监理工程师《合同管理》复习题集(第5198篇).doc

1、2019年国家监理工程师合同管理职业资格考前练习一、单选题1.工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是( )。A、施工合同B、监理合同C、勘察合同D、仓储合同点击展开答案与解析【答案】：C【解析】：本题考查的是建设工程勘察合同履行管理。合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20作为定金。设计合同也是如此。2.下列在建设工程发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是( )。A、台风导致脚手架坍塌B、雷电引起火灾C、建筑材料运输车在工地被可抛物砸坏D、洪灾引起的沉降点击展开答案与解析【答案】：C【解析】：本题考查的是工程建设涉及的主要险种。选项ABD均属于自然灾害或意外事故引起的损

2、失。选项C属于受其他保险予以保障的车辆。3.下列关于抵押的描述中，正确的是( )。A、抵押的财产不转移占有B、抵押的财产应当为抵押人所有C、土地所有权可以作为抵押物D、抵押权自登记时设立点击展开答案与解析【答案】：A【解析】：本题考查的是担保方式。选项B，担保期间，抵押物不需转移给债权人；选项C，土地所有权不可以作为抵押物；选项D，应当办理抵押物登记的，抵押权自登记时设立。4.关于建设工程勘察设计合同的发包说法，错误的是( )。A、建设工程勘察设计单位不可以将其业务转包B、可以将整个建设工程的勘察设计发包给一个单位C、建设工程主体部分的设计可以分包D、可以将整个建设工程的勘察设计发包给多个单位

3、点击展开答案与解析【答案】：C【解析】：本题考查的是建设工程勘察设计合同的发包方式。除建设工程主体部分的勘察、设计外，经发包方书面同意，承包方可以将建设工程其他部分的勘察、设计再分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察、设计单位。5.下列选项中，不属于工程地质勘察分类的是( )。A、选址勘察B、设计勘察C、初步勘察D、详细勘察点击展开答案与解析【答案】：B【解析】：本题考查的是建设工程勘察的内容和合同当事人。工程地质勘察，包括选址勘察、初步勘察、详细勘察以及施工勘察。6.设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的( )小时内向总监理工程师提

4、出书面异议，总监理工程师应在( )小时内对该指示予以确认、更改或撤销。A、12，12B、24，24C、36，36D、48，48点击展开答案与解析【答案】：D【解析】：本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。7.下列项目勘察设计文件经有关部门批准后，可以直接发包的是( )。A、房地产开发项目B、高速公路项目C、采用特定专利或专有技术的项目D、市政给水排水项目点击展开答案与解析【答案】：C【解析】：本

5、题考查的是建设工程勘察设计合同的发包方式。下列建设工程的勘察、设计，经有关部门批准，可以直接发包：(1)采用特定的专利或者专有技术的；(2)建筑艺术造型有特殊求的；(3)国务院规定的其他建设工程的勘察、设计。8.在履约保证中，如是以履约担保书的形式出具，则数额应为( )。A、合同价的5B、合同价的10C、合同价的20D、合同价的30点击展开答案与解析【答案】：D【解析】：本题考查的是保证在建设工程中的应用。履约保证有三种形式，履约担保金和保函，数额是合同价的10，履约担保书为合同价的30。9.下列关于设计施工总承包合同的说法，错误的是( )。A、可以减少设计变更B、增加承包人的索赔C、合同责任

6、单一，责任明确D、固定工期、固定费用点击展开答案与解析【答案】：B【解析】：本题考查的是设计施工总承包的特点。设计施工总承包方式的优点：单一的合同责任；固定工期、固定费用；可以缩短建设周期；减少设计变更；减少承包人的索赔。缺点：设计不一定是最优方案；减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。10.在设计合同履行过程中，发包人对设计范围的某单位工程提出设计变更要求。由于设计人的资源能力所限，不能在要求的时间内完成，发包人经设计人书面同意后将该部分设计任务委托另一设计单位完成，关于该事件的说法正确的是( )。A、设计人应与另一设计单位签订设计分包合同B、设计人应负责协调另一设计单位的设计进度C、设计

7、人应负责另一设计单位的设计质量审查D、设计人不对变更部分的设计质量负责点击展开答案与解析【答案】：D【解析】：本题考查的是设计合同履行管理。修改单位对修改的勘察、设计文件承担相应责任，设计人不再对修改的部分负责。11.适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)、工程测量、工程物探等勘察的合同示范文本是( )。A、建设工程勘察合同(一)B、建设工程勘察合同(二)C、建设工程勘察合同D、建设工程设计合同(二)点击展开答案与解析【答案】：A【解析】：此题暂无解析12.在下列的法人分类中，不属于非企业法人的是( )。A、行政法人B、事业法人C、社团法人D、政府法人点击

8、展开答案与解析【答案】：D【解析】：本题考查的是合同法律关系的构成。法人可以分为企业法人和非企业法人两大类，非企业法人包括行政法人、事业法人和社团法人。13.设计施工总承包合同中，关于承包人说法错误的是( )。A、承包人是总承包合同的另一当事人B、总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体C、合同履行过程中发包人可以和联合体各方进行联系D、未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成点击展开答案与解析【答案】：C【解析】：本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。选项C，对于联合体的承包人，合同履行过程中发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调

9、联合体各成员全面履行合同。14.依据担保法，( )担保方式只能由合同当事人本人提供担保。A、保证B、抵押C、质押D、定金点击展开答案与解析【答案】：D【解析】：本题考查的是担保方式。选项A，保证法律关系至少有三方参加，即保证人、被保证人(债务人)和债权人。选项BC抵押与质押可以由债务人或第三人提供担保。定金法律关系只能采取由合同当事人本人提供担保的担保方式。15.设计合同中约定的费用为估算设计费，需按批准的( )核算设计费。A、扩大的初步设计概算B、施工图预算C、投资估算D、初步设计概算点击展开答案与解析【答案】：D【解析】：本题考查的是设计合同履行管理。如果合同约定的费用为估算设计费，双方在

10、初步设计审批后，需按批准的初步设计概算核算设计费，工程建设期间概算调整，则设计费也作相应调整。16.投标人递交的投标保证金形式不可以是( )。A、银行出具的银行保函B、银行出具的保兑支票C、银行出具的银行汇票D、某房地产公司出具的担保书点击展开答案与解析【答案】：D【解析】：此题暂无解析17.根据标准设计施工总承包合同，需政府有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审查同意后的( )日内向政府有关部门报送审查。A、7B、15C、21D、30点击展开答案与解析【答案】：A【解析】：本题考查的是设计管理。设计文件需政府有关部门审查或批准的工程，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府

11、有关部门报送设计文件，承包人予以协助。18.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，订立合同时，发包人应提供的设计依据文件和资料不包括( )。A、城市规划许可文件B、工程勘察资料C、限额设计的要求D、经批准的项目可行性研究报告点击展开答案与解析【答案】：C【解析】：本题考查的是订立设计合同时应约定的内容。设计依据文件和资料具体包括：(1)经批准的项目可行性研究报告或项目建议书；(2)城市规划许可文件；(3)工程勘察资料等。选项C是项目设计的要求。19.下列选项中关于抵押的说法，正确的是( )。A、抵押的财产不转移占有B、抵押的财产应当为抵押人所有C、土地所有权可以作为抵押物D、抵押合同应自登记

12、之日起生效点击展开答案与解析【答案】：A【解析】：本题考查的是担保方式。选项B，抵押的财产不一定为抵押人所有；选项C，土地所有权不可以作为抵押物；选项D，应当办理抵押物登记的，抵押合同应自登记之日起生效。另依据中华人民共和国担保法规定：第四十一条 当事人以本法第四十二条规定的财产抵押的，应当办理抵押物登记，抵押合同自登记之日起生效。第四十二条 办理抵押物登记的部门如下：(一)以无地上定着物的土地使用权抵押的，为核发土地使用权证书的土地管理部门；(二)以城市房地产或者乡(镇)、村企业的厂房等建筑物抵押的，为县级以上地方人民政府规定的部门20.建设工程设计合同示范文本规定，设计单位在施工期间派驻现

13、场设计代表的办公用房，应由( )提供。A、发包人B、施工承包人C、监理人D、设计单位点击展开答案与解析【答案】：A【解析】：本题考查的是设计合同履行管理。发包人有义务为设计人在现场工作期问提供必要的工作、生活方便条件。21.设计施工总承包合同模式下，承包人应提前( )天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。监理人应在( )天内，确定竣工试验的具体时间。A、14，21B、14，14C、21，21D、21，14点击展开答案与解析【答案】：D【解析】：本题考查的是竣工验收管理。承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款

14、约定的份数，向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。监理人应在14天内，确定竣工试验的具体时间。22.勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为(一)、(二)，两个版本分别适用于( )的委托任务。A、岩土工程勘察、水文地质勘察B、民用建设工程勘察、其他专业工程勘察C、为设计提供勘察工作、仅限于岩土工程勘察D、要求简单的勘察、要求复杂的勘察点击展开答案与解析【答案】：C【解析】：本题考查的是建设工程勘察设计合同示范文本。建设工程勘察合同(一)适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括：岩土工程勘察；水文地质勘察；工程测量；工程物探等勘察。建设工程勘察合同(二)仅涉及岩土工程。23.设计施工总承包

15、合同模式下，当授权其他监理人员负责执行一项或多项监理工作时，( )应将被授权监理人员的( )通知承包人。A、发包人，姓名及其授权范围B、发包人，职能分工及监理权限C、总监理工程师，姓名及其授权范围D、总监理工程师，职能分工及监理权限点击展开答案与解析【答案】：C【解析】：本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。24.下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是()。A、自然人B、项目经理部C、设计事务所D、监理事务所点击展开答案与解析【答案】：B【解析】：

16、此题暂无解析25.采用建设工程施工合同(示范文本)订立合同的工程项目，建筑工程一切险的投保人应为( )。A、发包人B、承包人C、监理人D、分包人点击展开答案与解析【答案】：A【解析】：本题考查的是工程建设涉及的主要险种。我国合同示范文本规定建筑工程一切险由发包人来投保。26.下列不属于建设工程勘察合同当事人必须具备的条件是( )。A、法人资格B、持有正规营业执照C、联合体组织D、持有正规的资质证书点击展开答案与解析【答案】：C【解析】：本题考查的是建设工程勘察的内容和合同当事人。勘察人必须具备的条件：必须具备法人资格，持有工商行政管理部分核发的企业法人营业执照，持有建设行政主管部门颁发的工程勘

17、察资质证书、工程勘察收费资格证书。27.设计合同的发包人，根据工程实际情况需要修改设计文件时，应按照法定程序进行变更，即( )。A、由原设计合同承包人完成设计修改B、发包人经审批机关批准后，自行修改C、发包人报原审批机关批准，选择设计单位设计D、发包人报原审批机关批准，由原设计单位修改后，报有关部门审批点击展开答案与解析【答案】：D【解析】：本题考查的是设计合同履行管理。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察、设计单位修改。经修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。28.下列关于设计施工总承包合同模式下分包工

18、程的说法，错误的是( )。A、承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B、分包人的资质能力不需要经过监理人审查C、承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D、发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作仍需要经发包人同意点击展开答案与解析【答案】：B【解析】：本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。选项B，分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查。29.关于勘察成果的说法，错误的是( )。A、应根据勘查成果文件进行工程设计B、应根据勘查成果文件组织施工C、勘查成果应真实、准确D、施工单位应根据现场工程地质情

19、况修正勘察结果点击展开答案与解析【答案】：D【解析】：本题考查的是设计合同履行管理。选项D，发包人、施工承包人、监理人均不得修改建设工程勘察、设计文件。30.发包人根据工程的实际确需修改建设工程设计文件，应当报( )进行批准。A、原设计单位B、原审批机关C、原备案部门D、建设行政管理部门点击展开答案与解析【答案】：B【解析】：本题考查的是设计合同履行管理。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察、设计单位修改。31.承包人办理保险的情况下，如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，或未能使保险持续有效时，(

20、)可代为办理，所需费用由( )承担。A、发包人，发包人B、发包人，承包人C、监理人，发包人D、监理人，承包人点击展开答案与解析【答案】：B【解析】：本题考查的是保险责任。承包人办理保险的情况下，如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，或未能使保险持续有效时，发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。32.下列关于连带责任保证的说法，正确的是( )。A、当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任B、连带责任保证的债务人在债务履行期满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担责任C、主合同的债务人经审判应履行债务后，债权人可以要求连带责任保证人承担保证责任D、主合同的债务

21、人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行仍不能履行，债权人可以要求连带责任保证人承担保证责任点击展开答案与解析【答案】：B【解析】：本题考查的是担保方式。选项A，当事人对没有约定或者约定不明确的保证方式，则按照连带责任保证承担保证责任；选项CD，一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行人不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任；连带责任保证的债务人在合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。33.关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是( )。A、发包人必须是建设单位B、承包人必须

22、是法人C、总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质D、发包人必须具有自行组织招标的能力点击展开答案与解析【答案】：B【解析】：本题考查的是建设工程设计合同的内容和合同当事人。选项A，建设工程设计合同当事人包括发包人和设计人。发包人通常也是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位)。选项C，工程设计资质分为综合资质、行业资质、专业资质和专项资质。综合资质只设甲级。选项D，发包人可以委托代理招标。34.下列合同法律关系中的法律事实属于行为的是( )。A、建设工程合同当事人违约B、台风造成停工C、地下埋藏物造成合同索赔D、设备所在国罢工造成设备不能交付点击展开答案与解析【答

23、案】：A【解析】：此题暂无解析35.下列属于取得工程勘察劳务资质的企业不可以承接的工程范围的是( )。A、岩土工程治理B、凿井C、工程钻探D、海洋勘探点击展开答案与解析【答案】：D【解析】：本题考查的是建设工程勘察的内容和合同当事人。工程勘察劳务资可以承接岩土工程治理、工程钻探、凿井等工程勘察劳务业务。36.下列关于履约保证说法不正确的是( )。A、履约保证的形式有履约担保金(又叫履约保证金)、履约银行保函和履约担保书三种B、履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10%C、履约银行保函额度是合同价格的10%D、履约担保书担保额度是合同价格的10%点击展开答案与解

24、析【答案】：D【解析】：此题暂无解析37.在代理行为中，因授权范围不明确，由被代理人向第三人承担民事责任时，代理人承担连带责任的基础是( )。A、代理人没有证据证明该代理行为无效B、被代理人无法承担责任C、该行为不属于代理人的个人行为D、代理人没有证据证明该代理行为是在被代理人不知情的情况下进行的点击展开答案与解析【答案】：B【解析】：本题考查的是代理关系。在代理行为中，因授权范围不明确，由被代理人向第三人承担民事责任。代理人承担连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的。38.下列选项中不属于工程勘察企业的资质的是( )。A、综合资质B、专业资质C、劳务资质D、专项

25、资质点击展开答案与解析【答案】：D【解析】：本题考查的是建设工程勘察的内容和合同当事人。工程勘察资质分为工程勘察综合资质、工程勘察专业资质、工程勘察劳务资质。工程勘察综合资质只设甲级；工程勘察专业资质设甲级、乙级，根据工程性质和技术特点，部分专业可以设丙级；工程勘察劳务资质不分等级。39.履约保证有效期( )。A、从提交履约保证到工程竣工验收合格止B、从提交履约保证到签发完工程接收证书止C、从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书止D、从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止点击展开答案与解析【答案】：D【解析】：本题考查的是保证在建设工程中的应用。履约保证有效期

26、限从提交履约保证起，一般情况到保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止。40.在设计施工总承包合同中，承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。下列关于履约担保说法不正确的是( )。A、由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担B、由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担C、如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效D、由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由承包人承担点击展开答案与解析【答案】：D【解析】：此题暂无解析二、多选题1.设计合同示范文本中，适用于民用建设工程设计的合同，其主要条款包括( )。

27、A、发包人应提供的有关资料和文件B、委托设计任务的范围和内容C、项目投资要求D、工程用地规划E、双方的责任点击展开答案与解析【答案】：A,B,E【解析】：本题考查的是建设工程勘察设计合同示范文本。建设工程设计合同示范文本分为两个版本。建设工程设计合同(一)示范文本适用于民用建设工程设计的合同，主要条款包括：(1)订立合同的依据文件；(2)委托设计任务的范围和内容；(3)发包人应提供的有关资料和文件；(4)设计人应交付的资料和文件；(5)设计费的支付；(6)双方责任；(7)违约责任；(8)其他。2.依据设计合同示范文本规定，下列有关设计工作内容变更的说法中，正确的有( )。A、设计人应根据设计审

28、查结论对设计进行调整和补充B、由于发包人原因对设计进行重大修改，应另签订合同C、发包人经原设计人书面同意后，可以委托其他具有相应资质的设计单位修改D、发包人根据工程实际需要要求修改设计文件时，只能由原设计单位修改并经审批后使用E、在未签合同之前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应支付相应的设计费点击展开答案与解析【答案】：B,C,E【解析】：本题考查的是设计合同履行管理。选项D，在某些特殊情况下，发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作。如变更增加的设计内容专业性特点较强；超过了设计人资质条件允许承接的工作范围；或施工期间发生的设计变更，设计人由于资源能力有限，不能在要求的时间

29、内完成等原因。在此情况下，发包人经原建设工程设计人书面同意后，也可以委托其他具有相应资质的建设工程勘察、设计单位修改。修改单位对修改的勘察、设计文件承担相应责任，设计人不再对修改的部分负责。3.合同法律关系的主体是参加合同法律关系，享有相应权利，承担相应义务的当事人。下列主体中，可以作为合同法律关系主体的有( )。A、事业单位B、个人独资企业C、大学所属二级学院D、合伙企业E、社会团体点击展开答案与解析【答案】：A,B,D,E【解析】：本题考查的是合同法律关系的构成。合同法律关系的主体可以是自然人、法人、其他组织。选项BD属于其他组织中的内容，选项AE是法人的内容，也就是具有法人条件的行政法人

30、、事业单位、社会团体可以作为合同法律关系的主体。4.工程设计合同约定发包人承担违约责任的情形有( )。A、设计审批工作延误B、设计工作内容变更C、经设计人同意，委托其他人变更设计D、延误支付设计费E、非设计人原因要求解除合同点击展开答案与解析【答案】：A,D,E【解析】：本题考查的是设计合同履行管理。发包人的违约责任包括发包人延误支付、审批工作的延误和发包人原因引起解除合同。选项BC，设计工作内容变更双方可以协商签订补充协调，不视为违约。5.对于发生法律效力的法院裁决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，能够引起法律关系的( )。A、发生B、变更C、消灭D、转移E、冻结点击展开答案与解析【答

31、案】：A,B,C【解析】：本题考查的是合同法律关系的构成。行政行为和发生法律效力的法院裁决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，能够引起法律关系的发生、变更和消灭。6.下列属于工程项目总承包合同优点的是( )。A、单一的合同责任B、固定工期、固定费用C、可以缩短建设周期D、减少设计变更E、设计方案能够达到最优点击展开答案与解析【答案】：A,B,C,D【解析】：此题暂无解析7.下列设计中属于施工图设计的有( )。A、建筑设计B、结构设计C、设备设计D、总体设计E、方案设计点击展开答案与解析【答案】：A,B,C【解析】：本题考查的是设计合同履行管理。施工图设计包括：(1)建筑设计；(2)结构设计

32、；(3)设备设计；(4)专业设计的协调；(5)编制施工图设计文件。8.根据标准设计施工总承包合同，无论承包人复核是否发现问题，导致承包人费用增加时，均由发包人承担责任的有( )。A、引用的原始数据和资料错误B、对工程的功能要求错误C、对工程进度的要求不合理D、试验和检验标准不准确E、对项目生产工艺的要求错误点击展开答案与解析【答案】：A,B,D,E【解析】：本题考查的是订立合同时需要明确的内容。无论承包人复核时发现与否，由于以下资料的错误，导致承包人增加费用和(或)延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润：(1)发包人要求中引用的原始数据和资料；(2)对工程或其任何部分的功能要求；(

33、3)对工程的工艺安排或要求；(4)试验和检验标准；(5)除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。9.在建设工程设计合同的履行中，属于发包人责任的有( )。A、完成施工中出现的设计变更B、提供设计人在现场的工作条件C、设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续D、向施工单位进行设计交底E、保护设计人知识产权点击展开答案与解析【答案】：B,C,E【解析】：本题考查的是设计合同履行管理。发包人的责任包括：(1)提供必要的现场工作条件；(2)外部协调工作；(3)其他相关工作；(4)保护设计人知识产权；(5)遵循合理设计周期的规律。10.能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有( )。A、合

34、同当事人违约B、地震C、法院判决D、仲裁机构裁决E、物价正常波动点击展开答案与解析【答案】：A,B,C,D【解析】：本题考查的是合同法律关系的产生、变更与消灭。能够引起合同法律关系产生、变更与消灭的客观现象和事实包括行为和事件两类。选项A属于违法行为；选项B属于自然事件；选项CD属于行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。11.下列关于抵押的说法，正确的有( )。A、抵押不转移对抵押物的占有B、抵押人不再负有保管抵押物的义务C、抵押人未经抵押权人同意并告知受让人转让物已抵押的情况，转让抵押物的行为无效D、抵押

35、人转让抵押物只需通知抵押权人即可E、抵押人转让抵押物应告知受让人转让物已抵押点击展开答案与解析【答案】：A,E【解析】：本题考查的是担保方式。选项A，抵押不转移对抵押物的占有；选项CD，抵押人转让抵押物，要通知抵押权人，无需征得抵押权人的同意，还必须告知受让人转让物已抵押的情况，两个条件必须同时具备，否则该转让行为无效。12.法人分为企业法人和非企业法人两大类，非企业法人包括( )。A、行政法人B、附属性医院C、社会团体法人D、事业单位法人E、合伙企业点击展开答案与解析【答案】：A,C,D【解析】：本题考查的是合同法律关系的构成。法人可以分为企业法人和非企业法人两大类。非企业法人包括行政法人、

36、事业法人、团体法人。选项BE，附属性医院、合伙企业属于其他组织。13.下列选项中，属于建筑工程一切险中的除外责任的有( )。A、地震B、洪水C、设计错误引起的损失D、自然磨损E、维修保养费用点击展开答案与解析【答案】：C,D,E【解析】：本题考查的是工程建设涉及的主要险种。保险人对下列各项原因造成的损失不负责赔偿：(1)设计错误(结构缺陷)引起的损失和费用；(2)自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用；(3)因原材料缺陷引起的损失及矫正费用；(4)非外力引起的设备、机械装置失灵或本身损失；(5)维修保养或正常检修的费用；(6)档案、资料、票据、现金及

37、包装损失；(7)盘点短缺；(8)有执照或已保险的交通工具损失；(9)位于工地范围内属于被保险人的财产损失；(10)保单终止前，已验收合格或被工程所有14.根据建设工程设计合同示范文本的规定，下列选项中属于发包人义务的有( )。A、为设计人派驻现场的工作人员提供方便条件B、负责组织设计成果鉴定C、保护设计人的知识产权D、对外商设计资料的审查E、负责审查各阶段设计文件点击展开答案与解析【答案】：A,B,C【解析】：本题考查的是设计合同履行管理。发包人的义务包括：(1)提供必要的现场工作条件；(2)外部协调工作；(3)其他相关工作；(4)保护设计人知识产权；(5)遵循合理设计周期的规律。15.出具投标保函的银行，应当承担支付保证金责任的有( )。A、投标人提交的投标文件被确认无效B、投标人在开标前撤回投标文件C、投标人在投标有效期内撤销投标文件D、中标后，投标人拒绝订立合同E、中标后，投标人拒绝订立与投标文件不一致的合同点击展开答案与解析【答案】：C,D【解析】：本题考查的是保证在建设工程中的应用。在下列情况下可以没收投标保证金或要求承保的担保公司或银行支付投标保证金：(1)投标人在投标有效期内撤销投标书；(2)投标人在业主已正式通知他的投标已接受中标后，在投标有效期内未能或拒绝按“投标人须知”规定，签订合同协议或递交履约保函。