2019年监理员考试试题及答案(卷四).doc

1、2019年监理员考试试题及答案（卷四）1.下列关于监理的工作内容，表述完整准确的是( D)。A.四控制，两管理，一协调B.三控制，三管理，一协调C.三控制，两管理，一协调，并履行安全管理工作D.三控制，两管理，一协调，履行安全生产管理的法定职责2.工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合( B)。A.合同约定B.工程建设强制性标准C.设计要求D.工程建设推荐性标准3.总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表，其中不正确的是( D)。A.组织编制监理规划，审批监理实施细则B.根据工程进展及监理工作情况调配监理人员C.组织审查施工组织设计、(专项)施工方案D

2、.进行隐蔽工程验收4.施工组织设计审查应包括下列基本内容，其中不正确的是(D)。A.编审程序应符合相关规定B.施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求C.安全技术措施应符合工程建设强制性标准D.施工图纸符合工程建设强制性标准5.建筑工程安全生产管理条例规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、( B) 签字后实施。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.总监代表D.建设单位负责人6.建筑工程安全生产管理条例规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、( B)

3、 签字后实施。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.总监代表D.建设单位负责人7.工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合(B)。A.合同约定B.工程建设强制性标准C.设计要求D.工程建设推荐性标准8.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由( )组织召开专家论证会。(A)。A.施工单位 B.建设单位 C.监理单位 D.安全监督部门9.工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的，责令限期改正;逾期未改正的，责令停业整顿，并处(A)的罚款;情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书。A.10万元以上30万元以下B.20万元以

4、上50万元以下C.100万元以上300万元以下D.1万元以上5万元以下10.2013版施工合同示范文本通用条款规定：承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后(B)天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由;承包人未在前述时间内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和(或)延长工期的权利。A.14.0 B.28.0C.56.0 D.60.011.下列不属于2013版施工合同示范文本通用条款规定的是：(C)。A.承包人按第14.2款(竣工结算审核)约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。B.承包人按第14.4款(最终结清)提交的最终结清申请单

5、中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。C.承包人应在发出索赔意向通知书后14天内，向监理人正式递交索赔报告;索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期，并附必要的记录和证明材料;D.索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数;12.下列不符合2013版施工合同示范文本通用条款规定的是( D)。A.施工单位应及时办理签证、索赔，否则在新文本下极容易被判 “索赔权利过期作废”。B.对施工单位来说，费用索赔比工期索赔更加重要。C.建设

6、单位及时审理索赔;及时提交反索赔的意向通知与反索赔报告。D.专业队伍办理签证、索赔;实现资料(证据)专人管理;13.根据2013版施工合同示范文本，下列说法不正确的是(C)。A.“索赔过期作废制度”要求施工单位、建设单位、监理单位及时高效的处理索赔;实现项目管理的过程控制，动态管理B.承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由;C.承包人应在索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由;D.发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。

7、发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求;14.根据2013版施工合同示范文本，下列说法不正确的是( C)。A.因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和(或)延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。B.因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。C.因发包人违反合同约定造成暂停施工的，发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和(或)延误的工期，无须支付承包人合理的利润。D.2013版示范文本约定了需要支付承包人合理利润的情形多达13种。15.以下不属于施工机械台班单价组成费用的是(A)。A.防暑费：B.大修

8、理费，经常修理费：C.安拆费及场外运费D.机上人工费16.机械因窝工而闲置时，机械设备台班费可按(C )计算。A.台班费或折旧费B.台班费和折旧费C.租赁费或折旧费D.租赁费和折旧费17.根据2013版施工合同示范文本，下列说法正确的是( B)。A.因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，不能顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担;B.因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人

9、承担;C.因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人负担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担;D.因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由承包人承担;18.( A)是工程索赔计算时最常用的一种方法。这种方法的计算原则是，以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据，向业主要求费用补偿。A.实际费用法B.总费用法C.直接费用法D.估算费用法19.直接费是指直接用于工程的人工费、材料设备费和(B

10、)。A.临时设施工程费B.施工机械使用费C.现场管理费D.业务费20.当施工现场出现气候异常时，承包商一般可以向业主提出(B )。A.延长工期B.工期延长的费用赔偿C.既延长工期，又索赔费用D.不能向业主提出索赔21.合同规定的索赔是指承包商所提出的索赔要求，在该工程项目的合同文件中有文字依据，承包商可以据此提出索赔要求，并取得经济补偿。这些在合同文件中有文字规定的合同条款，被称为(A)。A.明示条款 B.默示条款C.直接条款 D.间接条款22.下列表述正确的是(C)。A.工期顺延又称顺延工期，是指由于承包人的原因造成的工期延误。B.工期顺延又称顺延工期，是指由于发包人的原因或监理人的原因造成

11、的工期延误。C.工期顺延又称顺延工期，是指由于发包人的原因或其他非承包人的原因造成的工期延误。D.工期顺延又称顺延工期，是指由于不可抗力原因造成的工期延误。23.下列表述正确的是(A )。A.只有关键工作延误才必然导致工期延误; 非关键工作延误不一定导致工期延误。B.只有关键工作延误才必然导致工期延误; 非关键工作延误一定不导致工期延误。C.只有非关键工作延误才必然导致工期延误;关键工作延误不一定导致工期延误。D.只有非关键工作延误才必然导致工期延误; 关键工作延误一定不导致工期延误。24.某项工作出现进度偏差，此偏差不大于该工作的自由时差，则BA.影响后续工作B.不影响后续工作C.影响总工期

12、D.可能影响总工期25.某项工作出现进度偏差，此偏差大于该工作的自由时差但不大于该工作的总时差，则(D).A.不影响后续工作B.可能影响后续工作C.影响总工期D.不影响总工期26.根据招标投标法，投标人补充，修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在(C )。A.评标截至时间前B.评标开始前C.提交投标文件的截止时间前D.投标有效期内27.根据招标投标实施条例，非国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是(C )。A.评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人B.评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人C.招标人应该确定排名

13、第一的中标候选人为中标人D.招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人28.关于投标联合体资格条件的说法，正确的是(C)。A.联合体牵头单位具备招标文件规定的相应资格条件即可B.联合体一方具备招标文件规定的相应资格条件即可C.联合体各方均当具备招标文件规定的相应资格条件D.由不同专业的单位组成联合体，按照资质等级，较低的单位确定其资质等级29.A、B、C三家施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级和特级。其中，A和C组成了联合体，并在招标文件要求的截止日期之前提交了投标文件。下列行为不符合法律规定的有(C)。A.A和C将联合体协议一并提交给了招标人B.B加入由A和C组成的联合

14、体并在截止日期之前征得了招标人的同意C.C又按照单独承包的报价提交了一份投标文件D.A和C商定由A为牵头人并以其名义提交了投标保证金30.A、B、C三家施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级和特级。其中，A和C组成了联合体，并在招标文件要求的截止日期之前提交了投标文件。下列行为不符合法律规定的有(C)。A.A和C将联合体协议一并提交给了招标人B.B加入由A和C组成的联合体并在截止日期之前征得了招标人的同意C.C又按照单独承包的报价提交了一份投标文件D.A和C商定由A为牵头人并以其名义提交了投标保证金31.关于联合体投标，下列表述中正确的是( C)。A.联合体中应当至少有一方具备承担招标项

15、目的相应能力B.联合体中标的，联合体应当指定一方与招标人签订合同C.联合体是一个临时性的组织，不具备法人资格D.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级32.下列(C )不属于投标人之间串通投标。A.不同投标人的投标文件相互混装B.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容C.招标人明示或者暗示投标人压低价格D.不同投标人委托同一单位办理投标事宜33.使用国有资金投资的项目范围，不包括下列(D)。A.使用各级财政预算资金的项目B.使用纳入财政管理的各种政府性专项建设基金的项目C.使用国有企业事业单位自由资金并且国有资产投资者实际拥有控制权的项目D.使用国家政策性贷款的

16、项目选择题1.侵权责任法规定，建筑物倒塌致人损害的侵权诉讼，适用( B)归责原则。A.过错原则 B.过错推定原则C.无过错原则 D.公平原则2.下列(D )不是侵权免责事由。A.无过错 B.不可抗力C.第三人过错 D.受损害人无过错3.共同危险行为适用侵权责任法规定的(A)归责原则。A.过错原则 B.过错推定原则C.无过错原则 D.公平原则4.高空抛物适用侵权责任法中的(D)原则。A.过错推定原则 B.无过错原则C.过错原则 D.公平原则5.下列(C )不是发包人行使法定单方解除权的条件。A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的B.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的C.提供的主要

17、建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的D.已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的6.下列(D)不是承包人行使法定单方解除权的条件。A.未按约定支付工程价款的B.提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的C.不履行合同约定的协助义务的D.非法转包、违法分包7.建设工程合同解除后(A)结算。A.应当按照约定 B.应当参照约定C.不应 D.根据法律规定8.约定的违约金低于或者高于造成的损失的，当事人A)变更。A.可以 B.应当C.不可 D.根据法律规定9.下列(C)不是发包人行使法定单方解除权的条件。A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的B.明确表示或者以行为表明不履行

18、合同主要义务的C.提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的D.已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的10.下列(D)不是承包人行使法定单方解除权的条件。A.未按约定支付工程价款的B.提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的C.不履行合同约定的协助义务的D.非法转包、违法分包11.建设工程合同解除后(A)结算。A.应当按照约定 B.应当参照约定C.不应 D.根据法律规定12.约定的违约金低于或者高于造成的损失的，当事人(A )变更。A.可以 B.应当C.不可 D.根据法律规定13.施工合同纠纷(质量、工程款、工期)的诉讼时效为(B)年。A.1.0 B.2.0C.4

19、.0 D.20.014.权利最长保护期限为(D )年。A.2.0 B.4.0C.10.0 D.20.015.诉讼时效起算时间点为从(A)起计算。A.权利人知道或应当知道其权利受到侵害之日B.权利受到侵害之日C.权利人主张权利之日D.权利人行使权利之日16.工程结算款请求权的诉讼时效从( C)之日开始计算。A.结算B.提交结算文件C.应付工程款D.发包人认可17.当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的( D)。A.根据法律规定处理B.按照约定处理C.不予支持D.应予支持18.一方当事人向对方当事人

20、提出民事权利的要求，对方未用语言或者文字明确表示意见，但其行为表明已接受的，可以认定为默示。不作为的默示只有在法律有规定或者(A )的情况下，才可以视为意思表示。A.当事人双方有约定B.一方当事人主张C.对方当事人同意D.法律不禁止19.建筑工程的承包人的优先受偿权( B)抵押权和其他债权。A.后于B.优于C.根据法律规定确定D.按照双方预定确定20.建设工程承包人行使优先权的期限为( C)，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。A.1个月 B.3个月C.6个月 D.1年21.2013版施工合同示范文本的实施日期是( A)。A.2013年7月1日B.2013年8月1日C.20

21、14年1月1日D.2013年10月1日22.承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后(C28)天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。A.7天 B.14 天C.28天 D.56天23.争议评审小组作出的书面决定 (B )对双方具有约束力，双方应遵照执行。A.自然 B.经合同当事人签字确认后C.任何情况下都D.必须经法院判决才24.下列关于法的效力高低的表述不正确的是(D )。A.法律的效力低于宪法，但高于其他的法B.行政法规的效力低于宪法和法律C.地方性法规的效力低于宪法、法律和行政法规D.行政规章的效力低于宪法、法律、行政法规和地方性法规25.关于法的形式，下列表述不正确的

22、是( B)。A.切法律、行政法规和地方性法规都不得与宪法相抵触B.广义上的法律，泛指宪法调整的各类法的规范性文件C.狭义上的法律，仅指全国人大及其常委会制定的规范性文件D.自治条例和单行条例、特别行政区法律等，属于我国法的形式26.下列属于行政法规的是( D)。A.合同法B.北京市招标投标条例C.建筑法D.建设工程质量管理条例27.下列属于民法商法的是(B)。A.土地管理法 B.公司法C.建筑法 D.劳动法判断题1.因挖掘地面、修缮安装地下设施致害的侵权诉讼，由施工人就自己设置了明显标志和采取了安全措施的事实承担举证责任。A.正确2.当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的，

23、对方可以单方解除合同。A.正确3.当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，需在催告后的合理期限内仍未履行的，才可解除合同。B.不正确4.当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。A.正确5.建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款。A.正确6.当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的，对方可以单方解除合同。A.正确7.当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，需在催告后的合理期限内仍未履行的，才可解除合同。B.不正确8.当事人可以约定一方解除合同的条

24、件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。A.正确9.建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款。A.正确10.在任何诉讼程序中均可提出诉讼时效的抗辩。B.不正确11.诉讼时效期限为两年。B.不正确12.诉讼时效期间经过，权利人的实体权利并不因此而消灭。A.正确13.诉讼时效期间经过，权利人的胜诉权必要消灭。B.不正确14.当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。A.正确15.“逾期不结算视为认可”可以不约定于合同中，而直接适用法律

25、规定。B.不正确16.建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。A.正确17.消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。A.正确18.99版施工合同示范文本的修订原则之一是注重保护发包人权利的原则。B.不正确19.99版施工合同示范文本的修订原则之一是与我国项目管理造价改革相协调的原则。A.正确20.2013版施工合同示范文本通用条款规定的违约双倍赔偿制度指建设单位拖欠工程款超过一定时间须向施工单位支付两倍的拖欠工程款。B.不正确21.因不可抗力影响承包人履行合

26、同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担。A.正确22.部门规章之间不一致的，适用新规定;同时颁布的，由双方协商。B.不正确23.同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决。A.正确24.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由全国人大法工委裁决。B.不正确25.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，由国务院裁决。B.不正确单选题1、下列(C)不是无效合同的法律后果。A.恢复原状 B.返还财产C.继续履行 D.折价补偿2、下列(D)不是无效合同的情形。A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家

27、利益B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益C.违反法律、行政法规的强制性规定D.重大误解3、下列(C)不是建设部124号令规定的参照认定挂靠的情形。A.转让、出借企业资质证书的B.以其他方式允许他人以本企业名义承揽工程的C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的D.项目负责人、技术负责人、质量管理人员、安全管理人员、项目核算人员不是工程承包人本单位人员的4、勘察、设计、监理等服务采购，单项合同估算价在(B)人民币以上。A.100万元 B.50万元C.200万元 D.3000万元5.某建材供应商向某建筑公司发出一份销售建筑材料的广告，其内容只是介绍多种建筑材料的规格、价格与性能，

28、则此广告不构成要约的原因是(D)。A.不具有订立合同的意思表示 B.要约人不特定C.受要约人不特定 D.要约内容不明确6、某建筑公司分别对两个开发商的建设项目进行投标，但是，在提交标书时不慎将两个标书互相错投。则此建筑公司的两个标书均不构成要约的原因是(C)。A.不具有订立合同的意思表示B.要约人不特定C.受要约人不特定D.要约内容不明确7、甲单位以电子邮件的方式向乙单位发出要约，此要约的生效时间是(B)。A.该电子邮件发出的时间B.该电子邮件进人乙单位指定的电子邮箱的时间C.乙单位知道已经收到该电子邮件的时间D.乙单位知悉该电子邮件内容的时间8.下列情形中，构成承诺的是(D)。A.甲向乙发出

29、要约，丙得知后向甲表示完全同意要约的内容B.甲向乙发出要约，乙向丁表示完全同意要约的内容C.甲向乙发出要约，明确7天内不答复则视为承诺，乙未如期答复D.甲按某广告给乙汇款购买其建材，乙给甲邮寄了其指定的产品9.某承包商与材料供应商签订了一个水泥供货合同，但是合同中没有约定水泥的交货地点，则他们应该优先采用(D)。A.在履行义务一方所在地履行B.在收受水泥一方所在地履行C.在签订合同地点履行D.补充协商决定交货地点10.某工程签订的钢材采购合同，由于条款内未约定交货地点，双方又无法补充协商确定交货地点，而且也无法根据交易习惯确定。则供货商备齐钢材后，应(D )。A.将钢材送到施工现场B.将钢材送

30、到发包人的办公所在地C.将钢材送到发包人的仓库D.通知发包人自提11.甲乙双方签订一特种建材买卖合同，约定执行政府指导价，于2004年6月1日前交付完毕，6月1日的政府指导价是2500元/吨，但甲方直至2004年8月1日才交货，此时的政府指导价是2800元/吨，结算时应按照(C )计算。A.2800元/吨 B.2650元/吨C.2500元/吨 D.2200元/吨12.某建设工程施工合同中按市场价格对合同价格作出了约定，在履行合同时，发现某分项工程价款约定不明，则法定的处理方法是(B)。A.按照订立合同时，承包人所在地的市场价格支付B.按照订立合同时，工程所在地的市场价格结算C.按照履行合同时，

31、工程所在地的市场价格结算D.按照履行合同时，国家造价管理部门发布的价格支付13.下列关于合同无效的表述中，正确的是(C)。A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同B.损害国家、集体或者第三人利益C.以合法形式掩盖非法目的D.违反地方性法规的强制性规定14.下列合同中，属于可变更、可撤销合同的是(D)。A.损害社会公共利益的合同B.以合法形式掩盖非法目的C.不慎造成误解的合同D.显失公平的合同15.某钢铁厂用更换样品包装和产品标签的方法与某建筑公司签订了钢材购销合同，将劣质钢材以优质的价格出售给该建筑公司使其蒙受损失。则该建筑公司不可(C)。A.申请法院或仲裁机构变更该合同B.申请法院或仲裁机构撤销该

32、合同C.申请法院确认该合同无效D.继续认可该合同16.下列( D)不属于合同的生效要件。A.合同主体适格 B.意思表示真实C.内容合法 D.完全行为能力人17.勘察、设计、监理等服务采购，单项合同估算价在(D)万元人民币以上，属于强制招标投标的规模标准。A.100.0 B.200.0C.60.0 D.50.018.招标投标法规定，投标人不得少于(B)个。A.2.0 B.3.0C.4.0 D.5.019.开标由(A)主持，邀请所有投标人参加。A.招标人 B.投标人C.评标委员会 D.招标代理20.评标委员会成员总数应当为(B)人以上单数。A.3.0 B.5.0C.7.0 D.9.0(多选题)1、

33、建设工程合同的性质是(BDE)。A.单务合同B.有名合同C.实践合同D.诺诚合同E.要式合同2、合同法中规定的基本原则有(ABCDE)。A.平等原则B.自愿原则C.公平原则D.诚实信用原则E.不损害社会公益原则3、法律有广狭两层含义，广义的法律是指包括(ABCD)在内的一切规范性文件。A.宪法B.全国人民代表大会及其常委会制定的法律C.国务院制定的行政法规D.地方人大制定的地方性法规E.地方行业主管部门出台的规定4、部门规章的效力低于(AB )。A.宪法B.法律C.地方性法规D.地方规章E.司法解释5、工程建设法律规范的调整对象为(ABC)。A.工程建设管理关系B.工程建设协作关系C.工程建设

34、主体内部劳动关系D.民事法律关系E.行政法律关系6、工程建设法律规范的基本原则有(ABCDE)。A.确保工程建设质量与安全B.工程建设活动应当符合国家工程建设安全标准C.遵守法律法规D.不损害社会公共利益及他人合法权益E.合法权利受法律保护7、法人的成立条件有(ABCD)。A.依法成立B.有必要的财产和经费C.有自己的名称、组织机构和成果D.能够独立承担民事责任E.具备公益属性8、债消灭的原因有(ABCDE)。A.履行B.抵消C.提存D.混同E.免除9、垫资利息的支付方式为(AB)。A.有约定时支付B.无约定时不支付C.任何情况下都应支付D.任何情况下都不应支付E.视情况而定10、工程实践中，

35、建设单位(ACE)规避阴阳合同。A.进行合法有效的招标投标B.与对方当事人协商C.签补充协议，并备案D.诉讼E.重新进行招标投标，并重新签订合同11.非法转包的情形有(ABCD)。A.总承包人将建设工程分包给不具有相应资质条件的单位的B.建设工程总承包合同中未有约定，又未经发包方的同意，承包人将其承包的部分建设工程交由其他单位完成C.施工总承包单位将工程主体结构的施工发包给其他单位的D.分包单位将其承包的建设工程再分包的E.将其承包的全部工程发包给他人12.建设工程合同无效的情形有(ABCDE)。A.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业

36、名义的C.非法转包D.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的E.违法分包13.下列关于要约撤销的表述中，正确的是(BD)。A.要约生效之前可以撤销B.要约生效之后且受要约人承诺之前可以撤销C.撤销通知应在要约生效之前到达受要约人D.撤销通知应在受要约人作出承诺之前到达E.撤销要约必须经过受要约人的同意14.下列情况中，不得撤销的要约包括(ABD E)。A.要约人约定了承诺期限B.要约人明示要约不可撤销C.受要约人认为要约不可撤销D.情形并已为履行合同做了准备工作E.通知在承诺发出之后到达受要约人15.A市甲厂与B市乙绿化公司签订了一份买卖合同，约定由甲厂供应乙公司苗木1000棵，乙企业支付

37、货款5万元。但合同对付款地点和交货地点未约定，双方为此发生纠纷，付款地点和交货地点应为(AB)。A.付款地点为A市B.交货地点为A市C.付款地点在B市D.交货地点在B市E.交货地点和付款地点均在B市16.甲房地产开发商拖欠乙施工单位15万元工程款，丙设计院又拖欠甲20万元已到期的购房款，于是乙便对丙行使代位权，拿到了15万元的工程款。则下列说法正确的有(ABCDE)。A.乙只能以自己的名义行使代位权B.乙行使代位权的费用应当由甲承担C.乙行使代位权的范围应当以15万元为限D.乙可以直接向丙行使代位权E.乙必须向法院请求行使代位权17.14岁的中学生张某擅自与某善意的成年人王某签订合同转让了自己

38、上学用的电动自行车，则下列关于此合同的表述中正确的是(CDE)。A.此合同属于有效合同B.此合同属于无效合同C.此合同属于效力待定合同D.王某可催告张某父母确认E.合同被追认前王某可撤销18.下列关于合同生效的要件中，正确的是(ABDE)。A.当事人的主体资格要合格B.当事人的意思表示要真实C.合同不违反法律、行政法规D.合同不损害社会公共利益E.具备法律要求的合同形式20.招标投标法规定，招标投标活动应当遵循(ABCD)原则。A.公开B.公平C.公正D.诚实信用E.等价有偿(判断题)1.具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同，当事人以转包建设工程违反法律规定为由请求

39、确认无效的，应予支持。B.不正确2.承诺延误 是指承诺人发出承诺后，被外界原因而延误到达。“受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情形能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过承诺期限的，除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺的以外，该承诺有效。A.正确3.撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人。A.正确4.承诺既可以撤回也可以撤销。B.不正确5.寄送价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书以及商业广告属于要约邀请。B.不正确6.代位权的行使范围以债权人的债权为限。债权人行使代位权的必要费用，由债务人负担。A.正确7.执行政府定价或者政府指导

40、价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。A.正确8.合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充。不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。A.正确9.合同履行需遵循全面履行原则。A.正确10.一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。A.正确11.因故意或者重大过失造成对方财产损失的，免责条款无效。A.正确12.重大误解，是指当事人一方因自己的过失导致对合同的内容等发生重大误解而订立的合同的行为。A.正确13.无权代理合同属

41、于效力待定合同。A.正确14.涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标。A.正确15.评标委员会推荐的中标候选人应当限定在一至三人，并标明排列顺序。A.正确16.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。B.不正确17.投标人少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。A.正确18.因建设工程或工程设施倒塌致人损害的侵权诉讼，由施工单位与建设单位就其他责任人的原因致害承担举证责任。A.正确19.从建筑物中抛掷物品或从建筑物上坠落的物

42、品造成他人损害，难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的以外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。A.正确20.因堆放物倒塌致害的侵权诉讼，由堆放人就自己没有过错承担举证责任。A.正确单选题1、下列原则中，不属于合同法规定的基本原则的是(B)。A.平等、自愿原则 B.等价有偿原则C.诚实信用原则 D.不损害社会公益原则2、依照合同法理论，狭义的合同是指( C)。A.劳动合同 B.物权合同C.债权合同 D.身份合同3、下列协议中，适用合同法的是(C)。A.收养协议 B.监护协议C.工程承包协议 D.婚姻关系协议4、依当事人之间是否互负义务，合同可以分为双务合同与单务合同。下列合同中，属于单务合同的是(B)。A.买卖合同 B.赠与合同C.勘察设计合同 D.施工合同5、宪法是由(D)制定和修改的居于最高的、核心的地位的根本大法。A.最高国家行政机关 B.最高国家司法机关C.国务院 D.最高国家权力机关6、狭义的法律，是指(A)按照法定程序制定的规范性文件，是行政法规、地方性法规、行政规章的立法依据或者基础。A.全国人民代表大会及其常务委员会B.县级以上人民代表大会及其常务委员会C.国务院D.县级以上人民政府7、行政法规，是指(C)按照法定程序制定的规范性文件