地方遇到了坚硬岩石。、在合同条件未标明有坚硬岩石的地方遇到了坚硬岩石。 由于第由于第1 1条，我方实际施工进度提前。条，我方实际施工进度提前。 由于第由于第3 3条，我方实际生产率降低，而引起进度拖延，并条，我方实际生产率降低，而引起进度拖延，并不得不在雨季施工。不得不在雨季施工。 上述施工

12、条件变化，造成我方施工现场设计与原设计有很上述施工条件变化，造成我方施工现场设计与原设计有很大不同，为此向你方提出工期索赔及费用索赔要求，具体工大不同，为此向你方提出工期索赔及费用索赔要求，具体工期索赔及费用索赔依据与计算书在随后的索赔报告中。期索赔及费用索赔依据与计算书在随后的索赔报告中。 承包商：承包商：* * * * * *年年* * *月月* * *日日 举举例例19 发出索赔意向通知后的发出索赔意向通知后的28天内天内，承包，承包商应递交正式的索赔报告。商应递交正式的索赔报告。 索赔报告的内容应包括：事件发生的索赔报告的内容应包括：事件发生的原因，对其权益影响的证据和资料，索赔原因，

13、对其权益影响的证据和资料，索赔的依据，此项索赔要求补偿的款项和工期的依据，此项索赔要求补偿的款项和工期延长天数的详细计算等有关材料。延长天数的详细计算等有关材料。 20 监理工程师在收到承包商送交的索赔报告和监理工程师在收到承包商送交的索赔报告和有关资料后，于有关资料后，于28天内天内给予答复，或要求承包商给予答复，或要求承包商进一步补充索赔理由和证据。进一步补充索赔理由和证据。 接到承包商的索赔报告后，工程师应该立即接到承包商的索赔报告后，工程师应该立即研究承包商的索赔资料，在不确认责任属谁的情研究承包商的索赔资料，在不确认责任属谁的情况下，依据自己的同期纪录资料客观分析事故发况下，依据自己

14、的同期纪录资料客观分析事故发生的原因，依据有关合同条款，研究承包商提出生的原因，依据有关合同条款，研究承包商提出的索赔证据。必要时还可以要求承包商进一步提的索赔证据。必要时还可以要求承包商进一步提交补充资料。交补充资料。 监理工程师在监理工程师在28天内未予答复或未对承包商天内未予答复或未对承包商作进一步要求，视为该项索赔已经认可。作进一步要求，视为该项索赔已经认可。 21 工程师判定承包商索赔成立的条件为：工程师判定承包商索赔成立的条件为：与合同相对照，事件已造成了承包商成本的与合同相对照，事件已造成了承包商成本的额外支出，或直接工期损失。额外支出，或直接工期损失。造成费用增加或工期损失的原

15、因，按合同约造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。定不属于承包人的行为责任或风险责任。承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告，知和索赔报告，22 不论工程师通过协商与承包商达成一致，不论工程师通过协商与承包商达成一致，还是他单方面作出的决定，批准给予补偿还是他单方面作出的决定，批准给予补偿的款额将随下月支付的工程进度款一起支的款额将随下月支付的工程进度款一起支付，延长的工期加到原合同工期中去。如付，延长的工期加到原合同工期中去。如果批准的额度超过合同约定的工程师权限，果批准的额度超过合同约定的工程师权限，则应

16、报请业主批准。则应报请业主批准。 23 在经过认真分析研究，与承包商、业主广在经过认真分析研究，与承包商、业主广泛讨论后，工程师应该向业主和承包商提出自泛讨论后，工程师应该向业主和承包商提出自己的己的索赔处理决定索赔处理决定。通常，工程师的处理。通常，工程师的处理决定决定不是终局性不是终局性的，对业主和承包商都不具有的，对业主和承包商都不具有强制性的约束力。强制性的约束力。 在收到工程师的在收到工程师的索赔处理决定索赔处理决定后，无后，无论业主还是承包商，如果认为该处理决定不公论业主还是承包商，如果认为该处理决定不公正，都可以在合同规定的时间内提请工程师重正，都可以在合同规定的时间内提请工程师

17、重新考虑。如果工程师仍然坚持原来的决定，或新考虑。如果工程师仍然坚持原来的决定，或承包商对工程师的新决定不满，则可以按合同承包商对工程师的新决定不满，则可以按合同中商定的争议解决办法处理，中商定的争议解决办法处理，提起仲裁或诉讼提起仲裁或诉讼。 24 当工程师确定的索赔额超过其权限范围，当工程师确定的索赔额超过其权限范围，必须报请业主批准。必须报请业主批准。 业主首先根据事件发生的原因、责任范围、业主首先根据事件发生的原因、责任范围、合同条款审核承包商的索赔申请和工程师的处合同条款审核承包商的索赔申请和工程师的处理报告，再依据工程建设的目的、投资控制、理报告，再依据工程建设的目的、投资控制、竣

18、工投产日期要求以及针对承包商在施工中的竣工投产日期要求以及针对承包商在施工中的缺陷或违反合同规定等的有关情况，决定是否缺陷或违反合同规定等的有关情况，决定是否批准工程师的处理意见，但不能超越合同条款批准工程师的处理意见，但不能超越合同条款的约定范围。索赔报告经业主批准后工程师即的约定范围。索赔报告经业主批准后工程师即可签发有关证书。可签发有关证书。 25261. 索赔证据索赔证据（1）对索赔证据的要求）对索赔证据的要求（2）证据的分类）证据的分类真实性。真实性。全面性。全面性。及时性。及时性。关联性。关联性。有效性。有效性。27招标文件、工程合同及附件、业主认可的施工组织设计、图招标文件、工程

19、合同及附件、业主认可的施工组织设计、图纸、技术规范，工程各种有关设计交底记录、变更图纸、变纸、技术规范，工程各种有关设计交底记录、变更图纸、变更施工指令、工程各种会议纪要等。更施工指令、工程各种会议纪要等。工程各种经业主或监理工程师签认的签证，工程各种往来信工程各种经业主或监理工程师签认的签证，工程各种往来信件、业主或监理工程师指令、信函、通知、答复等。件、业主或监理工程师指令、信函、通知、答复等。施工计划及现场实施情况记录，施工日志及工长工作日志、施工计划及现场实施情况记录，施工日志及工长工作日志、备忘录。备忘录。工程送电、送水、道路开通、封闭的日期及数量记录，工程工程送电、送水、道路开通、

20、封闭的日期及数量记录，工程停电、停水和干扰事件影响的日期及恢复施工的日期。停电、停水和干扰事件影响的日期及恢复施工的日期。工程预付款、进度款拨付的数额及日期记录。工程预付款、进度款拨付的数额及日期记录。工程图纸、图纸变更、交底记录的送达份数及日期记录，工工程图纸、图纸变更、交底记录的送达份数及日期记录，工程有关施工部位的照片及录像等。程有关施工部位的照片及录像等。工程现场气候记录，有关天气的温度、风力、雨雪等。工程现场气候记录，有关天气的温度、风力、雨雪等。工程验收报告及各项技术鉴定报告等。工程验收报告及各项技术鉴定报告等。工程材料采购、订货、运输、进场、验收、使用等方面的凭工程材料采购、订货

21、、运输、进场、验收、使用等方面的凭据，工程会计核算资料。据，工程会计核算资料。建设行政主管部门发布的工程造价指数、政府发布的物价指建设行政主管部门发布的工程造价指数、政府发布的物价指数、工资指数，国家、省、市有关影响工程造价、工期的文数、工资指数，国家、省、市有关影响工程造价、工期的文件、规定等。件、规定等。 28（1 ）对索赔报告的要求）对索赔报告的要求l索赔事件应是真实的；索赔事件应是真实的；l责任分析应清楚、准确；责任分析应清楚、准确；l索赔要求合情合理、有理有据；索赔要求合情合理、有理有据；l索赔报告通常很简洁，条理清楚，各种结索赔报告通常很简洁，条理清楚，各种结论、定义准确，有逻辑性

22、。论、定义准确，有逻辑性。l用词既要简单明了，又要婉转。用词既要简单明了，又要婉转。 29 工程索赔文件工程索赔文件通常由三个部分构成：通常由三个部分构成：索赔方向对方提出索赔要求的索赔意向索赔方向对方提出索赔要求的索赔意向通知（或索赔信、索赔函）。通知（或索赔信、索赔函）。在通知中应简要说明索赔事项、主要索在通知中应简要说明索赔事项、主要索赔理由、索赔要求（费用和工期）等。赔理由、索赔要求（费用和工期）等。索赔报告正文。索赔报告正文。 （1）标题；（）标题；（2）索赔事）索赔事件叙述；（件叙述；（3）理由；（）理由；（4）影响；（影响；（5）结论；（）结论；（6）附件附件30工期索赔的处理原

23、则工期索赔的处理原则 造成工程施工工期延误的原因很多，从工造成工程施工工期延误的原因很多，从工程索赔的角度来讲，重要的是分清工程延误的程索赔的角度来讲，重要的是分清工程延误的原因和责任，再根据不同的原因和责任确定工原因和责任，再根据不同的原因和责任确定工期索赔的处理原则。期索赔的处理原则。 如果由于非承包商自身原因造成工程延误，如果由于非承包商自身原因造成工程延误，在各种施工合同中，通常都规定承包商有权向在各种施工合同中，通常都规定承包商有权向业主提出工期延长的索赔要求，这是施工合同业主提出工期延长的索赔要求，这是施工合同赋予承包商要求延长工期的正当权利。赋予承包商要求延长工期的正当权利。 3

24、1（1）可索赔延误）可索赔延误 可索赔延误是指可索赔延误是指引起的工程引起的工程工期延误，包括业主或工程师的原因和双方不工期延误，包括业主或工程师的原因和双方不可控制的因素引起的索赔，并且该延误工序或可控制的因素引起的索赔，并且该延误工序或作业作业。这类延误属于可索。这类延误属于可索赔延误，承包商可提出补偿要求，业主应给予赔延误，承包商可提出补偿要求，业主应给予相应的合理补偿。相应的合理补偿。（2）不可索赔延误）不可索赔延误 不可索赔延误是指因承包商原因引起的延误。不可索赔延误是指因承包商原因引起的延误。 32只可索赔工期的延误。只可索赔工期的延误。这类延误是由业主、承包商双方这类延误是由业主

25、、承包商双方都不可预料、无法控制的原因造成的延误。对于这类延误，都不可预料、无法控制的原因造成的延误。对于这类延误，一般合同规定，业主只给予承包商延长工期，不给予费用损一般合同规定，业主只给予承包商延长工期，不给予费用损失的补偿。但有些合同条件（如失的补偿。但有些合同条件（如FIDIC施工合同条件）中对施工合同条件）中对一些不可控制因素引起的延误，业主还应给予承包商费用损一些不可控制因素引起的延误，业主还应给予承包商费用损失的补偿。失的补偿。可索赔工期和费用的延误。可索赔工期和费用的延误。这类延误主要是由于业主或这类延误主要是由于业主或工程师的原因而直接造成工期延误并导致经济损失。一般而工程师

26、的原因而直接造成工期延误并导致经济损失。一般而言，造成这类延误的活动应在关键线路上。言，造成这类延误的活动应在关键线路上。只可索赔费用的延误。只可索赔费用的延误。这类延误是指由于业主或工程师这类延误是指由于业主或工程师的原因引起的延误，但发生延误的活动对总工期没有影响，的原因引起的延误，但发生延误的活动对总工期没有影响，而承包商却由于该项延误负担了额外的费用损失。而承包商却由于该项延误负担了额外的费用损失。 33合同约定的工程总进度计划。合同约定的工程总进度计划。合同双方共同认可的详细进度计划，如网络图、横道图合同双方共同认可的详细进度计划，如网络图、横道图等。等。合同双方共同认可的周、月、季

27、进度实施计划。合同双方共同认可的周、月、季进度实施计划。合同双方共同认可的对工期的修改文件如会议纪要、来合同双方共同认可的对工期的修改文件如会议纪要、来往信件、确认信等。往信件、确认信等。施工日志、气象资料。施工日志、气象资料。业主或工程师的变更指令。业主或工程师的变更指令。影响工期的干扰事件。影响工期的干扰事件。受干扰后的实际工程进度。受干扰后的实际工程进度。其他有关工期的资料等。其他有关工期的资料等。34直接法。直接法。 有时干扰事件直接发生在关键线路上有时干扰事件直接发生在关键线路上或一次性地发生在一个项目上，造成总工或一次性地发生在一个项目上，造成总工期的延误。这时可通过查看施工日志、

28、变期的延误。这时可通过查看施工日志、变更指令等资料，直接计算延误的工期，并更指令等资料，直接计算延误的工期，并将这些资料中记载的延误时间作为工期索将这些资料中记载的延误时间作为工期索赔值。赔值。 35比例分析法。比例分析法。在实际工程中，若干扰事件仅影响在实际工程中，若干扰事件仅影响某些单项工程、单位工程或分部分项工程的工期，某些单项工程、单位工程或分部分项工程的工期，要分析它们对总工期的影响，可采用较简单的比要分析它们对总工期的影响，可采用较简单的比例分析法。例分析法。 已知工程合同总造价、受干扰部分工程造价及已知工程合同总造价、受干扰部分工程造价及该干扰部分延误时间：该干扰部分延误时间：

29、受干扰部分工程造价受干扰部分工程造价工期索赔工期索赔 受干扰受干扰 工程合同总造价工程合同总造价 部分工期部分工期 延误时间延误时间36网络分析法。网络分析法。 网络分析法是通过分析干扰事件发网络分析法是通过分析干扰事件发生前后的施工网络计划，对比两种工期计生前后的施工网络计划，对比两种工期计算结果来计算索赔值。算结果来计算索赔值。 37【案例【案例8-2】某承包商与业主签订了一项工程施工合同，合同工】某承包商与业主签订了一项工程施工合同，合同工期期55天，承包商在开工前递交了一份施工方案和施工网络进天，承包商在开工前递交了一份施工方案和施工网络进度计划（见图度计划（见图8-2）并获批准。）并

30、获批准。 在施工过程中，由于业主未按时向承包商提交图纸，使在施工过程中，由于业主未按时向承包商提交图纸，使A工作延长工作延长6天，承包商向业主提出工期索赔天，承包商向业主提出工期索赔6天的要求。当工天的要求。当工程即将完工时，由于业主提供的某种装饰材料质量不合格，程即将完工时，由于业主提供的某种装饰材料质量不合格，需要重新更换，使需要重新更换，使E工作延长了工作延长了4天，承包商又向业主提出工天，承包商又向业主提出工期索赔期索赔4天的要求。天的要求。 该工程竣工时，承包商一共向业主提出工期索赔该工程竣工时，承包商一共向业主提出工期索赔6410天。天。 试分析承包商的工期索赔要求是否合理。试分析

31、承包商的工期索赔要求是否合理。38按按事件计算事件计算（1）非关键工作非关键工作： 当延误时间当延误时间总时差时，不予补偿；总时差时，不予补偿； 当延误时间当延误时间总时差时，总时差时， 工期补偿延误时间总时差工期补偿延误时间总时差（2）关键工作关键工作： 工期补偿延误时间工期补偿延误时间3940直接工程费。包括人工费、材料费和施工机械使用费。直接工程费。包括人工费、材料费和施工机械使用费。a.人工费索赔人工费索赔b.材料费索赔材料费索赔c.索赔的施工机械使用费索赔的施工机械使用费措施费。措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工措施费。措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程

32、中非工程实体项目的费用。程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用。 它包括生产工人的基本工资、工资性补贴、生产工人辅它包括生产工人的基本工资、工资性补贴、生产工人辅助工资、职工福利费、生产工人劳动保护费。助工资、职工福利费、生产工人劳动保护费。 人工费索赔还包括非承包商原因造成的工效降低的人工人工费索赔还包括非承包商原因造成的工效降低的人工费用，加班费用，国家法律、法规变化造成的人工费用的费用，加班费用，国家法律、法规变化造成的人工费用的额外增加，因业主或监理工程师原因造成的工程延误而导额外增加，因业主或监理工程师原因造成的工程延误而导致承包商的人工单价上涨，以及工程延误后导致的人员窝致承包商

33、的人工单价上涨，以及工程延误后导致的人员窝工费等。工费等。 它应包括材料原价（或供应价格）、材料运杂费、运它应包括材料原价（或供应价格）、材料运杂费、运输损耗费、材料的采购及保管费、材料的检验试验费。输损耗费、材料的采购及保管费、材料的检验试验费。 索赔的材料费还包括非承包商原因导致的材料耗用量索赔的材料费还包括非承包商原因导致的材料耗用量的增加，工程延误导致的材料价格的上涨，材料运杂费的的增加，工程延误导致的材料价格的上涨，材料运杂费的上涨、材料保管费的增加等费用。上涨、材料保管费的增加等费用。 包括折旧费、大修理费、经常修理费、机械安拆费及场包括折旧费、大修理费、经常修理费、机械安拆费及场

34、外运费、机械操作人工费、燃料动力费等。外运费、机械操作人工费、燃料动力费等。 机械使用费的索赔，也包括非承包商原因致使工效降低机械使用费的索赔，也包括非承包商原因致使工效降低而增加的机械使用费，由于业主或监理工程师原因造成的而增加的机械使用费，由于业主或监理工程师原因造成的机械停工的闲置费。机械台班闲置费计算，如系租赁设备，机械停工的闲置费。机械台班闲置费计算，如系租赁设备，一般按实际台班租金加上每台班分摊的机械调进调出费计一般按实际台班租金加上每台班分摊的机械调进调出费计算；如系承包商自有设备，一般按台班折旧费计算，而不算；如系承包商自有设备，一般按台班折旧费计算，而不能按全部台班费计算，因

35、为台班费中包括了机械设备使用能按全部台班费计算，因为台班费中包括了机械设备使用费。费。41费用索赔计算的基本原则费用索赔计算的基本原则（1）实际损失原则）实际损失原则（2）合同原则）合同原则（3）合理性原则）合理性原则（4）充分准备好全部计算资料）充分准备好全部计算资料42总费用法：总费用法： 索赔费用额实际总费用索赔费用额实际总费用- 投标报价成本费用投标报价成本费用它的使用有几个条件：它的使用有几个条件：合同实施过程中的总费用核算是准确的；工程成本核算合同实施过程中的总费用核算是准确的；工程成本核算符合普遍认可的会计原则；实际总成本与报价总成本包符合普遍认可的会计原则；实际总成本与报价总成

36、本包括的内容一致。括的内容一致。承包商的报价是合理的，反映实际情况。如果报价计算承包商的报价是合理的，反映实际情况。如果报价计算不合理，则按这种方法计算的索赔之值也不合理。不合理，则按这种方法计算的索赔之值也不合理。费用损失的责任，或干扰事件的责任全在于业主或其他费用损失的责任，或干扰事件的责任全在于业主或其他人，承包商在工程中无任何过错，而且也没有承包商应人，承包商在工程中无任何过错，而且也没有承包商应该承担的风险，这一般是不可能的。该承担的风险，这一般是不可能的。43分项法分项法 分项法是按每个或每类索赔事件所引起损失的费用项目分项法是按每个或每类索赔事件所引起损失的费用项目分别计算索赔值

37、的一种方法。分别计算索赔值的一种方法。 分项法计算通常分三步：分项法计算通常分三步：分析每个或每类索赔事件所影响的费用项目，这些项目引起分析每个或每类索赔事件所影响的费用项目，这些项目引起哪些费用损失，不得有遗漏。这些费用项目通常应与合同报哪些费用损失，不得有遗漏。这些费用项目通常应与合同报价中的费用项目一致；价中的费用项目一致；计算每个费用项目受索赔事件影响后的损失值，通过与合同计算每个费用项目受索赔事件影响后的损失值，通过与合同价中的费用值进行比较即可得到该项费用的索赔值；价中的费用值进行比较即可得到该项费用的索赔值；将各费用项目的索赔值汇总，得到总的费用索赔值。将各费用项目的索赔值汇总，

38、得到总的费用索赔值。 分项法中索赔费用主要包括该项工程施工过程中所发生分项法中索赔费用主要包括该项工程施工过程中所发生的额外人工费、材料费、施工机械使用费、相应的管理费以的额外人工费、材料费、施工机械使用费、相应的管理费以及应得的间接费和利润等。及应得的间接费和利润等。 44*合同内的窝工闲置：合同内的窝工闲置：1、人工费、人工费按窝工标准计算，一般仅考按窝工标准计算，一般仅考虑将这部分工人调做其他工作时的降效虑将这部分工人调做其他工作时的降效损失；损失；2、机械费、机械费自有机械，按折旧费或停滞自有机械，按折旧费或停滞台班计算；租赁机械，按合同租金计算。台班计算；租赁机械，按合同租金计算。

39、不得补偿管理费和利润损失。不得补偿管理费和利润损失。*合同外的新增工程（工作）：合同外的新增工程（工作）： 除人工费、材料费和机械台除人工费、材料费和机械台班费按合同单价计算外，还应班费按合同单价计算外，还应补偿管理费及利润损失。补偿管理费及利润损失。45反索赔的基本概念反索赔的基本概念 反索赔，就是反驳，反击或者防止对方提反索赔，就是反驳，反击或者防止对方提出索赔，不让对方索赔成功或者全部成功。出索赔，不让对方索赔成功或者全部成功。 反索赔一般有两层含义：反索赔一般有两层含义： 其一是业主或者监理工程师对承包商的索赔其一是业主或者监理工程师对承包商的索赔要求进行分析评议和反驳，否定其不合理的

40、地方，要求进行分析评议和反驳，否定其不合理的地方，接受其合理的要求。接受其合理的要求。 其二是认为索赔是双方的，承包商可以向业其二是认为索赔是双方的，承包商可以向业主提出索赔，则业主反索赔。业主也可能向承包主提出索赔，则业主反索赔。业主也可能向承包商提出索赔，则承包商必须反索赔。商提出索赔，则承包商必须反索赔。46l 减少或预防损失的发生。减少或预防损失的发生。l 一次有效的反索赔不仅会鼓舞工程管理人员一次有效的反索赔不仅会鼓舞工程管理人员的信心和勇气，有利于整个工程的施工和管理，的信心和勇气，有利于整个工程的施工和管理，也会影响对方的索赔工作，使对方的索赔工作也会影响对方的索赔工作，使对方的

41、索赔工作受到合理的受到合理的“打击打击”。l 做好反索赔工作不仅可以使自己免于损失，做好反索赔工作不仅可以使自己免于损失，而且可以从中重新发现索赔机会，找到向对方而且可以从中重新发现索赔机会，找到向对方索赔的理由，并为自己索赔工作的顺利开展提索赔的理由，并为自己索赔工作的顺利开展提供帮助。供帮助。l 因此有效的反索赔有赖于企业科学、严格的因此有效的反索赔有赖于企业科学、严格的基础管理工作。基础管理工作。 47（1）防止对方提出索赔）防止对方提出索赔（2）反击或反驳对方的索）反击或反驳对方的索赔要求赔要求首先，自己严格履行合同中规定的义首先，自己严格履行合同中规定的义务，防止自己违约；务，防止自

42、己违约；其次，若发生了干扰事件，则立即着其次，若发生了干扰事件，则立即着手研究和分析合同依据，收集证据，手研究和分析合同依据，收集证据，为提供索赔或反索赔做好两手准备；为提供索赔或反索赔做好两手准备；再次体现积极防御策略的常用手段是再次体现积极防御策略的常用手段是先发制人，首先向对方提出索赔。先发制人，首先向对方提出索赔。常用的措施有：常用的措施有：1、抓住对方的失误，直接向对、抓住对方的失误，直接向对方提出索赔，以对抗或平衡对方的索赔要求，方提出索赔，以对抗或平衡对方的索赔要求，达到最终解决索赔时互作让步或互不支付的目达到最终解决索赔时互作让步或互不支付的目的。的。2、针对对方的索赔报告，进

43、行研究分析，、针对对方的索赔报告，进行研究分析，找出理由和证据，反击对方不合理的索赔要求找出理由和证据，反击对方不合理的索赔要求部分，推卸或减轻自己的赔偿责任，使自己不部分，推卸或减轻自己的赔偿责任，使自己不受或少受损失。受或少受损失。481、索赔要求或报告的时限性、索赔要求或报告的时限性2、索赔事件的真实性、索赔事件的真实性3、干扰事件原因、责任分析、干扰事件原因、责任分析4、索赔理由分析、索赔理由分析5、索赔证据分析、索赔证据分析6、索赔值审核、索赔值审核1、对工期索赔值的审核；、对工期索赔值的审核；2、对费用索赔值的审核。、对费用索赔值的审核。49 反索赔报告反索赔报告 是上述工作的总结

44、，向对是上述工作的总结，向对方索赔者表明自己的分析结果、立场、对方索赔者表明自己的分析结果、立场、对索赔要求的处理意见以及反索赔的证据。索赔要求的处理意见以及反索赔的证据。 对一般的对一般的单项索赔单项索赔，如果索赔理由、，如果索赔理由、证据不足，与实际状况不符，则其反索赔证据不足，与实际状况不符，则其反索赔报告可能很简单，只需一个通知，指出问报告可能很简单，只需一个通知，指出问题所在，附上相关证据即可。题所在，附上相关证据即可。 对比较复杂的对比较复杂的总索赔总索赔，其报告比较复，其报告比较复杂。杂。 1、对索赔报告的答复信；、对索赔报告的答复信；2、反索赔报告的正文；、反索赔报告的正文；3、附件。附件。50在我国，合同争议的解在我国，合同争议的解决方法主要有：决方法主要有： 和解和解 调解调解 仲裁仲裁 诉讼诉讼FIDIC施工合同条件争施工合同条件争端的解决：端的解决： 提交工程师确定；提交工程师确定； 提交诊断裁决委员会提交诊断裁决委员会决定；决定； 双方协商；双方协商； 仲裁。仲裁。