（承包合同）照明工程合同(DOC 16页).docx

1、照明工程合同发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律.行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就张家堡广场照明工程，特订立木合同。1. 合同内容匸程名称:1.2 L程地点:1.3丄程范围:施工工期24开始工作日期：年 月R22结束工作R期：年 月R2.3总R历工作天数为:天2. 承包方式本工程为包工包料（不包含灯具采购）的承包方式。3. 合同价款及付款方式4.1合同总价款（暂定）人民币.元，大写:411合同总价款包扌舌照明工程施工费和照明工程二次设计费。412合同价款中照明工程二次设计费按工程总造价的4%计取。4.

2、2付款方式421施丄进场两天内支付暂定工程款的30%,工程施工电缆敷设完毕支付暂定工程款的50%,竣工验收后支付至总工程款的95%。质保期满后一个月内 一次性支付5%的质保金。4.3合同价款计算：依据施工单位二次设计的施工图、设计变更、签证，执行全国统一安装工程预算定额陕西省价目表20XX、陕西省房屋修缮工程 安装工程费用定额20XX及配套文件工程类别依据三类工程取费，不计取养老 保险统筹和安全.文明施工定额补贴费（计取赶工费，费用额甲乙双方协商）。本 合同包括的主材价格按甲方认价计取。427合同价款的增减：工程量以竣工图为基准。5双方责任5.1甲方责任:511甲方在乙方施丄前，向乙方提供张家

3、堡广场原来地下管网图.照明工程电气施工图（招标文件中提供的图纸）电子版。512向乙方提供必要的场地及施工用水、用电（费用由乙方承担）。5.1.3按合同约定向乙方支付合同价款。514由于工期太紧，甲方必须在收到乙方文件（包括图纸、变更、与工程进度有关的文件）2小时内予以确认，否则视为甲方已确认。5.1.5甲方负责协调施丄现场中发生的非施工单位引起的各种问题。516甲方按计划采购灯具，保证灯具到场时间不影响整个工程工期。5.1.7甲方在收到乙方提交的工程验收中请后48小时内组织相关人员对该项工程进行验收。验收合格后及时办理结算。5.2乙方责任:521乙方应向甲方提供竣工图四套。522调试验收合格后

4、，需免费对甲方操作人员进行技术培训，直至甲方人员能够达到技术上熟练操作。523按施丄安全规范做好施工质量、安全管理，如在施工期间发生施工质量.安全事故，应及时报告甲方。保证施丄现场清洁符合有关规定，按文明工 地标准组织施工，做到工完、料净、场地清S524隐蔽丄程，隐蔽前应提前8小时通知甲方验收，经甲方验收合格后方可隐蔽，自行隐蔽无效。525乙方进场施丄时应自觉遵守施工现场管理制度，遵守甲方有关施工现场管理的有关规定，承担在安装、施工过程中的放火、防盗等安全责任;对现场 所有其他建筑及建筑装修、设备.器具、绿化苗木不得破坏。6o暂停施丄6.1当碰到重大质量事故，安全事故或其他甲方代表认为确有必要

5、暂停施工时，应当以书而形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后22小时内提出书面处 理意见。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施甲方 代表作出的处理意见后，可以书而形式提出复工要求，业主代表应当在2小时 内给了答复。甲方代表未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求 后2小时内未予答复，分包方可自行复工。因甲方原因造成停工的，由甲方承 担所发生的追加合同价款，赔偿乙方由此造成的损失，工期顺延。因乙方原因 造成停工的，由乙方承担发生的费用，丄期不了顺延。6.2非甲乙双方的原因，切是不可抗拒的原因（天气、人为因数）可进行暂时停工。7工程延误对以下原因造成竣工R期推迟的延误，经

6、甲方代表确认后，工期相应顺延;74甲方未按合同约定提供所需资金、指令、批准、答复等，致使施工不能正常进行;7.2经甲方认可的设计变更和工程量增加;73 一天内非甲方.乙方原因停电造成停工累计超过8小时;7.4因甲方采购的灯具不能按时到施工现场，或其它甲方原因造成乙方的人员窝工，乙方有权索赔窝工费，同时工期顺延。8不可抗力84张家堡照明工程为冬季室外施工，由于天气下雨、雪等天气原因造成不能施工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。8.2非甲乙双方的原因，而是不可预料的外界因数影响造成的停工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。9变更施工中甲方对原设计进行变更，应在变更前3天，向乙方发出书而变更通

7、知,乙方按通知进行变更。因变更导致的费用整甲按合同的结算办法方法计价,延误的工期相应顺延。10.1安装工程开始前，乙方应提供主材的相关资料及材料报验单，报给甲方,甲方要在2小时内对材料的质量进行检查。收。10.2隐蔽前通知甲方，经甲方验收合格后方可隐蔽。W.3灯具安装调试完毕后，经甲方验收合格，作为本工程的最终质量验工程质保期11.11程质保期为工程验收合格之R期一年。保修期内如工程发生故障,乙方必须在接到通知后的12小时内派人员维修，因产品质量问题引起的工程维修，甲方支付维修所发生的费用，乙方维修。因安装问题引起的工程维修,乙方负责免费维修。M.2保修期满后，乙方应建立24小时电话热线跟踪服

8、务，若工程发生故障,乙方应在接到通知后24小时内赶赴现场维修，以最优惠的成本价维修更 换。12违约责任12.2木工程验收质量必须达到乙方承诺的合格标准。12.2除不可抗力外，甲乙双方应严格遵守木合同条款，否则，违约方须承担违约责任。12.3若乙方未能按木合同工期完工，每延误一天，支付合同总价的万分之二的违约金，若甲方未能按本合同支付工程款，乙方有权停工，甲方支付误工 费，由此造成工期延误由甲方负责。13争议的解决凡因执行本合同所发生的或与木合同有关的一切争议，合同各方应通过友 好协商解决：如果协商不能解决，任何一方均可向本合同项目工程地人民法院 提起诉讼。14其它14.1由于开挖路面原因移动部

9、分苗木时，乙方请甲方代表现场确认，甲方代表同意后，乙方挖处苗木，苗木的种植工作不在乙方合同范ffl内，乙方不负 责。14.2乙方不负责乙方开挖的水泥路面和地板砖的修复工作。14.3木合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。14.4木合同一式六份，甲乙双方各三份。发包方（盖章）：承包方（盖章）:年 月 日：甲方:乙方:按照中华人民共和国合同法的规定，结合本项目工程的具体情况，甲 乙双方协商达成一致，并订立本合同以双方共同遵守:第一条工程概况1.1 L程名称:郑州市口沙园区广惠街道路照明工程1.2丄程地点:郑州市口沙园区广惠街道路13施工范围:广惠街照明施丄图纸内的所有内容。包扌邸旦不限于

10、160KVA 箱变安装、郑州市口沙园区广惠街路灯的安装，电缆的铺设，箱变与路灯电缆 线的对接、敷设及安装调试。1.4承包方式：包工包料1.5匸程质量.满足设计要求，符合国家行业验收标准木合同按照电气装置安装工程10KV电力电缆埋地铺设施工及验收规范(GB50173-92)及电力部门有关规定施工。1.6匸程造价：经双方协商本工程为包干价，一次性包死，除设计变更外不再做任何调整。本工程固定包干价为.00元人民币，大写：壹佰贰拾陆万元1.7丄程工期：从甲 方通知 乙方进 场施丄之R起计算，工期为 暂 定30天。第二条甲方责任甲方应积极配合乙方施工，给乙方施工创造有利条件，保证施丄段内的场 地.通道平

11、整畅通;第三条乙方责任3.1按照国家电力工程质量验评标准，担负施工任务。3.2负责协调电业局，办理施工许可、竣工验收，相关资料转移及手续的办理。工。延。3.3在施工前，由乙方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工程竣工后，乙方负责协调电业局做好工程竣工验收丄作。第四条施工条件4.1做好施工前的线路测量定位，并进行复测;4.2基坑的回填夯实，要求夯实程度达到原状土密实度的80%及以上。第五条关于工程的约定5.1甲方要求比合同约定完成的工期提前竣工时，应征得乙方的同意。5.2因甲方未按约定完成工作而影响工期，工期顺延。5.3因乙方责任不能按期开工或中途无故停工同，影响丄期的，工期不顺第六

12、条关于工程质ft及验收的约定64本工程质量应达到国家质量评定合格标准，将按照城市电力规划规范中的有关规定验收。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向 惭方支付由此增加的费用。6.2甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收的，乙方可自行验收，甲方应了承 认。若甲方要求复检时，乙方应了办理复检。若复检合格，甲方承担复检费用，由此造成的停工，工期顺延；复检不合格，其复检及返工费用由乙方承担, 工期不顺延。63由于乙方原因造成任何质量事故，其返工费用及因质量事故给甲方造成的损失均由乙方承担。6.4匸程竣工后，乙方通知甲方验收。验收合格后，由乙方

13、协调电业局及相关部门办理验收.移交手续。第七条保修期的约定工程竣工投运后，保修期一年。在保修期内出现由乙方原因引起的质量问 题，乙方无条件保修。因使用不当所造成的一切责任事故，由使用方负责。第八条关于工程价款及结算的约定8.1匸程款的60%。工程竣工验收合格在建设单位付款后30个丄作R内付至工程款的95%。下余5%做为工程的质保金，自工程竣工验收合格之R起满一 年后，一月内付清质保金。8.2质保金在质保期满后，如不发生维修情况，由甲方返还乙方。第九条有关安全生产和防火的约定9.1乙方提供的施工图纸或做法说明，应符合10KV电力电缆埋地方式铺设施工及验收规范(GB50173-92)及电力部门的有

14、关规定。9.2由于乙方原因造成的任何安全事故，均由乙方承担一切经济损失。第十条争议或纠纷处理wl木合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。W.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，双方同意由工程所在城人民法院裁判。第十一条附则ll.l木合同未尽事宜，双方另行协商约定。11.2木合同正本二份，双方各执一份。甲方（签章）：乙方（签章）:经办人:发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方“）依照中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法及其他有关 法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 照明工 程，特订

15、立木合同。1. 合同内容1.1 L程名称:1.2丄程地点:1.3丄程范围:施工工期24开始工作R期：年 月R2.2结束工作日期：年 月R2.3总R历工作天数为:天2. 承包方式木工程为包工包料（包含灯具采购）的承包方式。3. 合同价款及付款方式4.1合同总价款（暂定）人民币:411合同总价款包拾照明灯具、工程施工费。4.2付款方式421施丄进场两天内支付暂定工程款的70%,竣工验收后支付至总工程款的 100% O422合同价款的增减：工程量以竣工图为基准。4灯具技术参数要求4.1光通量:4.2显色指数:43色温:4.4配光曲线:4.5整灯光效:4.6寿命:4.7匸作温度:4.8灯具和电源防护等

16、级为IP65;4.9 I：作电压：AC185V-265V 频率为 50HZ+-10HZ4.10光通维持率:4.11道路平均照度和均匀度要求:442未作要求部分，须满足国家及省市相关规范要求。5质量要求依据城市道路照明设计标准（CJJ45.20XX）、图纸设计标准及相关验收标 准;光衰W5%/年。6双方责任6.1甲方责任:611甲方在乙方施工前，向乙方提供 原来地下管网图.照明工程电气施工 图（招标文件中提供的图纸）电子版。612向乙方提供必要的场地及施工用水、用电。6.13按合同约定向乙方支付合同价款。614由于工期太紧，甲方必须在收到乙方文件（包括图纸、变更、与工程进度有关的文件）2小时内予

17、以确认，否则视为甲方已确认。615甲方负责协调施丄现场中发生的非施工单位引起的各种问题。616甲方在收到乙方提交的工程验收中请后48小时内组织相关人员对该项工程进行验收。验收合格后及时办理结算。6.2乙方责任:621乙方应向甲方提供竣工图四套。622调试验收合格后，需免费对甲方操作人员进行技术培训，直至甲方人员能够达到技术上熟练操作。623按施丄安全规范做好施工质量、安全管理，如在施工期间发生施工质量.安全事故，应及时报告甲方。保证施丄现场清洁符合有关规定，按文明工 地标准组织施工，做到工完、料净、场地清S624隐蔽丄程，隐蔽前应提前8小时通知甲方验收，经甲方验收合格后方可隐蔽，自行隐蔽无效。

18、625乙方进场施丄时应自觉遵守施工现场管理制度，遵守甲方有关施工现场管理的有关规定，承担在安装、施工过程中的放火、防盗等安全责任;对现场 所有其他建筑及建筑装修、设备.器具、绿化苗木不得破坏。7暂停施工7.1当碰到重大质量事故、安全事故或其他甲方代表认为确有必要暂停施工时，应当以书而形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后22小时内提出书而处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护己 完工程。乙方实施甲方代表作岀的处理意见后，可以书面形式提出复工要求, 业主代表应当在2小时内给了答复。甲方代表未能在规定时间内提出处理意 见，或收到乙方复工要求后2小时内未予答复，承包方可自行复工。因甲方原因造

19、成停工的，由甲方承担所发生的追加合同价款，赔偿乙方由此造成的损 失，工期顺延。因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺 延。7.2非甲乙双方的原因，切是不可抗拒的原因（天气、人为因数）可进行暂时停工。8工程延误对以下原因造成竣工R期推迟的延误，经甲方代表确认后，工期相应顺延;84甲方未按合同约定提供所需资金、指令.批准、答复等，致使施工不能正常进行;8.2经甲方认可的设计变更和工程量增加;83 一天内非甲方.乙方原因停电造成停工累计超过8小时;8.4因甲方原因造成乙方的人员窝工，乙方有权索赔窝工费，同时工期顺延。9不可抗力9.1照明工程为冬季室外施工，由于天气下雨、雪等天气原因造

20、成不能施工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。9.2非甲乙双方的原因，而是不可预料的外界因数影响造成的停工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和丄期。10变更施工中甲方对原设计进行变更，应在变更前3天，向乙方发出书而变更通 知，乙方按通知进行变更。因变更导致的费用按合同的结算办法方法计价，延 误的工期相应顺延。安装工程开始前，乙方应提供主材的相关资料及材料报验单，报给甲方，甲方要在2小时内对材料的质量进行检查。11.2隐蔽前通知甲方，经甲方验收合格后方可隐蔽。12.3灯具安装调试完毕后，经甲方验收合格，作为木工程的最终质量验收。12工程质保期12丄木工程质保期为工程验收合格之R期 年。保修期内如工

21、程发生故障, 乙方必须在接到通知后的12小时内派人员维修，因产品质量问题引起的工程维 修，甲方支付维修所发生的费用，乙方维修。因安装问题引起的工程维修，乙 方负责免费维修。12.2保修期满后，乙方应建立24小时电话热线跟踪服务，若工程发生故障，乙方应在接到通知后24小时内赶赴现场维修，以最优惠的成木价维修更 换。13违约责任13.1木工程验收质暈必须达到乙方承诺的合格标准。13.2除不可抗力外，甲乙双方应严格遵守本合同条款，否则，违约方须承担违约责任。13.3若乙方未能按木合同工期完工，每延误一天，支付合同总价的万分之二的违约金，若甲方未能按本合同支付工程款，乙方有权停工，甲方支付误工 费，由

22、此造成工期延误由甲方负责。14争议的解决凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决：如果协商不能解决，任何一方均可向本合同项目工程地人民法院提起诉讼。15其它15.1 rti于开挖路面原因移动部分苗木时，乙方请甲方代表现场确认，甲方代表同意后，乙方挖处苗木，苗木的种植工作不在乙方合同范围内，乙方不负15.2乙方不负责乙方开挖的水泥路而和地板砖的修复工作。15.3木合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。15.4木合同一式六份，甲乙双方各三份。发包方（盖章）：承包方（盖章）:法定代表人：法定代表人:电话：电话:单位地址:单位地址:时间：时间:开户行:账号: