天然气管道安装合同(DOC 13页).docx

1、天然气管道安装合同天然气管道施工合同甲方：定西中石油昆仑燃气有限公司乙方：甲方：靖远县金地燃气有限公司本着平等互利的原则，按国家劳动法经济合同法等相关的法律法规，经甲乙双方共同协商，达成市政居民燃气管道土石方平场工程承包合同，协议如下：一、工程承包内容：土方开挖、运输、回填、弃土、场地平整、清淤除表、恢复原貌等全部工程内容。二、工程地点：定西市安定区三、安全：在施工过程中，一切安全事故由乙方自行负责。四、工程技术要求：乙方按设计图纸和现行施工规范规定及公司的技术要求施工，安全施工交底，进行组织施工。土方运输过程中的一切费用由乙方自行负责。五、乙方应认真按照标准规范和要求施工，随时接受燃气公司及

2、工程监理的检查和检验，工程质量达不到约定的标准部分，经甲方发现，应要求乙方重新施工，因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担重新施工费用，工期不予顺延。六、工程量的计算：以施工图纸挖方工程量计算。施工中发生工程量增减工程时，经公司确认后调整合同价格，签订补充协议。七、价格：本工程采用以挖方工程量为计算基础的综合单价包干综合人民币150元/米。八、施工中由地方因素影响的由甲方负责协调。九、文明施工：符合市容市貌，文明施工要求标准，违反相关规定，后果由乙方自行负责。十、工期：以90个工作日完成全部承包的工程若发生人力不可抗拒的自然因素或特殊原因，工期可以延期，但应由甲方签证。若因甲方的原因造成停工，其

3、停工损失按有关规定计算，由甲方负责承担一切经济损失。十一、付款方式：乙方接到甲方进场的书面通知即进行施工，每一标段工程竣工通过验收后，甲方付给乙方此标段工程90%的工程款。三个月内甲方付清乙方的余款。十二、结账方式：乙方以机械油料费和工人工资表方式向甲方结算。十三、保证金：在双方签订合同时，乙方交10000元保证金给甲方，工程验收合格后退还。十四、违约责任：在执行合同过程中，如有单方违约，应由违约方承担未违约方的一切经济损失，另由违约方支付违约金人民币10000元给未违约方。如有争议按国家劳动法和经济合同法执行。十五、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，甲乙双方签字即生效，付清工程款后自动失效。

4、甲方：乙方：甲方代表： 乙方代表：年月日燃气管道安装工程承包合同发包方： 承包方：依照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法等法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就户内管道燃气安装工程事宜协商一致，签订本合同。第一条工程概况1、工程名称： 户内管道、盘杠焊接、PE管热熔连接燃气安装工程。2、工程地点：以甲乙双方签订的约定的地点为准。3、工程量：工期及工程量以甲方签发的户内管道燃气工程施工派工单为准。4、工程内容：管道燃气户内安装、盘杠焊接、设备的安装、管沟的开挖、PE管热熔连接。具体工程内容以甲乙双方签订的管道燃气工程施工派工单为准。5、工程形式：清工承包形式。第二条

5、工程单价以每个小区单项工程完成结算。1、镀锌管丝扣连接：每户单价一至七层 元/户；八层至十八层元/户；十八层至二十八层元/户；二十八层以上另行协商定价。2、钢管焊接：室外焊接及丝扣连接元/米。3、以上价格为税后价。4、工程总价款按照实际施工的工程量和约定的工程单价进行计算。第三条 质量标准工程质量符合城镇燃气室内工程施工与质量验收规范和施工图的要求。第四条 甲方的权利与义务1、 甲方提供所有施工设备材料包含辅材。落实施工现场的库房、水、电、沟通等事宜。并及时准备施工所需材料、设备等。2、 甲方接到乙方工程急需材料报告单后，两天内将所需材料备齐，并通知乙方办理领料手续。3、 甲方指派 为现场代表

6、，协助工地各方面的关系，以便工程顺利实施。4、 因甲方材料不及时或短缺，或因材料原因返工、修改等费用增加的，按每人每天人工工资加每人每天生活费用，由甲方承担因此增加的全部费用。第五条 乙方责任与义务1、 严格按照图纸施工。乙方收到由业主方、监理方、甲方共同签证的图纸交底记录后，才可进场施工。否则，产生的一切损失由乙方自行承担。2、 若现场与图纸不符需要变更时，乙方应及时通知甲方，由甲方及时会同建设方和设计方确定施工方案，并共同签署变更记录后方可变更。3、 乙方应根据施工进度，将所需材料提前三日向甲方提出。4、 工程材料领用后，由于乙方原因保管不善导致丢失由乙方照价赔偿。5、 在施工过程中要严格

7、按照城镇燃气室内工程施工与质量验收规范、燃气管道安装施工要求施工，在施工过程中服从甲方现场代表的管理。6、 乙方在施工过程中应加强安全防护，严格按建筑安装工程安全技术规程等有关规范性文件的规定和安全技术交底组织施工。施工中不按图纸规定和技术交底施工的，发生一切安全事故均由乙方自行承担全部责任。第六条 结算方式1、 每个小区根据单项工程进度进行结算，每个小区的单项工程完成付工程总价款的50%。2、 挂表试压后，验收合格，甲方在七个工作日内付清工程款的总价款。3、 每个小区的单项工程按进度完成后，乙方在三日内通知甲方各部门进行验收。4、 乙方通知甲方验收后因甲方在七个工作日内不来验收，造成的窝工费

8、由甲方全部承担。第七条 合同变更甲乙双方未尽事宜，应经双方协商一致签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第八条 违约责任及争议解决方式1、 由于甲方原因造成乙方窝工承担因此的产生的误工费；由于乙方无正当理由延误工期，自行承担误工费。没有按照甲方指定施工工期完成的应扣工程款5%。2、 甲方若不及时拨付工程款，乙方有权停止施工，由此产生的损失或误工费用由甲方承担。3、 如产生纠纷，双方应协商解决，协商不成双方均可以起诉于合同签署地人民法院。第九条 其它1、 本合同自双方签字盖单之日起生效；2、 合同期限为一年。即从 年 月 日开始至 年 _月 日止；3、 本合同一式肆份，双方各执两份，均

9、具有同等法律效力。甲方： 乙方：签约代表人：签约代表人：电话： 电话：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日管道天然气配套安装合同安装供气人：*天然气发展有限公司用户编号： *臵业有限公司 合同编号：为了明确供用双方在燃气管理安装、燃气供应和使用中权力和义务，根据中华人民共和国合同法、江苏省燃气管理条例、泗阳县城区管道天然气工程建设管理实施办法和泗价工20XX8号文件等法律、法规和规章，双方经行协商一致，签订本合同，以便共同遵守。第一条 供气种类、供气地址供气种类：天然气供气地址：*城A区1-12#楼第二条 民用管道天然气建设工程、材料费及支付方式：民用管道天然气建设工程、材料费总额：该小区面

10、积为 平方米，每平方米22元，共计人民币元。民用管道天然气建设工程、材料费及支付方式：该合同签订七日内，乙方预付定金 零 元，甲方进场施工乙方依据甲方的开具的工程发票在5个工作日内支付该小区建设费总额的15%计人民币 159467 元，甲方完成入户立管后乙方依据甲方的开具的工程发票在5个工作日内支付该小区建设费总额的30%计人民币 318934 元，完成庭院管线后乙方依据甲方的开具的工程发票在5个工作日内支付小区建设费总额的45%计人民币 478402 元，余款元乙方依据甲方开具的工程发票在通气前付清。第三条工程设计、安装项目工程设计：乙方提供该项目所需的工程技术资料后，甲方进行燃气工程设计，

11、并根据设计方案按乙方的工程进度要求进行施工。施工期间，乙方应为甲方提供施工方便。安装项目：该小区入户管线及庭院管网配套工程，并为乙方用户安装燃气计量表一只，表前阀、表后阀各一只，管道接至灶具使用地点。甲方在施工过程中产生的垃圾由甲方负责清理，并不得损坏乙方所建房屋的主体结构，如有损坏则由甲方负责修复。第四条双方的权利和义务甲方的权利和义务1、负责该项目的全部工程的设计、安装。2、甲方根据乙方房屋主体工程进度情况和书面通知要求，合理安排燃气施工工期。3、甲方负责管网供气设施的维修与保养并承担由此产生的费用。4、甲方在与入住户签订安全供气协议后调试供气。5、负责提供一整套符合档案馆备案要求的竣工图

12、纸和其它竣工文件。乙方的权利和义务1、无偿为甲方提供该项目所需的工程技术资料以备甲方设计、施工。2、负责该项目于其他施工单位的协调工作，并无偿提供符合进场施工条件。3、在该项目施工期间，为甲方提供施工所用的水、电以及堆放材料场所，由此产生的费用由甲方承担。4、按合同约定期限和比例向甲方支付建设费。5、乙方根据工程形象进度书面通知甲方开始进场施工，甲方根据乙方的楼栋的施工进度合理安排施工。乙方没有书面通知甲方进场施工而错过进场施工时间，由此造成施工难度由乙方负责解决。第五条 违约责任及赔付1、由于乙方不能按期提供该项目施工所需资料或不按合同约定支付款项，导致天然气建设工期延误或造成本合同无法按期

13、执行，甲方不承担责任，由此造成的损失由乙方赔偿。2、因甲方原因导致本合同无法按期执行的由甲方承担相应责任。3、由于不可抗拒的因素导致本合同无法执行的，双方均不承担责任。4、双方就本合同有关内容如发生争议，通过友好协商解决。如协商不了可以通过其他法律途径解决。第六条合同执行期限1、本合同签定10日内乙方提供工程所需的技术资料给甲方。2、甲方自收到乙方进场施工通知后按乙方工程进度合理安排施工。第七条其它约定未尽事宜，按有关燃气管理规定执行。第八条本合同一式四份，双方各执两份，签字后生效。甲方：*天然气发展有限公司 乙方：地址： 地址：法人代表：法人代表：委托代理人： 委托代理人： 联系电话：联系电话：签约时间： 年月日