2021工程合同范文锦集8篇(DOC 45页).doc

1、2021工程合同范文锦集8篇工程合同范文锦集8篇在当今社会，人们对合同愈发重视，合同的用途越来越广泛，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么合同书的格式，你掌握了吗？以下是我整理的工程合同8篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。工程合同 篇1维修养护工程名称：合同编号：_发包人：_承包人：_依据中华人民共和国合同法，_（以下简称发包人）与_（以下简称承包人）就_工程维修养护工作的有关事项，经双方协商一致，订立本合同，合同总金额为人民币（大写）_元。一、本合同的的词语涵义与下述第二条所列的通用条款中的词语涵义相同。二、本合同的组成文件及解释顺序为：1合同（包括补充合同和协议）2中标通知书3招标文件

2、4专用合同条款5通用合同条款6技术条款7组成合同的其它文件。上列合同文件为一整体，代替了本合同签订前双方所签订的所有协议、会谈纪要以及相互承诺的一切文件。三、承包人保证按照合同约定，全面完成各项承包工作，并承担合同约定的全部义务和责任。四、发包人保证按照合同约定付款，并承担合同约定的全部义务和责任。五、本合同经双方法定代表人或委托代理人签名并加盖本单位公章后生效。六、本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。副本_份，其中：发包人_份，承包人_份。发包人（公章）：_承包人（公章）：_法定代表人（签章）：_法定代表人（签章）：_委托代理人：_委托代理人：_电话：_电话：_传真：_传真：

3、_地址：_地址：_邮政编码：_邮政编码：_开户银行：_开户银行：_帐号：_帐号：_年_月_日_年_月_日签订地点：_签订地点：_附件：通用合同条款1词语涵义及合同文件第1条词语涵义。除专用合同条款另有约定外，合同中用词用语具有本条所赋予的涵义。11发包人：指专用合同条款中写明的当事人。12承包人：指专用条款写明的与发包人正式签署合同的当事人。13发包人代表：指发包人履行本合同的全权负责人。14承包人代表：指承包人履行本合同的全权负责人。15合同：指由发包人与承包人为完成商定的工程维修养护工作，明确相互权利、义务关系的协议。16投标文件：指承包人为完成本合同规定的各项工作，向发包人提交的投标总报

4、价及承诺招标文件规定条件和要求的文件。17中标通知书：指发包人正式向承包人授标的通知书。18工程维修养护：指对工程的安全检查、日常巡查、防护、保养、维修，维持、恢复或局部改善原有工程面貌。19合同价格：指合同中写明的为完成合同规定的各项工作应付给承包人的总金额。110费用：指为实施本合同所发生的所有开支。包括管理费和分摊的其它费用。111承包期：指承包工程维修养护工作的历时。112天：指日历天。113书面形式：指任何手写、打印、印刷的各种函件，包括电报、电传、传真和电子邮件。114不可抗力：指台风、超常洪水、地震等自然灾害和罢工、战争等异常现象以及政府颁布新政策、法律和采取新措施导致合同无法履

5、行的不可预见、不可避免并不能克服的客观情况。第2条合同文件。组成合同的各项文件应能相互解释，互为说明。当合同文件出现含糊不清或不一致时，除专用合同另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：21合同（包括补充合同或协议）。22中标通知书23招标文件24专用合同条款。25通用合同条款。26技术条款。27组成合同的其它文件。第3条合同使用的语言文字和适用法律。31本合同使用的语言文字为汉语或专用合同条款约定的其他语言。32本合同适用的法律包括国家法律、行政法规和水利部、黄河水利委员会的规章以及工程所在地的地方性法规和规章。33施工中必须使用技术条款规定或专用合同条款约定的国家和行业标准以及黄河水利委员

6、会的规定和管理办法；没有相应规定时，承包人应按专用合同条款约定的时间和要求提出维修养护工艺，经发包人批准后执行。第4条联络。本合同中有关各方的联络应以书面形式为准，并应送达双方约定的地点，办理签收手续。2双方主要义务和责任第5条发包人主要义务和责任。51按专用条款约定的时间审查批复承包人上报的维修养护期内的总体维修养护计划。52按专用条款约定的时间审查批复承包人上报的单项维修养护计划。53按专用条款约定的时间向承包人提供与工程维修养护相关的档案资料。54按专用条款约定的时间向承包人提供测量基准点、基准线、水准点及其基本资料和数据。55按专用条款约定的时间向承包人提供维修养护人员及设备的驻留场地

7、。56按专用条款的约定向承包人按时支付维修养护款。第6条承包人主要义务和责任。61在签订合同后及时进入维修养护现场，完成维修养护准备工作，并认真执行发包人发出的与合同有关的任何指示，严格按照合同中规定的标准及质量要求完成维修养护工作。62按发包人要求编制维修养护方案和实施计划，并提交发包人审批。维修养护方案中应包含文明施工和科学管理措施，保证按国家有关规定文明施工。63遵守环境保护的法律、法规、规章及技术条款有关规定，防止因对噪音、扬尘、废水、废油不进行控制和治理及生活垃圾不及时清除而造成环境破坏及人员伤害和财产损失。64自行解决维修养护工作中的用电、用水、排水、照明、通信等，并承担一切费用。

8、65负责承包范围内所有工程及设施的保护工作。维修养护时做好工作现场地下管线和邻近建筑物或构筑物的保护，造成损坏承担一切费用。66在维修养护工作完成后，及时拆除临时设施，清除维修养护工作区和生活区及其施工废弃物。67按发包人要求及时提供各种报表及维修养护工作计划、进展情况、管理信息等。68按专用条款的约定，提供有关维修养护资料和文件。第7条发包人代表。发包人代表可指派专人具体负责管理某项维修养护工作的实施，并将被指派人的姓名通知承包人，承包人应执行其指示。第8条承包人代表。承包人为实施本合同发出的一切函件应由承包人代表或其授权代表签名，发包人在回执上签署姓名和收到时间后生效。3工作进度第9条实施

9、计划。承包人应按技术条款规定的内容和发包人的指示，编制实施计划提交发包人审批。发包人按专用条款规定的时限内予以批复或提出修改意见，逾期不批复，可视为该实施计划已经批准。第10条延误开工。发包人未能按合同规定向承包人提供开工条件，可以延长工期的，承包人有权提出延长工期的要求，由此增加的费用和工期延误由发包人承担；不可以延长工期的按专用条款的约定给承包人予以赔偿。第11条暂停工作。发包人认为有必要时，可向承包人发出暂停全部或部分维修养护工作的指示，承包人应按发包人指示立即停止工作。不论由于何种原因引起的暂停工作，承包人在暂停期间负责妥善保护工程和提供安全保障。当维修养护工作具备复工条件时，承包人应

10、按照发包人发出的复工通知中指定的时间复工。若承包人无故拖延和拒绝复工，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。第12条单项维修工作工期延误。发生以下情况造成工期延误时，由发包人承担责任。121增加合同中任何单项项目的工作内容。122增加合同中任何单项项目的工程量超过专用合同条款约定的百分比。123改变合同中任何一项工作的标准或性质。124合同中涉及的由发包人责任引起的工期延误。125不可抗力：承包人在以上情况发生后2天内，就延误的原因、项目内容、延期要求和因此发生的费用向发包人提出报告，经发包人审查确认答复。发包人收到报告后7天内不予答复，承包人即可视为报告已被确认。非上述原因造成的工期延误

11、，由承包人承担责任，并按专用合同条款约定支付逾期完工违约金。第13条单项维修养护工作工期提前。某项工作如需要提前完工，双方协商一致后签订提前完工协议，完工日期可以提前。承包人按此协议修订进度计划，发包人应在2天内给予批准。发包人应为赶工提供方便条件。提前完工协议应包括以下主要内容：131提前的时间。132承包人采取的赶工措施。133发包人为赶工提供的条件。134赶工费用和奖金。4质量与检验第14条质量管理。承包人应建立和健全质量保证体系，并按专用合同条款约定的时间将一份包括质量管理机构的组成、主要人员资格、试验设备清单、质量检查程序和细则等的维修养护质量保证措施报告，报送发包人审批。第15条检

12、查和返工。承包人应严格按照技术条款的规定和发包人的指示，对维修养护使用的材料和工程设备以及其维修养护工艺，进行全过程的质量检查，详细作好记录，填制工程质量评定表，定期提交发包人审查。承包人应随时接受发包人的检查检验，并为检查检验提供便利的条件。承包人应按发包人的要求对于不合格的维修养护项目进行修补返工，承担由自身原因导致修补返工的费用。因发包人原因增加的费用，由发包人承担责任。以上检查检验合格后，再发现由承包人原因引起的质量问题，仍由承包人承担责任和处理质量问题所发生的费用。以上检查检验不应影响维修养护的正常进行。如影响正常进行，检查检验结果不合格时，影响正常维修养护费用由承包人承担，除此之外

13、影响正常维修养护增加的费用由发包人承担。第16条质量要求。质量应达到水利行业的质量检验评定标准，水利行业没有具体标准的项目应达到技术条款的质量要求。因承包人原因达不到约定的质量标准和要求，能返工且返工后能达到约定的质量标准和要求的，发包人可要求承包人返工，承包人应按发包人要求的时间返工，直到符合约定的质量标准和要求，由承包人承担返工费用；能返工但返工不可能达到约定的质量标准和要求，承包人应按发包人要求的时间返工，并承担违约责任；不能返工的由承包人承担违约责任。因发包人原因达不到约定的质量标准和要求，由发包人承担返工的费用。双方对维修养护质量有争议，可提请专用条款约定的部门裁定，发生的一切费用由

14、责任方承担。5合同价款与支付第17条合同价格调整合同价格在合同书签订后，任何一方不得擅自改变。在发生下列情况之一时可作调整。171发包人确认的变更。172专用合同条款约定的其他增减和调整。承包人在上述情况发生后，将调整原因、内容、金额以书面形式通知发包人予以复核，批准后通知承包人。第18条月维修养护付款申请报告的核实确认承包人按专用合同条款约定的时间，向发包人提交月维修养护付款申请报告。发包人在接到报告7天内核实已完维修养护工作任务和应支付的维修养护款，若月维修养护付款申请报告需要修改，承包人应按发包人的指示进行修改，重新提交月维修养护付款申请报告。发包人应在3天内对修改后的月进度付款申请报告

15、签字确认。第19条维修养护款支付发包人在签字确认后14天内不予支付维修养护款，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人在收到承包人通知后仍不能按要求支付，承包人可在发出通知7天后减缓维修养护工作速度，直至停止工作，发包人承担违约责任。若承包人和发包人协商同意签订延期付款协议，发包人可延期支付维修养护款。协议应明确约定付款日期和利息计算方法。第20条维修养护款结算维修养护工作检查验收合格后，承包人应按有关规定和专用合同条款约定的时间向发包人提交完工结算报告。发包人收到完工结算报告后应在28天内予以批准或提出修改意见并在专用合同条款约定的时间内办理结算。6变更第21条变更211变更的范围和内容：（

16、1）取消合同中任何一项工作。（2）改变合同中任何一项工作的标准和性质。（3）改变合同中任何一项工作的完工日期或改变已经批准的施工顺序。212变更的程序和指示：（1）承包人收到发包人发出的变更后必须按变更要求执行，若不同意变更，应在2天内答复发包人。承包人未在2天内答复发包人，则视为承包人已同意发包人提出的变更要求。（2）没有发包人的指示，承包人不得擅自进行变更。第22条确定变更价款和工期。做出第21条规定的变更后，如果变更项目引起维修养护方案和进度计划发生实质性变动，影响了其原定维修养护费用时，应在双方协商的时间内，由承包人提出变更报价书，承包人和发包人充分协商后作出调整价款和完工日期的变更决

17、定；除此之外，不予调整合同价款。因承包人违约必须作出的变更，因而增加的费用和工期延误，责任由承包人承担。7验收第23条验收合同期满或承包人按合同完成某一阶段或某一单项维修养护工作时，可进行合同期满验收、阶段验收或单项验收。231阶段验收或单项维修养护工作验收。承包人按合同完成某一阶段或某一单项维修养护工作后，承包人应7天内按照发包人要求提交验收报告（附验收资料），发包人应在收到承包人提交的验收报告后7天内通知承包人组织验收，验收结果和结论作为本合同验收申请报告的附件。232合同期满验收合同期满后14天内承包人按照发包人要求提交验收报告（附验收资料）。发包人应在收到承包人提交的验收报告后7天内通

18、知承包人组织验收，验收合格由发包人签署验收证书，颁发给承包人。8争议、违约和索赔第24条争议的解决。发包人和承包人出现争议时，要求调解、仲裁或诉讼的，可按专用合同条款的约定，采用以下的方式解决：241提请行业经济合同争议调解机构调解，对调解结果不能接受，或由于一方原因使调解结果无法执行，任何一方可提请仲裁或诉讼解决争议。242签订仲裁协议或确定仲裁范围和仲裁机构。任何一方均可将争议提交专用合同条款约定的仲裁机构仲裁或向有管辖权的人民法院诉讼。发生争议后，任何一方均不得以调解和仲裁或诉讼判决未果为借口拒绝或拖延按合同约定进行的工作，双方都应继续履行合同。第25条违约。发包人不能按合同约定履行自己

19、的义务及发生其他使合同无法履行的行为，承包人应及时向发包人提出书面通知，要求发包人在期限内履行合同，否则有权暂停维修养护工作，直至解除合同，发包人应承担违约责任，支付违约导致承包人增加的费用和赔偿因违约给承包人造成的损失。承包人不能按发包人批准的进度计划实施、维修养护标准达不到合同约定的要求，或发生不能履行合同规定的义务以及使合同无法履行的行为，发包人对承包人发出书面警告限期整改，暂停支付维修养护款，直至解除合同。承包人应承担采取改正措施所增加的费用，并按合同规定支付违约金，并赔偿因违约给发包人造成的损失。除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行

20、合同。因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除合同，应提前7天通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。第26条索赔。发包人未能履行合同约定的义务和责任，承包人可根据本合同有关条款按以下规定向发包人提出索赔：261索赔事件发生后7天内，向发包人提交索赔的申请报告。262索赔申请报告应有索赔事件发生时的有关证据以及详细说明索赔理由和索赔费用的计算依据。263发包人在接到索赔申请报告后7天内进行调查审核，并做出决定，发包人在收到承包人索赔申请报告后7天后未予答复，应视为批准。9其他第27条安全施工。承包人应按合同规定，认真做好施工安全工作。发包人应按有关法律、法规、规章和本合同有

21、关规定，检查、监督上述工作的实施，对承包人故意延误或拒绝改正的，有权责令其停工整改。承包人按有关规定和合同约定，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。发生重大伤亡事故，承包人应按有关规定立即通知发包人和上级有关部门。同时按国家有关规定处理。第28条专利技术和合理化建议。发包人要求承包人采用专利技术时，须负责办理相应的申报、审批手续，承担申报、试验等费用。承包人提出使用专利技术时，须报发包人并双方签订保障发包人免于承担因侵犯专利权等的诉讼及承担有关费用的约定后承包人才能实施。承包人提出合理化建议涉及到的变更，应以书面形式提交发包人，若建议被采纳，需由发包人发出变更指示后方可实施

22、。第29条不可抗力。不可抗力发生后，承包人应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向发包人通报情况，按专用合同条款约定的时间向发包人报告损失情况和清理、修复的费用。灾害继续发生，承包人应每隔2天向发包人报告一次灾害情况，直到灾害结束。发包人应对灾害处理提供必要条件。因灾害发生的费用按下列规定由双方分别承担。301工程本身的损害由发包人承担。302人员伤亡由其所属方负责，并承担相应费用。303造成承包人设备、机械的损坏等损失，由承包人承担。304所需清理修复工作的费用由发包人承担。第30条合同的生效与终止。本合同自发包人和承包人的法定代表人或其授权代表在合同书上签字并盖公章后生效。承包期满，

23、维修养护工作终止，未完承包工作内容按专用条款约定的方式处理后，并且除此之外合同双方均未遗留按合同规定应履行的其他义务时，合同自然终止。工程合同 篇2发包人 （以下简称甲方）承包人 （以下简称乙方），经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。一、承包项目：本工程地块土方开挖、运弃、平整。二、承包方式：包挖、包运、平整，不得转包。三、承包价格：开挖、运输土方 元/m3（石砂）。四、工期要求：按图纸要求尺寸进行开挖，自 月 日开始施工，在 天内完成基地土方挖、运、填土方均需按图纸要求整平。五、质量与施工要求：1、基地平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸要求，偏差控制在施工规范

24、允许范围内。2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后密实度应达到设计要求。4、土方挖完后须经设计、建设（监理）、公司、质监站检查符合要求后，方为合格；否则承担整修、返工费用。六、安全要求：1、开工前、乙方应做好本工种工人安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。2、严格按照土方工程施工技术操作规程中安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员指挥及上级有关部门监督管理。4、开挖土方应按指定地点堆放。保证施工道路畅通。5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当

25、放缓边坡或设置支撑挡土板。6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。七、结算方式：采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后第2天支付清工程款，。八、仲裁与调解：如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。单位工程负责人（甲方）：承包班组长（乙方）：联系电话：联系电话：年 月 日 年 月 日工程合同 篇3甲方：乙方：甲方将 工程， 发包给乙方施工。为了明确双方责任，保证施工顺利进行，经双方充分协商，按照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的有关规定 ，双方达成一致意见，特签订本合同，双方共同遵守执行。第一条 工程名称:。第二条

26、工程地点:。第三条 工程内容、涂料品牌、色号：1、工程内容：2、涂料品牌：3、使用颜色号：第四条 工程造价及结算方式1、本工程平涂面积约为 m2 ，单价为： 元/ m2(此单价不含税金、配合费)2、工程总造价约为： ，以现金结算，乙方包工包料，完工后按实际完成工作量展开计算并结合签证按实结算。3、工程竣工验收合格后 天内，由乙方负责将工程造价结算书送交甲方审核办理结算手续。第五条 合同工期甲方发出进场通知后， 天内乙方必须安排工人进场施工，有效工期为 日历天。在施工过程中如遇以下任何一种情况，工期顺延：1、遇到不可抗拒的灾害或事故(包括雨季停工)。2、甲方要求变更设计图纸、工程内容或增加项目。

27、第六条 工程质量等级1、甲方对工程质量的要求; ，在保质期内不脱皮，基本不褪色。2、由建设工程质量监督部门对本合同项目工程质量进行评定，达到本款要求。3、双方对工程质量有争议，提请建筑工程质量监督部门仲裁。第七条 工程款支付乙方进场施工三日内甲方支付乙方30%工程款备材料，乙方完成腻子施工甲方支付乙方75%工程款，工程竣工验收合格，甲方支付乙方工程总造价的99%，预留1%保修金，保修期为壹年，保修期满十五天内甲方一次性付清乙方。第八条 竣工验收双方对工程施工质量按建筑装饰工程施工及验收规范jg73-91标准进行验收。第九条 甲方、乙方责任范围一、甲方责任1、甲方提供用水、用电和工人住宿的位置，

28、甲方承担由此费用。2、按第七条款支付乙方进度款。3、负责提供与施工相关的资料。4、甲方派 为工地现场代表，帮助乙方解决应由甲方负责的问题，与乙方协商解决施工中出现的问题，及时办理乙方送达的关于工程进度、现场签证工作。5、负责组织工程的竣工验收。二、乙方责任1、严格按甲方确定的施工图及说明进行施工，保证质量，按时完工并交付使用。2、乙方委派 为工地现场代表，负责行使乙方的权利及义务。3、负责提供外墙涂料验收资料，参加甲方组织的工程竣工验收，办理竣工结算。4、在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作，工作中甲方不对乙方材料失窃负责，施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故，乙方应负责。

29、5、乙方进场人员由专人管理并服从甲方统一管理。6、做好文明施工、工完场清工作。第十条 违约责任及争议解决办法1、合同生效后如有色号更改应征得乙方同意，否则因为更改造成乙方定货损失的，则要求更改方应按更改色彩油漆内墙工程量造价的50%赔偿乙方的经济损失。2、乙方按合同规定的质量标准进行施工，如属乙方责任所发生施工质量问题，乙方必须返工，由此产生的费用均由乙方承担。工程合同 篇4甲方：身份证号：地址：乙方：身份证号：地址：鉴于：甲、乙双方于 年 月 日与房地产开发有限公司（以下简称“开发商”）签订商品房买卖合同（以下简称合同），甲乙双方共同向开发商购买“市区 苑 座102房产（以下简称102号房产

30、）”；甲乙双方已经按照合同约定履行了全部付款义务；该102号房产已由乙方实际占有；双方已委托开发商办理房地产权属登记但尚未取得房屋权属证书。现甲方拟将其依合同所享有的全部权利转让给乙方。经双方多次协商，就有关事宜达成如下协议。一、转让标的甲方愿将其依合同以及该合同附件所享有的全部权利（包括但不限于：转移房屋所有权请求权、要求开发商办理房地产权属登记请求权、违约责任请求权）转让给乙方，乙方愿受让该合同权利。二、转让价款及支付方式双方确定本次合同权利转让的价款为人民币叁拾伍万元整（￥350,000.00元整）。乙方应于本合同签订之日起二个工作日内付清该转让价款给甲方。乙方将转让价款存入甲方指定的以

31、下银行账户，视为已经支付：户名： 账号： 开户行： 。三、双方的承诺与保证1、甲方保证其依本协议转让的合同权利的真实性与合法性，甲方对该合同权利具有完全的处分权。2、甲方应于本协议生效之日起三个工作日内，将本次合同权利转让事宜书面通知开发商。3、甲方应于本协议生效之日起三个工作日内，根据乙方的要求，配合乙方到 公证处，在乙方申请房地产权属登记所必需的、需要甲方签署的有关文件上签字，并配合乙方申请公证。4、自本协议生效之日起，102号房产所产生的孳息由乙方享有，其全部风险也由乙方承担；甲方履行本协议本条第2、3项规定的义务后，合同中约定的原由甲乙双方共同享有的权利由乙方享有并行使，全部合同风险也

32、由乙方承担。5、乙方承诺，本协议生效后，乙方办理房地产权属登记或者依合同主张权利的全部税款或费用由乙方承担。四、有下列情形之一者，本协议终止：1、双方按本协议之约定全面履行了各自的义务；2、双方就解除本协议另行达成书面条款；3、由于不可抗力导致本协议无法履行。五、违约责任本协议生效后，各方均应恪守，任何一方违约，应当向另一方赔偿因其违约行为给对方造成的实际损失。六、争议解决及其他1、因履行本协议而产生的争议，双方应协商解决；协商不能达成一致的，任何一方有权向人民法院提起诉讼。2、本协议一式三份，双方各执一份，甲方在送达合同权利转让通知时附送本协议给开发商一份。3、本协议经双方签字并由乙方付清本

33、协议第二条约定的转让价款给甲方之日起生效；本协议由双方于 年 月 日签订于 市 区。甲方（签名）： 乙方（签名）：工程合同 篇5发包人(全称)：(以下简称甲方)承包人(全称)：(以下简称乙方)本工程于_年_月_日邀请投标确定承包人承建。 依照中华人民共和国合同法，中华人民共和国建筑法，及其其他相关法律法规，规章和建设部与国家工程管理局， 建设工程施工合同(示范文本)并结合当地有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协商一致订立本协议一、工程概况工程名称：小区景观绿化工程工程地点：工程内容：景观绿化资金自筹二、工程承包范围次本招标发包工程范围为小

34、区道路绿化工程全小区主要构(建)筑物一览表详见投标须知。以小区绿化工程投标书、澄清函告、投标书以及经发包方确认的上述承包范围内的课作为正式施工的施工图纸，包含的工作内容作为补充。三、合同工期开工日期：合同签订后一个月一内交付日期：_年_月_日竣工日期：四、质量标准工程质量标准：按照国家验收标准达到合格工程技术标准：符合国家有关设计及施工规范标准五、合同价款含工程款在内的所有费用金额(大写)： 万元六、延期违约责任乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币_元;若工程提前完成，则每提前一天完成奖励人民币_元。若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面

35、要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。七、双方在施工中的几项规定1.施工期间，甲方因故进行修改调整，应提前_天通知乙方，向乙方发出修改书或修改图纸。如乙方发现有不妥之处，应提前二天以书面形式上报甲方，经甲方及设计部门处理后再行施工。2.施工期间，乙方必须做好安全生产防范工作，落实各项安全措施，确保施工安全，承担安全施工责任，教育施工人员遵纪守法。3.开工前三天甲方负责向乙方提供施工场地(应符合4.甲方负责现场工地的关系协调，以确保乙方施工进度。5.乙方派出专人与甲方保持联络，协

36、调现场施工。乙方承建的土建项目，应与相关安装工序密切配合，要求应用书面联系。6.工程竣工后，乙方负责施工范围内垃圾的清理，做到工完场清。八、本合同壹式贰份，甲、乙方各执壹份，具同等法律效力甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工程合同 篇6发包方（甲方）:承包方（乙方）:甲方在土建工程以包工包料形式承包给乙方施工。依照中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法及有关法律法规，本着平等互利的原则，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商达成以下合同条款:一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:（具体位置见附图）3、工程内容：4、工程量: 建

37、筑面积约，包括。二、承包方式:以包工包料的形式承包给乙方施工。乙方应包该项工程的施工质量、工期、施工安全及工程竣工验收合格。三、工程造价:1、总工程平方米，采用一次性定价的固定单价方式。工程单方价格为人民币元/，共计人民币元。2、本合同一经生效,不受市场价格变化影响,按合同约定进行结算。四、承包范围:具体承包内容如下：基础工程，主体工程，包括：不包括以下工程：水暖、电气、有线、电话、防雷、消防等安装工程；防水工程；外墙涂料；楼外土方工程；附属工程，包括：周边环境绿化、亮化等。以上未含的各项工程如甲方要求乙方施工，工程款另行计算，具体计算方式双方另行商定。五、工程款支付方式:1、双方签订合同后日

38、内，甲方付乙方工程造价总额的，2、主体结构建成后甲方付给乙方工程造价总额的，3、工程全部完工时甲方付乙方工程造价总额的，六、施工工期:1、经甲、乙双方协商:从施工基础承台开始至竣工验收合格即日开工至年月日竣工。2、因不可抗拒的客观情况影响工程进度的，经甲、乙双方协商，工期可相应顺延。七、甲方的工作及责任:1、必须办理好项目的报建手续及施工临时用地占用道路等合法手续，并承担此工作应由甲方负责。2、工程开工前，做好工程的“三通一平”，将施工用的水、电接通到施工场地，铺设好临时的运输道路，满足施工要求。3、开工前，由甲、乙双方组织图纸会审和技术交底。协商一致，方可施工。4、施工工程中由于扰民，土地纠

39、纷等外来因素影响造成的被迫停工，甲方自行解决并承担经济损失。5、甲方应按合同约定的工程部位支付工程进度款，如违约支付，责任由甲方负责。八、乙方的工作及责任:1、乙方在施工中必须有足够的建筑材料和建筑机械，以保证工作项目的顺利完成。2、乙方必须按甲方提供的图纸及相关建筑法律、法规、强制性标准施工。在工程质量方面要达到国家规定的质量验收合格标准，并按规定的时间完成任务整个工程项目。3、在施工过程中，乙方必须服从甲方代表(或监理人员)的监督，加强各班组人员的管理。提高安全施工意识，做好安全文明施工工作。如出现安全事故所造成的一切损失，概由乙方负责。4、施工单位的工人的所有保险费用以及施工安全文明措施

40、由乙方负责。5、一切建筑材料均由乙方采购与保管，材料品牌、规格、颜色由甲方认可。主要建筑材料须送检合格后方可用于该工程中。6、乙方协助甲方办理好施工报建等有关手续。7、做好工程资料及材料送检的一切费用由乙方负责。工程竣工验收后，乙方尽快为甲方办理好工程资料，协助甲方办理房屋产权登记。九、工程质量要求:1、乙方应严格按照现行施工验收规范，按照甲方提供的设计图纸进行施工。隐蔽工程须经甲方及监理人员验收合格后，才能进行下一道工序的施工。2、工程质量不合格全部返工，一切责任由乙方负责。3、在施工现场如发现不足之处，甲乙双方必须及时会同有关人员协商采取补救措施，以防止扩大损失，保证工程质量和工程的顺利进

41、行。十、工程变更及工程结算1、在施工过程中，甲方确需进行结构变更时，出具设计变更单给乙方，方可继续施工。同时作为竣工结算与交工验收的依据。2、由于工程变更不及时而引起某部位的返工，造成直接经济损失的费用由乙方负责。3、如工程内容发生增减变化，按甲乙双方协商的单价计算，相应增减工程造价。十一、施工过程中如发现与本合同未提及的事项，双方另行协商。十二、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。甲方:乙方(公章):_年_月_日_年_月_日工程合同 篇7长乐市交通局/长乐市文岭至浮岐段公路工程建设指挥部办公室（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施长乐市201省道文岭至浮岐

42、段公路工程B标段（项目名称），已接受 核工业华东建设工程集团公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。 发包人和承包人共同达成如下协议。1长乐市201省道文岭至浮岐段公路工程，桩号K221+800K225+688.112 ，长度 3.893公里（其中长链4.409米），公路等级为 级 ，设计时速为 80公里/小时，水泥混凝土路面，连拱隧道 1座，计长 220 米，中小桥 3 座，计长80.62米以及其它构造物工程等。2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；（2）中标通知书；（3）补遗书；（4）投

43、标函及投标函附录；（5）项目专用合同条款；（6）公路工程专用合同条款；（7）通用合同条款；（8）技术规范；（9）图纸；（10）已标价工程量清单；（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；（12）其他合同文件。3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）伍仟伍佰壹拾捌万捌仟叁佰伍拾元零叁分（￥55188350.03），最终结算费用以财政审核为准。5. 承包人项目经理：许江伟。承包人项目总工：陈小强。6. 工程质量符合现行交通部公路工程施工质量验收规范合格标准。7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为180日历天。10.