内部承包工程合同范本工程内部承包协议(DOC 18页).doc

1、内部承包工程合同范本_工程内部承包协议_嘉和置业集团有限公司嘉和温莎小镇630KVA基建变工程 施工内部承包责任协议书 为明确内部承包责任，结合本工程具体情况，经双方协商一致，达成如下协议。 第一条：协议双方 甲方： 乙方： 第二条、工程_概况 一、工程名称：_嘉和置业集团有限公司嘉和温莎小镇630KVA基建变工程 二、工程地点：_市 三、承包范围：围墙砌筑、水泥杆组立12基，安装630KVA变压器1台、防窃箱1台、补偿箱1台等；包含水泥杆砼基础及组立、构件安装、接地装置，及导地线、跳线施工等施工图的所有工作内容。 具体工作内容： 1 、工地运输包括变压器、配电箱、导线及金具等施工中所用的材料

2、从甲方仓库到杆位的运输和砂、碎石、水泥、水和片石等基础材料从所定材料供应点到杆塔位的运输；同时包括甲方所供应的材料到工地的清点、装卸车、验收、工地运输和保管； 2、 土石方工程：全线工程复测分坑，杆坑基础的挖填方、施工尖峰及基础的开挖，排水沟开挖，接地槽的开挖回填和现场余土清理、搬运； 3、 基础工程：包括杆塔基础的制模、钢筋绑扎、浇制和养护，保护帽的浇制以及围墙和排水沟的砌筑；含砂、碎石、水泥、钢筋、施工用水和片石的购买及运输； 4、杆塔工程：包括杆塔的组立，接地安装等； 5、架线工程：架线工程及附件安装全部施工内容，含安装标志牌、警示牌、相序牌等， 6、施工所用工器具由乙方自行负责配置及承

3、担相应费用，但必须是由计量部门检测合格的产品。 7、为保证施工安全、质量、进度所要采取的各种措施，以及为保证正常施工进行的各种协调工作。 8、线路通道措施、环境保护、余土处理等，以及为了正常施工所需办理的一切手续。 9、 配合中间验收、竣工预验收、竣工验收、线路参数测试、启动验收、保证工程验收 顺利。 10、 该工程竣工资料的归档、组卷与移交。 11、 保修期内的保修工作。 12、负责现场安全措施：安全围栏、安全警示等。 四、协议价款 1、协议价款含税总价为 元整（￥ .00元）。本协议价是在施工图工程量基础上协商确定的，乙方已根据经验及现场进行调查，充分考虑所有因素，乙方不得以任何借口，不履

4、行协议条款。 2、本工程为总价承包，不再作任何调整。本协议所列的全部条款，凡规定属于乙方负责，需支付费用的，均在报价计算中计列。 3、乙方的所得价为完成本协议规定的施工图工作内容以及配电流程直至验收接火送电的各项费用（工程验收合格后不包含守夜和验收产生的费用）。 五、_经理 1、甲方公司委派的担任驻工地履行本协议的_经理为 。 2、乙方履行本协议的现场负责人为 。 施工现场负责人：，技术负责人： ，安全负责人： ，施工现场负责人每月必须在施工工地不少于 天，如遇特殊情况，施工现场负责人必须及时到位。技术负责人、安全负责人必须在施工现场，由甲方_经理确认，确实有事需要离开工地的，须向甲方_经理汇

5、报同意后，方可离开，否则按20_0元/次的罚款。 第三条、工程期限及进度 一、开竣工时间：从20_年 02 月 日到20_年03月 日，总日历工期20天。 二、图纸：开工前，甲方免费提供给乙方该工程完整的施工图1套。 三、合同进度计划：乙方应按协议约定的内容和工期，编制施工进度计划。在开工前7日提交甲方公司审批。经甲方公司批准的施工进度计划（称合同进度计划）作为控制本合同工程进度的依据，据此编制年、季和月进度计划报送监理单位。 1、修订进度计划 不论何种原因导致工程的实际进度与上述条款的合同进度计划不符时，乙方应按监理单位的指示在7天内提交一份修订进度计划报送监理单位审批。经甲方批准后的修订进

6、度计划作为合同进度计划的补充文件。 2、工期延误 、如因乙方责任不能按期竣工，每延期一天，处以20_0元/天罚款。 、由于乙方自身原因造成不能按照甲方要求完成工程进度计划的，单位工程每延期1天罚款1000元。 、如乙方能按照合同规定提前竣工的，每提前一天按20_0元/天奖励。 、若甲方有确切证据证明乙方无法按期完工，将严重影响合同工期，甲方有权中止合同，或对乙方处以15万元处罚。 第四条、工程质量 一、工程质量要求：工程合格率100%，土建工程优良品率85%以上，安装工程优良品率90%以上。 二、乙方随时接受甲方公司派驻代表对工程质量的监督检查，并按甲方的要求返工修改，承担由自身原因导致返工、

7、修改费用。 三、隐蔽工程须经甲方现场管理小组或甲方质检组检查合格并签证同意后，才得进行下道工序的施工。 四、乙方不得违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准、降低工程质量，乙方应当接受甲方的质量管理，遵循甲方的质量管理体系。要求乙方必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料。工程设计的修改由原设计单位负责，乙方不得擅自修改工程设计。 五、工程质量保修期： 本工程保修期为一年，保修期从甲方或甲方委托人在最终验收记录上签字之日算起。 六、施工结束验收完毕后，甲方扣留乙方5%的工程款作为工程质量保证金，保修期间，乙方应在接到修理通知之日起五天内派人修理，否则，甲方可委托其它单位或人员修理

8、。因乙方原因造成返修的费用，甲方在质保金内扣除，不足部分，由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的经济支出，由责任方承担。保修期满30天后结算，若无质量问题，甲方于7日内退还质保金。另外双方将视实际发生的费用及影响协商解决其它问题。 七、本工程必须达到中国南方电网10KV配网工程质量检验及评定标准质量评定优良等级。必须符合公司ISO质量认证标准及管理体系要求。 第五条、双方义务 一、甲方义务： 1、负责组建与工程相适应的_管理班子，全面履行施工合同，组织实施施工管理的各项工作。 2、负责依照中国南方电网公司电网建设安全健康与环境管理办法实施细则的有关要求对乙方的资质进行审查。 3、负责编制施工组织

9、设计、制定各工种安全、质量管理办法，统一制定工程各项管理目标，审查年、季、月施工计划，实施对乙方工作质量、工时效率、安全生产、文明施工等方面的监督、控制、检查和验收。有权对乙方人员的违章作业或不符合双方约定的行为进行制止，并有权按本工程各项管理制度的规定进行相应的处罚，给甲方造成恶劣影响，甲方有权解除或中止合同，由此发生的一切损失由乙方承担。 4、负责审查工程施工各项作业指导书、各项施工方案和措施，向乙方全体人员进行工程技术交底和安全交底（包括危险区域的安全交底），严格执行并督促和检查乙方安全施工作业票制度的实施。 5、负责组织本工程全体作业人员进场前的安全培训和考试，对不参加培训或考试不合格

10、的人员，有权禁止其上岗作业。在施工区域发生变更时，负责就新区域向本工程乙方施工人员进行技术、安全交底。 6、负责编制工程各项安全事故应急预案，并组织开展事故预演。 7、负责审查乙方选购材料的定点、采样、送样、试验及其试验报告单，确认乙方采购材料是否合格。 8、按本协议约定，向乙方支付劳动报酬和法定保险费用（该费用已含在合同价内）。 9、负责协调与乙方，以及乙方与监理、设计、业主及有关部门的关系，确保现场工作关系顺畅。 二、乙方义务 1、自觉遵守国家法律法规及有关规章制度，负责编制各项作业指导书、各项施工方案和措施、施工作业实施计划。对本合同约定范围内的施工作业的质量、安全和工时效率向甲方负责，

11、并组织具有经检验合格相应资格证书的熟练工人实施作业。 2、乙方根据施工组织设计进度计划的要求，每月 15 日提交本月施工进度及下月施工作业计划，经甲方批准后严格实施，若未按工程进度计划投入人力，甲方按情节严重程度处以15万元处罚，若由此造成工程工期拖延20天或损失达1万元以上，给甲方造成恶劣影响，甲方有权解除或中止合同，由此发生的一切损失由乙方承担，并向甲方支付协议总价的30%违约金。 3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求、工程施工组织设计以及各项施工、安全、质量措施精心组织施工作业，确保施工作业质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工作效率；加强安全教育

12、，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工作业安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的工程质量修改、返工、工期拖延、安全事故的损失及各种罚款。 4、接受和配合工程业主、甲方、监理及政府有关部门的管理、监督和检查。接受甲方随时检查其操作人员的有效证件、持证上岗情况，并协调处理好与各方的关系。 5、按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方、监理有关标准化设施的要求设置标牌，做好自身责任区的治安保卫工作。 6、乙方在现场加工制作的预制件，应征得监理工程师或甲方的同意，严格按图加工制作，按规定检验合

13、格后方可用于工程。 7、隐蔽工程具备覆盖条件，乙方自检合格后，在隐蔽前48小时内通知监理工程师及甲方现场负责人验收、测量。乙方必须经监理工程师对隐蔽工程检查、测量、验收、签章后，方可进行下一道工序。 8、乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方公司派驻代表和监理。重大质量事故的处理方案应经设计单位、甲方等单位共同研究，并经设计、监理、甲方、业主签证后实施。 9、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。 10、乙方必须保证其人员服从工程监理、甲方的指令。乙方因不服从甲方公司指派的_管理人员指令，经3次

14、以上整改仍无改进的，甲方可以解除合同，乙方自行承担因此造成的损失，并向甲方支付协议总价的30%违约金。 第六条、安全管理 一、 安全责任： 1、乙方应组织制定各工种现场安全作业的管理制度，并负责组织实施。 2、乙方应按安全管理的有关规定设置安全管理机构，设置专（兼）职安全员，严格执行安全施工作业票、职业安全健康管理体系、现场_部管理标准，配合甲方共同管理好整个施工现场。 3、乙方必须向甲方提交安全生产管理承诺书，作为本协议附件，进一步明确自身的安全生产职责和应当采取的安全措施。 4、乙方对作业范围内的安全生产管理负责，甲方因未履行本协议所规定的责任和义务的，且与所发生的安全事故构成因果关系的，

15、承担连带管理责任。 5、乙方应遵守国家及工程建设安全生产的管理规定，严格按管理规定安全标准进行工作，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，由于乙方自身安全措施不力或不听从甲方安全管理指挥及其它自身原因，造成事故的责任及费用，由乙方承担。 6、乙方在施工期间发生因公伤残、死亡事故及不可预见的意外，应按国家有关规定及双方具体的规定处理。乙方为主，甲方协助，作好善后工作。 7、乙方严格执行国家的有关规定，在工作时间、生产安全、劳动保护、卫生健康等方面提供符合规定的施工保护措施、用品等施工保护条件。 二、奖惩： 根据中国南方电网公司电网建设安全健康与环境管理办法实施细则，从协议价款中预留 10% 的金

16、额作安全文明施工保证金，若发生死亡事故，扣除100%的安全保证金，若发生重伤事故，扣除50%的安全保证金；若发生轻伤事故，扣除20%的安全保证金；不发生安全事故，则全额退回安全保证金。 第七条、材料供应 一、甲方供应的材料为：导线、水泥杆、变压器、配电箱及架线金具、构件等。 二、甲方供应的材料按施工图数量及甲方审定的损耗系数供应，由乙方负责验收，如质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时提出，甲方负责处理。材料移交至乙方保管后，若出现材料缺失或被盗情况，由乙方负责。 三、需要乙方运输、卸车的，乙方必须及时进行，费用已包含在协议价。 四、工程竣工后，甲方供应的材料若有剩余，乙方不得私自处

17、理，必须把全部剩余材料退回甲方；如乙方擅自处理或保管不善丢失，乙方须按材料原价格赔偿给甲方。 五、由于甲方提供材料不及时引起工期延误，经甲方_经理核实确认后，工期予以顺延。 六、由甲方委托乙方采购工程所需材料，含基础材料采购包括：中砂、碎石、片石、水泥、基础钢筋、热镀锌接地圆钢等。乙方按规定对自供材料进行采样、试验。将试验报告单分类归档，以备竣工移交。单价由乙方选定，费用节余归乙方，超支不补偿。如采购和使用不合格设备材料而被业主拒收，所产生的损失由乙方自负。 七、业主或甲方提前到施工现场的材料及设备，乙方必须进行保管。 第八条、协议价款支付、结算 一、由乙方按月将完成的工程量报甲方，由甲方确认

18、。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。 二、协议价款的支付 1、预付款：协议生效即按协议总价50支付预付款，用于工程进场、前期准备工作，以后按工程进度抵偿和预付。 2、中间支付：按已完进度每月支付，每月20日24日报进度款申请表。工程通过竣工验收，乙方在向甲方递交本工程不存在任何拖欠施工人员工资，厂家设备及材料款等其它款项的承诺书，并提供完所有发票后，甲方支付到协议总价的95%，扣留5%质保金质保期为壹年。 3、民工劳务报酬支付保证：乙方必须保证每月工人劳务报酬支付，由甲方派专人协助。如有发生拖欠工人劳务报酬的情况，由乙方负责承担所有责任；甲方有权定

19、期对乙方发放劳务报酬情况进行监督及核实，有权对发生有意拖欠工人劳务报酬的乙方进行处罚，必要时扣留乙方工程款及保证金以备支付。 三、乙方应根据收到的工程进度款，及时报销各项费用 1、当年承接的工程当年完工的，应于当年按协议价全部提供有效发票，及时到工程承包方财务部报帐。 2、跨年度的工程，当年未完工的，应按当年工程完工进度，提供有效发票，及时到工程承包方财务部报帐；至工程完工年度，按协议价提供剩余工程部分的有效发票，及时到工程承包方财务部报帐。 3、如乙方不及时提供有效发票到工程承包方财务部报帐，所造成工程承包方的经济损失由乙方承担。 4、发票上单位名称填写单位全称：_国桂电气有限公司。 5、发

20、票上一定要加盖开票单位发票专用章或财务专用章，否则无效，不予报销。 6、发票内容一定要齐全：摘要、数量、单价、金额齐全，大小写金额一致。如内容太多，可开一张总发票，附上详细清单，清单上加盖开票单位发票专用章或财务专用章，否则无效，不予报销。 7、票据不得跨年度报销。年度终了，乙方应及时清理当年票据，于次年元月10日前到工程承包方财务部报帐，过期不予报销。 四、结算： 竣工验收后20天内，乙方向甲方递交完整的结算资料，乙方如未在本协议规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经甲方催促后7天内仍未提供的，应书面说明情况。由此产生的后果由乙方承担。甲方在接到结算文件30天内审查完毕，进行协议价款最终支

21、付。 第九条、施工变更 一、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据。 二、施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方_经理应提前7天以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更： 1、更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸； 2、增减合同中约定的工程量； 3、改变有关的施工时间_序； 4、其他有关工程变更需要的附加工作。 三、因变更导致延误的工期相应顺延。 四、施工中乙方不能对原工程设计进行擅自变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。 第十条、施工验收 乙

22、方应确保所完成施工的质量应符合本协议约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交书面完工报告，通知甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述报告后5天内对乙方施工成果进行验收，验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的，视为乙方已经完成了本协议约定工作。但隐蔽工程验收结果或工程竣工验收报告结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致甲方的相关损失。 第十一条、禁止转包或再分包 乙方不得将本协议项下的施工作业转包或再分包给他人。否则，乙方将承担违约责任，甲方有权责令乙方立即停止转包或再分包。发生此类事件，甲方将认为乙方违约或不履行协议，有权立即停止协议。 第十二条、违约责任

23、1、由于甲方原因，甲方未能按时向乙方支付合同款项，每逾期一日，甲方向乙方支付合同总额万分之四的逾期违约金。逾期超过十五日的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付合同总价的百分之三十的违约金，甲方支付的违约金不足以弥补乙方损失的，甲方应予以补足。 2、由于乙方原因，造成_逾期交付的，每逾期一日，乙方向甲方支付合同总额万分之四的逾期违约金。逾期超过十五日的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价的百分之三十的违约金，乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予以补足。甲方有权在尚未支付给乙方的委托代理费用中,先行扣除违约金,合同继续履行。违约金的支付并不能解除乙方应完成工程的责任或合同中约定的其他

24、责任。 3、保质期内，乙方逾期三日未履行修理义务的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价的百分之三十的违约金，乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予以补足。 4、乙方不履行约定义务或承诺的，甲方可以要求乙方限期履行。乙方逾期不履行的，甲方有权要求乙方支付合同总价的百分之三十的违约金。 5、合同有效期内，如_工程本身存在质量问题或安全问题，无法实现合同目的的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价的百分之三十的违约金，乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予以补足。 6、保质期结束后，由于乙方原因造成_工程存在重大质量问题或安全问题，给甲方或第三方造成人身财产伤害的，乙方仍应

25、当承担赔偿责任。 7、任何一方无约定或法定理由单方解除合同的，过错方应当向对方支付合同总额的百分之三十的违约金 ，给对方造成损失的，还应当赔偿对方损失。 由于乙方过错造成合约解除的，乙方除依约定承担违约责任和赔偿责任外，还应当退还甲方已支付的合同款项；如由于甲方过错造成合同解除的，甲方除依约定承担违约责任和赔偿责任外，还应当退还乙方已交付的材料设备。 8、如因一方的行为造成对方经济损失的，行为方应当承担赔偿责任，该经济损失包括但不限于对方为实现权利而支付的诉讼费、申请费、鉴定费、差旅费及律师费等费用。 9、支付逾期违约金不影响违约方履行合同的各项义务，也不影响违约方依据合同约定支付给对方的其他

26、违约金和承担其他法律责任。乙方应付的违约金及赔偿金，甲方有权在尚未支付的合同价款中一并扣除。 第十三条、质保服务 质保服务内容： （1）质保期内_工程发生紧急故障的，乙方应在接到甲方通知后，立即到达事故现场修理；_工程发生一般故障的，乙方必须在接到甲方通知后三小时内予以答复，十二小时内到达现场。如乙方逾期未履行义务的，则按逾期时间的两倍相应顺延质保期。对于非乙方原因造成的故障，抢修费用由甲方承担。 （2）若由于乙方施工质量问题，乙方在接到甲方通知后，立即到达事故现场修理；乙方逾期三日未履行修理义务的，甲方可委托第三方修理，并追究乙方相应的违约责任。 第十四条、争议 一、甲方和乙方在履行协议时发

27、生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第2种方式解决争议： 1、双方达成仲裁协议，向相关仲裁委员会申请仲裁； 2、向有管辖权的人民法院起诉。 第十五条、协议终止 双方履行完协议全部义务，协议价款支付完毕，乙方向甲方交付施工作业成果，并经甲方验收合格后，本协议即告终止。 第十六条、协议份数 本协议一式3份，具有同等效力，甲方执2份，乙方执1份。 本协议甲方及乙方应抄送各自施工现场管理人员并加强贯彻落实。 第十七条、补充条款 甲方有关施工管理体制及相关规定； 第十八条、协议生效 合同订立时间： 年 月 日 合同订立地点：_本合同双方签字、盖章之日起生效。 甲方：（公章）_国桂电气有限公司 乙方： 委托代理人： 身份证号： 开户银行： 帐 号： 联系电话： 邮政编码：530031 第 18 页 共 18 页