1、#xxxxx伏能发电厂建设工程施工合同工程承包合同签订日期：年月日甲方（发包方）：XXXXX有限公司乙方（承建方）：现双方根据中华人民共和国建筑法、合同法以及相关法律、法规，结合本项目的实际情况，双方遵循平等、友好、自愿、公平和诚信的原则，就XXXX有限公司XXX乡厂区项目工程合同总承包事宜，达成如下条款：一、工程概况1、工程名称：XX乡厂区场地土石方平整、道路、护坡挡土墙、办公综合楼、宿舍楼、厂房、设备、幼儿园、休闲中心、超市、饭堂等项目。（除水电安装、消防、防雷、绿化外）2、工程地址:xx市xx县xx乡xx3、承包方式：总承包，场地土石方平整、道路、护坡挡土墙、办公综合楼、宿舍楼、厂房、设
2、备、幼儿园、休闲中心、超市、饭堂等施工图中内容（按施工图纸中的全部项目由乙方负责施工）。4、建筑面积：按施工图面积，用地约xx亩，5.、工程总造价：总项目约：xx亿元人民币（其中厂房xx亿、土建部分XX万）6、工程立项批文：xxx发改备案20xxxx号二、承包方式、范围、工程期限及约定1、承包方式：工程总承包，包工、包料、包税、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包验收合格。2、承包范围：施工图纸红线范围内的全部施工内容及其配套属工程。3、工程量表序一卢项目名称建设规模总投资(万元)备注建筑占地面积(m,)总建筑面积(tn2)1厂房车间17664.9417664.94钢结构2机修车间1585.
3、201585.20钢结构5米高31#仓库1125.631125.63钢结构5米高4卫生间7272砖混结构51、2、3、4#职工宿舍1179.288254.96砖混结构65#职工公寓601.53609.00混凝土框架7办公综合楼550.811652.43钢结构主体8幼儿园6071214.00砖混结构9研发中心1690.64726.9其中2栋别墅约500m210厂区挡土墙1420米片石挡土墙高度5米4、工期：开工时间从2022年03月日（具体开工日期以开工令为准）起至2022年03月日止,本合同工期为24个月（晴日历工期），（前述工期已考虑当地政府规定的节假日及公众假日，前述工期已按定额标准工期压
4、缩天）。若发生了不可预见或不可抗力时，工期顺延。4、经甲、乙双方商定：本合同需交纳合同履约金人民币：贰拾万元。在签订施工合同、移交施工手续、施工图纸、进场通知书后，乙方向甲方账户交纳合同履约金人民币：贰拾万元（:20.00万元）。合同履约金在第一次结付工程进度款的同时一次性无息退回给乙方。甲方账户名称：XXXX有限公司，账户号码：XXXXXXX,开户银行：XX银行XX区分行营业部。5、工程质量.合格。三、工程结算1、甲方提供石材料到现场：片石80元/立方，山砂130元/立方，石子110元/立方。在垫资时间先付50%的材料款，余下50%的款到80%进度款付清。2、按实际完成的工程量结算。3、按x
5、xx最新的xxx建设工程计价办法】和【xxxx建设工程消耗量标准】及相关文件作为工程款结算依据。1）总承包项目中护坡档土墙、水泥浆喷护坡10公分厚，厂内大排水沟及办公楼，由乙方垫资施工直到竣工验收合格之日结算工程款，垫资部分按实结算中值取费不下浮。水伏能发电机组500千瓦设备款200万元（以设备清单为准）亦由乙方垫资购买。2）总承包项目中的钢结构厂房及其它工程项目按中直取费下浮5%,单项工程预付款20%,土方12元/立方（包括税，运费在厂区内）。在每月25号报完成单项工程工程量后，本月30号支付工程款60%,总工程款付到80%,余下17%到验收合格，3%质保金。在施工过程中若遇政策性调整，相应
6、调整。4、材料价格：按施工期间（xxx市建设工程造价信息发布的价格结算,实际采购价高于工程造价信息发布价格的，双方协商定价，无发布价格的双方询价后定价。四、工程款的支付方法：1、垫资施工的护坡挡土墙及办公楼竣工验收合格后，乙方向甲方提交工程款结算报告。甲方收到乙方的结算报告之日起在30个工作日内进行审核，经甲方审核无异议的，在审核期限届满之日起5个工作日内向乙方一次性支付工程款。甲方对乙方提交的结算报告有异议的，应当在审核期限届满之日起60个工作日内提出。未在约定的期限提出异议的，视为甲方认可乙方的结算报告。2 .乙方垫资购买的500千瓦水伏能发电机组经安装验收合格后,甲方按发票金额支付全部垫
7、资款。3 .总承包项目中的其他项目单项工程竣工验收后，乙方向甲方提交工程款结算报告。甲方收到乙方结算报告之日60个工作日内进行审核，甲方审核后无异议的，应当在审核期限届满之日起5个工作日内按照本合同第三条第二款第(2)项约定支付工程款。甲方对乙方的结算报告有异议的，应当在审核期限届满之日起三个工作日内向乙方提出。未在约定期限内提出异议的，视为甲方认可乙方的结算报告。4 .乙方应当在合同约定的付款期限内先向甲方开具合法的工程款发票，甲方收到乙方开具的工程款发票后的第二天支付工程款。5 .3%质保金在工程竣工验收合格后一年内无息支付给乙方。期间因工程质量问题修复所发生的费用，甲方有权从质保金中扣除
8、。五、乙方在本工程正式施工期间设立银行专用帐户，做好资金的一切保障和保证工作。六、双方责任1、甲方责任(1)甲方在本合同签订生效后应提供施工场地、完成进场道路、建设规划许可证、建筑施工许可证、工程质量监督手续及其它所需的合法许可施工等相关工作及手续。保证承包人能够按时顺利进入现场开始准备工作。乙方在进场后十个工作日内未能达到开工条件时，甲方无条件赔偿乙方进场后所有的人工费、材料费、机械费和前期费用等一切损失，工期相应顺延，乙方并有权终止施工合同和本合同。(2)甲方需及时办理和提供所有开工前的手续及施工准备和四通一平等工作，确保工程按本合同的约定连续施工，如因暴风、暴雨、地震等不可抗力的特殊情况
9、需延期施工，甲方应及时通知乙方。(3)在施工中因非乙方原因造成的停工或工期顺延(具体见本合同第九条：工期顺延)，甲方应承担乙方在停工或工期顺延期间的人工、材料、机械等一切损失费用(因不可抗力停工、停建或工期顺延除外)，普工工资每天按每人250元/天计算、技术管理人员工资按实际发生计算，机械按每天一个台班当地市场价计算，模板架钢等周转材按实际发生计算，工期亦相应顺延。如因甲方原因造成的停工超过十五日视为甲方违约，乙方有权终止本合同，并有权收取一切损失费用，甲方付清乙方全部损失费用后才有权安排其他施工队对本合同内的工程重新施工。(4)甲方要及时组织图纸会审、进行安全技术交底、及时移交工程所需资料。
10、(5)施工图纸的变更及施工图纸以外的增加项目，甲方须提前7日以书面形式通知乙方，并由甲方于现场确定及签证并加盖甲方公章后，乙方方可进行施工。(6)验收时限：工程全部竣工后，乙方向甲方提供验收资料后7个工作日内甲方应组织相关部门验收，逾期视为合格(因相关部门的原因逾期的除外)。(7)甲方大力协助乙方的施工，并做好为乙方各项工作的协调、监督工作，及或有部分材料在乙方施工至一定时期的担保工作，但甲方不参加工程的分包和材料、设备的采购和供应。(8)在施工过程中非乙方原因所造成的社会上闲杂人员到工地抢、占、拿、砸工地上的一切材料、器具、成品等，或故意闹事、欺行霸市的，或断电断水，或阻止施工的，或其他行为
11、影响工程正常施工的，甲方应及时制止和解决，并对此造成的后果承担一切责任且承担乙方的一切损失，由此造成停工的，甲方赔偿乙方停工期间的各项损失，工期顺延。(9)甲方应按合同约定的内容和时间提供与施工场地相关的地下、地上的施工障碍资料。甲方在合同约定时间之后提供的障碍资料，乙方可提交变更申请，对于乙方的合理请求甲方应予以批准，如甲方未能提供施工障碍资料或提供的资料不真实、不准确、不齐全，给乙方造成损失或损害的，由甲方承担赔偿责任。导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。(10)甲方应按时支付工程进度款，若不按时付款，每迟延一天按应付工程进度款的万分之五支付迟延付款违约金。2、乙方责任：(1)乙方按
12、照甲方认可的施工组织设计(施工方案)和发出的指令组织施工，并向甲方提供年、季、月工程进度计划表及相应报表。-7 (2)做好施工现场的安全保卫，确保夜间照明正常。保护好施工场地占地下线管及邻近建筑物、文物、古树古木等。要保证施工场地卫生清洁符合环境卫生管理的相关规定，交工前现场清理要达到约定要求，否则，由此造成的后果由乙方负责。所有建筑垃圾，乙方负责运输到甲方指定的地点，费用由乙方据实结算。(3)乙方收到工程款必须专用于本项目，不得挪用它用，工程款支付以工人工资发放优先，以保证本工程顺利完工，否则，由此造成的一切后果、经济损失及法律责任全部由乙方承担。乙方必须按本合同竣工日期或顺延工期完工，否则
13、，视为乙方违约并承担相应责任。(4)安全文明施工：乙方在施工期间应确保安全文明施工，施工过程中发生的任何风险或意外，由乙方自行承担。严格按照安全操作规程规范施工，必须按标准化管理工地。否则，乙方在接到整改通知后不及时整改或整改不合格的，甲方有权委托第三方作业，并在结算时扣除该费用。安全文明施工要求：施工场地必须按照国家及地方现行安全文明施工验收标准进行布置与管理，保证安全、文明施工。施工现场要求达到示范工地要求。如遇有关部门检查(包括发包方和监理方)，出现上述不合格情况，乙方必须无条件整改,同时承担相关责任。(5)乙方如需更换项目经理，应至少7天提前以书面形式通知甲方，并征得甲方同意。后任项目
14、经理继续行使和履行合同文件中所约定的权利、责任和义务。(6)工程竣工验收时未能达到质量标准，乙方必须按照要求进行整改，达到本合同约定的标准，所延误的工期不予顺延，并承担甲方的经济损失。(7)乙方保证“合理安排、精心施工”，把质量放在第一位,工程一次初验，二次验收合格率达100%,并做到“严格管理，全过程监管”，乙方保证严格执行国家安全施工规范，严格按图施工，做到施工材料封样保存，保质保量。确保本工程无重大质量安全事故发生，如果本工程因乙方原因出现的质量安全事故，责任由乙方承担。如果本工程非因乙方原因出现的自然灾害事故，因自然灾害造成的质量、人身伤亡事故，双方按国家所规定的条款协商处理解决。(8
15、)在施工中乙方需对工人及管理人员从思想上严格管理，加强法制道德教育，遵守当地的风俗习惯，同时做好防疫工作，对外来人员进行核酸检测，做到每天消毒，测量体温，戴口罩，勤洗手，不聚餐。(9)乙方必须为所有员工及管理买好保险，保险费乙方自理。(10)乙方应当向甲方提供农民工花名册，以便甲方核查农民工工资发放情况。(11)乙方在签订本合同之前应当向甲方提供乙方各项建设工程施工资质(包括土建、安装、安全等)证明文件备案。七、质量与整改# 乙方应认真严格按照甲方认可的施工方案和甲方项目部依据施工合同发出的指令组织施工，随时接受甲方和甲方项目部的检验检查，质量达不到约定标准的，按照甲方下达的质量整改通知书要求
16、，在规定的时间内整改完成，直到合格，整改费用由乙方承担，工期不予顺延。如未在规定的期限完成整改，甲方依据合同相关条款对乙方下发罚款通知书，说明罚款理由，签字并出具相关照片和资料，乙方必须在罚款单上签字接受。因甲方或甲方工程师指令失误原因发生的责任和费用，由甲方按实承担，工期相应顺延。双方对工程质量有争议时，由双方共同委托有资质的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担，双方均有责任，由双方根据其责任大小按比例承担。八、工程移交和决算1、工程竣工验收合格后，甲方按约定时间足额支付工程款之日起10个工作日内，乙方应当向甲方移交工程竣工验收等相应资料并撤离清理施工现场的设备、人员
17、和建筑垃圾，同时向甲方提出工程移交申请。甲方在收到工程移交申请之日起3个工作日内接收。乙方如未在商定的期限内完成上述工作，影响甲方使用的，甲方有权处置，乙方不得干涉。2、甲方履行完本合同约定支付的工程款后，工程移交与双方的其它矛盾和争议无关，乙方不得拒绝移交，否则甲方有权按照工期延误追究乙方的违约责任，并可要求乙方赔偿因此所造成的一切经济损失。3、甲方对乙方提交的工程竣工结算审核及前提条件：（1）工程竣工并验收合格；（2）承包方提交完整的结算资料；（3）工程无重大遗留问题（质量、安全、民工工资等）；4、甲方对乙方提交的工程款结算报告有异议的，双方共同委托第三方按照前款第（2）项提交的资料进行审
18、计。乙方必须保证所提交的结算资料的完整性，审计开始后甲方将不再接受结算补报，除完善已有资料外，也不再接受新的结算资料，因资料原因造成的后果由乙方承担（因甲方原因由甲方承担）。5、审计费用按甲方异议是否成立承担。异议不成立且审计结果超出或者等于乙方结算报告的，审计费用由甲方承担；异议成立且审计结果低于乙方结算报告的，审计费用由乙方承担。九、工期顺延1、不可抗拒因素（雨、雪、台风等）等导致工程停工。2、因外部环境和干扰导致工程停工累计8小时及以上的。3、当地政府重大事情及中、高考致使施工道路中断累计8小时及以上的。4、经发包人确认的工程量变化和设计变更需要工期顺延的。5、非承包人原因停水、停电、停
19、气造成停工累计超过8小时。6、合同中约定发包人同意给予顺延的其它情况。7、国家或地方政策所规定的工期顺延条款。8、顺延时间由乙方提出申请，双方无条件签字认可。十、双方协定1、本合同是双方共同协商制定的条款，双方应认真遵循执行。若本合同条款与施工合同条款相冲突部分，以本合同条款为准，在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决，如协商不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼。2、双方签定本合同的同时，发包方向承包方提供正规的施工图陆份，使承包方作施工前的准备工作。本补充条款合同与施工总承包合同具有同等法律效力。H*一、合同备注在签署本合同时，甲乙双方当事人对本合同的所有条款已经阅悉，均无异议，并对当事人之间的法律关系、有关权利、义务和责任的条款的法律含义有准确无误的理解。十二、合同份数本合同一式肆份，甲乙双方各执二份，如甲方与乙方签订补充协议不给乙方进场施工属于甲方违约，一切损失由甲方负责，乙方进场不按约定垫资工程量施工完成，属于乙方违约，本补充协议自动失效，乙方并且自动退场不结算。自双方签字盖章之日起生效，付清结算尾数款后失效。本补充条款（以下无正文，为本合同的签-# -字盖章页）甲方：（公章）XXXXX有限公司法定代表人：委托代理人：开户行：XXXXX账户:XXXXX乙方：（公章）法定代表人：委托代理人：开户行：账号：
