一级建造师考试-工程法规-练习题-验证200-共200题-第10套.pdf

1、一级建造师考试_工程法规_练习题_验证 200_共200 题_第 10 套单选题1.关于环境保护税应纳税额的确定方法，正确的是( )。A)应税大气污染物的应纳税额为污染当量数乘以具体适用税额B)应税水污染物的应纳税额为污染当量数乘以具体适用税额C)应税固体废物的应纳税额为固体废物排放量乘以具体适用税额D)应税噪声的应纳税额为产生噪声的分贝数乘以具体适用税额答案:D解析:单选题2.初始注册者被吊销注册证书的，申请再注册的条件是自处罚决定之日起至申请注册之日止不满( )年的不予注册。A)1B)2C)3D)5答案:B解析:根据注册建造师管理规定中规定不予注册的情形有：(1)因执业活动受到刑事处罚，自

2、刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满 5 年;(2)目前款规定以外的原因受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满 3年;(3)被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满 2 年。单选题3.根据担保法的规定，下列可以作为保证人的是( )。A)公立学校B)公立医院C)某公司D)某企业的采购部门答案:C解析:单选题4.能够引起法律关系产生.变更和消灭的情况称为()。A)事件B)行为C)法律事实D)事实答案:C解析:单选题5. 根据劳动合同法 ，用人单位自用工之日起（ ）不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。A)满 1 个月B)超

3、过 1 个月不满 1 年C)满 1 年D)超过 6 个月不满 1 年答案:C解析:劳动合同法规定，用人单位自用工之日起满 1 年不与劳动者订立书面劳动合同的，则视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。【考点来源】订立劳动合同应当注意的事项单选题6.关于无资质承揽工程的法律规定，下列表述中正确的是（ ） 。A)无资质的“实际施工人”不能以发包人为被告主张权利B)无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合同C)当无资质的“实际施工人”以合同相对方为被告起诉时，法院不应受理D)当作为无资质的“实际施工人”的利益受到损害时，不能向合同相对方主张权利答案:B解析:当作为无资质的“实际

4、施工人”的利益受到侵害时，其可以向合同相对方（即转包方或违法分包方） 主张权利， 甚至可以向建设工程项目的发包方主张权利。【考点来源】禁止无资质承揽工程单选题7.在同一个法律体系中，按照一定的标准和原则所制定的同类法律规范总称为（） 。A)法律形式B)法律体系C)法律规范D)法律部门答案:D解析:法律体系也称法的体系， 通常指由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体。在我国法律体系中，根据所调整的社会关系性质不同，可以划分为不同的部门法。部门法又称法律部门，是根据一定标准、原则所制定的同类法律规范的总称。单选题8.由于工作的调动，注册建造师王某与聘用单位解除了劳动关系，则注册证书应当

5、（） 。A)被吊销B)被撤销C)延续有效D)注销或变更答案:D解析:聘用企业与注册建造师解除劳动关系的， 应当及时申请办理注销注册或变更注册。 聘用企业与注册建造师解除劳动合同关系后无故不办理注销注册或变更注册的，注册建造师可向省级建设主管部门申请注销注册证书和执业印章。对当事人违规执业所做的处分；此种撤销注册是对申请人以欺骗、贿赂，等不正当手段获准注册所做的处分；吊销注册证书是情形下注册证书不可能延续有效。故选项 D 正确。单选题9.2014 年 3 月 5 日，某建筑公司所承揽的某住宅小区施工项目竣工。按照施工承包合同的约定， 建设单位应该在 2014 年 4 月 1 日支付全部剩余工程款

6、， 但是建设单位以各种理由推托迟迟不予支付。考虑到人际关系问题，建筑公司没有立即对建设单位提起诉讼。2014 年 12 月 3 日，建筑公司听说银行正计划将此住宅小区拍卖，理由是建设单位没有偿还贷款。而这些住宅则是作为贷款的抵押物。于是建筑公司提出自己对该小区拍卖所得价款享有优先受偿权。以下的表述正确的是()。A)建筑工程价款包括承包人因发包人违约所造成的损失B)根据我国 最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复 ， 建筑公司享有优先权期限为一年，可以自己对小区进行拍卖C)建设单位没有偿还贷款，所以银行享有最优先受偿权D)2014 年 12 月 3 日已经超过了国家规定的行使优先权的期

7、限，所以建筑公司无权享有优先受偿权答案:D解析: 合同法 规定， 认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。建设工程承包人行使优先权的期限为 6 个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。单选题10.关于建设工程合同纠纷和解的说法，正确的是（ ） 。A)诉前和解成立后，当事人不得任意反悔要求撤销B)诉中和解达成协议的，即可结束全部或部分诉讼程序C)执行中和解达成协议的，即可结束执行程序，且不可恢复D)仲裁中达成和解协议的，视为撤回仲裁申请，且不可

8、反悔答案:A解析:A 选项， 和解成立后， 当事人所争执的权利即归确定， 所抛弃的权利随即消失，当事人不得任意反悔要求撤销。但是，如果和解所依据的文件，事后发现是伪造或涂改的；和解事件已为法院判决所确定，而当事人于和解时不知情的；当事人对重要的争执有重大误解而达成协议的，当事人都可以要求撤销和解；B 选项，当事人达成和解协议后，原告既可以撤诉，双方也可以请求人民法院对和解事项制作调解书，经当事人签名盖章产生法律效力。只有撤诉才结束全部程序，只有签收法院调解书，才结束部分程序，不是即可。C 选项，在执行中，双方当事人自行和解达成协议的，执行员应当将协议内容记录笔录，由双方当事人签名或者盖章。一方

9、当事人不履行和解协议的，人民法院可以根据对方当事人的申请，恢复对原生效法律文书的执行；D 选项，当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后又反悔的，可以根据原仲裁协议重新申请仲裁。单选题11.法律规定合同的诉讼时效规定为 2 年。若某合同的诉讼时效进行到 16 个月时发生持续时间为 5 个月的中止事由，则该事由消除后，诉讼时效还有()。A)8 个月B)6 个月C)3 个月D)1 个月答案:B解析:单选题12.以下案件中构成工程重大安全事故罪的是( )。A)桥梁施工中，施工企业不按图施工，钻孔灌注桩配筋不足、混凝土强度不够，竣工前夕，桥梁突然下沉坍塌，造成直接经济损失 500 万元B)节能改造施工中未通

10、知居民撤离。电焊工无特种作业操作资格证，在施工中违章操作，不慎引发保温层大火，致使居民多人死亡C)某高层住宅楼施工中，一载满作业工人的施工升降机在运行中突然失控冲顶，从高处坠落，造成升降机中 9 名工人全部遇难D)住宅楼施工中，开发商负责人将土方发包给不具有施工资质的单位，随意指示将土方堆放在大楼一侧，土压力过大超过桩基的抗侧能力，致使整栋大楼倒塌，1 名工人身亡答案:A解析:工程重大安全事故罪： 降低工程质量标准， 造成重大安全事故。选项 D 比较难，该案中既不属于偷工减料导致永久工程垮塌，也不属于临时工程临时设施不符合国家标准，而应认定为开发商负责人“违章指挥”。单选题13.关于工程建设标

11、准的说法，不正确的有（ ） 。A)推荐性国家标准文本应当免费向社会公开B)工程建设强制性国家标准的立项由国务院标准化行政主管部门负责C)行业标准由国务院有关行政主管部门制定，报国务院标准化行政主管部门备案D)团体标准由依法成立的社会团体协调相关市场主体共同制定答案:A解析:A 错误，强制性标准文本应当免费向社会公开。 国家推动免费向社会公开推荐性标准文本。B 正确，工程建设强制性国家标准由国务院标准化行政主管部门负责立项、编号、对外通报。C 正确，行业标准由国务院有关行政主管部门制定，报国务院标准化行政主管部门备案。咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒 免费约直播领资料D 正确

12、，团体标准应当符合相关法律法规的要求，不得与国家有关产业政策相抵触。国家鼓励学会、协会、商会、联合体、产业技术联盟等社会团体协调相关市场主体共同制定满足市场和创新需要的团体标准，由本团体成员约定采用或者按照本团体的规定供社会自愿采用。单选题14.施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单， 后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处，则该取消通知从法律上称为( )。A)要约撤回B)要约撤消C)承诺撤回D)承诺撤消答案:A解析:价目表为要约邀请， 而材料采购单为要约。 取消的通知先于要约达到或与要约同时到达，为要约撤回。单选题

13、15.关于法院采取诉讼财产保全与诉前财产保全措施时.申请人是否需要提供担保的说法，止确的是( )。A)申请人对于前者不需要提供担保，而对于后者应当提供担保B)申请人对于前者应当提供担保，对于后者根据法院要求提供担保C)申请人对于前者应当提供担保，对于后者不需要提供担保D)申请人对于前者根据法院要求提供担保，对于后者应当提供担保答案:D解析:中华人民共和国民事诉讼法第一百条，人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保，申请人不提供担保的，裁定驳回申请。第一百零一条：利害关系人因情况紧急，不立即申请保金将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在提起诉讼或者申请仲裁前向被保全财产所在地、被申请人

14、住所地或者对案件有管辖权的人民法院申请采取保全措施。 申请人应当提供担保.不提供担保的， 裁定驳回中请。单选题16.某施工企业与开发商签订了工程承包合同， 采用政府指导价， 由于延付工程款导致工期后延 2 个月，之后遇到市场价格上涨 20，其后延 2 个月的工程的费用应该（） 。A)按原合同价执行B)按新价格执行C)按签合同时市场价执行D)按涨价前的市场价执行答案:B解析:合同法规定，执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按

15、照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行。单选题17.关于无效施工合同工程款结算的说法，正确的是（ ） 。A)施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建筑工程经竣工验收不合格，承包人无权请求支付工程价款B)施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求按约定折价补偿，不予支持C)施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，应予支持D)施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持答案:A解析:民法典规定，建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包

16、人。建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，按照以下情形处理：（1）修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用；（2） 修复后的建设工程经验收不合格的， 承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。（3）发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的，应当承担相应的责任。单选题18.根据我国建设工程安全生产管理条例规定，施工建设单位应将施工现场的()分开设置保持一定的安全距离A)办公区与生活区B)办公区、生活区与备料区C)备料区与施工区D)办公区、生活区与作业区答案:D解析:施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置，并保持安全距离。单选题19.只构成委托代理终

17、止条件的是（） 。A)代理人死亡B)代理期限届满C)被代理人恢复民事行为能力D)人民法院取消指定答案:B解析:民法通则规定，有下列情形之一的，委托代理终止：(1)代理期间届满或者代理 事务完成；(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托；(3)代理人死亡；(4)代理人丧失民事行为能力；(5)作为被代理人或者代理人的法人终止。 代理期限届满是委托代理终止的特有条件，法定代理和指定代理没有期限限制。单选题20.承包人将建设工程主体结构的施工分包给第三人的，该分包合同（ ） 。A)无效B)有效C)效力待定D)可撤销答案:A解析:建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。 承包人将建设工程主体结构的施

18、工分包给第三人的，该分包合同无效。单选题21.根据我国法律体系，其法律效力从高到低的排列正确地是（） 。A)宪法 、 建筑法 、 建设工程安全管理条例 、 天津市建设工程房屋拆迁管理办法B)天津市建设工程房屋拆迁管理办法 、 建设工程安全管理条例 、 建筑法 、宪法C)宪法 、 建设工程安全管理条例 、 建筑法 、 天津市建设工程房屋拆迁管理办法D)建筑法 、 宪法 、 建设工程安全管理条例 、 天津市建设工程房屋拆迁管理办法答案:A解析:宪法是具有最高法律效力的根本大法， 具有最高的法律效力。 行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和法律， 高于地方性法规和部门规章。 建筑法 属于法律， 建

19、设工程安全管理条例 属于行政法规， 天津市建设工程房屋拆迁管理办法属于地方政府规章。单选题22.关于城镇土地使用税每平方米年税额的说法，正确的有（ ） 。A)大城市 1.5-40 元B)中等城市 1.2-30 元C)小城市 0.9-25 元D)县城、建制镇、工矿区 0.6-12 元答案:D解析:土地使用税以纳税人实际占用的土地面积为计税依据，依照规定税额计算征收。土地使用税每平方米年税额如下： （1） 大城市 1.5 元至 30 元； （2） 中等城市 1.2 元至 24元； （3）小城市0.9 元至 18 元； （4）县城、建制镇、工矿区 0.6 元至 12 元。【考点来源】其他相关税收-城

20、镇土地使用税单选题23.根据我国建设工程质量管理条例的规定，下列选项中不符合施工单位质量责任义务规定的是()。A)施工单位应当在其资质等级许可范围内承揽工程B)施工单位不得擅自修改工程设计C)解释设计文件的责任D)总承包单位与分包单位对分包工程质量承担连带责任答案:C解析: 本题考查的是对施工质量负责和总分包单位的质量责任。选项 C 属于设计单位的责任。单选题24.下列选项中，违反施工许可证制度的是( )。A)某临时建筑未申请领取施工许可证即开工B)某工程因洪水中止施工，半年后向发证机关作了报告C)某工程因故不能开工，第三个月向发证机关申请延期开工D)某工程因宏观调控停建一年多，恢复施工前报发

21、证机关核验施工许可证答案:B解析:A 选项正确，本选项考查施工许可证的适用范围，临时性建筑可以不办理施工许可证。B 选项错误，D 选项正确，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起 1个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满 1 年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。C 选项正确， 建筑法规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起 3 个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过 3 个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

22、【考点来源】延期、核验和重新办理批准手续的规定单选题25.建筑施工企业以欺骗贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的， ()年内不得再次申请安全生产许可证。A)1B)2C)3D)4答案:C解析:单选题26.关于建筑工程中止和恢复施工的说法,正确的是()A)建筑工程可以无任何理由而中止B)建筑工程中止施工的,应当提前 1 个月向发证机关报告C)建筑工程中止施工后,应当做好建筑工程的维护管理工作D)建筑工程恢复施工之日起 1 个月内,应当向发证机关报告答案:C解析:建筑法规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起 1 个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

23、建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告;中止施工满 1 年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。单选题27.关于建设工程返修的说法，正确的是()。A)施工企业只对自己原因造成的质量问题负责返修，费用由建设单位承担B)施工企业对所有的质量问题均应当负责返修，费用由建设单位承担C)施工企业对非自己原因造成的质量问题负责返修，费用由责任人承担D)施工企业只对竣工验收时发现的质量问题负责返修并承担费用答案:C解析:返修包括过程中和竣工验收时发现的质量问题的返修。 无论是否是承包人的原因，都应当负责返修，费用由责任方承担。参见教材 P302单选题28.注册建造师继续教育证书是其延续注册

24、、 变更注册的重要依据之一， 注册一个专业的建造师有效期内应参加不少于()学时的继续教育。A)30B)60C)90D)120答案:D解析:注册一个专业的建造师在每一注册有效期内应参加继续教育不少于 120 学时。单选题29.下列进项税额不得从销项税额中抵扣的是( )。A)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进交通运输服务B)自境外单位购进无形资产，从税务机关或者扣缴义务人取得的代扣代缴税款的完税凭证上注明的增值税额C)从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额D)从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额答案:A解析:单选题30.根据建设工程质量管理条例 ，关于工程监理职责和权限的

25、说法，错误的是()。(2013 年真题)A)未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用B)未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款C)隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序D)未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收答案:B解析:本题考查的是工程监理单位相关的质量责任和义务。单选题31.关于招标代理机构的违法的法律责任,下列选项中正确的是()A)招标代理机构违反规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，处 50 万元以上 100 万元以下的罚款B)招标代理机构与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的，处 5 万元以上25 万元以下的罚款C

26、)招标代理机构违法,影响中标结果的,虽然中标有效,但需要承担罚款D)招标代理机构的违法的法律责任不包括禁止其一年至二年内代理依法必须进行招标的项目并予以公告答案:B解析:招标投标法规定，招标代理机构违反规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的，处 5 万元以上 25 万元以下的罚款， 对单位直接负责的主管人员和其他直接责任。 人员处单位罚款数额 5%以上 10%以下的罚款;有违法所得的，并处没收违法所得;情节严重的，禁止其 1 年至 2 年内代理依法必须进行招标的项目并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照

27、;构成犯罪的，依法追究刑事责任。给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。影响中标结果的，中标无效。单选题32.根据建设工程安全生产管理条例 ，施工单位采取新技术、新工艺、新设备、新材料时，应对作业人员进行相应的()。A)技术交底B)安全生产教育培训C)安全培训D)技术培训答案:B解析: 建设工程安全生产管理条例规定， 施工单位采取新技术、新工艺、新设备、新材料时，应对作业人员进行相应的安全生产教育培训。单选题33.关于中标人再次发包的行为，下列说法中正确的是()。A)中标人将中标项目转让给他人的合法B)将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的合法C)分包人再次分包的违法D)将中标项目肢解后分别

28、转让给他人的合法答案:C解析:单选题34.某施工单位偷工减料， 降低工程质量标准， 导致一栋建筑倒塌， 1 名工人被砸死，直接经济损失 120 万元。该行为属于()。A)重大责任事故罪B)重大劳动安全事故罪C)工程重大安全事故罪D)以其他方式危害公共安全罪答案:C解析:2020/2019 版教材 P53 工程重大安全事故： 刑法第 137 条规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准的，该行为导致重大安全事故的，对直接责任人员，处 5 年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;后果特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单选题35.按照国务院有关规定批准开

29、工报告的建筑工程,因故不能按期开工超过 6 个月的,建设单位应当()手续A)申请办理开工延期B)重新办理开工报告的批准C)申请办理施工许可证注销D)核验开工报告批准答案:B解析:对于实行开工报告制度的建设工程， 建筑法规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过 6 个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。单选题36.某项目勘察费用为 40 万元，发包方按承包方的请求支付了 20 万元定金，承包方亦不能按照合同约定履行合同导致合同解除，那么承包方应支付给发包方（ ）万元。A)40B)28C)20D)16答案:B

30、解析:定金的最高额度为合同价的 20%，即 8 万元，支付了 20 万元中，只有 8 万元是定金，其余 12 万元只能算作预付款。承包方违约，应双倍返还定金，即 16 万元，再加上返还的预付款为 28万元。【考点来源】承担违约责任的种类单选题37.根据建筑工程施工发包与承包的计价管理办法中的规定，下列说法正确的是（ ） 。A)国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价和标底B)采用工程量清单计价的建筑工程，工程量清单可以作为投标文件的组成部分C)招标人设有最高投标限价的，应当在招标时公布最高投标限价的总价D)涉及国有资金投资的建筑工程，应当采用工程量清单计价答案:C解析:选项 A 不正

31、确，招标人可以自行决定是否编制标底，即标底为非强制性，可以编制也可以不编制。有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价。选项 B 不正确，不是“可以”，应该为“应当”。选项 D 不正确，此选项陷阱较深，全部使用国有资金投资或者以国有资金投资为主的建筑工程,应当采用工程量清单计价。【考点来源】招标基本程序单选题38.在工程建设中，建设单位对在建工程的权利是（ ） 。A)债权B)担保物权C)所有权D)用益物权答案:C解析:本题考查的是物权的种类。 所有权是所有人依法对自己财产所享有的占有、 使用、收益和处分的权利。单选题39.根据物权法 ，下列财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是( )。

32、A)医疗卫生设施B)正在建造的船舶、航空器C)宅基地使用权D)正在建造的建筑物答案:D解析:当事人以下列财产抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立：(1)建筑物和其他土地附着物;(2)建设用地使用权;(3)以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权;(4)正在建造的建筑物。 当事人以下列财产抵押的， 抵押权自抵押合同生效时设立， 未经登记， 不得对抗善意第三人： (1)生产设备、 原材料、半成品、 产品;(2)交通运输工具;(3)正在建造的船舶、航空器。单选题40.工程监理单位要对安全技术措施和专项施工方案进行审查，审查的重点在于()。A)是否符合工程设计B)是否符合工程建设

33、强制性标准C)是否符合施工合同D)是否考虑施工安全操作和防护答案:B解析:单选题41.建造师初始注册者逾期未申请者，须()方可申请初始注册。A)提交有关业绩资料后B)符合本专业继续教育的要求后C)重新考试合格并获得资格证书后D)先解释未能及时注册的理由并经审查通过后答案:B解析:单选题42.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期()。(2014 年真题)A)以合同约定的竣工日期为准B)相应顺延C)以承包人提交竣工报告之日为准D)以实际通过的竣工验收之日为准答案:C解析:本题考查的是建设工程工期。 承包人已经提交竣工验收报告， 发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期

34、。单选题43.关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是()。A)设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案B)自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况C)省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委员会批准D)自治县的单行条例由自治州人大常委员会报送全国人大常委会和国务院备案答案:C解析:单选题44.关于无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，正确的是()。A)无资质承包主体的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护B)实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利C)实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院不应当受理D)建设工程项目发包人只在欠付工程

35、价款的范围内对实际施工人承担责任答案:D解析:本题考察的知识点是禁止无资质承揽工程。 无资质承包主体签订的专业分包合同或者劳务分包合同都是无效合同。但是，当作为无资质的“实际施工人”的利益受到侵害时，其可以向合同相对方(即转包方或违法分包方)主张权利甚至可以向建设工程项目的发包方主张权利。 2004 年 10 月发布的最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第 26 条规定，“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担

36、责任”。单选题45.关于仲裁裁决执行效力的说法，正确的是（ ） 。A)一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人应当向作出裁决的仲裁机构申请执行B)仲裁裁决只在国内生效C)当事人申请执行仲裁裁决的案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的基层人民法院管辖D)申请仲裁裁决强制执行的期间为 2 年答案:D解析:A 错误，仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照我国民事诉讼法的规定，向人民法院申请执行。B 错误，仲裁裁决在所有承认和执行外国仲裁裁决公约缔约国或者地区，均可以得到承认和执行。C 错误，根据我国最高人民法院的相关司法解释，当事人申请执行仲裁裁决案件，由

37、被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。D 正确，申请仲裁裁决强制执行必须在法律规定的期限内提出（按照民事诉讼法的规定，申请执行的期间为 2 年） 。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。申请仲裁裁决强制执行的 2 年期间， 自仲裁裁决书规定履行期限或仲裁机构的仲裁规则规定履行期间的最后 1 日起计算。 仲裁裁决书规定分期履行的， 依规定的每次履行期间的最后 1 日起计算。【考点来源】仲裁裁决的执行单选题46.下列人员中，可以被委托为民事诉讼代理人的是（ ） 。A)知名法学家B)基层法律服务工作者C)当事人的亲属D)建设行政主管部门推荐的公民答案:B解析

38、:下列人员可以被委托为诉讼代理人：(1)律师、基层法律服务工作者；(2)当事人的近亲属或者工作人员；(3)当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民。单选题47.某总承包单位按合同约定将工程非主体结构施工分包给具有相应资质的分包单位。由于分包单位不服从总承包单位的安全管理，该工程施工过程中，分包工程发生了安全生产事故。关于双方责任的说法，错误的是（） 。A)总承包单位应对该工程施工现场的安全生产负总责B)总承包与分包单位就该安全事故承担连带责任C)工程总承包单位应当独立的完成整个工程，不允许分包D)分包单位对所造成的事故，负主要责任答案:C解析:建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工

39、现场的安全生产负总责。建设工程安全生产管理条例规定，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。分包单位不服从总承包单位的管理，出现事故的由分包单位承担主要责任。ABD 均为正确答案，总承包单位可以将非主体工程适当的分包给具有相应资质的施工建设单位，C 错误。单选题48.张某与某建筑公司签订了一份为期 3 年的劳动合同并约定了 1 个月的试用期，试用期间张某的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的()，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。A)50%B)60%C)70%D)80%答案:D解析:劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工

40、资的 80%,并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。单选题49.下列安全生产条件中，属于取得建筑施工企业安全生产许可证条件的是()。A)制定完备的安全生产规章制度和操作规程B)配备兼职安全生产管理人员C)各分部分项工程有应急预案D)管理人员每年至少进行 2 次安全生产教育培训答案:A解析:建筑施工企业安全生产许可证管理规定中进一步作出规定，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件:(1)建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程。单选题50.某学校建设新校园，新校园包括 2 栋教学楼、1 栋图书馆、1 座体育场，8 月 10日图书馆竣工后，学校于 8 月

41、20 日收到项目承包人提交图书馆竣工验收报告，并递交竣工结算报告及完成的结算资料，提交的报告中竣工结算价款为 1800 万，则该学校应当最迟在（ ）之前进行核对（审查）并提出审查意见。A)9 月 8 日B)9 月 18 日C)10 月 3 日D)10 月 18 日答案:B解析:500 万元-2000 万元的单项工程，发包人从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 30 天，进行核对（审查）并提出审查意见。【考点来源】工程竣工结算单选题51.施工企业向银行结售时发生的汇兑损失应计入企业的()。A)生产费用B)财务费用C)管理费用D)间接费用答案:B解析:本题考查施工企业期间费用。期间费用中财

42、务费用包括利息支出、汇兑损失、相关的手续费以及企业发生的现金折扣或收到的现金折扣等内容。单选题52.甲、乙、丙三人拟成立一建筑公司，三人于 2013 年 3 月 15 日签订资金认购协议，4 月 10 日各方资金到位，5 月 18 日工商行政管理机关核准登记，6 月 1 日正式挂牌营业。该建筑公司取得法人资格的时间为（ ）日。A)3 月 15 日B)4 月 10 日C)5 月 18 日D)6 月 1 日答案:C解析:企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。 故 C 选项正确。单选题53.甲建筑公司聘请王某担任推销员,双方签订劳动合同,约定劳动试用期六个月， 六个月后再根据王某工作

43、情况确定劳动合同期限,下列正确的是()A)王某的工作不满一年,试用期不得超过一个月。B)试用期是不成立的,六个月应为劳动合同期限C)劳动合同的试用期不得超过六个月,所以王某的试用期是成立的D)甲建筑材料公司与王某签订的劳动合同属无固定期限合同答案:B解析:劳动合同期限 3 个月以上不满 1 年的，试用期不得超过 1 个月;劳动合同期限 1 年以上不满 3 年的， 试用期不得超过 2 个月;3 年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过 6 个月。同一用人单位与同一劳动者只能约定 1 次试用期。以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满 3 个月的，不得约定试用期。试用期包

44、含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。单选题54.下列安全生产条件中，属于取得建筑施工企业安全生产许可证条件的是()。A)制定完备的安全生产规章制度和操作规程B)配备兼职安全生产管理人员C)各分部分项工程有应急预案D)管理人员每年至少进行 2 次安全生产教育培训答案:A解析:建筑施工企业安全生产许可证管理规定中进一步作出规定，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件:(1)建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程;单选题55.下列关于以招标投标方式订立施工合同的说法中，正确的是()。A)提交投标文件是承诺B)发放招

45、标文件是要约C)签订书面合同是承诺D)发放中标通知书是承诺答案:D解析:要约是希望和他人签订合同的意思表示。 合同法规定，承诺是受要约人同意要约的意思表示。如招标人向投标人发出的中标通知书，是承诺。因此，投标人提交的投标文件为要约，而招标人发放的中标通知书则为承诺。单选题56.关于注册建造师信用档案信息管理的说法,正确的是()。A)注册建造师信用档案不包括注册建造师业绩B)不良行为记入信用档案,良好行为不必记入C)注册建造师信用档案信息应当按照有关规定向社会公示D)由于信用档案信息包括个人基木情况,所以不需要公示答案:C解析:单选题57.甲公司为某桥梁工程的施工单位， 乙公司为材料供应商， 乙

46、公司送货司机送货时发现甲公司在施工现场的库房着火而无人照看，遂利用施工现场应急水源紧急救援，甲公司和乙公司的送货司机之间的法律关系为（ ） 。A)无权代理B)不当得利C)侵权行为D)无因管理答案:D解析:未受人之托， 也不负有法律规定的义务， 而自觉为他人管理事务或提供服务的行为是无因管理，因此发生无因管理之债。【考点来源】债的发生根据单选题58.为了担保债的履行而在债务人或第三人特定的物或权利上所设定的权利，称为()。A)用益物权B)担保物权C)所有权D)不动产物权答案:B解析:单选题59.某建筑工地脚手架连接件存在安全隐患， 工人及时向现场负责人王某提出更换要求，王某没有及时处理，导致施工

47、过程中脚手架坍塌，造成名工人死亡的严重事故。此事件中构成的刑事责任是( )。A)重大责任事故罪B)重大劳动安全事故罪C)工程重大安全事故罪D)强迫职工劳动罪答案:B解析:刑法第 135 条规定，安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处 3 年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处 3 年以上 7 年以下有期徒刑。 根据最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释 ，发生安全事故，具有下列情形之一的，应当认定为“发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果”：(1)造成死亡 1

48、人以上，或者重伤 3 人以上的;(2)造成直接经济损失 100 万元以上的;(3)其他造成严重后果或者重大安全事故的情形。本题属于安全生产设施不符合国家规定，造成重大伤亡事故，故选 B。单选题60.根据建筑工程施工许可管理办法 ，“已经确定施工企业”的要求是()。A)已邀请三家施工企业投标B)评标结果已公示C)中标通知书已发出D)施工合同已签订答案:D解析:单选题61.评标委员会收受投标人钱财的，没收非法所得，取消评标资格，处以()罚款。A)3000 元以上 5000 元以下B)3000 元以上 10000 元以下C)3000 元以上 30000 元以下D)3000 元以上 50000 元以下

49、答案:D解析:评标委员会成员收受投标人的财物或者其他好处的， 没收收受的财物， 处 3000元以上 5 万元以下的罚款，取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加依法必须进行招标的项目的评标;构成犯罪的，依法追究刑事责任。单选题62.缴纳基本养老保险费时， 用人单位应当按照国家规定缴纳基本养老保险费， 该费用是按照企业()的一定比例缴纳。A)营业额B)利润C)管理费D)职工工资总额答案:D解析:2020版教材 P167/2019 版教材P165用人单位应当按照国家规定的本单位职工工资总额的比例缴纳基本养老保险费，记入基本养老保险统筹基金。单选题63.施工单位在施工中不按照工程设计图纸或者施工技术

50、标准施工的， 将被处以()的罚款。A)20 万元B)50 万元C)合同额 5%D)合同额的 2%4%答案:D解析:单选题64.关于建设工程施工许可的说法，正确的是（ ） 。A)投资 50 万的工程项目，不需要办理施工许可证B)取得施工许可证前，需要先办理土地手续，再取得用地规划许可证C)确定施工企业是申报施工许可证的前提条件D)成片开发的住宅小区工程已经委托监理是申请施工许可证的前提条件答案:C解析:A 错误，不需办理施工许可证建设工程： （1）国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程（工程投资额在 30 万元以下或者建筑面积在 300 平方米以下的建筑工程，省级建设行政主管部门可以对限