二级建造师考试-工程法规-练习题-验证200-共200题-第13套.pdf

1、二级建造师考试_工程法规_练习题_验证 200_共200 题_第 13 套单选题1.下列关于债的表述，正确的是（ ） 。A)债权只有通过当事人的约定才能产生B)债权为相对权，权利人义务人都只能是特定之人C)在施工合同中，建设单位是债权人，施工单位是债务人D)建筑物倒塌造成他人损害的，由施工单位和监理单位承担连带债务答案:B解析:选项 A 错误，债是按照合同的约定或者按照法律规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系。施工合同的义务主要是完成施工任务和支付工程款。选项 C 错误，对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人；对于支付工程款，则相反。选项 D 错误，建筑物、构筑物或者其他

2、设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任。单选题2. 某工程施工过程中，承包人将工程隐蔽部位覆盖后，发包人对质量提出质疑，并要求承包人对已覆盖的部位揭开重新检查。对此，费用、工期和利润的承担原则是()A)经检查证明工程质量符合合同要求的，发包人只承担由此增加的费用和延误的工期B)经检查证明工程质量符合合同要求的，发包人只承担由此延误的工期并支付承包人合理的利润C)经检查证明工程质量不符合合同要求的，由承包人承担由此增加的费用和延误的工期D)经检查证明工程质量不符合合同要求的，由承包人承担由此增加的费用，发包人承担延误的工期答案:C解析:承包人覆盖工程隐蔽部位后， 发包人或监理人

3、对质量有疑问的， 可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应当遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期， 并支付承包人合理的利润;经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。单选题3.根据建筑工程施工许可管理办法的规定，不需要办理施工许可证的有（ ） 。A)投资总额为 40 万元的建设工程B)建筑面积为 350 平方米的建筑工程C)抢险救灾工程D)建筑面积 300 平方米以上的民用建筑工程答案:C解析:建筑工程施工许可管理办法规定，工程投资额在 30 万元以下或

4、者建筑面积在 300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整，并报国务院建设行政主管部门备案。 建筑法规定，抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动，不适用本法。 建筑法规定，按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证，故 C 正确。单选题4. 对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形是（ ） 。A)拟公开招标的费用与项目合同金额相比比例过大B)当地投标企业较少C)采购人依法能够自行建设、生产或者提供D)受自然地域限制的答案:C解析:招标投标法实施

5、条例还规定，除招标投标法规定可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的， 可以不进行招标： （1） 需要采用不可替代的专利或者专有技术；（2）采购人依法能够自行建设、生产或者提供； （3）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供； （4）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求； （5）国家规定的其他特殊情形。单选题5.下列选项中，符合招标投标法关于开标规定的是( )。A)开标由招标代理机构主持，邀请所有投标人参加B)开标时，由招标人检查投标文件的密封情况C)投标文件密封情况经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投

6、标文件的其他主要内容D)招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的已经确认为废标的投标文件，开标不必当众予以拆封、宣读答案:C解析:招标投标法规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行;开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。 开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况， 也可以由招标人委托的公证机构检查并公证;经确认无误后， 由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。开标过程应当记录，并

7、存档备查。 招标投标法实施条例进一步规定，招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标。投标人少于 3 个的，不得开标;招标人应当重新招标。投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。故 C 选项正确。单选题6.根据标准化法规定，下列关于强制性国家标准的批准发布主体说法正确的是（ ） 。A)国务院工程建设行政主管部门B)国务院标准化行政主管部门C)国务院或国务院授权部门D)国务院发展改革主管部门答案:C解析:根据标准化法规定，国务院或国务院授权部门负责强制性国家标准的批准发布。单选题7.法院终审判决甲公司向乙公司支付工程款及利息，甲到期没有付款，乙申请法院执行。

8、在执行过程中，甲、乙双方达成分期付款协议，但甲没有履行该协议。下列关于执行的说法中正确的是()。A)乙只能向法院另行起诉B)乙可以申请法院恢复执行C)该执行已经终结D)乙可以提起审判监督程序答案:B解析:本题考核的是执行中的和解。 民事诉讼法规定，在执行中，双方当事人自行和解达成协议的，执行员应当将协议内容记入笔录，由双方当事人签名或者盖章。一方当事人不履行和解协议的或者反悔的，对方当事人可以申请人民法院按照原生效法律文书强制执行。单选题8.王某与用人单位发生劳动争议，要求补发所扣工资，并继续履行劳动合同，为此，王某应采取的措施是( )。A)向人民法院提起诉讼B)向劳动争议仲裁委员会申请仲裁C

9、)向政府信访部门投诉D)向劳动监察部门提起行政诉讼答案:B解析:根据劳动法规定，用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以协商解决。因此，王某应向劳动争议仲裁委员会申请仲裁，当事人申请仲裁无须双方达成一致协议，只要一方申请，仲裁委员会即可受理。故选项 B 正确。单选题9.某施工单位违反国家规定， 私自减少现浇梁板中所配钢筋， 造成 8000 万元直接经济损失，应当认定该施工单位构成()。A)重大责任事故罪B)工程劳动安全事故罪C)工程重大安全事故罪D)消防责任事故罪答案:C解析:建设、监理、设计、施工单位降低工程质量标准造成重大安全事故的行为构成工程重大安全事

10、故罪。单选题10. 某工程施工中出现重大安全事故，建设主管部门对施工企业做出的行政处罚不包括（ ） 。A)罚款B)吊销资质证书C)责令停工整顿D)行政处分答案:D解析:在建设工程领域，法律、行政法规所设定的行政处罚主要有：警告、罚款、没收违法所得、责令限期改正、责令停业整顿、取消一定期限内参加依法必须进行招标的项目的投标资格、责令停止施工、降低资质等级、吊销资质证书（同时吊销营业执照） 、责令停止执业、吊销执业资格证书或其他许可证等。行政处分是指国家机关、企事业单位对所属的国家工作人员违法失职行为尚不构成犯罪， 依据法律、 法规所规定的权限而给予的一种惩戒。 不属于行政处罚， 故选项 D正确。

11、单选题11.下列情形中，用人单位可以解除劳动合同的是()。A)女职工在哺乳期内B)女职工在孕期内C)职工患病，在规定的医疗期内D)职工丁严重违反用人单位的规章制度的答案:D解析:本题考核的是用人单位可以单方解除劳动合同的规定。 劳动合同法规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：(1)在试用期间被证明不符合录用条件的;(2)严重违反用人单位的规章制度的;(3)严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的;(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的;(5)因劳动合同法 第26条第1款规定的情形致使劳动合同无效的;(

12、6)被依法追究刑事责任的。单选题12.根据最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定 ，关于承担工伤保险责任单位的说法，正确的是（ ） 。A)职工与两个单位建立劳动关系，工伤事故发生时，该两个单位共同为承担工伤保险责任的单位B)劳务派遣单位派遣的职工在用工单位工作期间因工伤亡的，用工单位为承担工伤保险责任的单位C)单位指派到其他单位工作的职工因工伤亡的，职工为之工作的单位为承担工伤保险责任的单位D)个人挂靠其他单位对外经营，其聘用人员因工伤亡的，被挂靠单位为承担工伤保险责任的单位答案:D解析:A 错误，职工与两个或两个以上单位建立劳动关系，工伤事故发生时，职工为之工作的单位为承担工伤保

13、险责任的单位；B 错误，劳务派遣单位派遣的职工在用工单位工作期间因工伤亡的，派遣单位为承担工伤保险责任的单位；C 错误，单位指派到其他单位工作的职工因工伤亡的，指派单位为承担工伤保险责任的单位。单选题13.关于建设单位的质量责任和义务，下列行为不符合建设工程质量管理条例规定的是()。A)应当依法将施工图送审B)不得任意压缩合同工期C)进行装修时不得变动建筑主体和承重结构D)不得将建设工程肢解发包答案:C解析:本题考查建设单位的质量责任和义务。根据建设工程质量管理条例 ，建设单位的质量责任和义务主要包括： 依法对工程进行发包的责任;依法对材料设备进行招标的责任;提供原始资料的责任;不得干预投标人

14、的责任;送审施工图的责任;委托监理的责任;确保提供的物资符合要求的责任;不得擅自改变主体和承重结构进行装修的责任;依法组织竣工验收的责任。综上，本题选 C，因为建设单位并不是不能改变主体和承重结构进行装修，而是要依法进行，具体是指：涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案;没有设计方案的，不得施工。单选题14.下列关于科学编制标底的说法，不正确的是()。A)标底编制过程和标底必须保密B)标底由招标人自行编制或委托中介机构编制C)一个工程只能编制一个标底D)招标项目必须设置标底，不得进行无标底招标答案:D解析:依据土程建设

15、项目施工招标投标办法第 34 条，招标人可根据项目特点决定是否编制标底。痏标项目可以不设标底，迸行无标底招标，故 D 项错误。单选题15.某建设工程施工合同约定，合同工期为 11 个月，合同价款为 200 万元。建议单位在申请领取施工许可证时，应当到位的建设资金原则上不得少于（）万元。A)10B)20C)100D)60答案:C解析:建筑工程施工许可管理办法明确规定，建设工期不足 1 年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的 50%，建设工期超过 1 年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的 30%。建设单位应当提供银行出具的到位资金证明，有条件的可以实行银行付款保函或者其他第三方担保。200*

16、50%=100 万元。单选题16.下列工程项目中，除（ ）以外都属于依法必须招标范围的项目。A)成片开发的商品住房建设项目B)民间投资建设的非公用事业、非基础设施项目C)利用国际援助建设的生态环保项目D)全部使用国有企业自有资金建设的工业厂房答案:B解析:建设工程必须招标的范围：1.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目； （公共利益、 公众安全） 2.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；（我国政府出钱的）3.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。 （外国政府出钱的）B 不属于依法必须进行招标的范围，故正确答案为 B。单选题17.根据建设工程安全生产管理条

17、例的规定，属于施工单位安全责任的是（ ） 。A)提供相邻构筑物的有关资料B)制定安全生产规章制度和操作规程C)确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用D)申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料答案:B解析:本题涉及的考点是施工单位的安全生产责任。 建设工程安全生产管理条例规定，施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。单选题18.2015 年 10 月在甲工程项目施工中，施工企业经项目经理签字的材料款，未能按时支付，则承担法律责任的主

18、体为( )。A)施工企业B)项目经理C)建设单位D)项目经理部答案:A解析: 项目经理部不具有法人资格，不能独立承担民事责任，项目经理是施工企业法定代表人在项目上的授权代表，其在行使职权时产生的法律后果应当由施工企业承担。显然，A 项正确。单选题19.不属于随时解除劳动合同情形的是( )。A)某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑 3 年B)某单位发现王某在试用期间不符合录用条件C)史某在工作期间严重失职，给单位造成重大损失D)职工姚某无法胜任本岗位工作，经过培训仍然无法胜任工作的答案:D解析:劳动合同法第 39 条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同： (1)在试用期间被

19、证明不符合录用条件的;(2)严重违反用人单位的规章制度的;(3)严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的;(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的;(5)因劳动合同法第 26 条第 1 款第 1 项规定的情形致使劳动合同无效的;(6)被依法追究刑事责任的。单选题20.某建筑施工企业在 2015 年 2 月 1 日办理的安全生产许可证，应在（）时向原发证机关办理延期手续。A)2018 年 2 月一一 2018 年 4 月B)2017 年 11 月一 2018 年 1 月C)2017 年 7 月一 2018 年 1 月D)2

20、018 年 2 月一 2018 年 7 月答案:B解析:安全生产许可证的有效期为 3 年， 企业应当于期满前 3 个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。本题 2015 年 2 月 1 日办理的安全施工许可证的 3年有效期至 2018 年 1 月 31 日，期满前 3 个月办理延期手续，因此 2018 年 1 月 31日前 3 个月满足续期时间规定。单选题21.某建设项目，建设单位为降低工程成本，要求施工单位采用不合格建筑构配件，则施工单位正确做法是（ ） 。A)按照建设单位要求执行B)要求设计单位出具设计变更C)向工程监理机构请示批准后方可执行D)拒绝执行答案:D解析:按照建设工程质

21、量管理条例规定，建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。在这种情况下，施工单位可以明确拒绝执行的。单选题22.关于不动产物权的说法，正确的是（ ） 。A)依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记B)不动产物权的转让未经登记不得对抗善意第三人C)不动产物权的转让在合同成立时发生效力D)未办理物权登记的，不动产物权转让合同无效答案:A解析:不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效 力。经依法登记，发生效力;未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。依法属于国家所有的自然资源，所有 权可以不登记，A 正

22、确，C 错误；动产物权以占有和交付为公示手段。船舶、航空器和机动车等物权的设立、变更、 转让和消灭，未经登记，不得对抗善意第三人，B 错误； 物权变动的基础往往是合同关系，如买卖合同导致物权的转让。需要注意的是，当事人之间订立有关设立、变更、 转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外， 自合同成立时生效;未办理物权登记的， 不影 响合同效力，D 错误。单选题23.某场馆工程的质量保修书的保修期限中，符合行政法规强制性规定的是()。A)主体结构工程为 10 年B)供热与供冷系统为 3 年C)屋面防水工程为 3 年D)有防渗漏要求的房间和内外墙为 2 年答案:B解析:本题考核的

23、是建设工程质量的最低保修期限。 建设工程质量管理条例规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5 年;(3)供热与供冷系统，为 2 个采暖期、供冷期;(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为 2 年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。单选题24.最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见规定，民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，各地人民法院可根据本地区的实际情况具体掌握，但最高不得超过银行同类贷款利率的(

24、)倍(包含利率本数)。A)1.5B)2C)3D)4答案:D解析:本题考核的是借款合同的相关规定。 借款合同的利率 最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见规定，民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，各地人民法院可根据本地区的实际情况具体掌握，但最髙不得超过银行同类贷款利率的 4 倍(包含利率本数)。单选题25.某工程项目标底是 900 万元人民币， 投标时甲承包商根据自己企业定额算得成本是 800 万元人民币。刚刚竣工的相同施工项目的实际成本是 700 万元人民币。则甲承包商投标时的合理报价最低应为（） 。A)700 万元B)800 万元C)900 万元D)1000 万元答案:B解析:投

25、标人不得以低于成本的报价竞标， 这里的成本指的是企业根据企业定额测定的个别成本，而不是社会的最低成本或社会的平均成本。单选题26.甲乙双方的施工合同约定工程应于 2013 年 5 月 10 日竣工， 但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在 5 月 20 日到 5 月 25 日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为 2013 年 5 月 31 日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算( )天的拖期违约损失。A)15B)16C)17D)21答案:D解析:依照合同法第 117 条：因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除

26、责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本题由于乙方拖延履行后发生不可抗力，不能免除乙方的责任，因此计算工程拖期费用时，应将其考虑在内。单选题27.关于建设工程分包的做法中，错误的是（ ）A)劳务作业的分包可以不经建设单位认可B)施工总承包单位可将建设工程的土方工程、钢结构工程分包给其他单位C)专业工程承包人单位可将其承包的劳务再分包的 6/207/20D)未经建设单位许可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成答案:D解析:存在下列情形之一的，属于违法分包：（1）施工单位将工程分包给个人的；（2）施工单位将工程 分包给不具备相应资质或安全生产许可的单

27、位的；（3）施工总承包单位将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给 其他单位的，钢结构工程除外；（4）专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的；（5）专业作 业承包人单位将其承包的劳务再分包的；（6）专业作业承包人除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款、 周转 材料款和大中型施工机械设备费用的。单选题28. 甲企业与乙银行签订一份 50 万元的贷款合同，丙企业在贷款合同的担保人栏目中加盖了企业的印章。现甲企业逾期没有还款，对于该债务清偿的表述正确的有（ ） 。A)由于保证方式、范围、期间均没有明确的约定，该保证合同无效B)乙银行只能通过司法途径要求甲企业承担责任后，才可要求丙企业

28、承担责任C)乙银行仅有权要求丙企业对 50 万元债务本金承担责任D)乙银行有权直接要求丙企业对 50 万元债务及利息、罚息承担责任答案:D解析:选项 A 不正确，选项 B 不正确，保证方式未约定的按照连带保证，无需起诉。乙银行可以直接要求甲企业承担责任，也可以要求丙企业承担责任。选项 C 不正确，D 正确，对保证范围没有约定的，担保的范围包括主债权及利息、违约金损害赔偿金和实现抵押权的费用。单选题29.承担文物保护单位的( )工程，必须同时取得文物行政主管部门发给的相应等级的文物保护工程资质证书和建设行政主管部门发给的相应等级的资质证书。A)修缮、迁移、重建B)零星修补C)清洗D)保护范围内的

29、挖掘作业答案:A解析:承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程，必须同时取得文物行政主管部门发给的相应等级的文物保护工程资质证书和建设行政主管部门发给的相应等级的资质证书。D 项，在文物保护单位的保护范围内不由进行许爆破、钻探、挖掘等作业，因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意;单选题30.某施工合向约定质量标准为合格， 监理工程师在巡视时要求承包人“把活儿做得更细些，到时不会少了你们的”。于是项目经理在施工中提高了质量标准，增加了费

30、用，则该笔费用应由()承担。A)发包人B)承包人C)监理工程师D)承包人和发包人共同答案:B解析:本题考查合同的变更。根据合同法 ，当事人协商一致，可以变更合同。当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。本题中，监理工程师要求“把活做得更细”，其本质为对双方之前约定质量标准进行变更，但是变更的具体内容(即细到什么程度)并未明确约定，所以此时推定为未变更，则由此增加的费用应由承包人承担。单选题31.建筑企业对一审判决不服，则( )。A)不可以再上诉B)应当在判决书送达之日起 10 日内上诉C)应当在判决书送达之日起 15 日内上诉D)行政处罚机构也可以根据一审判决或行政复议结果申请人民法

31、院强制执行答案:C解析:我国实行二审终审制。 当事人不服人民法院第一审判决的， 有权在判决书送达之日起 15 日内提起上诉;不服人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起 10 日内提起上诉。单选题32.对在保修期限内和保修范围内发生的质量问题，应当（） 。A)由质量缺陷的责任方履行保修义务，由建设单位承担保修费用B)由质量缺陷的责任方履行保修义务并承担保修费用C)由施工单位履行保修义务并承担保修费用D)由施工单位履行保修义务，由质量缺陷责任方承担保修费用答案:D解析:建设工程保修的质量问题是指在保修范围和保修期限内的质量问题。 对于保修义务的承担和维修的经济责任承担应当按下述原则处理：1.

32、施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任。2.由于设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任按有关规定通过建设单位向设计单位索赔。3.因建筑材料、构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任属于施工单位采购的或经其验收同意的，由施工单位承担经济责任；属于建设单位采购的，由建设单位承担经济责任。4.因建设单位（含监理单位）错误管理而造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任由建设单位承担；如属监理单位责任，则由建设单位向监理单位索赔。5.因使用单位使用不当造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，其经

33、济责任由使用单位自行负责。6.因地震、台风、洪水等自然灾害或其他不可抗拒原因造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，建设参与各方再根据国家具体政策分担经济责任。单选题33.下列关于招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的说法， 正确的是( )。A)招标文件要求提交投标文件截止时间至少 15 日前进行B)投标有效期截止时间至少 15 日前进行C)提交资格预审申请文件截止时间至少 15 日前D)投标有效期内均可进行答案:A解析:招标投标法实施条例规定，招标人可以对已发出的资格预审文件或者招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的， 招标人应当

34、在提交资格预审申请文件截止时间至少 3 日前，或者投标截止时间至少 15 日前， 以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人;不足 3 日或者 15 日的，招标人应当顺延提交资格预审申请文件或者投标文件的截止时间。单选题34.按照国际惯例，建筑工程一切险的除外责任的情况通常不包括()。A)由于罢工、骚动、民众运动或当局命令停工等情况造成的损失B)因被保险人严重失职或蓄意破坏而造成的损失C)一般性盗窃和抢劫D)因设计错误(结构缺陷)而造成的损失答案:C解析:单选题35.根据建设工程质量管理条例的规定，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括()。A)完成建设工程设计和合同约定的各项内

35、容B)有完整的技术档案和施工管理资料C)建设单位和施工企业已签署工程结算文件D)勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件答案:C解析:本题考核的是竣工验收应当具备的法定条件。 建设工程质量管理条例规定， 建设工程竣工验收应当具备下列条件： (1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容;(2)有完整的技术档案和施工管理资料;(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;(4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;(5)有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。单选题36.建筑工程一切险承保的内容不包括()。A)临时工程，如引

36、水、保护堤B)脚手架C)租赁物资D)被保险人严重失职造成的职工的人身伤亡和财产损失答案:D解析:单选题37.根据建设工程质量管理条例 ，下列工程质量保修的说法，正确的是()。A)屋面防水工程，为 5 年B)保修期限双方不能自行约定C)保修范围双方不能自行约定D)建设工程超过合理年限后不能再进行使用答案:A解析:本题考查建设工程质量保修制度。 建设工程质量管理条例 第 39 条第 2款规定：“建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任”。 建设工程质量管理条例第 40 条规定了保修范围及其在正常使用

37、条件下各自对应的最低保修期限，双方在进行约定时可以髙于该条规定的最低期限，即屋面防水工程最低保修期为 5 年，A 正确。另外，保修范围、保修期限在满足法定要求的前提下，可以自行约定，B、C 错误。建设工程超过合理使用年限如继续使用，应依法采取相应措施，并非不能再使用，D 错误。单选题38.根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准 ，属于承揽业务不良行为的是（ ） 。A)允许其他单位或个人以单位名义承揽工程的B)不履行保修义务或者拖延履行保修义务的C)将承包的工程转包或者违法分包的D)未按照节能设计施工的答案:C解析:A 允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程是资质不良。B 不履行保修义务是

38、属于质量不良。D 不按照节能设计进行施工的属于质量不良。【考点来源】2Z203032 建筑市场施工单位不良行为记录认定标准单选题39.下列财产中，不能作为抵押财产的是()。A)正在建造的船舶B)在建工程项目C)城市土地使用权D)被法院扣押的车辆答案:D解析:本题考查的是抵押权。根据担保法的规定，下列财产不得抵押：(1)土地所有权;(2)耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权;(3)学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施;(4)所有权、使用权不明或者有争议的财产;(5)依法被查封、扣押、监管的财产;(6)依法不得抵押的其他财产。

39、单选题40.对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形是( )。A)拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得B)当地投标企业较少C)施工主要技术采用特定专利或者专用技术D)受自然地域限制的答案:C解析:招标投标法实施条例还规定，除招标投标法规定可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标：(1)需要采用不可替代的专利或者专有技术;(2)采购人依法能够自行建设、生产或者提供;(3)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供;(4)需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求;(5)国家规定的其他特殊情形。单选题41.

40、 根据商标法 ，注册商标的专用权，以()为限。A)核准注册的商标B)核定使用的商品C)核准注册的商标和核定使用的商品D)核准注册的商标或核定使用的商品答案:C解析:商标法第五十六条规定，注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。单选题42.将工程转包或违法分包给不具备用工主体资格的组织和个人而拖欠农民工工资的，下列说法正确的有（ ） 。A)建设单位或施工总承包企业依法承担清偿责任B)不具备用工主体资格的组织和个人承担清偿责任，建设单位或施工总承包单位不承担清偿责任C)建设单位或施工总承包企业只以未结清的工程款为限先行垫付农民工工资D)因拖欠工资发生大型群体事件，只将不具备用工主体

41、资格的组织和个人列入黑名单答案:A解析:A 正确，BC 错误，建设单位或施工总承包企业将工程违法发包、转包或违法分包致使拖欠农民工工资的，由建设单位或施工总承包企业依法承担清偿责任。D 错误，将劳务违法分包、转包给不具备用工主体资格的组织和个人，造成拖欠农民工工资，且符合前款规定情形的，应将违法分包、转包单位及不具备用工主体资格的组织和个人一并列入拖欠工资“黑名单”。单选题43. 甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行开始后，甲与乙达成和解协议。和解协议约定：将乙的 80 万元债务减少到 70 万元，乙在协议生效之日起 1 个月内还清。 协议生效 1 个月后， 乙并未履行协议约定。 则下

42、列做法中正确的是()A)甲就乙违反协议的行为，向乙所在地法院提起民事诉讼B)由法院执行和解协议C)法院依职权恢复原判决的执行D)甲向法院申请恢复对原生效判决书的执行答案:D解析:民事诉讼法第二百三十条规定，在执行中，双方当事人自行和解达成协议的，执行员应当将协议内容记入笔录，由双方当事人签名或者盖章。申请执行人因受欺诈、胁迫与被执行人达成和解协议，或者当事人不履行和解协议的，人民法院可以根据对方当事人的申请，恢复对原生效法律文书的执行。单选题44. 下列不属于工程建设强制性标准监督检查的内容的是()A)工程项目采用的材料、设备B)工程项目技术人员的资质证书C)工程项目的规划、勘察、设计、施工、

43、验收等环节D)工程项目的安全、质量答案:B解析:强制性标准监督检查的内容包括：(1)工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准;(2)工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定;(3)工程项目采用的材料、 设备是否符合强制性标准的规定;(4)工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定;(5)工程项目采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定。单选题45.下列关于租赁合同法律规定的表述中，正确的是()。A)租赁合同的成立以租赁物的交付为要件B)如果第三人对租赁物主张权利，承租人可要求减少租金C)在租赁期内，承租人可自主转租D)租赁合同为双方合同答案:D解析

44、:单选题46.某施工单位偷工减料， 降低工程质量标准， 导致一栋建筑倒塌， 1 名工人被砸死，直接经济损失 120万元。该行为属于（ ） 。A)重大责任事故罪B)重大劳动安全事故罪C)工程重大安全事故罪D)以其他方式危害公共安全罪答案:C解析:A 项，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的属于重大责任事故罪。B 项，安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的属于重大劳动安全事故罪；C 项，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的属于重大安全事故罪，该题选择

45、C 项。单选题47. 根据建设工程安全生产管理条例 ，对于施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案，工程监理单位应当重点审查()A)是否保证安全费用足额到位B)是否能达到施工进度与工程质量要求C)是否达到工程安全级别要求D)是否符合工程建设强制性标准答案:D解析:建设工程安全生产管理条例第十四条规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。施工组织设计中应当包括安全技术措施和施工现场临时用电方案，对基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除、爆破工程等达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，还应当编制专项施工

46、方案。工程监理单位要对这些安全技术措施和专项施工方案进行审查，重点审查是否符合工程建设强制性标准;对于达不到强制性标准的，应当要求施工单位进行补充和完善。单选题48.某市地铁工程施工作业面内， 因大量水和流沙涌入， 引起部分结构损坏及周边地区地面沉降，造成 3 栋建筑物严重倾斜，直接经济损失约合 1.5 亿元。根据生产安全事故报告和调查处理条例规定，该事故的等级属于（） 。A)特别重大事故B)重大事故C)较大事故D)一般事故答案:A解析:特别重大事故，是指造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤（包括急性工业中毒） ， 或者 1 亿元以上直接经济损失的事故。 本题中直接经济损失约合 1

47、.5 万元，应属于特别重大事故。单选题49.根据行政处罚法 ，下列选项属于行政处罚的是()。A)没收财产B)罚金C)撤职D)责令停产停业答案:D解析:根据行政处罚法 ：第 8 条的规定，行政处罚的种类包括(1)警告;(2)罚款;(3)没收违法所得、非法财物;(4)责令停产停业;(5)暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;(6)行政拘留;(7)法律、行政法规规定的其他行政处罚。单选题50. 关于仲裁审理的说法，正确的是（ ） 。A)仲裁审理，必须开庭审理作出裁决B)涉及当事人商业秘密的案件，当事人不得协议公开审理C)申请人在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的，仲裁庭可以缺席裁决D)被申请人提出了

48、反请求，却无正当理由开庭时不到庭的，视为撤回反请求答案:D解析:A 错误，仲裁审理的方式分为开庭审理和书面审理两种。仲裁应当开庭审理作出裁决，这是仲裁审理的主要方式。但是，当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决，即书面审理方式。B 错误，为了保护当事人的商业秘密和商业信誉，仲裁不公开进行，当事人协议公开的，可以公开进行，但涉及国家秘密的除外。C 错误，申请人无正当理由开庭时不到庭的，或在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的，视为撤回仲裁申请；如果被申请人提出了反请求，不影响仲裁庭就反请求进行审理，并作出裁决。D 正确，被申请人无正当理由开庭时不到庭的，或在开庭审

49、理时未经仲裁庭许可中途退庭的，仲裁庭可以进行缺席审理，并作出裁决；如果被申请人提出了反请求，视为撤回反请求。单选题51.当事人约定 3 名仲裁员组成仲裁庭的，第三名仲裁员由( )。A)仲裁委员会主任直接指定B)已确定的 2 名仲裁员共同指定C)当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定D)仲裁委员会主任兼任答案:C解析:当事人约定由 3 名仲裁员组成仲裁庭的， 应当各自选定 1 名或者各自委托仲裁委员会主任指定 1 名仲裁员，第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第三名仲裁员是首席仲裁员。单选题52.甲诉讼乙损害赔偿一案，双方在诉讼中达成和解协议，关于本案，下列哪一说法

50、是正确的( )。A)当事人无权向法院申请撤诉B)因当事人已达成和解协议，法院应当裁定终结诉讼程序C)当事人可以申请法院依和解协议内容制作调解书D)当事人可以申请法院依和解协议内容制作判决书答案:C解析:双方当事人在诉讼中达成和解， 并不能自然终结诉讼程序， 当事人可以申请撤诉，经法院允许而结案，也可以申请法院制作调解书而结案。当事人自行和解或者经调解达成协议后，请求人民法院按照和解协议或者调解协议的内容制作判决书的，人民法院不予支持。单选题53.建设工程施工常用的担保种类中， ()是指承包人向发包人提供的用于实现承包人按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额的担保。A)施工投标保证金