工程造价专业中级职称理论考试题库.docx

1、工程造价专业中级职称理论考试题库工程造价专业中级职称理论考试题库一、判断题（正确的请在括号内填“A”，错误的请在括号内填“B”，共200题）。( )1.建筑许可包括建筑工程施工许可和从业资格两个方面。( )2.所有的建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。( )3.根据 建设工程质量管理条例建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位。建设单位不得将建设工程肢解发包。( )4.据建设工程质量管理条例，在正常使用条件下，屋面防水工程最低保修期为 3年。( )5.根据建设工程安全生产管理条例建设单位在编制工程概算时，应当确定建设

2、工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。( )6.实行施工总承包的建设工程，发生生产安全事故由总承包单位负责上报事故。( )7.招标分为公开招标和邀请招标两种方式。( )8.招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，不需要书面通知招标人。( )9.投标人少于2个的，招标人应当依照招标投标法重新招标。( )10.评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，经招标人同意后，可以否决所有投标。( )11.根据招标投标法实施条例资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于 3日。( )12.根据招标投标法实施条例招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清

3、或者修改。招标人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知招标文件的潜在投标人。( )13.根据招标投标法实施条例招标人可以对已发出的资格预审文件进行必要的澄清或者修改。招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少 5日前以书面形式通知预审文件的潜在投标人。( )14.根据招标投标法实施条例投标有效期从招标文件发售之日起算。( )15.根据招标投标法实施条例对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标。( )16.根据政府采购法政府采购的评标方法只能采用最低评标价法。( )17.根据合同法要约邀请是合同成立过程中的必经过程。( )18.根据合同法和解与调解是解决合同

4、争议的常用和有效方式。( )19.建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予以支持。( )20.单位工程是指具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力、投资效益的一组配套齐全的工程项目。( )21.分项工程是指将分部工程按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等划分的工程。( )22.政府投资项目又可分为经营性政府投资项目和非经营性政府投资项目，其中经营性政府投资项目应实行代建制。( )23.如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告总投资的 10%以上或其他主要指标需要变更时，应说明原因和计算依据，并重新向原审批单位报批可行性研究报告。( )2

5、4.施工单位在办理施工许可证之前应当到规定的工程质量监督机构办理工程质量监督注册手续。( )25.TBT模式的实质是政府将一个已建项目和一个待建项目打包处理，获得一个逐年增加的协议收入（来自待建项目），最终收回待建项目的所有权益。( )26.项目管理承包(Project Management Contract，PMC)是指项目业主聘请专业的工程公司或咨询公司，代表其在项目实施全过程或其中若干阶段进行项目管理。( )27.代建制是一种针对非经营性政府投资项目的建设实施组织方式, 工程代建单位参与工程项目前期的策划决策和建成后的经营管理，对投资收益负责。( )28.建设项目总投资是指为完成工程项目

6、建设并达到使用要求或生产条件在建设期内预计或实际投入的全部费用总和。( )29.建设投资是在建设期内投入且形成现金流出的全部费用。包括工程费用、工程建设其他费用、利息和预备费四个部分。( )30.根据浙江省建设工程计价依据（2018版），工程施工中所使用的仪器仪表维修费应计入工具用具使用费。( )31.根据浙江省建设工程计价依据（2018版） 财务保险费是指企业为施工生产筹集资金或提供预付款担保、履约担保、职工工资支付担保等所发生的各种费用。( )32.计日工：是指在施工过程中，施工企业完成建设单位提出的施工图纸以外的零星项目或工作所需的费用。( )33.获取国有土地使用权的基本方法有两种一是

7、出让方式，二是划拨方式。( )34.土地使用权出让金为用地单位向国家支付的土地所有权收益。( )35.工程量清单是指在正常施工条件下完成规定计量单位的合格建筑安装工程所消耗的人工、材料、施工机具台班、工期天数及相关费率等的数量标准。( )36.概算定额是以整个建筑物或构筑物为对象，以 “m2” 、“m3” 或 “座”等为计量单位 ，规定了人工、材料、机具台班的消耗指标的一种标准。( )37.工程建设概算指标是编制项目建议书、可行性研究报告等前期工作阶段投资估算的依据，也可以作为编制固定资产长远规划投资额的参考。( )38.投资估算指标是确定和控制建设项目全过程各项投资支出的技术经济指标。( )

8、39.工程造价指标是指建设工程整体或局部在某一时间、地域一定计量单位的造价水平或工料机消耗量的数值。( )40.设计概算一经批准，即作为控制拟建项目工程造价的最高限额。( )41.设计概算可分单位工程概算、单项工程综合概算和建设项目总概算三级。( )42.施工预算是以施工图设计文件为依据，按照规定的程序、方法和依据，在工程施工前对工程项目的工程费用进行的预测与计算。( )43.涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，按照国家有关规定可以不进行招标。( )44.根据必须招标的工程项目规定（发改委第16号令）规定施工单项合同估算价在200万元人民

9、币以上,必须招标。( )45.根据必须招标的工程项目规定（发改委第16号令）规定重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上,必须招标。( )46.根据必须招标的工程项目规定（发改委第16号令）规定勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上, ,必须招标。( )47.联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，可组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标。( )48.建筑工程施工合同（示范文本）GF-2017 -0201为强制性使用文本。( )49.根据建筑工程施工合同（示范文本）规定，基准日期后因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延

10、。( )50.承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用。( )51.合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由发包方承担。( )52.联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。( )53.招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。( )54.预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开工通知载明的开工日期 14天前支付。( )55.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事

11、人应在专用合同条款中约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过 36个月。( )56.因不可抗力导致合同无法履行连续超过 84 天或累计超过 140 天的，发包人和承包人均有权解除合同。( )57.承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。( )58.承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。( )59.工程量清单作为招标文件的组成部分，主要由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费和增值税项目清单组

12、成。( )60.暂列金额是指招标人在招标文件中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额。( )61. 招标人在编制工程量清单时必须做到统一项目编码、统一项目名称、统一计量单位、统一工程量计算规则以及统一的基本格式。( )62.分部分项工程项目清单必须载明项目编码、项目名称、项目特征、工程量和综合单价。( )63.在招标投标过程中，当出现招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时，投标人应以设计图纸为准，确定投标报价的综合单价。( )64.规费和增值税应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。( )65.施工项目经理部应建立和健全以单项工

13、程为对象的成本核算账务体系。( )66.工程预付款是指由发包人按照合同约定，在正式开工前由发包人预先支付给承包人，用于购买工程施工所需的材料和组织施工机械和人员进场的价款。( )67.工程竣工结算时，暂列金额应减去工程价款调整（包括索赔、现场签证 ）金额计算，如有余额归承包人。( )68.竣工决算是以实物数量和货币指标为计量单位，综合反映竣工建设项目全部建设费用、建设成果和财务状况的总结性文件。( )69.新增固定资产价值的计算是以独立发挥生产能力的单项工程为对象。( )70.路面结构由面层、基层和垫层组成，为了保证车轮荷载的向下扩散和传递，下一层应比其上一层的每边宽出 0.3m。( )71.

14、热轧钢筋的级别提高，则其屈服强度提高，塑性下降。( )72.政府采购法规定投标人提出质疑的时间应为在知道或者应知其权益受到损害之日起5个工作日内。( )73.不锈钢是指含铬量在12%以上的铁基合金钢。( )74.矩阵制组织机构的主要优点是结构简单、权力集中、易于统一指挥、隶属关系明确、职责分明、决策迅速。( )75.工程造价鉴定活动应当遵循合法性原则、独立性原则、公正性原则、客观性原则。( )76.采用工程量清单计价的总承包服务费计价表中，应由投标人填写的内容是服务内容和计算基础。( )77.根据建设工程工程量清单计价规范（GB 505002013），投标人可根据具体情况对招标工程量清单的措施

15、项目清单进行修正或增加的内容。( )78.房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法规定采用工程总承包方式的政府投资项目，原则上应当在初步设计审批完成后进行工程总承包项目发包。( )79.房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法规定工程总承包单位不得是监理单位、造价咨询单位、招标代理单位，但可以是工程总承包项目的代建单位、项目管理单位。( )80.房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法规定政府投资项目的工程总承包宜采用总价合同，企业投资项目的工程总承包应当合理确定合同价格形式。( )81.房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法规定工程总承包单位对承包范围内工程的安全生产负总责

16、，分包不免除工程总承包单位的安全责任。( )82.根据浙江省建设工程计价依据（2018版）优质工程增加费和索赔与现场签证费，属于建筑安装工程费中的其他项目费。( )83.因不可抗力引起停工的，导致承包人费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由承包人承担。( )84.因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的费用由发包人承担。( )85.工程结算核对完成，发承包双方签字确认后，发包人不得要求承包人与另一个或多个工程造价咨询人重复核对竣工结算。( )86.投标人认为招标人公布的招标控制价，未按照浙江省建设工程计价依据（2018版）计价规则的规定进行编制的，应

17、在招标控制价公布后5天内向招标人提出质疑。( )87.实行工程量清单计价模式的工程一般采用总价合同。( )88.一般建设规模较小、技术难度较低、工期较短、施工图纸设计完备、工程边界条件清晰的建筑工程，可采用单价合同。( )89.因发包人原因导致工期延误的，法律、法规、规章和政策等调整在施工合同原定竣工时间之后，合同价款调增的不予调整，调减的则予以调整。( )90.按照浙江省建设工程计价依据（2018版）认定投标综合单价与按合同约定的计价依据计算的综合单价偏差30%以上为综合单价异常。( )91.根据国务院关于投资体制改革的决定，,对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，除特殊情况外,政

18、府主管部门不再审批项目开工报告。( )92.为了实现工程造价的模拟计算和动态控制,可应用建筑信息建模(BIM)技术在包含进度数据的建筑模型上加载费用数据而形成3D模型。( )93.建筑法规定，设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准，设计单位一律不得指定生产厂、供应商。( )94.根据注册造价工程师管理办法，注册造价工程师的继续教育应由中国建设工程造价管理协会负责组织。( )95.根据注册造价师管理办法，以欺骗手段取得造价工程师注册被撤销的，5年内不得再次申请注册。( )96.建设工程全寿命期造价是指建设工程初始

19、建造成本和建成后的日常使用成本之和，包括策划决策、建设实施、运行维护及拆除回收等各阶段费用。( )97.根据合同法债权人领取提存物的权利期限为3年，超过该期限，提存物扣除提存费用后归国家所有。( )98.全要素造价管理的核心是按照优先性原则，协调和平衡工期、质量、安全、环保与成本之间的对立统一关系。( )99.根据合同法,具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权，合同撤销权消灭。( )100.静态投资是是指不考虑物价上涨、建设期贷款利息等影响因素的建设投资。静态投资包括建筑安装工程费、设备和工器具购置费、工程建设其他费用、基本预备费，以及因工程量误差而引起的工程造

20、价的增减等。( )101.“缺陷”是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件以及承包合同的约定。( )102. 竣工决算由施工单位编制，包括为建成该项目所实际支出的一切费用的总和。 ( )103.广义的法律责任指守法的义务，即任何组织和个人都有遵守法律、维护法律尊严的义务。( )104.开标后，任何投标人都不允许更改投标书的内容和报价，也不允许再增加优惠条件。( )105.合同法规定：“当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。”( )106.指定代理是指根据法院或有关主管机关指定而产生代理权。( )107.实行工程清单计价的工程，宜采用单价合同

21、。( )108.社会保障费”包括养老保险、失业保险、医疗保险和工伤保险四项。( )109.在确定招标价调整系数时， 暂列金额、暂估价、甲供材料价格以及安全文明施工措施费、规费和税金费率标准不得调整。( )110.建设单位应当自领取施工许可证之日起六个月内组织开工。( )111.世界银行贷款项目的投资估算采用朗格系数法推算建设项目的静态投资，该方法的计算基数是其他工程费。( )112.根据规定，因工程量偏差引起的可以调整总价措施项目费的前提是措施项目工程量超过10，且引起施工方案发生变化。( )113.投资者按无形资产作为资本金或者合作条件投入时，按评估确认或合同协议约定的金额计价。( )114

22、.无形资产计价入账后，应在其有效使用期期末核算。( )115.投标总额为4000万元，投标保证金为70万元，符合我国中华人民共和国招标投标法及建设部有关文件规定的投标保证金。 ( )116.按招标投标法规定，招标文件自发放之日起，至投标截止时间的期限，最短不得少于15天。( )117.根据招标投标法实施条例，投标保证金有效期截止日应当为与中标人订立合同之日。( )118.根据建筑法，设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号。( )119.根据招标投标法实施条例，对于采用两阶段招标的项目，投标人在第一阶段向招标人提交的文件是不带报价的技术建议。 ( )120.收益获得的时间

23、越晚、数额越大，其现值越大。( )121.大风属于不可抗力的。( )122.根据标准施工招标文件的相关规定，经验收合格的工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准。( )123.在合同约定的缺陷责任期终止后的28天内，发包人应将剩余的质量保证金返还给承包人。( )124.项目优化设计方案的比选不属于工程造价咨询业务范围。( )125.为有效控制工程造价，业主应将工程造价管理重点放在决策和设计阶段。( )126.在项目投资决策后，控制工程造价的关键在于招标。( )127.按工程项目组成编制资金使用计划时设计概算、预算都是按单项工程和单位工程编制。( )128.隔墙处必须设置构造柱。(

24、)129.根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规则（GB50854-2013），管沟石方工程量按设计图示截面乘以长度以体积计算。( )130.建设工程造价的最高限额是按照有关规定编制并经有关部门批准的初步投资估算。( )131.承发包模式选择不属于工程招投标阶段造价管理内容。( )132.采用盈亏平衡分析法进行投资方案不确定性分析的优点是能够度量项目风险的大小。( )133.作为投资方案经济效果的评价指标，净现值能够全面反映项目投资过程的收益程度。( )134.施工合同中应用广泛，建设单位造价控制容易，施工单位需要承担较大风险的合同是总价合同。( )135.公开招标与邀请招标比较其优点是可以在较广

25、的范围内选择承包商。( )136.根据标准设计施工总承包招标文件，尚未扣清的预付款余额应作为发包人的到期应付款。( )137.工程质量保证金的扣留与返还，由他人及不可抗力原因造成的缺陷，发包人负责维修，承包人不承担费用。( )138.以实物数量和货币指标为计量单位，综合反映竣工项目从筹建开始到项目竣工交付使用为止得到的全部建设费用的是工程结算。( )139.计算概算造价的方法有生产能力指数估算法。( )140.非生产性建设项目的建设项目总造价是指项目总投资中的固定资产投资总额。( )141.根据相关规定，政府采购工程依法不进行招标的，应当采用竞争性谈判或者单一来源采购方式采购。( )142.劳

26、动生产率水平越高，施工定额水平也越高。( )143.施工定额水平和劳动生产率水平变动方向相反，与劳动和物质消耗水平变动方向一致。( )144.材料消耗量由材料净耗量和材料损耗率组成。( )145.砂浆、混凝土搅拌机由于按小组配用，以小组产量计算机械台班产量，所以机械幅度差为10%。( )146.人工幅度差是按劳动定额的基本用工乘以取定的人工幅度差系数确定。( )147.工程量清单必须由招标人委托具有资质的工程造价咨询机构编制。( )148.设备购置费概算由设备原价、运杂费和采保费三项费用组成。( )149.列入招标工程量清单内的暂列金额，在工程结算时应视为投标人所有。( )150. 时间定额和

27、产量定额的关系可以表示为：时间定额产量定额=1。( )151.施工定额是一种计价性定额,在工程建设中占有很重要的的地位。( )152.间接费是独立于建筑安装工程、设备和工器具外的其他费用开支的标准。( )153.我国工程造价管理体制改革的最终目标是逐步建立以市场形成价格为主的竞争机制。( )154一般来说，由投资估算和概算这两个经济文件所确定的建设工程费用与由竣工决算所确定的建设工程费用是一致的，没有区别。( )155所谓建设工程费用是指建设工程从开工到竣工验收交付使用整个过程中，所投入的全部费用的总和。( )156税金由国家统一规定，即它不因地区不同而在价值上产生差别。( )157.经常进行

28、的生产大修理，它属于建设工程投资。( )158.工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用。( )159.工程造价咨询企业从事工程造价咨询活动,应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。( )160.大型机械设备场外运输费及组装、拆除费作为措施项目费用计入措施费用项目中。( )161.工程建设定额是在特殊的施工生产条件下，完成单位产品所消耗的人工、材料、施工机械及资金消耗的数量标准。( )162.计日工的数量按工程师发出的计日工指令的数量确定。( )163.分部分项工程量清单以“个”、“项”为计量单位的工程数量应取整数。( )164.

29、如招标时现浇砼构件项目特征描述砼强度为C20，但施工中发包人变更为(或施工图纸原标注为)砼强度等级为C30，这时应该重新确定综合单价。( )165.“危险作业意外伤害保险”作为商业保险列入管理费中。( )166.对承包人超出施工图纸范围或因承包人原因造成返工的工程量，发包人根据具体情况确定是否给予计量。( )167.措施项目费由通用措施项目费和其他项目费两部分组成。( )168.工程建设其他费用定额是独立于建筑安装工程、设备和工器具之外的其他费用开支的标准。( )169.建设项目总概算是确定整个建设项目从筹建到竣工验收所需要的全部费用文件，它是由单项工程综合概算，工程建设其他费用概算、预备费、

30、投资方向调节税概算和建设期贷款利息概算汇总而成。( )170在编制建设工程概预算时，应首先编制建设项目的总概算书。( )171建设工程概算指标是用建筑面积或体积为单位，以整个建筑物为依据的定额。( )172工程间接费用随地区不同，其收取标准也不同。( )173.临时设施费是指施工企业为进行工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和建筑物的保护等费用。( )174根据我国价格法，制定关系群众切身利益的公用事业价格、公益性服务价格、自然垄断经营的商品价格时，应当建立听证会制度。( )175.在采用格式条款的合同中，提供格式条款一方对可能造成人身伤害而免除其责任的条款经公证后有效。( )

31、176.虽然受要约人对要约的内容做出变更，但仍是承诺。( )177.在项目盈亏平衡点的多种表达形式中，应用最为广泛的是以产量和单价表示的盈亏平衡点。( )178权衡分析法可用于寿命周期成本评价。( )179计算房地产开发企业应纳土地增值税时，开发间接费用可以从收入中据实扣除。( )180.投资项目资本金只能用于项目建设，不得挪作它用，但可以抽回。( )181.用于区域经济和宏观经济影响分析的经济结构指标是指就业结构指标。( )182.工程项目策划主要包括建设前期项目系统构思策划、建设期间项目管理策划和项目建成后的运营策划。( )183.施工项目成本分析的基本方法是平均年限法。( )184.工程

32、总价是按规定程序和方法逐级汇总形成的工程造价。( )185.相较于在劳务市场招募零散的劳动力，承包人选择成建制劳务公司法人劳务分包具有价格高，管理强度高的特点。( )186.依法必须招标的项目，中标公示应包含评标委员会全体成员名单。( )187.因不可抗力解除合同的，发包人不应向承包人支付的临时工程拆除费。( )188.招标工程量清单的项目特征中通常不需要描述工程内容。( )189.基准日之后国家政策对材料价格的影响，如已包含在物价波动调价公式中，不再予以考虑。( )190.工程量清单计价项目采用单价合同的，工程竣工结算中分部分项工程的清单数量一般不允许调整。( )191.交工验收由项目主管部

33、门或地方政府部门组织验收。( )192.发包人应在工程接收证书颁发后28天内履约保证金退还给承包人。( )193.专业工程暂估价一般应是综合暂估价，应当包括除规费以外的管理费、利润、税金等取费。( )194.工程量清单计价模式下，企业定额是编制投标报价的依据。( )195.根据单项工程的一般划分原则，水塔属于辅助生产设施。( )196.编制和评审可研究报告的费用属于建设管理费。( )197.与建设用地有关的费用中，青苗补偿费归农村集体所有。( )198.根据我国现行建设项目总投资及工程造价的构成，竣工验收费应列入建设单位管理费中。( )199.当室内地面均为实铺时，外墙墙身防潮层在室内地坪以下

34、60mm处。( )200.建筑物间有围护设施的檐廊，应按其围护设施（或柱）外围水平面积计算。二、单选题（每题的备选项中，只有一个最符合题意，请在括号内填入正确选项，共400题）。1、某建设项目工程费用为7000万元，工程建设其他费用为2000万元，建设期利息为600万元。若基本预备费费率为5%，则该建设项目的基本预备费为( )万元。A、350 B、400 C、450 D、4752.根据建筑法在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工起( )个月内向发证机关报告。A、1B、2C、3D、63.根据建筑法，建筑工程由多个承包单位联合共同承包的，关于承包合同履行责任的说法，正确的是( )。A

35、、由牵头承包方承担主要责任B、由资质等级高的承包方承担主要责任C、由承包各方承担连带责任D、按承包各方投入比例承担相应责任4.据建设工程质量管理条例，在正常使用条件下，设备安装工程的最低保修期限为( )年。A、1B、2C、3D、45.根据建设工程质量管理条例，在正常使用条件下，供热与供冷系统的最低保修期限为( )个采暖期、供冷期。A、1B、2C、3D、46.专业工程的暂估价一般应是( )。A、综合暂估价，应当包括管理费、利润、规费、税金等取费 B、综合暂估价，应当包括除规费和税金以外的管理费、利润等取费C、综合暂估价，应当包括规费以外的管理费、利润等取费D、综合暂估价，应当包括税金以外的管理费

36、、利润等取费7.根据招标投标法实施条例，潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间( )日前提出。A、3B、5C、10D、158.根据招标投标法实施条例，以下依法必须进行招标的项目可以不进行招标的情形是( )。A、受自然环境限制只有少量潜在投标人B、需要采用不可替代的专利或者专有技术C、招标费用占项目合同金额的比例过大D、因技术复杂只有少量潜在投标人9.根据招标投标法实施条例，投标保证金不得超过( )。A、招标项目估算价的2%B、招标项目估算价的3%C、投标报价的2%D、投标报价的3%10.根据招标投标法实施条例，对于采用两阶段招标的项目。投标人在第一阶段向招标人提交的文件是( )。A、

37、不带报价的技术建议B、带报价的技术建议C、不带报价的技术方案D、带报价的技术方案11.根据招标投标法实施条例，招标文件中履约保证金不得超过中标合同金额的( )。A、2%B、5%C、10%D、20%12.建设工程施工合同由()、通用条款、专用条款三部分组成。A、协议书B、合同附件C、补充条款D、保修书13.下列文件中，属于要约邀请的是()。A、投标书B、招标公告C、中标通知书D、现场踏勘答疑会议纪要14.若清单计价规定中项目名称有缺陷，则处理方法是( )。A、招标人作补充，并与投标人协商后执行B、投标人作补充，并与招标人协商后执行C、招标人作补充，并报当地工程造价管理机构（省级）备案D、投标人作

38、补充，并报当地工程造价管理机构（省级）备案15.甲、乙两单位签订了建设工程合同，但甲单位因丙单位的原因使合同延迟履行，则( )。A、甲单位应向乙单位承担违约责任B、丙单位应向乙单位承担违约责任C、甲、乙单位均可向丙单位提出索赔D、乙单位无权解除合同16.一方当事人在紧迫情况下订立了明显对自己有重大不利的合同，情况好转后，该当事人向对方当事人提出变更合同未果，遂向人民法院提出了撤销合同的申请，该合同被法院予以撤销。则该合同的效力自()起归于消灭。A、合同变更请求之日B、合同成立时C、合同撤销请求之日D、合同撤销裁定之日17.根据合同法，合同成立需要经过的顺序是()。A、要约和承诺两个阶段B、要约

39、邀请、要约和承诺三个阶段C、承诺和要约两个阶段D、承诺、要约邀请和要约三个阶段18.按照我国合同法规定，要约和承诺的生效是指( )。A、要约到达受要约人、承诺通知发出B、要约通知发出、承诺通知发出C、要约通知发出、承诺通知到达要约人D、要约到达受要约人、承诺通知到达要约人19.根据合同法，下列关于承诺的说法，正确的是( )。A、发出后的承诺通知不得撤回B、承诺通知到达要约人时生效C、超过承诺期限发出的承诺视为新要约D、承诺的内容可以与要约的内容不一致20.判断合同是否成立的依据是( )。A、合同是否生效B、合同是否产生法律约束力C、要约是否生效D、承诺是否生效21.在下列情形中，不构成缔约过失

40、责任的是( )。A、假借订立合同，恶意进行磋商B、故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况C、有其他违背诚实信用原则的行为D、当事人在履行合同中没有全面地履行合同的内容22.订立合同的当事人依照有关法律对合同内容进行协商并达成一致意见时的合同状态称为( )。A、合同订立B、合同成立C、合同生效D、合同有效23.根据建设工程工程量清单规范（GB505002008），施工招投标时，工程量清单应由( )负责提供。A、工程招标代理机构B、工程设计单位C、招投标管理部门D、招标人24.根据我国合同法，与限制行为能力人订立的合同属于( )。A、有效合同B、无效合同C、可撤销合同D、效力待定合同25

41、.根据合同法，与无权代理人签订合同的相对人可以催告被代理人在( )个月内予以追认。A、1B、2C、3D、626.根据我国合同法的规定，属于可变更、可撤销的合同的是( )合同。A、以欺诈、胁迫的手段订立损害国家利益B、以合法形式掩盖非法目的C、因重大误解订立可订立时显失公平D、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益27.当建设工程施工合同因工程价款结算引起双方当事人发生争议而通过仲裁机构裁决后，如果当事人一方不执行，另一方当事人可以向()人民法院申请强制执行。A、合同签订地B、工程所在地C、发包人住所地D、承包人住所地28.根据合同法，合同价款或者报酬约定不明确，且通过补充协议等方式不能确定的，应

42、按照( )的市场价格履行。A、接受货币方所在地B、合同订立地C、给付货币方所在地D、订立合同时履行地29.根据合同法,债权人领取提存物的权利期限为( )年。A、1B、2C、3D、530.根据合同法，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方的正确处理方式是( )。A、只能选择适用违约金条款B、只能选择适用定金条款C、同时适用违约金和定金条款D、可以选择适用违约金或者定金条款31.关于合同争议仲裁的说法，正确的是( )。A、仲裁是诉讼的前置程序B、仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力C、仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请D、仲裁协议的效力须由人民法院裁定32.根据我国价格法，制定关系群众

43、切身利益的公用事业价格、公益性服务价格、自然垄断经营的商品价格时，应当建立( )制度。A、听证会B、公示C、专家审议D、人民代表评议33.根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释， 关于解决工程价款结算争议的说法，正确的是( )。A、欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算B、当事人约定垫资利息，承包人请求按照约定支付利息的，不予支持 C、建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算 D、当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息34.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期( )。 A、以合同约定的竣

44、工日期为准B、相应顺延C、以承包人提交竣工验收报告之日为准D、以实际通过的竣工验收之日为准35.关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是( )。A、必须在合同中有此约定，才可作为结算依据B、这是法定的视为认可竣工结算文件的情形C、即使合同通用条款中有此约定，也不能作为结算依据D、此约定即使写入合同中，也属无效合同条款36.世界银行贷款项目的投资估算采用朗格系数法推算建设项目的静态投资，该方法的计算基数是( )。 A、主体工程费 B、设备购置费 C、其他工程费 D、安装工程费37.对于一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中，属于分部工程的是( )。

45、A、通风与空调工程B、砖砌体工程C、玻璃幕墙工程D、裱糊与软包工程38.砌筑10m3砖墙需基本用工20个工日，辅助用工为5个工日，超运距用工需2个工日，人工幅度差系数为 10%，则预算定额人工工日消耗量为( )工日/10m3。 A、27.7 B、29.0 C、29.2 D、29.7 39.关于国务院关于投资体制改革的决定，特别重大的政府投资项目应实行( )制度。A、网上公示B、咨询论证C、专家评议D、民众听证40.根据国务院关于投资体制改革的决定，对于采用投资补助方式的政府投资项目政府需要审批的文件是( )。A、项目建议书B、可行性研究报告C、资金申请报告D、初步设计和概算41.根据国务院关于投资体制改革的决定，对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，除特殊情况外，政府部门不再审批( )。