二级造价工程师《工程造价管理基础知识》复习题集(第2209篇)(DOC 21页).doc

1、2019年国家二级造价工程师工程造价管理基础知识职业资格考前练习一、单选题1.在法律上，工程施工合同的订立应采取要约和( )两个方式。A、履约B、承诺C、违约D、要约邀请点击展开答案与解析【答案】：B【解析】：此题考查合同订立程序。当事人订立合同，应当采取要约、承诺方式。2.工程造价控制，就是在优化建设方案、设计方案的基础上，在建设程序的各个阶段，采用一定的方法和措施把工程造价控制在合理的范围和核定的造价限额以内，要用投资估算价控制( )。A、设计方案的选择和初步设计概算造价B、初步设计概算造价和施工图设计C、技术设计和修正概算造价D、施工图设计和预算造价点击展开答案与解析【答案】：A【解析】

2、：所谓工程造价控制，就是在优化建设方案、设计方案的基础上，在建设程序的各个阶段，采用一定的方法和措施把工程造价控制在合理的范围和核定的限额以内。具体说，要用投资估算价控制设计方案的选择和初步设计概算造价；用概算造价控制技术设计和修正概算造价；用概算造价或修正概算造价控制施工图设计和预算造价，用最高投标限价控制投标价等。以求合理使用人力、物力和财力，取得较好的投资效益。控制造价在这里强调的是限定项目投资。3.关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法中正确的是( )。A、规费是指有县级及以上有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用B、规费包括社会保险费和住房公积金C、投标人在投标报价时填写的规费可高于规

3、定的标准D、社会保险费中包括建筑安装工程费一切险的投保费用点击展开答案与解析【答案】：B【解析】：规费项目清单应按照下列内容列项：社会保险费，包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费，住房公积金。出现计价规范中未列的项目，应根据省级政府或省级有关权力部门的规定列项。规费和增值税必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。工程保险费是指在建设期内对建筑工程、安装工程和设备等进行投保而发生的费用。工程保险费包括建筑安装工程一切险、工程质量保险、进口设备财产保险和人身意外伤害险等。4.根据中华人民共和国建筑法，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中

4、止施工之日起()个月内，向发证机关报告。A、1B、2C、3D、4点击展开答案与解析【答案】：A【解析】：在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建设工程的维护管理工作。5.下列关于工程代建制的说法中，正确的是( )。A、工程代建制是一种针对经营性政府投资项目的建设实施组织方式B、工程代建单位参与工程项目前期的策划决策和建成后的经营管理C、在项目建设期间，工程代建单位存在经营性亏损或盈利D、工程代建制由专业化的工程项目管理单位作为代建单位点击展开答案与解析【答案】：D【解析】：工程代建制是一种针对非经营性政府投资项目的建设实施组织方式，专

5、业化的工程项目管理单位作为代建单位，在工程项目建设过程中按照委托合同的约定代行建设单位职责。在项目建设期间，工程代建单位不存在经营性亏损或盈利，通过与政府投资管理机构签订代建合同，只收取代理费、咨询费。如果在项目建设期间使投资节约，可按合同约定从所节约的投资中提取一部分作为奖励。6.项目成本计划的编制基础是项目( )。A、成本考核B、成本分析C、成本结算D、成本测算点击展开答案与解析【答案】：D【解析】：成本测算是指编制投标报价时对预计完成该合同施工成本的测算；它是决定最终投标价格取定的核心数据。成本测算数据是成本计划的编制基础，成本计划是开展成本控制和核算的基础；成本控制能对成本计划的实施进

6、行监督，保证成本计划的实现，而成本核算又是成本计划是否实现的最后检查，成本核算所提供的成本信息又是成本分析、成本考核的依据；成本分析为成本考核提供依据，也为未来的成本测算与成本计划指明方向；成本考核是实现成本目标责任制的保证和手段。7.下列情形中，只可以进行工期索赔的是( )。A、异常恶劣的气候条件导致工期延误B、施工中遇到不利物质条件C、工程移交后因发包人的原因出现新的缺陷或损坏的修复D、承包人提前竣工点击展开答案与解析【答案】：A【解析】：8.对于采用( )的政府投资项目，政府需要从投资决策的角度审批项目建议书和可行性研究报告，除特殊情况外不再审批开工报告，同时还要严格审批其初步设计和概算

7、。A、投资补助、转贷和资本金注入方式B、直接投资和贷款贴息方式C、投资补助、转贷和贷款贴息方式D、直接投资和资本金注入方式点击展开答案与解析【答案】：D【解析】：对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，政府需要从投资决策的角度审批项目建议书和可行性研究报告，除特殊情况外，不再审批开工报告，同时还要严格审批其初步设计和概算；对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目，则只审批资金申请报告。9.预算定额中的人工消耗指标是指完成该分项工程必须消耗的各种用工，()指施工现场发生的加工材料等的用工。A、基本用工B、材料超运距用工C、人工幅度差D、辅助用工点击展开答案与解析【答案】：D【解

8、析】：辅助用工指施工现场发生的加工材料等的用工。如筛砂子、淋石灰膏的用工。10.既是企业施工成本管理，也是企业编制工料计划的依据的定额是( )。A、施工定额B、概算指标C、预算定额D、概算定额点击展开答案与解析【答案】：A【解析】：施工定额是指完成一定计量单位的某一施工过程，或基本工序所需消耗的人工、材料和施工机具台班数量标准。施工定额是施工企业成本管理和工料计划的重要依据。11.下列关于扩大指标估算法的表述，错误的是( )。A、扩大指标估算法简便易行B、扩大指标估算法准确度不高C、可行性研究阶段的流动资金估算应采用扩大指标估算法D、扩大指标估算法是根据销售收入、经营成本、总成本费用等与流动资

9、金的关系和比例来估算流动资金点击展开答案与解析【答案】：C【解析】：扩大指标估算法是根据现有同类企业的实际资料，求得各种流动资金率指标，亦可依据行业或部门给定的参考值或经验确定比率。将各类流动资金率乘以相对应的费用基数来估算流动资金。一般常用的基数有销售收入、经营成本、总成本费用和固定资产投资等，究竟采用何种基数依行业习惯而定。扩大指标估算法简便易行，但准确度不高，适用于项目建议书阶段的估算。12.成本控制方法中，( )是对工程项目成本/进度进行综合控制的一种分析方法。A、工期一成本同步分析法B、挣值法C、项目成本分析表法D、比率法点击展开答案与解析【答案】：B【解析】：赢得值法也叫挣值法。赢

10、得值法是对工程项目成本/进度进行综合控制的一种分析方法。通过比较已完工程预算成本与已完工程实际成本之间的差值，可以分析由于实际价格的变化而引起的累计成本偏差；通过比较已完工程预算成本与拟完工程预算成本之间的差值，可以分析由于进度偏差而引起的累计成本偏差。并通过计算后续未完工程的计划成本余额，预测其尚需的成本数额，从而为后续工程施工的成本、进度控制及寻求降低成本途径指明方向。13.新增固定资产价值是建设项目竣工投产后所增加的固定资产的价值，它是以()形态表示的固定资产投资最终成果的综合性指标。A、时间B、期货C、货币D、价值点击展开答案与解析【答案】：D【解析】：新增固定资产价值是建设项目竣工投

11、产后所增加的固定资产的价值，它是以价值形态表示的固定资产投资最终成果的综合性指标。新增固定资产价值是投资项目竣工投产后所增加的固定资产价值，即交付使用的固定资产价值，是以价值形态表示建设项目的固定资产最终成果的指标。14.施工安装活动应按照工程设计要求、施工合同条款、有关工程建设法律法规规范标准及施工组织设计，在保证工程质量、工期、成本及安全、环保等目标的前提下进行，达到竣工验收标准后，由( )移交给建设单位。A、监理单位B、分包单位C、设计单位D、施工单位点击展开答案与解析【答案】：D【解析】：施工安装活动应按照工程设计要求、施工合同及施工组织设计，在保证工程质量、工期、成本及安全、环保等目

12、标的前提下进行，达到竣工验收标准后，由施工单位移交给建设单位。15.股票和债券根据是否可以上市流通分别采用( )确定其价值。A、市场法和收益法B、政府定价法和市场法C、市场法和政府定价法D、收益法和计划法点击展开答案与解析【答案】：A【解析】：短期投资包括股票、债券、基金。股票和债券根据是否可以上市流通分别采用市场法和收益法确定其价值。16.根据中华人民共和国建筑法，关于施工许可证的有效期限，下列说法正确的是( )。A、建设单位应当自领取施工许可证之日起6个月内开工B、因故不能按期开工的，应当向当地政府申请延期C、延期以三次为限，每次不超过3个月D、既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工

13、许可证自行废止点击展开答案与解析【答案】：D【解析】：建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。17.某拟建工程初步设计已达到必要的深度，能够据此计算出扩大分项工程的工程量，则能较为准确地编制拟建工程概算的方法是()。A、概算指标法B、类似工程预算法C、概算定额法D、综合吨位指标法点击展开答案与解析【答案】：C【解析】：概算定额法适用于设计达到一定深度，建筑结构尺寸比较明确，能按照设计的平面、立面、剖面图纸计算出楼地面、墙身、门窗和屋面等分项工程(或扩

14、大分项工程或扩大结构构件)工程量的项目。这种方法编制出的概算精度较高，但是编制工作量大，需要大量的人力和物力。18.根据建筑法，建设单位应当自领取施工许可证之日起()个月内开工。A、1B、2C、3D、6点击展开答案与解析【答案】：C【解析】：建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。19.下列费用项目中，属于工器具及生产家具购置费计算内容的是( )。A、未达到固定资产标准的设备购置费B、达到固定资产标准的生活家具购置费C、引进设备时备品备件的测绘费D、

15、引进设备的专利使用费点击展开答案与解析【答案】：A【解析】：工器具及生产家具购置费，是指新建或扩建项目初步设计规定的，保证初期正常生产必须购置的没有达到固定资产标准的设备、仪器、工卡模具、器具、生产家具和备品备件等的购置费用 。一般以设备费为计算基数，按照部门或行业规定的工具、器具及生产家具费率计算 。 计算公式为：工器具及生产家具购置费=设备购置费定额费率20.属于建设项目合同价款确定内容的是( )。A、招标工程工程量清单的编制和审核B、索赔费用的计算C、工程洽商D、工程变更点击展开答案与解析【答案】：A【解析】：工程造价咨询业务范围中，建设项目合同价款的确定(包括招标工程工程量清单和标底、

16、投标报价的编制和审核)；合同价款的签订与调整(包括工程变更、工程洽商和索赔费用的计算)与工程款支付，工程结算及竣工结(决)算报告的编制与审核等。21.用来反映建设项目的全部资金来源和资金占用情况，并且是考核和分析投资效果依据的表是( )。A、建设项目交付使用资产明细表B、基本建设项目概况表C、基本建设项目竣工财务决算表D、建设项目竣工财务决算审批表点击展开答案与解析【答案】：C【解析】：基本建设项目竣工财务决算表是用来反映建设项目的全部资金来源和资金占用情况，是考核和分析投资效果的依据。该表反映竣工的建设项目从筹建到竣工为止全部资金来源和资金运用的情况。它是考核和分析投资效果，落实结余资金，并

17、作为报告上级核销基本建设支出和基本建设拨款的依据。22.下列方法中，( )是利用技术条件相类似工程的预算或结算资料来编制拟建工程概算的方法。A、综合吨位指标法B、类似工程预算法C、单项工程综合概算D、概算指标法点击展开答案与解析【答案】：B【解析】：类似工程预算法是利用技术条件相类似工程的预算或结算资料，编制拟建单位工程 概算的方法。类似工程预算法适用于拟建工程设计与已完工程或在建工程的设计相类似而又没有可用的概算指标时采用，但必须对建筑结构差异和价差进行调整。综合吨位指标法，当设计文件提供的设备清单有规格和设备重量时，可采用综合吨位指标编制概算，综合吨位指标由主管部门或由设计院根据已完类似工

18、程资料确定。单项工程综合概算(以下简称综合概算)是以初步设计文件为依据，在单位工程概算的基础上汇总单项工程工程费用的成果文件，是设计概算书的组成部分 。概23.关于招标的条件，叙述错误的是()。A、依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，应当向有关行政监督部门备案B、招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜C、招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准D、单位和个人可以为招标人指定招标代理机构点击展开答案与解析【答案】：D【解析】：1.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准。招标人应当有进行招标项目的相

19、应资金或者资金来源已经落实，并应当在招标文件中如实载明。2.招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜。3.任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构。4.招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜。5.任何单位和个人不得强制其委托招标代理机构办理招标事宜。依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，应当向有关行政监督部门备案。24.乙级工程造价咨询企业可以从事工程造价()万元人民币以下的各类建设项目的工程造价咨询业务。A、5000B、10000C、20000D、25000点击展开答案与解析【答案】：A【解析】：乙级工程造价咨询企业可以从事工程造价50

20、00万元人民币以下的各类建设项目的工程造价咨询业务。25.下列不属于企业管理费费率计算基础的是( )。A、以人、材、机费为计算基础B、以人工费和材料费合计为计算基础C、以人工费和机械费合计为计算基础D、以人工费为计算基础点击展开答案与解析【答案】：B【解析】：企业管理费由承包人投标报价时自主确定，其费率计算公式如下:1.以人、材、机费为计算基础2. 以人工费和机械费合计为计算基础3. 以人工费为计算基础26.项目在开工建设之前要切实做好各项准备工作，其主要内容不包括( )。A、征地、拆迁和场地平整B、完成施工用水、电、通信、道路等接通工作C、设计施工图样D、组织招标选择工程监理单位、承包单位及

21、设备、材料供应商点击展开答案与解析【答案】：C【解析】：工程项目在开工建设前要切实做好各项准备工作， 其主要内容包括：1)征地、拆迁和场地平整；2)完成施工用水、电、通信、道路等接通工作；3)组织招标选择工程监理单位、施工单位及设备、材料供应商；4)准备必要的施工图纸；5)办理工程质量监督和施工许可手续。27.可行性研究报告的市场分析与预测不包括()。A、项目建设基本条件B、产品供需预测C、市场现状调查D、竞争力分析点击展开答案与解析【答案】：A【解析】：市场分析与预测，包括市场预测内容、市场现状调查、产品供需预测、价格预测、竞争力分析、市场风险分析、市场调查与预测方法。28.解决合同争议的常

22、用的、有效的方式是()。A、和解与调解B、调解和仲裁C、和解与仲裁D、调解和诉讼点击展开答案与解析【答案】：A【解析】：和解与调解是解决合同争议的常用和有效方式。当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。和解是合同当事人之间发生争议后，在没有第三人介入的情况下，合同当事人双方在自愿、互谅的基础上，就已经发生的争议进行商谈并达成协议，自行解决争议的一种方式。和解方式简便易行，有利于加强合同当事人之间的协作，使合同能更好地得到履行。调解是指合同当事人于争议发生后，在第三者的主持下，根据事实、法律和合同，经过第三者的说服与劝解，使发生争议的合同当事人双方互谅、互让，自愿达成协议，从而公平、合理地解决争

23、议的一种方式。29.承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后( )天内，向监理人递交索赔意向通知书。A、7B、14C、21D、28点击展开答案与解析【答案】：D【解析】：承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和(或)延长工期的权利。30.在分部(分项)工程项目清单中，表示专业工程分类编码的是( )。A、第一级编码B、第二级编码C、第三级编码D、第四级编码点击展开答案与解析【答案】：A【解析】：分部分项工程量清单项目编码以五级编码设置，用十二位阿拉伯数字表示。一、二、三、四级

24、编码为全国统一，即一至九位按计算规范附录的规定设置；第五级即十至十二位应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置，不得有重码，这三位清单项目编码由招标人针对招标工程项目具体编制，并应自001其顺序编制。各级编码代表的含义如下:(1) 第一级表示专业工程代码(分二位)；(2) 第二级表示附录分类顺序码(分二位) ;(3) 第三级表示分部工程顺序码(分二位) ;(4) 第四级表示分项工程项目名称顺序码(分三位) ;(5) 31.由于发包人原因导致工程无法按规定期限竣(交)工验收的，在承包人提交竣(交)工验收报告( )天后，工程自动进入缺陷责任期。A、30B、60C、90D、120点击展开答案与解析【答

25、案】：C【解析】：因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。32.推行限额设计时，初步设计阶段的直接控制目标是( )。A、经批准的投资估算B、经批准的设计概算C、经批准的施工图预算D、经确定的工程合同价点击展开答案与解析【答案】：A【解析】：运用设计标准与标准设计、价值工程和限额设计方法等，以可行性研究报告中被批准的投资估算为工程造价目标值，控制和修改初步设计以满足投资控制目标的要求。33.工业用地使用权出让最高年限为( )年。A、30B、50C、40

26、D、70点击展开答案与解析【答案】：B【解析】：土地使用权出让最高年限按下列用途确定：居住用地70年；工业用地50年；教育、科技、文化、卫生、体育用地50年；商业、旅游、娱乐用地40年；综合或者其他用地50年。34.项目成本计划的编制方法中，当项目非常庞大和复杂而需要分为几个部分时，可采用( )。A、定率估算法B、技术进步法C、按实计算法D、目标利润法点击展开答案与解析【答案】：A【解析】：定率估算法(历史资料法) 。当工程项目非常庞大和复杂而需要分为几个部分时采用的方法。首先将工程项目分为若干子项目，参照同类工程项目的历史数据，采用算术平均法计算子项目目标成本降低率和降低额，然后再汇总整个工

27、程项目的目标成本降低率、降低额。在确定子项目成本降低率时，可采用加权平均法或三点估算法。35.建设期贷款利息包括()和为筹集资金而发生的融资费用。A、支付金融机构的贷款利息B、调整投资结构而征收的投资方向调整税金C、产品销售所需要的周转资金D、工程成本核算点击展开答案与解析【答案】：A【解析】：建设期利息是为工程建设筹措债务资金而发生的融资费用及在建设期内发生并应计入固定资产原值的利息，包括支付金融机构的贷款利息和为筹集资金而发生的融资费用。建设期利息单独估算以便对建设项目进行融资前和融资后财务分析。36.根据中华人民共和国合同法的规定，属于可变更、可撤销合同的是( )的合同。A、以欺诈、胁迫

28、的手段订立损害国家利益B、以合法形式掩盖非法目的C、因重大误解订立或订立时显失公平D、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益点击展开答案与解析【答案】：C【解析】：合同可以变更或者撤销的情形。当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销的合同有：1) 因重大误解订立的；2) 在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。选项ABD属于无效合同。37.某施工机械原值为50000元，耐用总台班为2000台班，一次大修费为3000元，大修周期为4，台班经常修理费系数为20%，每台班发生的其他费

29、用合计为30元/台班，忽略残值和资金时间价值，则该机械的台班单价为( )元/台班。A、6040B、6220C、6540D、6720点击展开答案与解析【答案】：A【解析】：施工机械台班单价通常由折旧费、检修费、维护费、安拆费及场外运费、人工费、燃料动力费和其他费用组成。本题计算步骤如下：台班经常修理费=台班大修费台班经常修理费系数=4.5元台班20%=09元台班；施工机械台班单价=(30+25+4.5+0.9)元台班=60.4元/台班38.根据我国建设工程质量保证金管理暂行办法有关规定，下列表述中错误的是( )。A、缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计算B、由于发包人原因导致工程无法按规定

30、期限进行竣(交)工验收的，在承包人提交竣(交)工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期C、全部或部分使用政府投资的建设项目，保证金按工程价款结算总额的3%预留D、缺陷责任期内，承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任点击展开答案与解析【答案】：C【解析】：缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。39.项目后评价是工程项目实施阶段管理的延伸，它的基本方法是()。A、统计法B、比例法C、理论计算法D、对比法点击展开答案与解析【答案】：D【解析

31、】：项目后评价的基本方法是对比法。就是将工程项目建成投产后所取得的实际效果、经济效益和社会效益、环境保护等情况与投资决策阶段的预测情况相对比，与项目建设实施前的情况相对比，从中发现问题，总结经验和教训。40.项目规模确定中需考虑的首要因素是( )。A、市场因素B、环境因素C、社会因素D、技术因素点击展开答案与解析【答案】：A【解析】：项目规模的合理选择关系着项目的成败，决定着工程造价合理与否，其制约因素有：市场因素、技术因素、环境因素。其中市场因素是项目规模确定中需考虑的首要因素。二、多选题1.下列材料单价的构成费用，包含在采购及保管费中进行计算的有( )。A、运杂费B、仓储费C、工地保管费D

32、、运输损耗E、仓储损耗点击展开答案与解析【答案】：B,C,E【解析】：材料采购及保管费是指为组织采购、供应和保管材料、工程设备的过程中所需要的各项费用。包括采购费、仓储费、工地保管费、仓储损耗。2.实务操作中，设备安装工程费概算的编制方法应根据初步设计深度和要求所明确的程度而采用，主要编制方法有( )。A、预算单价法B、扩大单价法C、综合单价法D、综合吨位指标法E、设备价值百分比法点击展开答案与解析【答案】：A,B,D,E【解析】：设备安装工程费概算的编制方法应根据初步设计深度和要求所明确的程度而采用，主要编制方法有：1.预算单价法。2.扩大单价法。3.设备价值百分比法，也称安装设备百分比法。

33、4.综合吨位指标法。3.建筑工程施工合同(示范文本)内容包括( )。A、专用合同条款B、合同协议书C、工程估价文件D、通用合同条款E、合同价款点击展开答案与解析【答案】：A,B,D【解析】：建筑工程施工合同(示范文本) GF-2017-0201由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成，其中包括11个附件。4.确定项目建设规模需要考虑的政策因素有()。A、国家经济发展规划B、产业政策C、生产协作条件D、地区经济发展规划E、技术经济政策点击展开答案与解析【答案】：A,B,D,E【解析】：项目的建设、生产和经营都是在特定的国家和地方政策与社会经济环境条件下进行的。政策因素包括产业政策、投资

34、政策、技术经济政策、国家和地区及行业经济发展规划等。5.基本用工是指完成该分项工程的主要用工，如砌砖工程中的()。A、调制砂浆的用工B、砌砖的用工C、运砖的用工D、筛沙子的用工E、淋石灰膏的用工点击展开答案与解析【答案】：A,B,C【解析】：基本用工是指完成该分项工程的主要用工，如砌砖工程中的砌砖、调制砂浆、运砖等的用工。筛沙子、淋石灰膏的用工属于辅助用工。6.根据中华人民共和国合同法，属于不得撤销要约的情况有( )。A、要约人确定了承诺期限B、要约已经达到受要约人C、要约人明示要约不可撤销D、受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了准备E、要约已经发生了法律效力点击展开答案与

35、解析【答案】：A,C,D【解析】：撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。但有下列情形之一的，要约不得撤销：要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销；受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了准备工作。7.工程项目全部建完，经过各单位工程的验收，符合设计要求，并具备()等必要文件资料后，由项目主管部门或建设单位向负责验收的单位提出竣工验收申请报告。A、竣工图B、竣工决算C、工程总结D、实地查验建筑安装工程实体E、考核投资效益点击展开答案与解析【答案】：A,B,C【解析】：工程项目全部建完，经过各单位工程验收，符合设计要求，并具备竣工图、竣工决算、工程总

36、结等必要文件资料，由项目主管部门或建设单位向负责验收的单位提出竣工验收申请报告。8.下列情形之一的属于无效合同的是( )。A、损害社会公共利益B、在订立合同时显失公平的C、因重大误解订立的D、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益E、一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益点击展开答案与解析【答案】：A,D,E【解析】：有下列情形之一的，合同无效：1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；2)恶意串通，损害国家、集体或第三人利益；3)以合法形式掩盖非法目的；4)损害社会公共利益；5)违反法律、行政法规的强制性规定。9.根据国务院关于投资体制改革的决定规定，对于非政府投资项目实行( )

37、。A、核准制B、登记备案制C、审批制D、审核制E、审理制点击展开答案与解析【答案】：A,B【解析】：根据国务院关于投资体制改革的决定(国发 2004 20 号)，政府投资项目实行审批制；非政府投资项目实行核准制或登记备案制。10.以下关于建筑安全生产管理，叙述正确的有( )。A、建筑施工企业应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施B、分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理C、施工现场安全由建筑施工企业负责D、建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度E、实行施工总承包的，由监理单位负责点击展开答案与解析【

38、答案】：A,B,C,D【解析】：建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一 、预防为主的方针，建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。建筑施工企业应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施；有条件的，应当对施工现场实行封闭管理。施工现场安全由建筑施工企业负责。实行施工总承包的，由总承包单位负责。分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理11.根据中华人民共和国标准施工招标文件的规定，合同条款规定的承包人可以合理补偿费用和利润的事件包括( )。A、施工中遇到不利的物质条件B、因发包人的原因造成工程试运行失败C、工程移交后因发包人的原因出现新的缺陷或损坏的修复D、施工中

39、发现文物古迹E、提前向承包人提供材料、工程设备点击展开答案与解析【答案】：B,C【解析】：此题考查索赔的相关知识点。12.发、承包双方在工程质量保修书中约定的建设工程的保修范围包括( )。A、地基基础工程B、主体结构工程C、自行装修装饰工程D、供热与供冷系统E、设备安装和装修工程点击展开答案与解析【答案】：A,B,D,E【解析】：质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。在正常使用条件下，建设工程最低保修期限为：(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限。 (2)屋面防水工程、有防

40、水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。 (3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。 (4)电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他工程的保修期限由发包方与承包方约定。13.建设工程项目的技术准备包括()等。A、生产管理机构设置B、国内装置设计资料的汇总C、新技术的准备D、有关国外技术资料的翻译E、管理制度和有关规定的制定点击展开答案与解析【答案】：B,C,D【解析】：建设工程项目的技术准备，主要包括国内装置设计资料的汇总，有关国外技术资料的翻译、编辑，各种生产方案、岗位操作法的编制以及新技术的准备等。14.要有效控制工程造价，关键应把握()。A、决策阶段做好投资估算B、

41、生产阶段注重节能环保C、招标投标阶段重视施工招标D、设计阶段强调限额设计E、施工阶段加强合同管理与事前控制点击展开答案与解析【答案】：A,C,D,E【解析】：要有效控制工程造价，关键应把握以下四个环节：决策阶段做好投资估算。设计阶段强调限额设计。招标投标阶段重视施工招标。施工阶段加强合同管理与事前控制。15.有下列( )等情形之一，难以履行债务的，债务人可以将标的物提存。A、当事人可以要求恢复原状B、债权人无正当理由拒绝受领C、债权人死亡未确定继承人或者丧失民事行为能力未确定监护人D、债权人下落不明E、法律规定的其他情形点击展开答案与解析【答案】：B,C,D,E【解析】：有下列情形之一，难以履行债务的，债务人可以将标的物提存：债权人无正当理由拒绝受领；债权人下落不明；债权人死亡未确定继承人或者丧失民事行为能力未确定监护人；法律规定的其他情形。