2021关于工程工程合同范文七篇(DOC 23页).doc

1、2021关于工程工程合同范文七篇Word文档可编辑2021关于工程工程合同范文七篇关于工程工程合同范文七篇随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同也是最有效的法律依据之一。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是我整理的工程工程合同8篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。工程工程合同 篇1甲方(发包方)：乙方(承包方)：根据中华人民共和国合同法及有关法律法规的规定，本着自愿、平等、协商一致的原则，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议：一、工程内容二、工程地点三、工程期限1、本合同总工期为年月日开工，至年月日结束。2、如遇下列情况，

2、工期作相应顺延。(1)施工现场不符合安全施工;(2)设计范围内重大设计变更;(3)人力不可抗拒的自然灾害(如台风、地震及战争)而影响工程进度;(4)甲方不能按合同规定支付工程款。乙方在以上情况发生的十天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后，在十天内予以确认和答复，逾期不予答复，乙方可视为要求已被确认。四、工程价款工程总价：人民币元整(￥元)。五、付款方式1、合同生效后，甲方在一周内向乙方支付工程总价50%作为预付款，即人民币元整(￥元);2、工程施工结束后，甲方在一周内向乙方支付工程总价40%的款项，即人民币元整(￥元);3、工程验收结束后，甲方在一周内向乙

3、方付清全部余款，即人民币元整(￥元)。六、工程验收1、当该工程完工后，由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在7天内安排验收工作，并告知乙方参加验收。乙方自提出申请验收报告7天后，因甲方原因未安排验收的，则视为该工程符合设计和施工方案要求，运行正常，通过验收。2、工程未经验收，甲方若需启用，须与乙方协商，经同意方可使用。若未经乙方同意启用，将视为通过验收。3、整个工程验收合格，则通过竣工验收的当天即为竣工日期。4、工程未通过验收，引起争议时，请求第三方验收。七、验收标准本工程以相关设计方案、图纸为依据，按照国家标准进行验收;没有国家标准的，则按照行业标准进行验收。八、双方权利和义务1、甲方权

4、利和义务指派人员为工地代表，负责协调甲方的相关事宜。在工程履行过程中此指派人员的所有签名视为甲方行为。(1)负责本工程的监督，积极协调施工配合关系。(2)负责对乙方进度、安装质量、安全保护、综合管理的监督。(3)提供有利施工的现场条件。(4)审核工程计划进度表。(5)负责对图纸、方案的审核、确认，负责对工程进度、工程质量、隐蔽工程、配套工程和合同执行情况进行监督检查及设计图纸变更签证，工程中间验收和其他必要的签证。(6)负责竣工验收工作，在收到乙方提交所有竣工资料后一周内组织验收。(7)按合同向乙方支付本合同规定的价款。2、乙方权利和义务(1)严格按设计图施工，质量技术指标符合工程的各类标准和

5、规范的要求。(2)施工中发现问题及时向甲方报告并提出解决方案。(3)编制施工组织方案，施工总进度计划，材料进场计划，开竣工通知书等，及时送甲方。(4)提供竣工验收技术资料，并准备竣工技术图纸，办理工程竣工结算，参加竣工验收。竣工资料应满足甲方要求。(5)组织有技术水平的施工队伍，明确现场技术及施工负责人、主要管理人员，技术人员不得随意变动。九、服务条款无。十、违约责任1、由于甲方原因，使工程延期完成，则视甲方违约，甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价0.5%延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10%。2、由于乙方原因，使工程延期完成，则视乙方违约，乙方向甲方支付违约金。违约金按合同总价0

6、.5%延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10%。3、由于甲方未按合同约定向乙方付款，则视甲方违约，甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价0.5%延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10%。4、执行过程中，任何一方无故单方面终止合同，则视为违约，违约方需向守约方支付合同总价10%的违约金。十一、合同的变更及解除1、合同签订生效后，除不可抗力外(指战争、严重水灾、火灾、台风和地震以及经双方同意属不可抗力的事故)，甲乙双方不得无故变更或解除。2、在履行合同过程中，因遇不可抗力事故，甲乙双方均应采取有效措施尽力减少损失并阻止损失的扩大。若确需变更或解除合同时，要求变更一方应及时通知对方，对方

7、在接到通知3天内给予答复，逾期未答复视为同意。3、如果甲方未按合同付款，且延期支付任何一笔款项的期限达到60日的，乙方有权中止本合同项下义务的履行;甲方延期付款期限达到120日的，乙方有权解除本合同，并且有权请求甲方给予相应的赔偿。4、如果乙方未能如期完成工程，且延期的期限达到60日的，甲方有权中止本合同项下义务的履行;整个工程延期的期限达到120日的，甲方有权解除本合同，并且有权请求乙方给予相应的赔偿。5、变更或解除合同，所造成的损失由双方协商解决。十二、争议解决方式凡因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的任何争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，协商不成时双方同意向合同签定地

8、人民法院诉讼解决。十三、其他条款在合同履行过程中，双方可以根据实际情况，对合同未尽事宜协商确定。合同签定地：十四、合同文本和效力本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，经双方代表签字盖章后生效。附件为本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。甲方:地址：邮编：联系电话：开户银行：帐号：工程工程合同 篇2甲方（发包方）：乙方（承包方）：甲方将 工程，发包给乙方施工，为了明确双方责任，保证施工顺利进行，经双方充分协商，按照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的有关规定，双方达成一致意见，特签订本合同，双方共同遵守执行。第1条 工程名称：第2条 工程地点：第3条 工程内容： 承包方式1、

9、工程内容：不定楼号、不定工程量。2、承包方式： 包工、包质、保安全。第4条 工程造价及结算方式1、工程量按实际面积计算，门窗洞口空方不计入。第五条 工程质量保证1、甲方对工程质量的要求，在保质期内底层粉刷石膏密实不空鼓，腻子不脱皮。2、由建设工程质量监督部门对本合同项目工程质量进行评定，达到本款要求。3、双方对工程质量有争议，提请建筑工程质量监督部门仲裁。第六条 工程款支付1、甲方按月向乙方支付工程进度款，款额按当月经监理、甲方验收合格后完成的工程量价值 80%结算，乙方承包范围内工程竣工验收后甲方支付乙方工程款95，余款 5 %作为工程保证金，保期 1 年，到期无质量问题后甲方一次性无息返还

10、乙方。2、在保修期间乙方必须做到随叫随到做好保修服务工作，质保期间如果乙方不能及时维修，甲方有权重新雇用他人维修，所有发生的费用甲方从乙方的质量保证金中扣除支付维修费用。第八条 甲方、乙方责任范围一、甲方责任1、甲方提供工人住宿的位置。2、按第六条款支付乙方工程款。3、负责提供与施工相关的资料。4、负责组织工程的竣工验收。二、乙方责任1、严格按甲方确定的施工图及总包要求施工，保证质量，按时完工并交付使用。2、乙方进场人员由专人管理并服从甲方统一管理。3、做好文明施工、工完场清工作。4、在乙方的施工范围内发生的人员及财产意外事故与损失或由于乙方管理不力造成的对不属于乙方人员的伤害责任均由乙方负责

11、。乙方职工的疾病及工伤事故的治疗亦由乙方负责并支付相关费用。第九条 违约责任及争议解决办法合同生效后任何一方违反本合同规定，违约方须在对方要求的时间内恢复原状或达到履行本合同的约定的条件，否则承担给对方造成的一切经济损失；任何一方违约导致本合同无法继续履行或无故终止合同，违约方向对方支付（乙方完成工程量的造价） 10% 违约金。第十条 其他事项1、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议具有同等法律效力。2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字后生效，至工程价款全部结清后自动失效。第十一条 分项单价1、1#楼2、2#楼甲方（签字）： 乙方（签字）：身份证号： 身份证号：年 月 日

12、 年 月 日建设工程劳务分包合同样本建设工程施工合同建设工程征用土地合同工程工程合同 篇3工程合同争议的解决1.仲裁的概念合同争议的仲裁是指发生合同争议时，合同双方当事人根据书面仲裁协议，向仲裁机构提出仲裁申请，由仲裁机构依法对争议进行裁决并作出裁决，从而解决合同纠纷的法律制度。2.仲裁的特征(1)作为仲裁者的第三方是具有特定身份的仲裁机构，这是仲裁与其他解决方式的重要区别之一。(2)仲裁是按照一定的法定程序、规则进行的仲裁虽然不同于司法诉讼，但也不像协商、调解那样无规定的程序可循。(3)申请仲裁的双方当事人均受仲裁协议的约束。(4)仲裁裁决具有法律强制执行力。(5)仲裁员和调解人的地位不同。

13、3.合同争议仲裁的基本原则(1)以事实为根据，以法律为准绳原则。(2)先行调解原则。(3)保障当事人平等地行使权利原则。(4)自治原则。(5)一次裁决原则。(6)独立仲裁原则。4.仲裁协议合同的仲裁协议(含合同中的仲裁条款)，是指合同双方当事人把其合同争议交付某仲裁机构进行仲裁的共同意思表示的形式。这种协议可以是合同双方当事人在签订合同时规定的仲裁条款，也可以是事后(含发生争议后)专门就通过仲裁机构解决合同纠纷达成的书面仲裁协议。5.合同诉讼的基本原则(1) 人民法院依法独立审判的原则。(2)以事实为根据，以法律为准绳的原则。(3)当事人诉讼权利平等的原则。(4)根据自愿和合法进行调解的原则。

14、(5)实行合议、回避、公开审判和两审终审原则。(6)审判监督原则。(7)使用本民族语言文字诉讼的原则。(8)审判实行辩论制度。工程工程合同 篇41.信息管理手册的主要内容，不包括()。A.绘制信息处理流程图 B.确定信息管理的任务C.信息处理平台的建立与运行维护 D.确定工程档案管理制度2.某高层办公楼工程项目，由甲公前进行施工总承包，主体结构工程施工由甲公司自行承担，桩基工程、暖通工程、装饰装修工程等经业主同意由甲公司分包给其他施工单位施工。小张是甲公司总承包项目部唯一的专职档案管理员，小张的主要工作职责应该是()。A.收集、整理、管理本项目范围内的所有信息B.只要将主体结构工程施工形成的工

15、程文件整理、立卷后移交建设单位C.收集、汇总本单位和各分包单位形成的工程档案，立卷后及时间向建设单位移交D.收集、整理本项目的工程文件，立卷后及时向地方城建档案部门移交3.某施工承包工程，承包人于20xx年5月10日送交验收报告，发包人组织验收后提出修改意见，承包人按发包人要求修改后于20xx年7月10日再次送工程交验收报告，发包人于20xx年7月20日组织验收， 20xx年7月30日给予认可。则该工程实际竣工日期为()。A.20xx年5月10日 B.20xx年7月10日C.20xx年7月20日 D.20xx年7月30日4.劳务分包合同中，劳务分包人应()。A.负责工程测量定位、沉降观测、技术

16、交底B.协调与发包人、监理、设计及有关部门的工作关系C.自行准备有关的生产、生活临时设施D.承担由于自身责任造成的质量修改所造成的损失及各种罚款5.某业主拟建一栋砖混结构的宿舍楼，建设工期8个月，施工图等资料齐全，采用()计价方式合适A.固定单价合同 B.变动单价合同C.总价合同 D.成本加酬金合同6.单价合同对于承包商而言不存在()风险。A.工程量 B.价格C.设计错误 D.环境变化7.根据标准施工招标文件中的通用合同条款，没有()的变更指示，承包人不得擅自进行工程变更。A.发包人 B.设计人C.监理人 D.政府建设主管部门8.根据标准施工招标文件中的通用条款，承包人按合同约定提交的最终结清

17、申请单中，只限于提出()的索赔。A.在合同工程接收证书颁发前 B.在合同工作接收证书颁发后C.在竣工付款证书接收前 D.在缺陷责任期终止证书颁发后9.施工中当前一专业工程对后续专业工程施工质量产生影响时，应该填写()。A.施工试验记录 B.交接检查记录C.质量评估记录 D.隐蔽工程验收记录10.下列关于归档施工文件的说法，不符合归档文件质量要求的是()。A.工程文件的内容及其深度必须符合国家有关技术规范、标准和规程B.归档文件可以为复印件，但必须加盖单位印章C.竣工图可以利用施工图改绘D.工程文件使用碳素墨水书写答案： 1C 2C 3B 4D 5C 6A7C 8B 9B 10B工程工程合同 篇

18、5甲方(转让方)：乙方(受让方)：根据中华人民共和国合同法的有关规定，经甲乙双方协商一致，明确双方权利和义务，共同签订如下合同，并商定以下条款：一、甲方将自有的工程机械一台，机身号为，发动机编号为，生产日期为_XXXX_年_月_日，已工作时间为小时，价格为元，转让给乙方所有，归乙方使用支配。二、甲方出售的该工程机械转让前的所有债权债务纠纷由甲方负责，与乙方无关，甲方保证其所转让的工程机械没有设置任何抵押、质押或其他担保权，不受任何第三人的追索;转让后，乙方所有债权债务纠纷由乙方负责，与甲方无关。三、甲乙双方一经签订本合同乙方就将总购机款的%计元通过银行转账支付给甲方，同时甲方也将机械型号为，发

19、动机编号为，机身编号为的工程机械一台交付给乙方，甲方交付工程机械的同时交付原始购机发票、合格证、说明书、购机资料、随车附件等物品给乙方，方负责联系合法运输车辆将该工程机械运输到目的地，运输费用元由方承担，工程机械到达目的地后，乙方于_日内将一余下的%购机款元支付给甲方。四、五、甲方必须保证本机属于合法拥有，如属于盗窃等赃车，由甲方承担法律责任，与乙方无关;甲方必须保证本机的生产日期、工作小时、原始购机发票等资料是真实有效的，本工程机械没有进行翻新、更换机身铭牌、修改工作时间表、改换生产日期等等虚假欺骗行为。六、甲乙双方如有违约必须赔偿对方的所有损失，并支付20%的违约金;如合同有未尽事宜，甲乙

20、双方共同协商解决，凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应积极友好协商解决;协商不成，向人民法院起诉;本合同自双方签字起正式生效，甲乙双方各执一份，共同遵守。甲方(转让方)：乙方(受让方)：身份证号：身份证号：电话：电话：_XXXX_年_月_日_XXXX_年_月_日见证人：身份证号：_XXXX_年_月_日电话工程工程合同 篇6甲方：乙方：现有工程机械钻孔桩的破除工程，经甲、乙双方协商，甲方同意承包与乙方施工。现实具体协议如下：一、甲方以每立方_元（_元）的单价将桩的破除工程承包给乙方，具体计算以施工图纸计算。二、施工范围：乙方将所有该破除的桩混凝土完全破除。在破的过程中，所有的桩应以锯

21、桩机高的位置切割一定的深度，但不能伤及桩钢筋，破除后的桩头必须保持平整完好。预留钢筋必须按甲方的要求所预留。破除后的大渣甲方用挖机尽量配合乙方清除。三、乙方进场后，甲方负责提供生活水电以及适量借支生活费用。乙方自带破桩工具（包括锯桩机）。在施工过程中，甲、乙双方必须紧密配合（如挖机配合清渣等），确保施工进度以保证工程的如期完成。乙方人员在施工中必须注意安全，上班必须安全帽，穿胶鞋，如发生安全事故，由乙方完全负责，严格遵守公司的各项安全，生产制度和各种生活制度。另乙方必须保证施工进度，如进度严重跟不上，甲方有权中止乙方的合作。四、结帐方式：甲方在乙方工程完工后_天内，以现金的方式一次性付清工程款

22、。五、此协议由甲乙双方协商而定，双方必须严格遵守，积极履行。如有违反，则由违反方负完全责任。六、 此协议自签字之日起生产，待工程完工，甲方付清乙方工程款后自行失效。甲方代表： 乙方代表：联系电话： 联系电话：时间：工程工程合同 篇7建设工程委托监理合同1.建设工程委托监理合同的内容1)建设监理合同的范畴包括中标人的监理投标书、招标人的中标通知书、委托监理合同文本(包括委托合同、标准条件和专用条件)以及其他所有在合同实施过程中签署的用以规定合同双方权利义务关系的承诺和约定。2)狭义的建设监理合同仅指委托监理合同文本(包括委托合同、标准条件和专用条件)。2.建设工程委托监理合同是合同文件的正文和核

23、心，起总协议的作用。3.监理合同文件的解释顺序为：第一是双方签署的合同补充与修正文件，具有最优效力等级;第二是委托监理合同;第三是专用条件;第四是标准条件;第五是中标通知书;最后是中标人的监理投标书。4.工程监理的附加工作是指：(1)委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容;(2)由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。5.工程监理的额外工作是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的原因而暂停或终止监理义务，其善后工作及恢复监理业务的工作。6.监理人义务1)向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工作范围内的监理义务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。2)监理人在履行本合同的义务期间，应为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。3)监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产，在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。4)在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。7.监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限，不承担责任。本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！