（文档）工程合同汇总8篇(DOC 44页).docx

1、【精选】工程合同汇总8篇现今社会公众的法律意识不断增强，我们用到合同的地方越来越多，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么大家知道合同的格式吗？以下是为大家整理的工程合同8篇，欢迎阅读与收藏。工程合同篇1为了强化*工程管理，确保工程质量，加快施工进度，法库县*(全称以下简称甲方)将*工程，承包给*(全称，以下简称乙方)施工，经双方协商订立如下合同并共同信守。一、工程名称：*新建工程二、工程内容及工程量：*。三、工程总造价：大写(￥*元)四、工程质量标准：乙方应按甲方提供的*施工设计图纸进行施工，施工必须符合村级组织活动场所建筑工程技术规范的标准，对该项工程要求达到：合格品。五、约

2、定施工工期：20xx年*月*日-20xx年*月*日六、工程款结算方式：甲方按照工程进度和工程质量标准拨付。(扣10%质量保证金，无质量问题到期返还)七、资金来源：省、市、县村级活动场所建设资金。八、甲乙双方责任：甲方提供施工设计图，乙方应在开工前仔细核对甲方提供的所有施工图纸。如发现施工图存在偏差或问题，应及时与甲方取得联系，解释权由甲方确定。乙方应做好文明施工，环境保护措施，促进和谐社会发展，履行安全生产职责，建立健全施工安全管理体系。施工中若出现的任何安全问题，均由乙方负责。九、质保期(一年)：此工程质保期*年(*年*月*日均由乙方负责。十、本合同经双方验收合格，签字后生效，并结清全部款项

3、，随之本合同自行失效。十一、本合同一式两份，甲、乙双方各一份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工程合同篇2供方：(以下简称乙方)经甲乙双方协商建筑工程有限公司需要三德水泥3万吨，其中32.5#，42.5#吨，经建筑公司研究决定，3万吨三德水泥同意，由来供货，供货期间约定如下：1、施工期间要保证足够施工用水泥。2、技术标准、质量要求、供方对质量负责的期限及条件、供方水泥遵照国家有关生产标准执行，为需方提供质量达到标准要求的合格产品，以保障建筑工程质量，供方在水泥发出七天内为需方提供除28天强度以外的各项试验结果(检验报告单)，28

4、天的强度试验报告单在水泥发出之日起32天补报到用户手中。3、运输方式及运费承担约定：运输及运费由供方负责运到施工现场。4、包装物及包装标准：包装必须是袋装，按生产厂家包装袋重为准。5、验收、水泥运到施工现场由需方管理人员负责清点验收后开具凭证、证明数量、收发日期、等级编号等。6、结算、付款方式及期限：一个月结算一次并付清所有货款。如需方不结清货款，供方则按每天%的违约金计算或停止供货。7、单价按现行市场价格计算，随行就市(含下车费)。8、需方要货必须提前34天通知供方，如需方不提前通知供方供货，造成的停工待料供方一律不负责任。9、此合同一式贰份，供需双方各执一份。10、其他约定事项，另行补充。

5、11、本合同自20xx年3月30日至20xx年5月内有效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工程合同篇3甲方：乙方：兹(以下简称甲方)委托东莞市弘康电力设备有限公司(以下简称乙方)进行机房噪音控制工程。经双方友好协商达成具体条款如下：一.工程依据和技术指标1、发电机组型号：冷却方式：台数：2、技术指标根据(国家城市区域环境噪声标准GB3096-93)和工业企业厂界噪声控制标准噪声等效声级:65db(A)。评价点位置：所属区域：噪声标准：白天65db(A)晚上65db(A)注:1.如果背景噪声级超过此治理标准规定的指标时则以背景噪声

6、为允许值。2.根据GB3096-93规定,测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米,传声器高于地面1.2米以上的噪声影响敏感处(例如窗外1米处)。二、噪音治理要求：1、噪音治理措施应当经济、有效、可靠，外表整齐美观。2、噪音治理措施，不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的新鲜空气进气量，以保证发电机正常运行。三、噪音治理措施采用机房全封闭，隔离噪声源方式。合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。具体治理项目见施工图和报价表。四、承接方式乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程服务，承包整个工程所需材料、设备及人工安装费用。五、完成期

7、限在合同签定，乙方收到第一期款五天内运料进场施工，整个噪音控制工程在天内完成交付验收使用。六、施工条件及协作事项七、工程费用及支付办法总工程费用为：付款方式：合同签定时交付定金;主材料进场后付;工程完工后天内付清余款。八、其它1.若甲方无故不按时按额交付工程款，则乙方有权向甲方收取每天按工程总额2%的滞纳金。2.在合同履行、工程施工过程中，如有异议，双方应本着保证工程质量，保证使用要求及施工过度的原则，协商解决。3.本合同一式两份，甲乙方双方各执一份。一经签订，起法律效力。未尽事宜，双方友好协商解决，如遇双方未能解决则由乙方所在地法院仲裁。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_

8、法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工程合同篇4填写合同须知一、凡在北京地区承担建设工程设计任务的单位，统一使用本合同；二、填写本合同时，必须使用正楷，字迹工整清晰，填写内容准确齐全；三、本合同中的附件3委托设计项目表，由设计单位根据工程特点列表填写，附于合同后，双方加盖合同章和骑缝章；四、本合同不适用外资、中外合资、中外合作设计项目；五、本合同由XX市勘察设计管理处统一单位编号；六、本合同由XX市城乡规划委员会制定，XX市工商行政管理局监制，任何单位不得自行翻印。委托单位：_（以下简称甲方）设计单位：_（以下简称乙方）根据中华人民共和国经济合同法、建筑工程勘察设计合同条例，以及XX市

9、的有关规定，经双方协商，签订本合同，并共同履行。第一条工程项目甲方委托乙方承担以下工程设计任务：工程名称：工程地址：工程任务批准文件：_（见附件1）；XX市城市规划管理部门批准文件：_（见附件2）；本工程的设计阶段、内容、规模、工程投资（见附件3）。第二条设计资料、设计阶段及设计文件的提交本工程设计依次按初步设计、施工图设计两个阶段开展设计工作。设计进度依照建设部规定的设计周期，并考虑甲方对该项工程的实际要求以及乙方的可能，经甲乙双方共同协商，约定如下：（一）甲方应以书面形式提交下列建设文件与设计资料：序号文件内容或名称文件提交日期备注（二）乙方按约定的时间提交下列设计文件：序号设计文件名称份

10、数交付日期备注提交设计文件的份数以国家物价局和建设部的规定为准，超出部分另行收费。（三）设计文件提交日期在双方签订合同时若不能确定，则可待设计工作进行到可确定时，甲乙双方另行签订阶段设计协议书，作为本合同的附件执行。第三条设计收费及支付方法（一）本工程设计收费按照国家和XX市现行收费标准执行。甲方要求设计单位超出规定设计周期赶工提供设计图纸，设计单位可以收取最高不超过设计费的三分之一的赶工费，具体数额由甲乙双商定。（二）本工程设计收费详见附件3委托设计项目表。本合同生效时甲方向乙方预付估算设计费总额的20%作为合同定金，设计工作完成后，定金抵做工程设计费。（三）乙方向甲方提交初步设计文件时，甲

11、方向乙方拨款付应付设计费总额的30%（不含定金）。（四）乙方向甲方提交施工图设计文件时，甲方向乙方按设计概算结清全部工程设计费。（五）对采用先进技术而节约投资、缩短工期或在建成后有显著经济效益的设计，经XX市城乡规划委员会会同有关部门确认后，可适当增收工程设计费。增收金额按XX市有关标准执行，未定具体标准的，由甲、乙双方商定。（六）本合同在执行期间，如遇国家规定的设计收费标准调整时，甲乙双方已定的设计收费额应按新标准重新核定，并按核定后的设计收费额进行结算。第四条双方责任（一）甲方责任1、如期向乙方提交本合同规定的有关建设文件和设计资料，并保证所提交资料质量达到工程设计要求。2、按约定的日期和

12、数量付给乙方定金和工程设计费。3、负责本工程各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果正式书面通知乙方。4、甲方要求乙方进行现场设计或派驻现场设计代表时，应向乙方正式发出邀请书，并且负责乙方必要的工作条件，所需费用由甲方负担，不计入工程设计费总额之中。5、本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。6、在不增加工程设计费总额的情况下，甲方有责任就本工程设计中所采用的新技术、新材料等项目，协助乙方办理技术合同中应由甲方办理的有关手续。技术合同可作为本合同的合同附件与本合同具有同等效力。（二）乙方责任1、如期向甲方将付本合同规定的设计文件，并保证

13、设计文件的质量符合国家和XX市的有关规定，规范的要求，符合甲方的建设使用要求。2、负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作。负责该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题。按规定参加该工程地基基础、主体结构和竣工的验收。第五条工程设计版权本工程的设计版权全部属乙方所有，甲方有责任对此给予保护，不得将本工程的设计造型、设计文件、及有关数据进行修改、复制、描绘或提供给第三方使用，亦不得作为非本工程所属的其它工程建设之用。第六条违约责任（一）由于甲方变更计划任务书、建设条件、施工技术条件、已选定的设计方案、已批准的初步设计、已提交的使用要求、文件和资料等，给乙方造成设计返工时，双方需重新商定提

14、交文件的日期。甲方要按实际返工日向乙方支付费用，每日按_元计算。如变更导致重新设计的，则按本合同第七条执行，结清应付设计费，结束本合同关系并重新签订合同。（二）甲方未在本合同第三条所约定的.时间内交付工程设计费时，甲方从应付设计费的次日起计算，每延误一天，关系并重新签订合同。（二）甲方未在本合同第三条所约定的时间内交付工程设计费时，甲方从应付设计费的次日起计算，每延误一天，向乙方按应付工程设计费的_偿付违约金。（三）由于甲方违反本合同第五条之约定，乙方有权向甲方提出偿付违约金的要求，违约金额为甲方向乙方应支付全部设计费的两倍，并承担违反政府有关规定及法律的责任。（四）由于乙方原因而没有按本合同

15、规定的时间提交设计文件时，乙方从应提交日期的次日起计算，每延误一天，向甲方赔偿经济损失为该设计阶段设计费的_违约金。（五）由于乙方设计错误给甲方造成严重经济损失时，乙方有责任在设计上继续采取补救措施，并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失，全部赔偿金额不超过该部分工程的全部设计费。（六）甲方不履行合同时，乙方不返回定金，且按乙方实际完成工作量另付设计费。乙方不履行合同时，应双倍返还甲方定金，同时返还已收取定金外的全部设计费。第七条合同生效、中止与结束（一）本合同需经甲乙双方加盖单位法人公章，并且要有双方单位法人代表或由法定代表人授权的委托代理人的签字（或盖章）方为有效。本合同生效日期以甲乙

16、双方中最后一方签字（或盖章）的日期为准。（二）甲乙双方因故需变更或终止本设计合同时，应提前一个月书面通知对方，对本合同中的遗留问题取得一致意见，形成书面协议作为本合同附件执行。未达成协议前，本合同继续有效。（三）因甲方原因要求中途停止设计工作的，已付定金不退还；当设计工作进行相应设计阶段不足一半时，甲方应支付该阶段设计费的一半；设计工作进行到超过该设计阶段的一半时，甲方应支付该阶段设计费的一半；设计工作进行到超过该设计阶段的一半时，甲方应支付该阶段的全部设计费。同时，按本条第（二）款办理，结束本工程甲乙双方合同关系。（四）本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部工程设计文件，甲方按本合同规定付

17、清全部设计费之日起，结束本合同关系，本合同另有条款约定的除外。第八条不可抗力本合同在执行过程中，若发生不可抗力因素，使本合同不能履行或不能全部履行时，甲乙双方可协商解决，不受本合同有关条款的约束。第九条合同纠纷解决方式本合同在执行过程中发生纠纷，双方协商不成时，采取下列第_种方式解决：1、向XX市城乡规划委员会申请调解；2、向有管辖权的工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁；3、向有管辖权的人民法院起诉；4、其它解决方式：第十条未尽事宜与附加条款（一）本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定，并形成书面协议作为本合同附件执行。（二）本合同附加条款如下：_本合同正式一式两份，甲乙双方各执一份。副本_份

18、，甲方执_份，乙方执_份。合同签订地点：XX市_区（县）建设单位：设计单位：单位法人代表：_单位法人代表：委托代理人：_委托代理人：单位地址：_单位地址：单位电话：_单位电话：邮政编码：_邮政编码：开户银行：_开户银行：开户帐号：_开户帐号：年月日年月日工程合同篇5甲方：乙方：为发挥甲乙双方的技术优势，加快工程建设速度，努力提高施工效率，按照中华人民共和国经济合同法和建设安装工程承包合同条例的原则，甲方拟将桩基工程的劳务部分交给乙方承包施工，为明确责任，经充分协商，在平等互利，自觉自愿的基础上，甲乙双方共同达成如下协议：一、工程名称及施工内容1、工程名称：2、施工内容：长螺旋钻孔压灌桩(商品砼

19、)二、工程地点：三、工程承包方式包工不包料(不含水电、税金、管理费、不开发票)，乙方自带所有施工机具。四、工程总量约根桩，单桩工程结算=(有效桩长米)桩截面积(按设计图纸计算)。五、协议价款按第一款施工内容，综合清包总价六、付款方式1、机械进场甲方付给乙方每台套设备进场费2、工程款按形象进度支付，施工时乙方借支必要的生活费和生产费，正式开工甲方再付工程款元;完成工程总量的甲方付工程款元;工程完工付工程款元;其款桩基验收合格一次性付清(余款最迟不得超过当年春节前)。3、工程款以现金支付：七、工程质量乙方在施工过程中，必须按国家现行施工规范和总包单位及监理单位的要求进行施工。如在施工过程中，场地有

20、障碍物，致使桩位偏差与乙方无关。甲方应派施工员现场放线，乙方协助。八、甲方责任1、保证施工场地三通一平;2、保证水电供应满足施工要求;3、保证施工报验不延误施工时间;4、办理有关施工手续及对外联系。九、乙方责任1、设计图纸和施工规范施工，确保质量及进度;2、提供桩基施工原始记录;3、保证场地整洁，做到文明施工。十、安全在施工中，乙方应严格遵循国家颁发的安全操作规程和与之相关的安全注意事项进行施工，并认真执行甲方安全技术交底。如在施工场地因乙方施工因素发生一切安全事故由乙方负责。十一、补充条款1、乙方须配合甲方做好工程签证工作，乙方须服从甲方现场管理，听从指挥，接受相关单位的监督和管理。建设工程

21、清包合同范本2、甲方应保证机械进场以后3天内投入施工，如甲方原因造成乙方不能开工(如材料没进场、三通一平不到位、或其他原因)工期顺延。如果7天不开工甲方应补助乙方每天元。十二、本协议一式四份，甲乙双方各执两份，双方签字后生效，工程款余款付清后失效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工程合同篇6单选题及答案1.按完成承包的内容进行划分，建设工程可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和()三类。A.建设工程监理合同B.建设工程采购合同C.建设工程分包合同D.建设工程施工合同2.按照合同法，()属于委托合同。A.某房地产开发公司与工

22、程咨询公司订立的监理合同B.某建设单位与建筑工程承包公司订立的工程施工合同C.某建设单位与设计院订立的工程设计合同D.某承包商与水泥公司订立的水泥采购合同3.下列关于代理的叙述中，不正确的是()。A.代理的民事责任由被代理人承担B.代理人以自己的名义实施代理行为C.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任D.代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示4.担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人专利的法律制度。担保活动应当遵循()的原则。A.平等、自愿、公平、公正B.平等、公开、公平、公正C.平等、公开、公平、诚实信用D.平等、自愿、公平、诚实信用5.连带责任保

23、证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人()。A.只能要求债务人履行债务B.只能要求保证人履行债务C.不得要求债务人履行债务，但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任D.可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任6.无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行的民事、经济活动。无权代理不包括以下()。A.没有代理权而为的代理行为B.超越代理权而为的代理行为C.在代理人授权范围内的代理D.代理权终止后的代理行为7.某小型勘察项目，甲乙双方只订立了口头合同，工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同()。A.无效B.甲方同意有效C.成立

24、D.备案登记后成立8.下列关于当事人在施工合同中约定的仲裁条款的说法中，正确的是()。A.仲裁条款是独立存在的B.合同若发生变更，则仲裁条款无效C.合同出现争议时，当事人可向人民法院起诉D.合同解除后，仲裁条款也随之失去效力9.依据合同法，下列关于后履行抗辩权应满足的条件，说法错误的是()。A.应当先履行的合同当事人没有履行债务或没有正确履行债务B.合同中未约定履行顺序C.应当先履行的对价给付是可能履行的义务D.由同一双务合同产生互负的对价给付债务10.某施工企业拥有一处办公楼，评估价为6000万元。该施工企业从A银行贷款4000万元，从B银行贷款20xx万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施

25、工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款5000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为().A.A银行4000万元，B银行1000万元B.A银行3300万元，B银行1700万元C.A、B银行各项工作2500万元D.A银行3000万元，B银行20xx万元工程合同篇7甲方:，男，汉族，年月日出生，住，身份证号：，手机：。乙方:，住址：。法定代表人：，职位：。按照平等互利、团结协作、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商，就双方共同参与有限公司电缆产业园2#、4#厂房工程项目施工达成如下合同条款：第一条总则1.1本合同为双方一次性联合合同。合同的各项条款仅对有限公司电缆产业园2#

26、、4#厂房工程（以下简称“本项工程”）项目施工具有约束力。1.2本合同中所称“本项工程”是指甲方以乙方名义与建设方签订的工程项目建设工程合同所包括的全部内容。1.3合作双方是独立的平等伙伴，按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。第二条工程项目的安排及费用2.1该工程项目位于工业园区内，工程为厂房土建及钢结构，砼框架主体、钢结构屋顶结构。其中，钢结构工程须由温州市钢结构有限公司负责施工，其余全部工程由乙方组织施工，并由乙方承担全部工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及甲方与建设方签订的工程施工合同及往来文件中明示或暗示的所有风险和法律

27、义务。2.2甲乙双方可根据工程需要共同组成工程项目部，由乙方全权负责。项目部由乙方委派项目经理，同时组织满足工程施工所需的人员及设备，注入工程施工所需资金，工程质量以现场监理验收为基准，以确保实施和完成合同工程及其缺陷的修复，并使人员稳定。甲方可委派项目副经理及财务人员各一名,参加工程及财务管理工作。一切人员均应服从项目部的统一领导。2.3在本项工程中，为保证工程款专款专用，工程顺利进行，由建设方拨付的所有款项，均应直接转至项目部指定帐户（银行账户名：，账号：）。2.4乙方应以现金或支票形式向甲方支付本项工程投标一切有关费用（包括购买资审及招标文件、标书的编制、所需证件的公证费用、投标保证金、

28、银行信贷证明手续等等），以上费用应在资审递交前和开标前支付，开标时由甲方递交建设方。工程中标后，乙方应支付工程履约保函和工程开工动员预付款保函和相关费用，并在本工程开标前双方议定的日期内将款项划到甲方银行帐户上。乙方在本项工程施工中所需开工启动运营资金由乙方自行解决。2.5甲乙双方的施工管理费用及人员工资、现场费用、差旅、通讯等费用全部由项目部直接发放。2.6乙方向甲方支付工程有效标价5的管理费用(不含税金、暂定金额按实际发生计取)。管理费用支付方式：甲方要求收到建设方支付的每笔款项（包括工程预付款和计量款）后，按付款比例将应交管理费扣存。工程竣工后将应上缴甲方的管理费一次付清或按进度比例扣存

29、的管理费按比例付给甲方指定帐户。乙方所管理使用的资金为工程总款的95%。第三条甲方职责3.1甲方负责以乙方名义与建设方签订工程项目建设工程合同，协调与建设方、监理方的工作关系及工程量变更增减等事宜。3.2甲方应负责工程项目招投标前期的一切工作，乙方为甲方提供所必须的资质文件。3.3甲方必须保证所承揽的工程为合法项目，且甲方负责将与本项工程施工有关的政府法令、批文、文件等信息及时提供给乙方。3.4乙方所提供的人员，在施工过程中因业务素质低，不能胜任其工作的，甲方有权要求撤换。3.5甲方应协助乙方整理工程竣工资料。第四条乙方职责4.1乙方同意甲方作为本单位工程项目部对外承揽工程，并为其出具委托书。

30、4.2乙方保证具备投标人资格要求，即必须具备建筑安装工程二级及以上工程资质企业，且在人员、设备、资金等方面具备相应施工能力。拟派负责人须具备二级及以上注册建筑师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目负责人。4.3乙方在本项工程建设期间，支付工程所需全部费用，全面履行甲方与建设方签定的本项工程合同中的各项要求，同时未经甲方书面同意不得将本项工程中的任何项目再次分包。4.4乙方负责本项工程施工过程中的进度、质量、安全管理工作且对建设方负责。4.5乙方负责所承担工程的竣工资料，做好工程竣工结算工作并负责所承担工程的缺陷责任期保修工作。4.6乙方应严格遵守国家及当地政

31、府和建设管理部门的各项法律、法规和规章制度。如果发生工程质量问题或重大安全事故，乙方应对此承担全部责任，承担由此产生的所有损失及费用，并赔偿甲方相关的名誉损失费用。第五条违约责任5.1甲方以乙方名义中标并与乙方签定建设工程合作合同后，如乙方不能完成本项工程内容，不仅要承担建设方索要的赔偿金，还需向甲方支付建设方索要赔偿金的50%作为补偿。5.2如甲乙双方未按照本合同约定履行合作义务，违约方应当承担应付款%的违约金，并继续承担本合同义务。第六条纠纷解决6.1双方因本合同的履行发生纠纷，应先协商解决；协商不成，由甲方所在地人民法院管辖。第七条效力问题7.1本合同壹式贰份，具有同等效力，由甲乙双方各

32、持一份。7.2本合同未尽事宜，由双方协商订立补充合同，补充合同与本合同具同等法律效力，补充合同条款若与本合同条款相冲突，以补充合同条款为准，但不影响本合同其他条款效力。7.3本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，至双方完成合同规定的全部权利和义务之日起失效。第八条其他条款8.1甲乙双方在本项工程开工前应先签署本建设工程合作合同书。8.2本项工程实施过程中，双方应信守各自在合同中的承诺，遵守诚信原则。8.3本合同有效期内，甲乙双方与本工程无关的其他业务各自独自经营，自负盈亏，双方互不承担本合同以外的责任和义务。8.4双方应本着友好合作、优势互补、互惠互利、诚信长久的原则，给对方提供最大的便利，使工

33、程顺利圆满完成。8.5其他约定：甲方：乙方：（盖章）（盖章）地址：地址：法人代表或授权人：法人代表或授权人：电话：电话：合同签字盖章日期：年月日工程合同篇8发包人（全称）：（以下简称甲方）承包人（全称）：（以下简称乙方）支持方（全称）：（以下简称丙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙、丙叁方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：路灯亮化工程工程地点：工程内容：市政道路路灯设备材料供应、灯具底座安装、灯具安装、管井砌筑、灯光照明调试。二、工程承包范围承包范围：上述市政道路两侧所有路灯的设备材

34、料供应、管线安装、附件安装和管井砌筑、灯光照明调试、残渣外运及因此损坏的人行道修复。三、合同工期开工日期：20xx年11月1日竣工日期：20xx年11月30日合同总工期30天。四、质量标准工程质量标准必须达到国家相关强制标准。五、合同价款本工程实行总价包干，总计工程价款元，大写：，不足部分由乙方垫付，总结算时以财政评审为准。六、结算方式：该工程合同签订由乙方垫资施工，完工后经甲、丙方验收合格后一次性支付给乙方。七、安全责任乙方在路灯施工过程中，应安全施工，杜绝安全事故发生。八、双方责任1、甲方责任：（1）工程完工后7日内组织相关部门进行验收，超7日不验收视为验收合格。（2）甲方负责电源接放点。2、乙方责任：（1）严格按施工规范要求及国家质量标准施工。（2）保证工期要求，确保工程如期完成。九、特别条款丙方作为本工程的支持方，全程监督乙方的工程质量，负责按合同约定拨付工程款给乙方。十、本合同书一式叁份，甲乙丙叁方各执壹份。十一、合同生效合同订立地点：本合同叁方约定签字盖章后立即生效。发包人（公章）：法定代表人：年月支持方（公章）：法定代表人：年月承包人（公章）：法定代表人：年月日日日