2022工程合同合集10篇(DOC 56页).docx

1、2022工程合同合集10篇工程合同合集10篇随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同的使用频率呈上升趋势，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是我为大家整理的工程合同10篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。工程合同 篇1施工单位：_（以下简称甲方）承包单位：_（以下简称乙方）经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司_防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程当中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。一、总则：1、工程名称：_2、工程地点：_3、工程内容：根据公司_工程施工联系单

2、和设计变更通知单要求，厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜（1。5cm厚），屋面防水工程采用“_”聚氨酯防水涂膜（找平层上作基层处理）。二、承包方式：乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。三、工程造价：厨卫间聚合物防水每平米_元；屋面_聚氨酯防水每平米_元。结算时按实际面积结算。四、质量标准：乙方应确保公司生产基地_楼防水工程达到优良标准，严格参照_有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。五、双方责任：1、甲方责任：相关的合同范本施工分包合同房屋建筑装修施工合同钢结构施工合同家装施工合同施工

3、监理合同油漆施工合同维修施工合同广告牌施工合同景观施工合同（1）应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。（2）应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。（3）配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。（4）甲方有权对乙方在施工过程当中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。2、乙方责任：（1）听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及_建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送_检验合格后使用。（2）配合市建公司_基地整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人

4、为拖延。（3）应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。（4）应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修三年。六、付款方式：本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的95给乙方，留5的工程款作保修金，三年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。七、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待三年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_甲方代表（签字）：_乙方代表（签字）：_年_月_日_年_

5、月_日工程合同 篇2同编号：土建工程劳务承包合同发包方（以下简称甲方）：*建筑安装有限公司 承包方（以下简称乙方）：为了明确责任，按质量完成建筑工程，根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例等现行法律，结合本工程具体情况，经双方协商一致。签订如下协议共同遵守。- 1 -1) 图纸设计中建筑面积内的所有砌砖、内墙抹灰、搅拌砌砖砂浆和混凝土（商品砼除外）、浇注混凝土、楼面找平、外脚手架搭设和拆除（围护架、挂安全网、所有楼梯临边防护、基础临边防护）、屋面、散水、室外台阶及台阶上贴大理石、外墙保温刮槽（打底子灰）、工地文明施工及临时设施搭建和拆除、卸陶粒砖及施工工地上材料的搬运等劳动力（甲方

6、不为乙方承担任何杂工费用）。四、质量验收1. 质量均需达到一次性合格的验收要求， 如监理每发一份监理整改通知单，项目部对相应的责任班组处以500元罚款。2. 发生因质量问题引起的返工使下一道工序人工材料增加，乙方必须按市场价对材料及人工进行赔偿。3. 项目部有权对不符要求的工程质量视其实际情况责令其整改、处罚，严重者作出停工处理。因乙方原因造成停工，甲方的所有相应停工损失费合计每天3万元（叁万元），从乙方工程款内扣除，即停工造成的损失由乙方承担。- 2 -2. 待20xx年本工程所有建筑主体完工并通过五方验收后两周内，甲方向乙方支付至实际工程量总价的50%（即63.00元每平方米）。3. 待本

7、工程竣工验收交付业主后的两周内，甲方向乙方支付至实际工程量总价的80%，两个月内支付至实际工程量总价的95%，余5%作为工程回访费。七、双方职责和义务7.1 甲方相关职责和义务1) 合同签约后，在合同期内如乙方失去了相应的法律行为能力，甲方有权中止合同。2) 根据项目实际情况，甲方有义务为乙方提供工人居住的房屋，并保证工人照明用电及吃水方便等条件。3) 积极为乙方创造必要的施工条件，按计划、按工种、按规划及时供应各类材料及由甲方提供的机械设备。甲方保证提供的机械设备具有使用的安全性和良好的使用性4) 负责及时提供施工图纸，并进行施工组织交底，质量、安全及标准化、文明施工的交底和施工进度计划的交

8、底，乙方必须严格执行。7.2 乙方相关职责和义务1) 乙方必须遵守国家、省市上级机关及有关部门颁发的各项规定,严格劳动力管理,做到持证上岗.2) 乙方进场一周内,必须将进场人员以下证件复印件,造册交甲方备案:职工花名册、职工身份证；每两周乙方向甲方递交一份增减人员的花名册，并附上本条款所规定的各类证件复印件3) 乙方按有关规定，采取严格控制的安全防护措施，并按照国家法律承担因 - 3 -此发生的费用（安全帽、劳保用品等）。4) 乙方必须按甲方的施工图纸和技术说明组织设计、组织生产，按甲方计划进度要求，保质保量按时或提前完成施工任务，否则作违约处理，特殊情况双方协商另定。5) 乙方必须精心施工，

9、产品质量必须符合建筑安装工程施工与验收规范的要求，如乙方因施工不慎造成甲方直接损失和间接损失，由乙方负责按实赔偿。6) 在施工过程中，乙方必须遵纪守法，自觉遵守甲方单位的各项规章制度，及甲方双方签订的各项协议，并接受甲方各方面的监督和检查。如违反，按甲乙双方签订的合同及协议条款执行。7) 在施工过程中，根据工程实际情况积极组织相关足够施工人员，保证工程进度顺利进行，在未征得甲方同意，乙方不得擅自削减人员或中途调换有效的技术力量。严禁乙方将所承担的工程项目再转包他方，以上如发现后造成工程施工进度，质量或安全事故，乙方应承担相应的法律责任，并赔偿由此造成甲方的一切经济损失。 8) 乙方如发现材料不

10、足应提前3天向甲方提供需购材料清单，避免出现因材料没有或缺失问题导致拖延工期。9) 未经甲方同意，乙方不得停工或殆工（不可抗拒因素或天气因素外）。10) 施工现场乙方应做到材料分开放置，干一层清一层；对于施工过程产生的垃圾必须在每个工作日结束时及时清理；对于施工过程产生的水泥袋子等可处理垃圾必须放置到甲方指定的场所，处理权归甲方所有。11) 乙方应做到工具不乱丢，小型材料及时拾成堆，做到活完料净。- 4 -12) 乙方工程质量不符合要求，返工均由乙方承担所有损失八、安全要求1. 乙方必须按照公司安全管理要求及时对职工进行安全教育，包括安全书面和口头底、岗前交底。进入现场应严格遵守甲方一切安全操

11、作规定，做好安全保护措施。如乙方违章作业造成的安全事故，一切责任与损失由乙方自负，甲方不承担任何义务，并处以责任班组500元的罚款。属其它原因引起的安全事故协商解决。2. 工人进入施工现场必须戴好安全帽扣好帽带，违反者有项目部当场处罚50100元。3. 乙方宿舍必须根据甲方要求安排，不得乱拉电线、乱接插座，不得破坏自己及相邻单位设施，严禁随地大小便，违反本条款处以100元以上罚金。不得用全新模板用来钉床铺、桌子、凳子，违反每件处以100元罚款。4. 如发生安全事故，乙方应立即上报甲方，事故责任损失在20xx元以内的由乙方自负；20xx-10000元项目部承担40%;10000元以上的项目部承担

12、50%;事故的日常工作由乙方负责,对违反安全操作规定所引起的工伤事故，一切费用由乙方承担。5. 自觉遵守国家法律、法规及项目部的各项规章制度，不准打架、斗殴，违反者当场各方处罚3000元，事后再作处理。不准赌博，聚众闹事、偷盗、耍流氓活动和违法违纪，对以上人员采取批评教育，罚款直至清退，对触犯形律者送交有关部门追究刑事责任。九、违约责任 因乙方原因造成的工程拖期，工程拖延一天向甲方支付总工程款的2%作为违 - 5 -工程合同 篇3第 1 题依据中华人民共和国合同法的规定，下列文件中，属于要约的是( )。A.招标公告B.投标书C.寄送的价目表D.招标说明书正确答案：B第 2 题法律事实是指能够引

13、起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，法律事实包括( )。A.社会事件与合法行为B.自然与非自然C.事件和行为D.主体与客体正确答案：C第 3 题颁发工程接收证书的条件为( )。A.工程最终竣工B.工程全部完工C.工程基本完工D.工程基本竣工并通过竣工验收正确答案：D第 4 题某采用FIDIC(施工合同条件的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师( )。A.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担B.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担C.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度D.无权要求增加

14、施工设备，也无权要求加快施工进度正确答案：A第 5 题施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是( )。A.工程本身的损害B.因工程损害导致的第三方财产损失C.承包人的施工机械损坏D.工程所需清理费用正确答案：C第 6 题某工程项目，建设单位未按合同约定的时间支付监理酬金。监理单位在应当获得监理酬金之日起30日内未收到支付单据，且建设单位又未提出任何书面解释，监理单位按合同规定保护自己合法权益可以采取的措施是( )。A.发出终止合同的通知，通知送达建设单位后，合同即行终止B.发出终止合同的通知，通知发出后14日内仍未获得支付酬金，合同即行终止C.发生终止合同的通

15、知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二份通知到达建设单位后，合同即行终止D.发出终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出通知，第二份通知发出后42日内仍未得到答复，合同即行终止正确答案：D第 7 题合同当事人之间出现合同纠纷，(环球网校监理工程师频道为您整理)要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交( )。A.合同公证书B.仲裁协议书C.履约保函D.合同担保书正确答案：B第 8 题委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为( )。A.以代理人的名义与对方谈判B.商签的合同内应有代理*利和义务的条款C.代理人在合同谈判过程中自主地提出自己

16、的要求D.所形成的合同由委托人和代理人共同履行正确答案：C第 9 题根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，合同履行过程中，监理人可以单方面提出终止合同的情况是( )。A.委托人不及时提供与业务有关的工程信息资料B.委托人订购的设备到货延误，导致施工停工超过半年C.委托人增加的监理工作内容过多D.执行监理业务的时间已到合同约定的日期而工程尚未完工正确答案：B第 10 题建设工程合同的公证与签证，在法律上的相同之处是( )。A.性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查B.效力相同，即经过法定程序公证和签证的合同可以作为人民法院认定事实的依据C.适用范围相同，即在国内国外均可采用签

17、证和公证任何一种合同审查方式D.申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的签证和公证正确答案：D第 11 题某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，( )应当由发包方承担。A.承包方人员伤亡损失B.发包方人员伤亡损失C.承包方施工设备损坏的损失D.运至施工场地待安装工程设备的损害E.工程修复费用正确答案：BDE第 12 题(20xx年)工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有( )。A.施工投标保证B.施工合同履约保证C.施工合同支付保证D.工程预付款保证E.施工合同工程款垫支保证正确答案：ABD第 13 题下列证据中，能够作为承包商索赔有效证据的有( )

18、。A.招标文件B.招标阶段现场考察时，招标人对承包人所提问题的口头解答C.技术文件中提供的地质资料D.工程师发布的书面指令E.检查和试验记录正确答案：CDE第 14 题索赔报告的内容应包括( )。A.双方的责任B.索赔的依据C.索赔要求补偿的款项D.事件发生的原因E.工期展延天数正确答案：BCDE第 15 题FIDIC施工合同条件规定，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就( )发布变更指令。A.改变合同中任何工作的数量B.删减部分合同约定的工作内容交由其他承包商实施C.改变工程任何部分标高、位置和尺寸D.改变任何工作的质量E.改变原定施工顺序和时间安排正确答案：ACDE第 16 题

19、(20xx年)某监理合同履行过程中，由于委托人变更设计使监理工作增加了工作内容，延长了持续时间。这种情况下监理人应( )。A.及时通知委托人变动后果B.延长完成监理任务的时间C.终止监理合同中增加内容的执行D.追索委托人的违约金E.申请支付附加工作的报酬正确答案：ABE第 17 题下列有关格式条款的表述中，错误的有( )。A.格式条款是经双方协商采用的标准合同条款B.提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效C.当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款D.如果对争议条款有两种解释时，应做出有利于提供格式条款方的解释E.如果对争议条款有两种解释时，应做出不利于提供格式条款方的解释正确答

20、案：AD第 18 题在项目招标的中标通知书发出后，(环球网校监理工程师频道为您整理)招标人和中标人应按照( )订立书面合同。A.招标公告B.招标文件C.投标文件D.评标价格E.最后谈判达成的降价协议正确答案：BC第 19 题依据合同法，法定解除合同的条件有( )。A.合同履行过程中发生不可抗力B.合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行C.当事人一方迟延履行主要债务D.当事人一方违约行为致使合同目的不能实现E.合同履行期限届满之前，当事人的行为表明不履行主要债务正确答案：BDE第 20 题下列关于要约的撤回和撤销的说法中，不正确的是( )。A.要约的撤回和撤销的区别在于要约是否已经发生法律

21、效力B.撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之前到达受要约人C.撤回要约的通知可以在要约到达受要约人的同时到达受要约人D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人E.撤销要约的通知可以在受要约人发承诺通知的同时到达受要约人正确答案：BE工程合同 篇4甲方：乙方：甲方将XXX公路K0+000至K15+000路段栽植绿化小灌木的工程委托乙方完成，为了确保工程顺利完成，经双方协商签订本合同。一、工程概况1、工程名称：XXX路两侧小灌木的栽植。2、施工范围：挖坑、购苗、运输、栽植、浇水、修剪。3、施工要求：公路两侧绿化带内每隔100m栽植1丛红叶小蘖或金叶女负小灌木，冠径50，苗高低一

22、致，公路两侧红黄相间栽植，村口、叉路处加密栽植。二、工程造价及施工方式：1、工程造价：每丛小灌木50元，总价以验收结果为准。2、施工方式：乙方以包工包料的方式按要求组织施工，确保工程质量。三、工期：20xx年10月27日11月5日，工期为10天，如遇雨天工期顺延。四、双方责任：1、甲方负责施工质量检查监督及工程款结算，在工程结束后组织人员验收，出据验收单，根据验收结果当年结付工程款。2、乙方按甲方要求组织苗木，技术力量和劳动力，保质、保量安全完成施工任务，在20xx年5月前对未成活苗木进行无偿更换补植（人为、机械损坏的苗木、丢失的苗木不在无偿更换之列）。五、付则：1、本合同未尽事宜，甲乙双方可

23、协商解决。2、本合同一式四份，双方各执二份，具有同等法律效力。甲方：XXXXXXXXX（章）代表：（签字）乙方：XXXX花圃（章）代表：（签字）XXX年XX月XXX日工程合同 篇5转让方：_(下称“甲方”)地址：_法定代表人：_职务：_受让方：_(下称“乙方”)地址：_法定代表人：_职务：_鉴于：1._年_月_日，_法院作出_中法执字第_号民事裁定书，将_(建筑面积共计_平方米)裁定给甲方;2.甲方拟将取得的上述在建工程转让给乙方。甲、乙双方因在建工程转让事宜，经协商一致，签署本合同，共同遵守执行。第一条标的物甲方转让给乙方的标的物为：位于_(建筑面积共计_平方米)。上述标的物以下统称“房产”

24、。第二条价款及支付一、价款甲方转让房产总价格为人民币_元。二、支付1.本合同自生效之日起30个工作日内支付总价款的_%，计人民币_元;2.下列条件全部满足之日起90个工作日内支付总价款的_%，计人民币_元：A.甲方已依据民事裁定书将房产权属证书办至甲方名下;B.甲方与乙方/乙方指定的民事主体正式签署商品房购销合同，将房产转让给乙方/乙方指定的民事主体;C.本市房地产交易中心受理房产过户申请。3.房产权属证书办至乙方/乙方指定的民事主体名下之日起30个工作日内支付总价款的_%，计人民币_元。第三条税费1.甲方依据民事裁定书办理房产权属证书所需税费由甲方负担;2.甲方将房产转让给乙方/乙方指定的民

25、事主体所需税费按照法律规定由甲方与乙方/乙方指定的民事主体各自负担。第四条双方义务一、甲方义务。房产权属证书及过户手续由甲方负责办理，具体如下：1.甲方于本合同生效之日起5个工作日内依据民事裁定书开始办理房产权属证书;2.甲方依据民事裁定书取得房产权属证书之日起5个工作日内完成下列事项：A.与乙方/乙方指定的民事主体签署商品房购销合同;B.开具售房发票;C.向本市房地产交易中心提交房产过户申请及相关资料。二、乙方义务1.如期支付房产转让款;2.协助办理房产权属证书。第五条合同变更与解除一、修改本合同须经双方协商一致并签署书面补充合同：二、出现下列情形之一，甲方有权解除合同：A.乙方逾期付款超过

26、120个工作日;B.乙方未能协助甲方办理房产证书。三、出现下列情形之一，乙方有权解除合同：A.甲方未于本合同规定期限将房产权属证书及办至甲方名下;B.甲方未于本合同规定期限将房产权属证书及办至乙方/乙方指定的民事主体名下;C.甲方对房产的权益存在瑕疵，包括但不限于：不具有所有权、行使权利受到限制、无法取得房产权属证书、无法将房产权属证书办至乙方/乙方指定的民事主体名下;D.未经乙方书面同意，甲方将房产抵押/转让/赠与/投资/抵债给乙方/乙方指定的民事主体之外的人。四、解除合同书面通知到达相对方之日起，本合同即告解除。五、本合同解除之日起5个工作日内，甲方将已收取的房产转让款退还乙方。六、本合同

27、的解除不影响违约方承担违约责任。第六条违约责任任何一方违反本合同规定，须赔偿相对方因此遭受的损失。第七条合同的变更当事人如需要修改合同条款或者合同未尽事宜，须经双方协商一致，签订补充协定，补充协定与本合同具有同等效力。第八条合同附件本合同附件包括但不限于：_。第九条不可抗力任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。第十条争议的解决本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商

28、未达成书面合同，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条权利的保留任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的.放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。第十二条后继立法除法律本身有明确规定外，后继立法(本合同生效后的立法)或法律变更对本合同不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更，经协商一致对本合同进行修改或补充，但应采取书面形式。第十三条通知本合同要求或允许的通知或通讯，不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。前款中

29、的“实际收到”是指通知或通讯内容到达被通讯人(在本合同中列明的住所)的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起三日内，将变更后的地址通知另一方，否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。第十四条合同的解释本合同各条款的标题仅为方便而设，不影响标题所属条款的意思。第十五条生效条件本合同自各方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。第十六条其他本合同一式_份，具有相同法律效力。各方当事人各执_份，其他用于履行相关法律手续。甲方(盖章)：_乙方(盖章)：_代表人(签字)：_代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日签订地点：_签订地点：_工程合

30、同 篇6合同编号：_发包人（简称甲方）：_承包人（简称乙方）：_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国消费者权益保护法以及其他有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的原则基础上，经双方协商一致，签订本合同。第一条 工程概况和造价1、甲方装饰装修（以下简称装饰）的住房系合法拥有。甲方的有效证明：_。乙方为本市经工商行政管理部门核准登记的企业，企业资质情况：_。2、装饰施工地址：_区（县）_路_弄（村）_号_楼_室。3、住房结构：_房型_房_厅_厨_卫_阳台，套内施工面积_平方米。5、装饰施工内容：见附件一装饰施工内容表。6、承包方式：_（包工包料、清包

31、工、部分承包）。7、总价款：￥_元，人民币（大写）：_元。其中：材料费：_元，人工费：_元，拆除费：_元，清洁、搬运、运输费：_元，管理费：_元，税金（3。41）：_元，利润：_元，其他费用_元。“总价款”是甲、乙双方对设计方案、工程报价确认后的金额，在一般情况下竣工结算时上下增减的幅度在没有项目变更的情况下不超过结算价的5%。双方约定，合同签订生效后，如变更施工内容、变更材料，这部份的工程款应当按实计算。8、工期：自_年_月_日开工，至_年_月_日竣工，工期_天。第二条 材料供应1、甲方提供的材料、设备：见附件二甲方提供材料、设备表。甲方负责采购供应的材料、设备应是符合设计要求的合格产品，并

32、应按时供应到现场，甲、乙双方应办理验收交接手续。甲方提供的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，保管费由双方约定。由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2、甲方采购供应的装饰材料、设备均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。3、乙方提供的材料、设备：见附件三工程主材料报价单。乙方供应的材料、设备，甲方有权到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。4、施工中如乙方发现甲方提供的材料、设备有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出；甲方仍表示使用的，由此造成工程质量问题

33、，责任由甲方承担。5、乙方提供的材料、设备应当符合本合同工程主材料报价单的规定。如果乙方使用的材料、设备是假冒伪劣产品，应按材料和设备价款的双倍赔偿给甲方。6、甲方或者乙方提供的材料应当符合室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性国家标准。第三条 工程质量及验收1、本工程执行国家现行的住宅装饰装修工程施工规范和本市现行的住宅装饰装修验收标准。2、本工程由_方设计，提供施工图纸一式_份。3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。5、在施工过程当中，甲方提出变更修改设计、增减工程项目或者变更材料设

34、备，须提前与乙方联系，在签订工程项目变更单（见附件四工程项目变更单）后，方能进行该项目的施工，因此影响竣工日期的，由甲、乙双方商定。凡甲方私自与施工人员或其它管理人员商定更改施工内容、增加施工项目所引起的一切后果，由甲方自负；给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。6、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。7、工程竣工后，乙方应及时通知甲方在七日内组织验收。验收合格的，办理验收移交手续（见附件五工程质量验收单），并由甲方按

35、照约定付清全部价款。如果甲方在规定时间内不能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。装饰工程未经验收或验收不合格的，甲方有权拒收。8、工程竣工验收合格，甲方付清工程尾款后，甲、乙双方签署工程保修单（见附件七工程保修单）。工程保修期由甲、乙双方协商议定，乙方同时提供管线竣工图等资料。凭保修单实行保修，保修期从竣工验收合格签字或盖章之日算起。第四条 安全生产和防火1、甲方提供的施工图纸或施工说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、燃气管道、给排水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措

36、施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停水停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责修复或赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复或赔偿。2、甲、乙双方共同遵守装饰装修和物业管理的有关规定，施工中不得擅自改变房屋承重结构，拆、改承重墙。第五条 工程价款及结算1、工程款付款方式：（2）工程款付款双方协商约定：_2、双方款项往来均应出具收据，甲方应予以保存，竣工结算后乙方收回收据并应开具税务统一发票交甲方。3、工程结算：见附件六工程结算单。第六条 施工配合1、甲方工作：（1）在装饰施工前，向施工地的物业管理企业申报登记。（2）甲方应在开工前三日全部

37、或者部份腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应当采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。（3）做好施工中因临时使用公用部位操作影响邻里关系等协调工作。（4）工程开工前，甲方应将房屋分户钥匙交乙方保管。工程交付时，甲方提供新锁，由乙方当场负责安装后交付使用。（5）甲方所属物业如有收取押金的项目，甲方应予以先行支付，如在整个施工过程当中，由于乙方原因造成甲方所支付的押金被物业没收，乙方应对被没收部分进行全额赔偿。（6）甲方或其所属物业部门应书面告之乙方施工人员有关物业管理的规定，以便乙方施工人员遵守执行。工程合同 篇7合同编号：

38、签订地点： 签订时间：甲方（业 主）：_ 乙方（承包方）：_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民 共和国消费者权益保护法以及其它有关法律、法规的规定，遵循公平、诚 实信用的原则，双方就本装饰工程的有关事项协商达成一致，订立本合同。 一、工程概况 装饰工程施工地点： 施工内容： 承包方式： 合同总工期_天，目_年_月_日开工至_年_月_日 竣工。合同总价款（金额大写）；其中：人工费_元；材料费_元。（见附表一）二、双方工作1甲方工作11开工前，向乙方提供装饰方案及做法说明一份，并向乙方进行现场 交底。腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留 的家具、陈设等

39、采取保护措施，并经乙方书面确认。12办理本工程施工所涉及的各种申请、批件等手续，协调邻里关系， 保证乙方施工时间。13向乙方提供施工需用的水、电、气等设备，并说明使用注意事项。 协调做好垃圾清理等工作，并承担相应费用。 2乙方工作 21按照甲方的意图和要求，向甲方提供施工图纸及做法说明并进行现 场交底，交甲方进行书面认定。22乙方指派 （姓名）为乙方驻现场代表，负责合同履行。按 要求组织施工，解决由乙方负责的各项事宜。23未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不准随意拆改原有建筑结构及各种设备管线。24遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，严格执行 施工规范、安全操作规程、防

40、火及环保规定。25工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行 保护。三、工期 1工期延误 11因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延： （1）甲方不能按约定提供开工条件。 （2）设计变更和工程量变化。 （3）甲方同意工期相应顺延的其它情况。12由于甲方原因导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工、设备闲置所 造成的损失，每停工一天，甲方支付乙方_元。13由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方_元 违约金。四、工程价款支付开工日前三天，甲方支付总价款的_%，计_元；工程日期过半，甲方再支付总价款的_%，计_元； 验收合格三日内，甲方支付总价款的剩余部分，计_元。 五

41、、材料供应 1甲方供应材料 甲方供应的材料、设备应有材料设备表（见附表二） 。甲方供应的材料、 设备有质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的， 由此造成损失的，由甲方承担责任。甲方供应的材料、设备运抵现场_日 内，经乙方验收，由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失，由乙方负责。甲方供应的材料、设备未经甲方同意，乙方不得挪作它用，否则，乙方 应按相应价款的双倍补偿给甲方，并承担由此造成的损失。2乙方采购的材料乙方采购的材料、设备，必须有材料设备表，（见附表三）注明品牌、规 格、等级、数量、单价和总价，甲乙双方签字认可。如乙方采购的材料、设 备与材料设备表不符，不得使用。如乙方未经甲方同意擅自使用