建设工程施工合同示范文本-课件.ppt

1、建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同示范文本 示范文本是根据示范文本是根据19991999年版年版合同合同法法以及以及FIDICFIDIC中文翻译为中文翻译为“菲迪菲迪克克”条件制定而来。它是我国建条件制定而来。它是我国建设工程领域的强制法规。设工程领域的强制法规。 建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同示范文本我国建设工程施工合同我国建设工程施工合同 我国建设工程施工合同于我国建设工程施工合同于19911991年颁布，年颁布，19991999年修订。本合同的主要内容有以下几个方面：年修订。本合同的主要内容有以下几个方面：一、合同的法律基础一、合同的法律基础 我国的建设工程施工合同文本适

2、用我国的我国的建设工程施工合同文本适用我国的法法律。律。二、合同语言二、合同语言 我国工程施工合同文件使用汉语。我国工程施工合同文件使用汉语。建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同示范文本三、合同文本的范围三、合同文本的范围施工合同的构成文件及解释的优先次序如下：施工合同的构成文件及解释的优先次序如下：1 1、双方签署的合同协议书。、双方签署的合同协议书。合同文本中已经合同文本中已经给出标准的合同协议书文本。给出标准的合同协议书文本。2 2、中标通知书。、中标通知书。3 3、投标书及其附件。、投标书及其附件。4 4、本合同专用条款。、本合同专用条款。（专用条款是结合具体（专用条款是结合具体工

3、程实际，经双方协商达成一致的条款。工程实际，经双方协商达成一致的条款。是对通用条款相关内容的具体化、补充或是对通用条款相关内容的具体化、补充或修改。）修改。）建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同示范文本5 5、本合同通用条款。、本合同通用条款。（通用条款是根据法（通用条款是根据法律、法规和的规定及建筑工程施工的需要律、法规和的规定及建筑工程施工的需要制订，通用于建设工程施工的条款。它代制订，通用于建设工程施工的条款。它代表我国的工程施工惯例。）表我国的工程施工惯例。）6 6、本工程所适用的标准、规范及有关技术、本工程所适用的标准、规范及有关技术文件。在专用条款中约定：文件。在专用条款中约定

4、：适用的我国国家标准、规范的名称。适用的我国国家标准、规范的名称。没有国家标准、规范但有行业标准、规范没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，则约定适用行业标准、规范的名称的，则约定适用行业标准、规范的名称。建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同示范文本 没有国家和行业标准、规范的，则约定没有国家和行业标准、规范的，则约定适用工程所在地的地方标准、规范。由发包适用工程所在地的地方标准、规范。由发包人提供。人提供。国内没有相应标准、规范时应由发包人国内没有相应标准、规范时应由发包人按专用条款提出施工技术要求，承包人按要按专用条款提出施工技术要求，承包人按要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。求

5、提出施工工艺，经发包人认可后执行。若工程使用国际标准、规范时，发包人若工程使用国际标准、规范时，发包人负责提供中文译本。所需费用或制定施工工负责提供中文译本。所需费用或制定施工工艺的费用由发包人承担。艺的费用由发包人承担。建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同示范文本7 7、图纸。、图纸。是由发包人提供或承包人提供经工程师是由发包人提供或承包人提供经工程师批准，满足承包人施工需要的所有图纸。发批准，满足承包人施工需要的所有图纸。发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供。如需保密措施费用由发包人承担。包人提供。如需保密措施费用由发包人承担。8 8、

6、工程量清单。、工程量清单。9 9、工程报价单或预算书。、工程报价单或预算书。第五章第五章 建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同示范文本四、发包人四、发包人 发包人是指在协议约定，具有工程发包发包人是指在协议约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人及其主体资格和支付工程价款能力的当事人及其合法继承人。包括业主或总承包单位。合法继承人。包括业主或总承包单位。1 1、发包人应按照合同约定的期限和方式、发包人应按照合同约定的期限和方式向承包人支付合同价款和其他款项。向承包人支付合同价款和其他款项。2 2、发包人的工作职责、发包人的工作职责。建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同示范文

7、本 （1 1）负责施工场地的）负责施工场地的“三通一平三通一平”，具备施，具备施工条件。工条件。（2 2）开通施工场地与城乡公共道路的通道，）开通施工场地与城乡公共道路的通道，满足施工需要。满足施工需要。（3 3）提供施工场地的地质资料和地下管网线）提供施工场地的地质资料和地下管网线路资料，并负责。路资料，并负责。（4 4）办理施工许可证及其他施工所需的证）办理施工许可证及其他施工所需的证件、批件和临时用地、停水、停电、中断交件、批件和临时用地、停水、停电、中断交通、爆破作业等的申请批准手续通、爆破作业等的申请批准手续。建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同示范文本 （5 5）确定水准点与坐

8、标控制点，以书面形）确定水准点与坐标控制点，以书面形式交承包人。式交承包人。（6 6）组织图纸会审，向承包人进行设计交）组织图纸会审，向承包人进行设计交底。底。（7 7）协调处理施工现场周围地下管线和临）协调处理施工现场周围地下管线和临近建筑物、构筑物（文物、保护建筑）、古近建筑物、构筑物（文物、保护建筑）、古树名木的保护工作，并承担相关费用。树名木的保护工作，并承担相关费用。（8 8）由专用条款约定的其他应由发包人负）由专用条款约定的其他应由发包人负责的工作。责的工作。建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同示范文本 3 3、发包人供应材料设备、发包人供应材料设备 （1 1）若工程实行由发包

9、人提供材料设备，则）若工程实行由发包人提供材料设备，则双方应当约定发包人供应材料设备的一览表，作双方应当约定发包人供应材料设备的一览表，作为合同附件，并约定结算方式。为合同附件，并约定结算方式。（2 2）发包人应按一览表内约定的内容提供材）发包人应按一览表内约定的内容提供材料设备，并提供产品合格证，对产品质量负责。料设备，并提供产品合格证，对产品质量负责。发包人在材料设备到货前发包人在材料设备到货前2424小时，书面通知承包小时，书面通知承包人，由承包人与发包人共同清点人，由承包人与发包人共同清点。建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同示范文本 （3 3）清点后由承包人妥善保管，发包人支）清

10、点后由承包人妥善保管，发包人支付保管费用。若发生丢失损坏由承包人负责赔付保管费用。若发生丢失损坏由承包人负责赔偿。发包人未通知承包人验收，责任由发包人偿。发包人未通知承包人验收，责任由发包人承担。承担。（4 4）如果发包人供应的材料设备与一览表）如果发包人供应的材料设备与一览表不符，发包人应按专用条款的约定承担有关责不符，发包人应按专用条款的约定承担有关责任。任。A.A.材料设备单价与一览表不符，由发包材料设备单价与一览表不符，由发包人承担所有价差；人承担所有价差；建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同示范文本 B.B.材料设备的种类、规格、型号、质量与材料设备的种类、规格、型号、质量与一览

11、表不符，承包人可拒绝接收保管，由发包一览表不符，承包人可拒绝接收保管，由发包人运出施工现场重新采购；人运出施工现场重新采购；C.C.发包人供应材料规格、型号与一览表不发包人供应材料规格、型号与一览表不符，承包人可以代为调剂串换，发包人承担费符，承包人可以代为调剂串换，发包人承担费用；用；D.D.到货地点与一览表不符，发包人负责倒到货地点与一览表不符，发包人负责倒运至一览表指定地点；运至一览表指定地点；建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同示范文本 E.E.供应数量少于一览表数量时，发包人将供应数量少于一览表数量时，发包人将数量补齐；多于一览表约定的数量时发包人负数量补齐；多于一览表约定的数量

12、时发包人负责将多出部分运出施工现场。责将多出部分运出施工现场。F.F.到货时间迟于一览表约定的供应时间，到货时间迟于一览表约定的供应时间，发包人赔偿由此造成的承包人损失，相应顺延发包人赔偿由此造成的承包人损失，相应顺延延误的工期。延误的工期。建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同示范文本 （5 5）发包人供应的材料设备使用前由承包）发包人供应的材料设备使用前由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，费用人负责检验或试验，不合格的不得使用，费用由发包人承担。由发包人承担。4 4、发包人应对其在施工现场的工作人员、发包人应对其在施工现场的工作人员的安全负责；发包人不得要求承包人违反安全的安全负责

13、；发包人不得要求承包人违反安全条例进行施工。因发包人原因导致安全事故，条例进行施工。因发包人原因导致安全事故，由发包人承担相应的责任由发包人承担相应的责任。建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同示范文本 5 5、发包人要求使用专利技术或特殊工艺，、发包人要求使用专利技术或特殊工艺，须负责办理相应的申报手续，承担费用。承包须负责办理相应的申报手续，承担费用。承包人必须按发包人要求使用，并负责试验等工人必须按发包人要求使用，并负责试验等工作。作。6 6、发包人可以与承包人协商，建议调换其、发包人可以与承包人协商，建议调换其认为不称职的承包人代表。认为不称职的承包人代表。建设工程施工合同示范文本建

14、设工程施工合同示范文本五、工程师五、工程师 1 1、我国施工合同文本中的、我国施工合同文本中的“工程师工程师”的的身身份在专用条款中约定。工程师可能是两种人：份在专用条款中约定。工程师可能是两种人：（1 1）发包方（业主）派驻工地履行合同的）发包方（业主）派驻工地履行合同的代表。代表。（2 2）监理单位委派的总监理工程师。）监理单位委派的总监理工程师。发包人应在实施监理前将委托的监理单位发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理的内容、权限以书面形式通知承包名称、监理的内容、权限以书面形式通知承包人。人。建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同示范文本 2 2、工程师负责工程现场的管理工作

15、，行、工程师负责工程现场的管理工作，行使合同规定使合同规定“工程师工程师”的权利职责。除合同明的权利职责。除合同明确确规定或经发包人同意外，总监理工程师无权解规定或经发包人同意外，总监理工程师无权解除合同规定的承包人的任何权利和义务。除合同规定的承包人的任何权利和义务。3 3、工程师可以委托工程师代表行使合同、工程师可以委托工程师代表行使合同规定的工程师的职权，并可在认为必要时撤回规定的工程师的职权，并可在认为必要时撤回委托。委托和撤回应提前委托。委托和撤回应提前7 7天以书面形式通知天以书面形式通知承包人。工程师代表的行为与工程师的行为有承包人。工程师代表的行为与工程师的行为有同等效力。同等

16、效力。建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同示范文本 4 4、合同履行中，发生影响合同双方权利、合同履行中，发生影响合同双方权利或义务的事件时，监理工程师应依据合同在或义务的事件时，监理工程师应依据合同在其职权范围内客观、公正地进行处理。一方其职权范围内客观、公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按合同所约定的对工程师的处理有异议时，按合同所约定的争执解决程序处理。争执解决程序处理。5 5、工程师的命令：、工程师的命令：（1 1）工程师的指令、通知由其本人签字）工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给承包人代表，承包人代后，以书面形式交给承包人代表，承包人代表在回执上签署姓名和

17、时间后生效。表在回执上签署姓名和时间后生效。建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同示范文本 （2 2）确有必要时，工程师可发出口头指）确有必要时，工程师可发出口头指令，并在令，并在4848小时内给予书面确认，承包人对小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认，承包人应于工程师发出口头指予书面确认，承包人应于工程师发出口头指令后令后7 7天内提出书面确认要求。工程师在承包天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后人提出确认要求后4848小时内不予答复，应视小时内不予答复，应视为承包人要求已被确认。为承包人要求已被确

18、认。第五章第五章 建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同示范文本 （3 3）承包人认为工程师指令不合理，应在）承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后收到指令后2424小时内提出书面申告，工程师在小时内提出书面申告，工程师在收到承包人申告后收到承包人申告后2424小时内做出修改指令或继小时内做出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。因指令错误发生的费用和给承包人造成的人。因指令错误发生的费用和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同示范文本 （

19、4 4）除工程师或工程师代表外，发包人派）除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。令。（5 5）工程师应按合同约定及时向承包人提）工程师应按合同约定及时向承包人提供所需指令、批准并履行其他约定的义务。供所需指令、批准并履行其他约定的义务。建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同示范文本 6 6、工程师易人，发包人应至少于易人、工程师易人，发包人应至少于易人前前7 7天以书面形式通知承包人，后任继续行天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。义务。

20、建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同示范文本六、承包人六、承包人 承包人指在协议书中约定，被发包人接承包人指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程承包主体资格的当事人及其合受的具有工程承包主体资格的当事人及其合法继承人。法继承人。1 1、承包人按照合同规定进行施工、竣工、承包人按照合同规定进行施工、竣工并完成工程质量保修责任。并完成工程质量保修责任。2 2、承包人的工作。承包人的工作。建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同示范文本 （1 1）根据发包人的委托，在其设计资质允）根据发包人的委托，在其设计资质允许的范围内，完成施工图设计与工程配套的许的范围内，完成施工图设计与工程配套的设计，

21、经工程师批准后使用，发生的费用由设计，经工程师批准后使用，发生的费用由发包人承担。发包人承担。（2 2）向工程师提供年、季、月度工程进度）向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应统计报表。计划及相应统计报表。（3 3）按工程需要提供和维修使用的照明、）按工程需要提供和维修使用的照明、维护设施，并负责安全保卫工作。维护设施，并负责安全保卫工作。建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同示范文本 （4 4）按专用条款约定向发包人提供施工现）按专用条款约定向发包人提供施工现场办公和生活设施，费用由发包人承担。场办公和生活设施，费用由发包人承担。（5 5）遵守有关部门对施工场地交通、噪音）遵守有关部门

22、对施工场地交通、噪音以及环保和安全审查的管理规定，并办理相关以及环保和安全审查的管理规定，并办理相关手续，书面通知发包人。发包人承担费用，因手续，书面通知发包人。发包人承担费用，因承包人责任造成的罚款除外。承包人责任造成的罚款除外。（6 6）已竣工工程在未交付发包人之前，承）已竣工工程在未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责保护工作。保护期间包人按专用条款约定负责保护工作。保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。发生损坏，承包人自费予以修复。建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同示范文本 （7 7）按专用条款的约定做好地下管线和）按专用条款的约定做好地下管线和邻近建筑物、构筑物、文物、古树

23、名木的保邻近建筑物、构筑物、文物、古树名木的保护工作。护工作。（8 8）保证施工现场的环保符合有关部门）保证施工现场的环保符合有关部门的规定的规定。（9 9）在专用条款中约定的其他工作。）在专用条款中约定的其他工作。3 3、如果承包人提出使用专利技术或特殊、如果承包人提出使用专利技术或特殊工艺，必须报工程师认可后实施，承包人负工艺，必须报工程师认可后实施，承包人负责办理手续承担费用责办理手续承担费用。建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同示范文本 4 4、项目经理：、项目经理：（1 1）项目经理由承包人指定，是合同履行的）项目经理由承包人指定，是合同履行的代表。代表。（2 2）承包人依据合同

24、发出的通知，以书面形）承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和受到的时间后生效。执上签署姓名和受到的时间后生效。（3 3）项目经理必须按照工程师认可的施工组）项目经理必须按照工程师认可的施工组织设计并依据工程师发出的指令组织施工。织设计并依据工程师发出的指令组织施工。（4 4）项目经理易人同工程师易人。）项目经理易人同工程师易人。建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同示范文本5 5、承包人安全施工的责任：、承包人安全施工的责任：（1 1）承包人应遵守）承包人应遵守安全生产法安全生产法，严格，严格按照安全标

25、准组织生产。按照安全标准组织生产。（2 2）承包人在动力设备、高压线、地下管）承包人在动力设备、高压线、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全保卫措施，经工程师认可后实施，费用出安全保卫措施，经工程师认可后实施，费用由发包人承担。由发包人承担。建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同示范文本 （3 3）实施爆破作业，在放射、毒害性环境）实施爆破作业，在放射、毒害性环境中（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐中（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，

26、承包人应在施工前蚀性物品施工时，承包人应在施工前1414天以书天以书面形式通知工程师，并提出相应的安全保护措面形式通知工程师，并提出相应的安全保护措施，经工程师认可后实施，费用由发包人承担施，经工程师认可后实施，费用由发包人承担 （4 4）发生重大伤亡及其他安全事故，承包）发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定上报有关部门并通知工程师。人应按有关规定上报有关部门并通知工程师。所需费用由事故方承担。所需费用由事故方承担。建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同示范文本6 6、工程分包：、工程分包：（1 1）承包人按专用条款的约定分包部分工）承包人按专用条款的约定分包部分工程。非经发包人同

27、意，承包人不得将承包工程。非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包出去。程的任何部分分包出去。（2 2）承包人不得将其承包的全部工程转包）承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解后给他人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给其他人。以分包的名义分别转包给其他人。建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同示范文本 （3 3）工程分包不能解除承包人任何责任）工程分包不能解除承包人任何责任与义务。分包单位的任何违约行为、安全事与义务。分包单位的任何违约行为、安全事故或疏忽导致工程损坏或给发包人造成其他故或疏忽导致工程损坏或给发包人造成其他损失，承包

28、人承担责任。损失，承包人承担责任。（4 4）分包工程价款由承包人与分包单位）分包工程价款由承包人与分包单位结算。未经承包人同意发包人不得以任何名结算。未经承包人同意发包人不得以任何名义向分包单位支付各种工程款。义向分包单位支付各种工程款。建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同示范文本 7 7、承包人采购材料设备：、承包人采购材料设备：（1 1）承包人应根据专用条款的约定、设）承包人应根据专用条款的约定、设计以及有关标准采购由承包人负责采购的材计以及有关标准采购由承包人负责采购的材料设备，并提供产品合格证，对材料设备质料设备，并提供产品合格证，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前量负责。

29、承包人在材料设备到货前2424小时通小时通知工程师清点。知工程师清点。建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同示范文本 （2 2）承包人采购的材料、设备与设计或标）承包人采购的材料、设备与设计或标准不符时，承包人应按工程师要求的时间运出准不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的产品，承担由施工现场，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，工期不予顺延。此发生的费用，工期不予顺延。建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同示范文本 （3 3）承包人采购的材料、设备在使用前，）承包人采购的材料、设备在使用前，承包人应按照工程师的要求进行检验或试验，承包人应按照工程师的要

30、求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。承担。（4 4）工程师发现承包人采购并使用不合格）工程师发现承包人采购并使用不合格的材料、设备，应要求承包人负责修复、拆除的材料、设备，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，工期不予顺或重新采购，并承担发生的费用，工期不予顺延。延。建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同示范文本 （5 5）承包人需使用代用材料时，需经工程）承包人需使用代用材料时，需经工程师认可，由此对合同价款的调整双方以书面形师认可，由此对合同价款的调整双方以书面形式议定。式议定。（6 6）由承包人采购的

31、材料、设备，发包人）由承包人采购的材料、设备，发包人不得指定生产厂或供应商。不得指定生产厂或供应商。建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同示范文本 8 8、承包人对文物和地下障碍物的处理：、承包人对文物和地下障碍物的处理：（1 1）在施工中发现古墓、古建筑遗址、钱）在施工中发现古墓、古建筑遗址、钱币等文物及化石或其他有考古、地质研究等币等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于于4 4小时内以书面形式通知工程师，工程师应小时内以书面形式通知工程师，工程师应于收到书面通知后于收到书面通知后2424小时内报告当地文物管小时内

32、报告当地文物管理部门，合同双方按有关管理部门要求采取理部门，合同双方按有关管理部门要求采取保护措施。发包人承担由此发生的费用，延保护措施。发包人承担由此发生的费用，延误的工期相应顺延。误的工期相应顺延。建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同示范文本 如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者承担相应责任。责任者承担相应责任。（2 2）施工中发现影响施工的地下障碍物）施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于时，承包人应于8 8小时以内以书面形式通知工小时以内以书面形式通知工程师，同时提出处置方案，工程师收到处置方程师，同时提出处置方案，工程师收到处置方案

33、后案后2424小时内予以认可或提出修正方案。发包小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，延误的工期相应顺人承担由此发生的费用，延误的工期相应顺延。延。建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同示范文本七、合同价格七、合同价格 1 1、合同价款是指在协议中约定，用以支、合同价款是指在协议中约定，用以支付承包人按照合同要求完成承包范围内全部工付承包人按照合同要求完成承包范围内全部工程并承担保修责任的价款。合同价款一般依据程并承担保修责任的价款。合同价款一般依据中标通知书中的中标价格确定。中标通知书中的中标价格确定。2 2、合同价款约定后，任何一方不得擅自、合同价款约定后，任何一方不得

34、擅自改变，但他不是最终的合同结算价格。最终合改变，但他不是最终的合同结算价格。最终合同结算价格还包括工程过程中发生的经工程师同结算价格还包括工程过程中发生的经工程师确认后追加的合同价款。确认后追加的合同价款。建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同示范文本 3 3、合同的计价方式。合同价款可采用下、合同的计价方式。合同价款可采用下列方式中的一种确定：列方式中的一种确定：（1 1）固定价格合同。）固定价格合同。双方在专用条款内约双方在专用条款内约定合同价款中包括的风险范围，风险费用的计定合同价款中包括的风险范围，风险费用的计算方法及风险范围以外的合同价款调整方法。算方法及风险范围以外的合同价款调

35、整方法。在约定的风险范围内合同价款不再调整。在约定的风险范围内合同价款不再调整。（2 2）可调价格合同。）可调价格合同。双方在专用条款内约双方在专用条款内约定合同价款调整方法。定合同价款调整方法。（3 3）成本加酬金合同。）成本加酬金合同。双方在专用条款内双方在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。约定成本构成和酬金的计算方法。建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同示范文本 4 4、合同价款的调整。可调价格合同中价、合同价款的调整。可调价格合同中价格调整范围包括：格调整范围包括：（1 1）国家法律、行政法规和国家政策变化）国家法律、行政法规和国家政策变化的影响。的影响。（2 2）由国务院各

36、有关部门、县级以上各级）由国务院各有关部门、县级以上各级人民政府建设行政主管部门或其授权的工程造人民政府建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构公布的价格调整。价管理机构公布的价格调整。（3 3）一周内非承包人原因停水、停电、停）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过气造成停工累计超过8 8小时。小时。建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同示范文本 （4 4）双方约定的其他调整因素。）双方约定的其他调整因素。承包人应当在上述情况发生后承包人应当在上述情况发生后1414天内，将天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认后作为追加

37、合同价款，与工程款同期支师确认后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师受到承包人通知后付。工程师受到承包人通知后1414天内不做答复天内不做答复也不提出修改意见，视为该项调整已经同意。也不提出修改意见，视为该项调整已经同意。建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同示范文本 5 5、工程预付款。如果本工程实行预付款，、工程预付款。如果本工程实行预付款，则双方应当在专用条款内约定预付工程款的时则双方应当在专用条款内约定预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。回。预付时间应不迟于约定的开工日期前预付时间应不迟于约定的开工日期前7 7天天若

38、发包人不按约定预付，承包人在约定预付时若发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间间7 7天后向发包人要求预付的通知，发包人收天后向发包人要求预付的通知，发包人收到通知后仍不按约定预付，承包人可在发出通到通知后仍不按约定预付，承包人可在发出通知后知后7 7天停止施工。天停止施工。发包人应从约定应付之日发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。约责任。建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同示范文本 6 6、工程量的确认：、工程量的确认：（1 1）承包人应按专用条款约定的时间向工）承包人应按专用条款约定的时间向工程师提交以完工程量

39、的报告。工程师接到报告程师提交以完工程量的报告。工程师接到报告后后7 7天内按设计图纸核实已完工程量，并在计天内按设计图纸核实已完工程量，并在计量前量前2424小时通知承包人，承包人为计量提供便小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。利条件并派人参加。建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同示范文本 （2 2）工程师收到承包人报告后）工程师收到承包人报告后7 7天内未进天内未进行计量，从第行计量，从第8 8天起承包人报告中开列的工程天起承包人报告中开列的工程量既视为已被确认，将作为工程价款支付的依量既视为已被确认，将作为工程价款支付的依据。据。（3 3）工程师对承包人超出设计图纸范

40、围和）工程师对承包人超出设计图纸范围和因自身原因造成返工的工程量，不予计算。因自身原因造成返工的工程量，不予计算。建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同示范文本7 7、工程款支付。工程款支付范围通常包括：、工程款支付。工程款支付范围通常包括：（1 1）在双方计量确认后）在双方计量确认后1414天内，发包人应天内，发包人应向承包人支付的工程款。向承包人支付的工程款。（2 2）按约定时间发包人应按比例扣回的预）按约定时间发包人应按比例扣回的预付款。付款。建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同示范文本 （3 3）按照合同价格调整条款确定的合同价）按照合同价格调整条款确定的合同价款增减，及由于设计

41、变更调整的合同价款和按款增减，及由于设计变更调整的合同价款和按其他条款约定的追加合同价款。其他条款约定的追加合同价款。（4 4）发包人超过约定的时间不支付工程）发包人超过约定的时间不支付工程款，承包人可以向他发出付款通知；发包人收款，承包人可以向他发出付款通知；发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。延期支付。建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同示范文本8 8、竣工结算：、竣工结算：（1 1）工程竣工验收报告经发包人认可后）工程竣工验收报告经发包人认可后

42、2828天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料整的结算资料。（2 2）发包人自收到竣工结算报告及结算资）发包人自收到竣工结算报告及结算资料后料后2828天内进行核实、给予确认或提出修改意天内进行核实、给予确认或提出修改意见。在发包人确认竣工结算报告后应向承包人见。在发包人确认竣工结算报告后应向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后价款后1414天内将竣工工程交付发包人。天内将竣工工程交付发包人。建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同示范文本 （3 3）发包人收到竣工结算报告后）发包人收

43、到竣工结算报告后2828天内无天内无正当理由不办理竣工结算手续或不按时支付工正当理由不办理竣工结算手续或不按时支付工程竣工结算价款，从第程竣工结算价款，从第2929天起按承包人同期向天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息。银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息。建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同示范文本 （4 4）发包人收到竣工结算资料及结算报告）发包人收到竣工结算资料及结算报告后后2828天内不支付工程竣工结算价款，承包人可天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付。发包人收到竣工结算资料以催告发包人支付。发包人收到竣工结算资料及结算报告后及结算报告后5656天内仍

44、不支付，承包人可以与天内仍不支付，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人向发包人协议将该工程折价，也可以由承包人向人民法院申请将该工程依法拍卖，承包人就该人民法院申请将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或拍卖的价款优先受偿。工程折价或拍卖的价款优先受偿。建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同示范文本 （5 5）工程竣工验收报告经发包人认可后）工程竣工验收报告经发包人认可后2828天内，承包人未能向发包人递交竣工结算天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或竣工结算价款不能及时支不能正常进行或竣工结

45、算价款不能及时支付。若发包人要求交付工程，承包人应当交付。若发包人要求交付工程，承包人应当交付；若不要求交付工程，承包人承担保管责付；若不要求交付工程，承包人承担保管责任。任。建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同示范文本八、工期与进度控制八、工期与进度控制 1 1、合同工期指在协议书中约定、按总日历、合同工期指在协议书中约定、按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。天数（包括法定节假日）计算的承包天数。2 2、开工日期是指双方在协议书中约定的，、开工日期是指双方在协议书中约定的，承包人开始施工的绝对或相对日期。施工合同承包人开始施工的绝对或相对日期。施工合同关于开工有如下规定：关于开

46、工有如下规定：（1 1）承包人应当按照协议书约定的开工日期）承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。开工。建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同示范文本 （2 2）若承包人不能按时开工，应当在不迟）若承包人不能按时开工，应当在不迟于协议书约定的开工日期前于协议书约定的开工日期前7 7天，向工程师提天，向工程师提出延期开工的申请。工程师在接到申请后出延期开工的申请。工程师在接到申请后4848小小时内以书面形式答复承包人；工程师在接到申时内以书面形式答复承包人；工程师在接到申请后请后4848小时内未答复，视为同意承包人的要求小时内未答复，视为同意承包人的要求 （3 3）因发包人原因不能按照协议书

47、约定的）因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师以书面形式通知承包人开工日期开工，工程师以书面形式通知承包人后，可推迟开工日期。工期顺延。后，可推迟开工日期。工期顺延。建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同示范文本 3 3、竣工日期是指由协议书规定的承包人、竣工日期是指由协议书规定的承包人完成承包范围内的工程的绝对或相对的日期。完成承包范围内的工程的绝对或相对的日期。实际竣工日期为承包人送交竣工验收报告的日实际竣工日期为承包人送交竣工验收报告的日期；如果工程没有达到合同所规定的竣工要期；如果工程没有达到合同所规定的竣工要求，必须在做修改，则实际竣工日期为承包人求，必须在做修改，则

48、实际竣工日期为承包人在次提请发包人验收的日期。在次提请发包人验收的日期。建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同示范文本4 4、进度计划：、进度计划：（1 1）承包人应按专用条款约定的日期，将）承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师应在专用条款约定的时间内予以确认或提程师应在专用条款约定的时间内予以确认或提出修改意见，逾期不确认，则视为已同意出修改意见，逾期不确认，则视为已同意。建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同示范文本 （2 2）若群体工程采用分阶段施工，则承包）若群体工程采用分阶段施工，则承包人应按照发包人

49、提供图纸及有关资料的时间，人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，分阶段编制进度计划，其具体内容在专用条款分阶段编制进度计划，其具体内容在专用条款中约定。中约定。（3 3）承包人必须按照工程师确认的进度计）承包人必须按照工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督若工程实际进度与已确认的进度计划不符，承若工程实际进度与已确认的进度计划不符，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。师确认后执行。建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同示范文本 5 5、暂停施工：、暂停施工：（1 1）在工

50、程师认为确有必要时，可以书面要）在工程师认为确有必要时，可以书面要求承包人暂停施工，并在提出要求后求承包人暂停施工，并在提出要求后4848小时内小时内提出书面处理意见。承包人应当按照工程师要提出书面处理意见。承包人应当按照工程师要求停止施工，并妥善保护已完工工程。承包人求停止施工，并妥善保护已完工工程。承包人实施工程的处理意见后，可以提出书面复工要实施工程的处理意见后，可以提出书面复工要求，工程师应当在求，工程师应当在4848小时给予答复。如果工程小时给予答复。如果工程师未能在规定的时间内提出处理意见，或收到师未能在规定的时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后承包人复工要求后4848小时内