《公路工程》讲义第六章-公路工程合同管理课件.ppt

1、第六章第六章 公路工程合同管理公路工程合同管理 第一节第一节 概述概述 一、经济合同的基本概念一、经济合同的基本概念 合同是当事人设立、变更和终止相互权利和义务关系的协议。经济合同是合同中的一种，是法人之间为实现一定的经济目的、明确相互权利和义务关系的协议。工程承包合同属于经济合同的范畴，是指建设单位与施工单位为完成工程建设项目明确双方权利和义务的协议。合同的主体、客体和内容被认为是构成合同的三大要素。合同的主体是指签约的当事人，是合同的权利和义务的承担者。经济合同的当事人是平等主体的自然人、法人以及具备生产经营资格的非法人经济组织、个体工商户和农村承包经营户。合同的客体（也称合同的标的），是

2、签约人权利和义务所共指的对象（如货物供销、工程承包等）。合同的内容是指签约人之间相互的权利和义务，如工程的合同质量、工期、价格等。第一节第一节 概述概述 法人是指具有民事权利能力和民事行为能力，依法成立的，有一定的组织机构、财产和场所，独立享有民事权利和承担民事义务的组织。在公路工程招标过程中，严格审查投标单位法人资格是非常重要的，它对于保障承包合同的履行，减少合同纠纷，防止不法分子投机取巧，避免不必要的经济损失有着不可低估的作用。第一节第一节 概述概述二、经济合同的订立、变更和解除二、经济合同的订立、变更和解除1.经济合同的订立经济合同的订立订立经济合同的基本原则。合法原则。首先，签订经济合

3、同的当事人必须具有合法的资格；其次，订立的程序和合同的内容要合法。只有当事人遵守合法原则，所签订的经济合同才具有法律效力，并得到国家保护。否则，国家法律不仅不予保护，还要根据违法行为的结果，追究当事人的法律责任。平等互利、协商一致的原则。在签订合同时，双方之间的地位、意志和权利都是平等的，法人之间没有大小和高低之分，因此不能把一方的意志强加在另一方的身上，要贯彻自愿的原则。等价有偿的原则。合同是商品经济的产物，因此在签订合同时，要符合价值规律，按照等价交换的原则，公平合理地分配双方之间的利益，不能损害任何一方的正当利益，也不能损害社会公共利益和任何第三方利益。第一节第一节 概述概述 订立合同的

4、程序。订立经济合同的程序，是指当事人双方依法就经济合同的主要条款经过协商一致，并签署书面协议的过程。这一过程可分为要约和承诺两个阶段。订约提议（要约）。订约提议是指当事人一方（提议人）向他方提出订立经济合同的要求及含有主要条款的合同草案。提议的主要内容有标的的名称、数量、质量、价格和交付期限、约定对方答复提议的期限等。接受提议（承诺）。接受提议是指当事人另一方（接受人或承诺人）对提议人提出的订约提议作出完全同意的意见表示。订约提议一经接受人接受，并在约定的期限内使提议人收到接受提议的答复就是承诺，合同即告成立，接受人即负有履行合同的义务。第一节第一节 概述概述经济合同的有效条件。经济合同依法订

5、立才具有法律效力。订立经济合同应具备以下条件：经济合同当事人要有合法的资格。经济合同当事人是经济合同法律关系的主体，其主体资格必须合法。机关、企事业单位和各社会组织作为经济合同的当事人必须具有法人资格。不具备法人资格的部门、单位订立的经济合同属无效合同。法人通过法定代表人订立经济合同，如有必要，法定代表人可以授权委托有关业务人员或其他代理人订立经济合同。经济合同的内容要合法。经济合同当事人双方订立合同是一种法律行为，合法的法律行为受法律保护。因此，经济合同的标的、价款、履行方式以及违约责任等内容都不得违反国家法律和法规，否则属无效的经济合同。订立经济合同的程序和形式要合法。经济合同当事人必须依

6、据法定程序，按照法定形式订立经济合同。法定程序包括订约提议和接受提议的规定：经济合同行政管理机关鉴证的程序，业务主管行政机关登记批准和程序。经济合同除即时清结者外，应当采取书面形式。第一节第一节 概述概述 无效经济合同。无效经济合同是指虽经当事人双方协商订立的，但因不具备或违反法定条件，国家法律不承认其法律效力的合同。合同法第五十二条规定，有下列情形之一的合同无效：一方以欺诈、胁迫的手段订立的合同；恶意串通，损害国家、集体或者第三方利益；以合法形式掩盖非法目的；损害社会公共利益；违反法律、行政法规的强制性规定。根据合同法第五十八条规定：合同无效或者被撤消的，因该合同取得的财产应当予以返还；不能

7、返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失。双方都有过错的应当各自承担相应的责任。第一节第一节 概述概述 2.经济合同的变更和解除经济合同的变更和解除 随着人的主观愿望和客观情况的变化，合同的内容也应随之变化。所以，在一定的条件下，法律允许变更和解除合同。所谓合同的变更，是指合同当事人在签订合同以后，在没有履行或未完全履行合同义务之前，经双方协商一致，对合同的主体、内容进行增减、修改或变更所达成的新的协议。所谓合同的解除，是指当事人双方在法律规定的条件下，在末履行或末完全履行合同前，经双方协商一致所达成的提前终止合同的协议。根据合同法第七十七条规定，当事人协

8、商一致，可以变更合同。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准登记等手续的依照其规定。第一节第一节 概述概述 合同法第九十四条规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：因不可抗力致使不能实现合同目的；在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务；当事人一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；法律规定的其他情形。变更和解除合同是一种法律行为，应遵守法定程序，变更和解除合同的程序与订立合同的程序类似。第一节第一节 概述概述 3.经济合同纠纷的处理经济合同纠纷的处理 合同纠纷是指在合同履行中双方当事

9、人对经济权利和经济义务所发生的争执，或称争议。合同法第一百二十八条规定，当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁，没有仲裁协议的可以向人民法院提起诉讼。根据以上规定，合同在履行过程中，合同纠纷的处理方式有协商、调解、仲裁、诉讼等四种。协商。所谓合同纠纷的协商，是指合同当事人在履行合同过程中对所产生的合同纠纷，互相主动接触，充分协商，取得一致意见，从而正确解决合同纠纷的一种方法。协商应遵守：维护国家利益、集体利益和当事人合法权益的原则；符合国家法律、政策规定和国家计划要求的原则。第一节第一节 概述概述 调解。所谓调解是指在

10、第三者参加下，由第三者出面认真查明事实，分清责任，通过说服调解，从而促使双方互相谅解，在双方当事人同意的条件下，解决合同纠纷的一种方法。调解合同纠纷主要有以下四种方法：当事人上级主管机关的调解；律师事务所调解；工商行政管理部门调解；人民法院调解。不论采用何种形式都应遵守双方当事人自愿、分清是非、明确责任和调解合法的原则。第一节第一节 概述概述 仲裁。合同的仲裁是指合同双方当事人之间因合同发生争议，经双方协商不成、调解又达不成协议时，当事人根据仲裁协议向合同仲裁机构申请，由合同仲裁机构作出的裁决。我国经济合同仲裁机构是国家工商行政管理局和地方各级工商管理局设立的经济合同仲裁委员会。仲裁经济合同的

11、程序如下：申请与受理。合同当事人之间发生争议后，其中任何一方均可向有管辖权的仲裁机构申请仲裁，并提交仲裁申请书。仲裁机构收到申请书，经审查符合手续等要求后，应在7日内立案。被诉方在收到申请书副本后15日内提交答辩书和有关证据，否则被诉方等于放弃自己应有的答辩权利。仲裁庭的组成。仲裁庭由3个及以上奇数人员组成，并设首席仲裁员1人。第一节第一节 概述概述 调查取证。仲裁前的调解。合同纠纷的仲裁实行先行调解的原则。仲裁机关应当在查明事实、分清责任的基础上进行调解，促使当事人互相谅解，达成协议。在双方自愿的基础上达成调解协议。调解未达成协议的，由仲裁庭仲裁。仲裁庭仲裁。仲裁庭应认真听取当事人的陈述和辩

12、论，出示有关证据，以少数服从多数的原则作出决议，并以仲裁书的形式通知双方当事人。仲裁裁决是终局的，如果一方不履行裁决，另一方可向人民法院中请执行。第一节第一节 概述概述诉讼。合同法规定，当合同纠纷的当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉。1)起诉与受理。原告向法院递交起诉书，即表明诉讼开始。人民法院在接到当事人的起诉状时，首先审查是否符合起诉条件及是否有管辖权。符合起诉条件的，应在接到起诉状之日起7日内立案。2)审理：调查和调解。审判人员要经过认真细致的调查、勘验和鉴定，明确纠纷发生的地点、时间、原因和双方争执的焦点以及证据来源，查清事实后，法庭对受理的案件应尽可能通过调

13、解解决，促使双方当事人达成协议，解决彼此的纠纷。调解不成，由法庭判决。审理与判决。审判人员在当事人及其他诉讼参与人的参加下，经宣布开庭，法庭调查，法庭辩沦，最后进行判决。当事人若不服一审法院判决，应在规定的时间内向二审法院上诉。二审法院对上诉案件经过审理可作如下处理：驳回上诉，改正判决；发回原法庭重新审理或自行判决。我国实行二审制，二审为终审，当事人只能申诉不能再行上诉，必须无条件执行二审判决。第二节第二节 公路工程合同文件公路工程合同文件一、合同文件的组成一、合同文件的组成1.内容：合同文件的内容由当事人约定，一般包括以下条款：当事人的名称或者姓名和住所。标的。是指合同中当事人双方权利和义务

14、共同指向的对象。通常指货物、劳务、工程项目及货币等，合同种类不同，其标的也不同。例如建筑安装工程承包合同的标的是建筑工程项目。数量。是计算标的尺度，将标的定量化，以便计算价格和价金。质量。是标的物内在的特殊物质属性和社会属性，是不同标的之间差异的具体特征。它是标的物价值和使用价值的集中表现。标的质量有国家标准的按国家标准订立；没有国家标准而有部颁或省颁标准的，按部颁标准或省颁标准订立；没有上述标准而有行业标准或企业出厂标准的（如产品证明书、合格证等）均应写明相应的质量标准。第二节第二节 公路工程合同文件公路工程合同文件价款或者报酬。价款通常是指当事人一方为取得对方转让的标的物而支付给对方一定代

15、价的货币。报酬是指当事人一方为对方提供劳务、服务而获取一定数额货币的报酬。履行期限、地点和方式。履行期限是指交付标的和支付价金的时间，也即依据合同的规定，权利人要求义务履行的请求权发生的时间。履行地点是指合同标的和结算的具体地址。它包括标的交付、提取地点，服务、劳务或工程建设的地点，价金结算地点等。履行方式是指合同规定当事人双方以何种具体方式转移标的物和结算价金。违约责任。是指合同规定当事人任何一方不履行义务时，必须承担的经济法律责任。违约责任包括支付违约金、经济补偿赔偿金以及发生意外事故的处理等其他责任。解决争议的方法。是指合同规定双方当事人在履行合同过程中，发生经济权利和义务争执时优先采用

16、的纠纷处理方式。即协商、调解、仲裁，诉讼等。第二节第二节 公路工程合同文件公路工程合同文件2.合同文件的组成合同文件的组成合同文件是监理工程师进行合同管理的依据。合同文件是指组成合同并具有法律效力的各种文件的总称。在公路工程施工中,合同文件有其特定的组成和内容。一般来说,不同的合同条件,其合同文件的组成也不尽相同。下面介绍国内常用的三种合同条件的合同文件构成。1）国家工商行政管理局和建设部联合颁发的建设工程施工合同合同文件包括:协议条款；合同条件；洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件；工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸；标准、规范和其他有

17、关技术资料、技术要求。第二节第二节 公路工程合同文件公路工程合同文件 2）交通部公路工程国内招标文件范本 合同文件由以下几部分组成:合同协议书；中标通知书；投标书及其附件；专用条件；通用条件；技术规范；图纸；工程量清单；其他文件。第二节第二节 公路工程合同文件公路工程合同文件 3）FIDIC合同条件 合同文件包括:合同协议书(若已签定)；中标通知书；投标书；本合同条件第一部分,及合同通用条件；本合同条件第二部分,及合同专用条件；技术规范；图纸；有标价的工程量清单；构成合同一部分的任何其他文件。同时,在FIDIC合同条件中还规定:以上9个合同文件可以相互解释并具有不可改变的如上所述的优先次序。第

18、二节第二节 公路工程合同文件公路工程合同文件 二、二、FIDIC合同条件简介合同条件简介“FIDIC”是国际咨询工程师联合会的法文简称。国际咨询工程师联合会自成立以来，颁布了许多国际通用文件。土木工程施工合同文件（简称FIDIC条款）是管理工作中应该了解的合同文件。其主要特色如下：1.适用条件 FIDIC合同条件要求该合同条件与技术规范、工程图纸和工程量清单等文件一起应用，共同构成业主与承包人之间的合间文件。适用于计量型的单价合同一般不适用于总价合同；虽然投标价是业主接受投标和签订合同的基础，但最终的合同价是以完成的各单项工程的数量乘以所报单价来结算的；尽管单价合同中也包含了少量总付项目例如承

19、包人的驻地建设“包干”项目，但不影响其以单价为结算依据的合同属性。第二节第二节 公路工程合同文件公路工程合同文件2.第三方监理FIDIC条款中，在合同当事人双方业主和承包人中间，有“工程师”也称总监理工程师这一重要角色。因为只能在业主任命工程师负责合同管理的前提下，才能使用FIDIC条款。通常由业主聘用监理咨询公司承担施工监理任务。工程师不属于合同中的一方，在执行合同上处于第三方地位，也就是独立的第三方监理。尽管监理工程师受雇于业主，从根本上代表业主的利益，但在管理合同上处于一种准司法地位。他的职权由业主委任，授权的范围还可以由业主在专用条件中予以限定。3.风险的分担经过多次修定，FIDIC条

20、款对合同各方风险的分担愈趋公平合理。承包人对责任与风险的.程度心中有数，可以降低报价，从而也使业主受益。4.专用条件FIDIC条款除了通用条件作为第I部分外，还编写了第II部分，即专用条件。此专用条件是针对具体项目的实际情况专门编写的，或者对通用条件中的某些条款的具体化，或是加以补充、修改或删除，或增添的条款。第二节第二节 公路工程合同文件公路工程合同文件 5.合同条件标准化 由于FIDIC条款广泛的适用性，当今世界上已有许多国家的政府工程部门批准采用FIDIC条款作为标准的土木工程施工合同条件。大量推广采用标准化的合同条件，易于使承包人熟悉它，掌握其中责任与风险的分担和程度，也就易于吸引更多

21、的承包人参加竟争性投标，同时，咨询公司在承担编写招标文件与施工监理和监理人员培训上，也有“驾轻就熟”和“知已知彼”之便。6.中立性 FIDIC合同条件是一种中立性的合同条件。第三节第三节 合同管理的内容与方法合同管理的内容与方法 一、工程风险与保险一、工程风险与保险 公路工程建设既要与人打交道，又要与大自然斗争与协调，是一项风险较大的事业。如果发生极端严重的风险，就会使项目无法继续实施，给业主和承包商造成严重危害，甚至造成业主和承包商的破产。即使发生一般风险，也会给合同的一方或两方甚至第三方带来经济损失，影响工程项目的质量和工期。监理工程师可以通过发挥自己的专业特长，利用合同、法律、保险、预决

22、算等方面的知识，分析工程项目面临的政治、经济、金融、管理、自然、社会等各方面的风险，在加强自身管理、避免自身信誉和经济损失的同时，协助和提示业主或承包商采取有效措施，减轻、转移或回避风险。第三节第三节 合同管理的内容与方法合同管理的内容与方法1、风险与责任的划分、风险与责任的划分风险的概念及分类风险就是在给定的情况和特定的时间内，那些可能产生的结果间的差异。风险是客观存在且不以人的意志为转移的。公路工程风险是工程建设各个阶段产生的与工程项目参与者主观预料不同的各种涉及工程项目的行业风险（其他行业一般不受影响），产生原因是因为未来实际结果和人们主观预料存在的差异。根据我国公路工程国内招标文件范本

23、的规定，公路工程明示及潜在的风险主要包括如下几方面。自然风险 自然风险包括水灾、暴风雨、冰雹（冻）、雷电、地震、陨石等不可预测和防范的自然力、不可预见的恶劣自然条件和地下障碍等。人为风险 人为风险包括暴乱，骚乱，火灾，爆炸，盗窃，技术人员由于缺乏经验、疏忽和恶意而产生的不良行为，设计错误，原材料缺陷，工艺不当或其引起的事故和损失等。政治风险 政治风险包括战争、敌对行为、叛乱、革命、暴动、军事政变、政策及法律的变更等。第三节第三节 合同管理的内容与方法合同管理的内容与方法经济风险 经济风险包括经济动荡、通货膨胀、汇率急变等。其他风险 其他风险包括核燃料及核废物、放射性毒气爆炸、任何爆炸性核装置或

24、核成分的其他危险性所引起的放射性污染、音速及超音速飞行物的压力波等。根据风险影响程度的不同，一般可将风险划分成极端严重的风险、严重危害的风险、常见的一般危害的风险三个等级。极端严重的风险此类风险一旦发生，足以对业主和承包商造成致命的危害，使其破产或倒闭。战争、敌对行为、叛乱、革命、暴动、军事政变、政策及法律的变更等就属于此类。对于具有致命危害的风险，业主和承包商应该慎之又慎，仔细研究分析，最后再决策是放弃该项目竞标避开风险，还是冒着风险去获取更高的利润。例如2004年的伊拉克的市场，根据决策的目标和方法的不同，一些国际工程承包商就退出了该市场，而另一些国际工程承包商则继续在该地区开拓市场并有条

25、件地承包工程项目，从而获取更高的利润。第三节第三节 合同管理的内容与方法合同管理的内容与方法严重危害的风险此类风险若发生，可能给业主和承包商带来严重的经济损失。但是，若能事先预测、认真对待，再加上合同条款的保证，可以避开或减少此类风险。一些经济风险如通货膨、人工费和材料费等猛涨、汇率浮动变化异常等就属于此类。一般情况下，由于物价的上涨造成人工费和材料费等的增加，可以利用调价公式进行调整。常见的一般危害的风险这类风险危害较轻且常见。合同条件、技术规范、管理决策失误等均属于此类。有经验的业主和承包商只要采取适当的措施，就可以预测此类风险并避开和转移风险。对于风险的分析和研究，应该“在战术上重视，在

26、战略上藐视”。对风险如果利用分析得当，就可以促使风险转化，使严重风险转化为一般风险，并防范和避开风险。对于合同条款以及法律方面和技术方面规定的风险应认真对待，一旦出现，要善于利用法律与合同条款，免受经济损失。第三节第三节 合同管理的内容与方法合同管理的内容与方法 风险责任的划分 FIDIC合同条件和公路工程国内招标文件范本对风险责任的划分依据是将每一风险分担给最有条件管理和能设法将风险减少到最低程度的一方。根据这一原则，FIDIC合同条件和公路工程国内招标文件范本中关于业主与承包商双方的风险责任划分如下。业主的风险责任 业主的风险责任包括业主提前使用造成的工程损害（非承包商的工程行为不当）、工

27、程变动风险、合同缺陷风险、不可预见的恶劣自然条件或地下障碍风险、政策和法律的变更带来的经济和政治风险，业主另外还应承担的风险责任包括法规的变更、货币限制、货币限制、货币比例变化等风险。第三节第三节 合同管理的内容与方法合同管理的内容与方法 承包商的风险责任 a承包商自开工之日起到移交证书签发日对工程有照管责任。承包商应对因提供的材料和工程的缺陷、施工技术和方法不完备、临时工程倒塌等造成的工程损害等承担责任。b报价风险、材料及设备的采购风险、施工工艺和技术风险、进度与质量风险、管理不善风险、承包商的工程行为不当引起的风险。自然界的不可抗力和人身安全等意外事故，业主和承包商双方苛共同或分别采用工程

28、保险来转移风险。第三节第三节 合同管理的内容与方法合同管理的内容与方法我国公路工程国内招标文件范本对风险责任的划分与FIDIC合同条件对风险责任的划分有所不同，主要表现在以下几个方面。a业主承担不可预见的外界障碍或自然条件责任的例外情况。根据我国公路工程国内招标文件范本的规定，如果合同中已明确指出的不可预见的外界障碍或自然条件，无论承包商是否有其经历和经验均视为承包商在接受合同时已预见其影响，并在报价中已计入其影响而可能发生的费用。另外，根据我国公路工程国内招标文件范本的规定，虽然合同未明确指出，但是在不可预见的外界障碍或自然条件发生之前，监理工程师已经提示承包商有可能发生，但承包商未能及时采

29、取措施而导致的损失和后果均由承包商承担。b业主承担无法预测和防范的任何自然力的作用责任的例外情况。根据我国公路工程国内招标文件范本的规定，如果工程遭受的自然力破坏是一种可以投保的自然力，业主将不承担该自然力的破坏责任而由承包商自己承担。第三节第三节 合同管理的内容与方法合同管理的内容与方法2、工程风险的管理、工程风险的管理业主、监理工程师和承包商都应根据工程项目可能出现的风险制定相应的对策。风险回避风险回避就是中断风险源，使其不致发生或遏制其发展。采取风险回避手段时有时可能不得不做出一些必要的牺牲，但较之承担风险，这些牺牲比风险真正发生时可能造成的损失要小得多，甚至微不足道；但同时也失去了利用

30、风险的机会。例如，承包商回避因某种可能发生的风险而放弃投标，业主采取资格预审的办法避免缺乏资信的承包商中标等都是回避风险的行为。风险转移风险转移是风险防范的一种重要手段，它是指采取风险转移措施以保护自己，但不能将其理解为嫁祸于人。许多风险对一些人的确会造成损失，但因各人的优势不同，对风险的承受能力也不同，转移后并不一定必然给他人造成损失。购买保险也是转移风险的手段之一。投保人可通过保险将自己本应承担的责任和赔偿责任转移给保险公司，从而使自己免受和减轻风险损失。第三节第三节 合同管理的内容与方法合同管理的内容与方法 风险控制 风险控制包括预防和减少风险损失两个方面。预防风险损失是指采取各种预防措

31、施以防止风险损失的发生。减少风险损失是指在风险损失不可避免的情况下，采取措施遏制损失继续发展或控制其扩展范围。例如业主要求承包商交纳投标保证金、出具履约保函等行为就是为了防止承包商不履约或履约不力而采取的风险控制手段；承包商要求在合同条款中赋予其索赔的权利也是为了防止业主违约而采取的风险控制手段。监理工程师在工程实施过程中也应采取风险控制手段以预防风险的发生，例如可采取指令承包商撤换职业素质低劣、有玩忽职守行为的不称职人员等措施预防可能发生的工程质量风险和对可能发生自然灾害的情况予以提示，以预防或减少风险损失。第三节第三节 合同管理的内容与方法合同管理的内容与方法 风险防范对策 工程风险的管理

32、是监理工程师的主要工作之一，监理工程师应按照合同的规定监督业主和承包商担保及保险的办理情况，避免合同双方承受不必要的经济损失。帮助与指导承包商办好保险 监理工程师应根据合同要求和工程建设的规模，督促承包商选择与要求相适应的保险公司，避免无力赔付情况的出现。监理工程师也可根据经验向承包商推荐已证明资信和赔付能力较强的保险公司。监理工程师应监督承包商如实填报保险公司的调查表，提示承包商不要企图为降低保险金额而隐瞒实际情况，以避免一旦发生此类风险，保险公司推卸其赔偿责任的情况。第三节第三节 合同管理的内容与方法合同管理的内容与方法审查承包商的担保与保险监理工程师应根据合同规定审查承包商办理担保的情况

33、。除合同专用条件另有规定外，承包商按照合同实施和完成本合同工程之前履约担保应一直有效。承包商在收到中标通知书28日内并在签订合同协议书之前应向业主提交具有法人地位银行出具的履约担保，业主应向落监理工程师转告（书面）或转交履约担保证明。监理工程师应根据合同规定审查承包商办理保险的情况。保险范围应包括从现场开工直至本合同工程（或其单项工程）完工；保险内容应包括业主和承包商遭受的并由投保协议书所规定的损失和损害。承包商应在办理有关保险后，尽快向业主提供按合同要求所投各种保险的生效证明，并在开工后56日内提交保险单，同时向监理工程师提交副本。向承包商提供担保或保险的机构要符合合同规定的资质、资信要求；

34、担保或保险的最低金额应等于或大于投标书中所列的款项（若小于投标书所列金额为无效）；担保或保险有效期应等于或大于合同工期或修订的工期；履约担保证明符合合同规定的格式和条件。第三节第三节 合同管理的内容与方法合同管理的内容与方法 督促合同双方遵守有关规定 监理工程师有责任根据合同条件要求业主和承包商共同遵守根据合同生效的保险单所列的条件。如果业主或承包商未能遵守合同，未遵守方应负责遵守方不受由于未遵守方未能遵守保险单的条件而造成的损失。监理工程师若发现承包商未按合同规定的时间和内容，向业主提交合格的保险单，则应采取以下措施。a指示承包商尽快补办或补充办理保险。b承包商拒绝办理时，应通知业主。c保险

35、最终由业主补办或补充办理时，监理工程师应签发扣除承包商相应费用的证明。d如果业主也未补办，监理工程师应书面提示承包商和业主由此可能带来的危害，并建议尽快办理保险。第三节第三节 合同管理的内容与方法合同管理的内容与方法监理工程师的风险和防范监理工程师的风险监理工程师是工程实施的直接参与者之一，虽然不是工程承包合同的当事人，但也承担工程所在地的各种风险，又因其职业特点及在工程项目实施中的地位和作用，难免承受其自身的和其他人为的风险。来自业主的风险 监理工程师与业主是合同关系，应各负其责、独立工作、相互尊重、密切合作，但业主聘用监理工程师代为监督和管理工程施工过程中，难免与监理工程师产生分歧；或因业

36、主原因增加监理工程师的工作难度和工作量，甚至干扰其执行合同的公正性。因此、监理工程师承受着来自业主的风险，其主要内容如下。a业主片面追求少花钱多办事。b工程前期工作质量差，遗留问题多。c业主无管理经验或管理水平低。d业主干预监理工程师在职责和权限内按合同规定进行工作。e业主刻意要求加快工程进度。第三节第三节 合同管理的内容与方法合同管理的内容与方法 来自承包商的风险 监理工程师与承包商是监理和被监理的关系，在施工中监理工程师与承包商产生分歧和争端难以避免。由于承包商的自身条件和追求自身利益，会给监理工程师的工作带来种种困难，甚至导致监理工程师承受重大风险，其主要内容如下。a承包商缺乏商业道德。

37、b承包商缺乏诚信。c承包商职业素质过低，缺乏履约能力 第三节第三节 合同管理的内容与方法合同管理的内容与方法 监理工程师职业责任风险 a监理工程师承担的工程设计不充分、不完善。b设计错误和疏忽。c监理工程师的职业道德水平低活发生违规、违法行为。d监理工程师的能力和水平与承担的责任不适应而引起监理工程师的不称职、失职和渎职。第三节第三节 合同管理的内容与方法合同管理的内容与方法 监理工程师职业责任风险 a监理工程师承担的工程设计不充分、不完善。b设计错误和疏忽。c监理工程师的职业道德水平低活发生违规、违法行为。d监理工程师的能力和水平与承担的责任不适应而引起监理工程师的不称职、失职和渎职。监理工

38、程师风险防范要点 掌握工程项目的资金供应情况 了解项目业主的管理能力 慎重对待业主提出的要求 关注承包商的履约能力 防范承包商的恶意行为 正确处理变更设计 正确表达监理要求第三节第三节 合同管理的内容与方法合同管理的内容与方法 变更设计应有业主委托的设计单位或承包商承担，监理工程师应对其进行检查和审核。除合同另有规定外，监理工程师只从事涉及构造或局部完善等方面的变更设计，以提高工程质量；涉及力学计算的变更设计，监理工程师应拒绝。监理工程师还应注意如下事项。a监理工程师不宜主动承担设计变更。b根据工程变更规模、性质、复杂程度及其对工程质量、安全、功能、外观的影响，变更设计应由具有相应资质和经验的

39、设计单位审核。c不属于监理工程师审定职责范围的变更设计，不但应有变更设计图样，还应由业主下达正式变更通知。第三节第三节 合同管理的内容与方法合同管理的内容与方法 正确表达监理要求 a应采用符合合同规定的程序和方法处理工程建设中出现的质量、进度、费用等问题，不能越权或采取不当的指示方式。b为避免工作中可能出现的遗漏和失误，要多采用书面的材料，例如会议决议应由承包商签字认可，各种文件和指示要采取书面形式下达等。c按合同程序完善手续。监理工程师可依据自身经验和专业知识提出有关建议或处理措施（除指令外），如果承包商采用，则应由承包商以书面形式提交批准后实施，不应代替承包商制订施工方案和措施。第三节第三

40、节 合同管理的内容与方法合同管理的内容与方法3、工程保险、工程保险对风险进行转移的重要手段之一就是购买工程保险。公路工程施工阶段的保险，是指通过专门机构（如保险公司）以收取保险费的方式建立保险基金，一旦发生自然灾害或意外事故，造成参加保险者的财产损失或人身伤亡时，即用保险金给以补偿的一种制度。参与工程保险的好处是参加者付出一定的少量保险费，即可换得遭受大量损失时得到补偿的保障，从而增强抵御风险的能力。工程实施中保险的种类和内容保险的种类很多，投保种类需要按标书中合同条件的规定以及该项目所处的外部条件、工程性质和业主与承包商对风险的评价和分析来决定。其中，合同条件的规定是决定投保种类和内容的主要

41、因素。凡是合同条件要求保险的项目一般都是强制性的，而另一些保险项目则属于特殊风险的保险，例如战争引起的损失险和针对其他政治风险的保险等，承包商可以根据自己的分析和估计来决定是否投保。第三节第三节 合同管理的内容与方法合同管理的内容与方法国内保险公司对工程的保险一般包括如下险种。建筑工程一切险所谓“建筑工程一切险”，是一种综合性的保险，即对工程在施工和保险期间，由于自然灾害、意外事故、操作疏忽或过失而可能造成的一切损失进行保险。其保险范围包括合同规定的全部工程、到达工地的设备材料和施工机具、临时设施及现场上的其他物资。值得注意的是，所谓“一切险”并未全面概括所有的风险损失，这是有许多限制条件的。

42、特别是对导致损失的原因有很多限制条件。a 保险公司负责赔偿参保建筑工程施工中由于下列原因造成的损失和费用风暴、山崩、冻灾、水灾、冰雹、海啸、地震等自然灾害；雷灾、火灾、爆炸；飞机坠毁、飞机部件或飞行物体坠落；盗灾；工人、技术人员缺乏经验、疏忽、过失、恶意行为；原材料缺陷或工艺不善所引起的事故；其他不可预料和突然事故。第三节第三节 合同管理的内容与方法合同管理的内容与方法b保险公司不负赔偿责任的情况被保险人及其代表的故意行为和重大过失所引起的损失、费用或责任；战争、类似战争行为、敌对行为、武装冲突、没收、征用、罢工、暴动引起的损失、费用或责任；核反应、辐射或放射性的污染引起的损失、费用或责任；自

43、然磨耗、氧化、锈蚀所引起的损失、费用或责任；错误设计引起的损失、费用或责任；换置、修理或矫正标的本身原材料缺陷或工艺不善所支付的费用；非外力引起的机械或电器装置的损坏或建设用机器、设备、装置的失灵；全部停工或部分停工引起的损失、费用或责任；各种后果损失如罚金、延误损失、丧失合同等；文件、账簿、票据、现金、有价证券、图表资料的损失；保单中规定应由被保险人自行负责的免赔额；领有公共运输用执照的车辆、船舶和飞机的损失；盘点货物当时发现的短缺。第三节第三节 合同管理的内容与方法合同管理的内容与方法 c被保险人应承担的义务 应采取合理的预防措施避免投保工程工地发生意外事故，对保险公司提出的合理化建议，应

44、认真考虑，并付诸实施；发生保单承保的损失事故后，应立即通知保险公司，并用书面提供详细经过；为便于调查，在检验损失前应保护事故现场；为防止损失扩大，应采取一切必需的措施将损失减少至最低限度；保险内容如有变化，应及时书面通知保险公司，办理批改手续；被保险人及其代表如故意不执行上述规定义务，保险公司将不负赔偿责任。第三节第三节 合同管理的内容与方法合同管理的内容与方法建筑安装工程第三者责任险投保建筑安装工程第三者责任险后，在建筑安装工程的保险期限内，因发生意外事故，造成工地或邻近地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失，依当地法律应由被保险人负责时，以及被保险人因此而支付的诉讼费用和经保险公司事先同意支

45、付的其他费用，都将由保险公司负责赔偿。建筑安装工程第三者责任险不包括以下各项赔偿责任。a明细表列明的应由被保险人自行负担的免赔额。b被保险人和其他承包商在现场从事工程有关工作的职工的人身伤亡和疾病。c被保险人及其他承包商或他们的职工所有的或由其照管、控制的财产的损失。d领有公共运输用执照的车辆、船舶和飞机造成的事故。e被保障人根据与他人的协议支付的赔偿或其他款项。业主要求承包商投保建筑安装工程第三者责任险的目的是很明显的，因为工程是在业主的工程土地范围内进行的，如果任何事故，造成工地和附近地段第三者人身伤亡和财产损失时，第三者可能要求业主赔偿或提出诉讼，业主为免除自己的责任自然会要求承包商投保

46、这种责任险。第三节第三节 合同管理的内容与方法合同管理的内容与方法 施工机械设备损坏险 承包商为了保障在工地的施工机械设备遭受损失时得到补偿，可投保机器损坏险。a承包商投保机器损坏险后，被保险的机器及其附属设备由于下列原因造成的损失，由保险公司负责赔偿。设计、制造或安装错误，铸造和原料缺陷；工人、技术人员操作错误、缺乏经验、技术不善、疏忽、过失、恶意行为；离心力引起的断裂；电气线路和其他电气原因；炉缺水；物理性爆裂；暴风雨、严寒；其他不可预料和意外的事故。第三节第三节 合同管理的内容与方法合同管理的内容与方法b保险公司不负责赔偿的情况被保险人或其代表的故意行为或者重大过失引起的损失或费用；战争

47、、没收、征用、罢工、核反应和辐射等引起的损失和费用；被保险人知道的被保险设备在本保险开始前已经存在的缺点或缺陷引起的损失或费用；根据、法律或契约应由供货方或制造人负责的损失或费用；机器设备运转后必然引起的后果，如自然磨损、氧化、锈蚀等；各种传输传动带、缆绳、链条、轮胎、印刻滚筒、玻璃、毛毡制品、润滑油、催化剂等的损失与损坏；保险事故发生后引起的各种间接损失或责任；保单中规定应由保险人自行负担的免赔额；在财产保险中承保的各种责任。第三节第三节 合同管理的内容与方法合同管理的内容与方法 货物运输险 a货物运输险承保的范围；货物在运输途中由于恶劣气候、雷电、海啸、地震自然灾害造成整批货物的全部或部分

48、损失；由于运输工具遭受搁浅、触礁、沉没、互撞、与流冰或其他物体碰撞以及失火、爆炸、意外事故造成货物的全部或部分损失；在装卸或转运时由于一件或数件整体货物落海造成的全部或部分损失；对遭受危险的被保险货物采取抢救和其他防止或减少货损措施而支付的合理费用；运输工具遇难后，在遇难港由于卸货所引起的损失以及卸货存仓和运货所产生的特别费用；海员牺牲后的分摊和救助费用。第三节第三节 合同管理的内容与方法合同管理的内容与方法 b不包含在货物运输险赔偿责任范围之内的情况 被保险人的故意行为或过失所造成的损失；属于发货人责任所引起的损失；在保险责任开始前，货物已存在的品质不良或数量短差所造成的损失；被保险货物的自

49、然损耗、本质与特性缺陷以及市价跌落、运输延迟所引起的损失或费用；各种货物运输中的战争险与罢工险条款所规定的责任范围和除外责任。第三节第三节 合同管理的内容与方法合同管理的内容与方法机动车辆险机动车辆险的投保对象包括汽车、拖拉机、摩托车以及各种特种车辆。对施工中不使用的各种机动车辆，需另行投保。a机动车辆险对由于下列原因造成的损失承担赔偿责任碰撞、倾覆、失火、爆炸；雷击、暴风、洪水等各种自然灾害，隧道坍塌、空中运行物体的坠落；全车失窃在三个月以上；运载保险车辆过河的渡船发生自然灾害及意外事故；由于1）4）原因采取保护、施救措施所支付的合理费用；使用保险车辆过程中发生意外事故，造成第三者遭受人身伤

50、亡或财产的直接损毁，应由被保险人承担的经济赔偿责任。第三节第三节 合同管理的内容与方法合同管理的内容与方法 b机动车辆险对由于下列原因造成的保险车辆损失或费用不承担保险责任 战争或军事行动以及政府征用；被保险人或其驾驶人员的故意行为或违法行为，无证或酒后驾驶；自然磨损、轮胎爆炸，未经修复而继续使用所引起的损失；投保车上的一切人员和财产；其他不属保险范围内的损失、费用和所有间接损失。第三节第三节 合同管理的内容与方法合同管理的内容与方法 人身意外险 人身意外险承保的范围包括各种交通事故和建筑、筑路、装卸、实验、采掘、勘探、加工、医疗等生产及工作中发生的各种不幸事件所引起的损失。人身意外险对自杀、