1、一级造价师考试_工程计价_练习题_验证 200_共200 题_第 14 套单选题1.关于民用住宅建筑描述正确的是()。A)随着层数的增加，多层建筑单方造价系数逐渐降低，即层数越多越经济B)层数逐渐增加，多层建筑单方造价系数下降幅度加快C)建筑物超过一定层数时.结构形式要改变，建筑物的维修费用可能增加D)若增加一个楼层不影响建筑物的结构形式时，单位建筑面积造价会降低答案:A解析:单选题2.在预算定额中材料消耗量的计算方法中，各种强度等级的混凝土及砌筑砂浆配合比的耗用原材料数量的计算应采用()。A)写实法B)换算法C)指标法D)测定法答案:D解析:单选题3.招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款
2、中的用于工程签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务采购的金额是()。A)暂列金额B)暂估价C)基本预备费D)计日工答案:A解析: 本题考查的是其他项目清单。暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整，以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。单选题4.根据世界银行工程造价构成的规定，其中项目直接建设成本中不包括()。A)工程所在地的临时公共设施维护费B)土地征购费C)开工试车费D)设备供应商的监理费答案:C解析:单选题5.下列有
3、关国外建筑安装工程费用描述正确的是( )。A)各分部分项工程费用包括人工费、材料费、施工机械费、管理费和利润税金B)单项工程建设安装工程量越大，开办费在工程价格中的比例就越大C)国外的建筑安装工程费用一般是在建筑市场上通过招标投标方式确定的D)国外建筑安装工程费用由各分部分项工程费用、单项工程开办费、各分包工程费和暂定金额构成答案:C解析:国外建筑安装工程费用由各单项工程费用、分包工程费用 和暂定金额构成。其中各分部分项工程费用包括人工费、材料费、施工机械费、管理费、利润、税金以及其他摊销费。开办费一般是在各分部分项工程造价的前面按单项工程分别单独列出，单项工程建设安装工程量越大，开办费在工程
4、价格中的比例就越小。单选题6.使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用()计价。A)政府指导价B)分部分项工程项目清单C)工程定额D)工程量清单答案:D解析: 本题考查的是工程量清单计价的范围和作用。使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价。单选题7.在建设投资中既不能形成固定资产又不能形成无形资产的费用是()。A)环境评价费B)临时设施建设费C)城市配套建设费D)开办费答案:D解析:单选题8.编制投标报价，下列关于分部分项工程综合单价确定的描述中，正确的是()。A)招投标过程中，当出现招标文件中分部分项工程量清单特征描述与设计图纸不符时，投标人应以设计图纸为准，结合规范确定
5、投标报价的综合单价B)施工中施工图纸或设计变更与工程量清单特征描述不一致时，应按工程量清单特征，确定综合单价C)综合单价应包括承包人承担的 5%以内的材料、工程设备的价格风险，10%以内的施工机具使用费风险D)承包人应承担法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费的变化答案:C解析: 本题考查的是投标报价的编制方法和内容。选项 A 错误，招投标过程中，当出现招标文件中分部分项工程量清单特征描述与设计图纸不符时，投标人应以清单项目特征为准，确定投标报价的综合单价;选项 B 错误，施工中施工图纸或设计变更与工程量清单特征描述不一致时，应按实际施工的项目特征重新确定综合单价;选项 D 错误，法
6、律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费的变化，承包人不应承担此类风险。单选题9.按照生产能力指数法(x=0.8，f=1.1)，如将设计中的化工生产系统的生产能力提高到三倍，投资额将增加()。A)118.9%B)158.3%C)164.9%D)191.5%答案:C解析: 本题考查的是静态投资部分的估算方法。利用公式：C2=C1(Q2/Q1)xf，其中生产能力提高三倍，则 Q2/Q1=3，故 C2/C1=30.81.1=2.649。则投资额增加为2.649-1=1.649，即 164.9%。单选题10.在世界银行规定的项目总建设成本中，属于项目直接建设成本的是()。A)临时公共设施的维持费
7、B)开工试车费C)施工管理现场人员的薪金D)生产前的勘测费用答案:A解析: 本题考查的是国外建设工程造价构成。项目间接建设成本包括项目管理费、开工试车费、业主的行政性费用、生产前费用、运费和保险费及地方税。在世界银行规定的项目总建设成本中，选项 BCD 都属于项目间接建设成本。单选题11.根据标准施工招标文件 ，下列情况中承包人可以要求利润补偿的是()。A)施工中发现文物、古迹B)承包人提前竣工C)提前向承包人提供材料D)承包人依据发包人提供的错误资料导致测量放线错误答案:D解析: 本题考查的是索赔。选项 A 可索赔工期和费用;选项 BC 可索赔费用。单选题12.某建设项目工程费用为 7200
8、 万元，工程建设其他费用为 1800 万元，基本预备费为 400 万元，项目前期年限 1 年，建设期 2 年，各年度完成静态投资额的比例分别为 60%与 40%， 年均投资价格上涨率为 6%， 则该项目建设期第二年价差预备费为()万元。A)589.63B)464.74C)515.14D)1104.77答案:A解析: 本题考查的是预备费。静态投资总额=7200+1800+400=9400(万元)。第一年价差预备费=940060%(1+6%)(1+6%)0.5-1=515.14(万元)，第二年价差预备费=940040%(1+6%)(1+6%)0.5(1+6%)-1= 589.63(万元)。单选题1
9、3.下列不属于总承包招标文件中包括内容的是()。A)发包人的要求B)工程量清单C)合同条款及格式D)发包人提供的资料答案:B解析: 本题考查的是工程总承包招标文件与投标文件的编制。选项 B 属于施工招标文件的内容。单选题14.工程总承包企业按照合同约定， 承担工程项目的设计和施工， 并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的工程总承包方式是()。A)EPC 总承包B)交钥匙总承包C)设计-施工总承包D)工程项目管理总承包答案:C解析: 本题考查的是工程总承包合同价款的约定。 设计-施工总承包即工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计和施工，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责
10、。单选题15.根据施工图计算的各分项工程量分别乘以地区定额中人材机定额消耗量， 得出单位工程所需的全部人材机消耗数量，再乘以当时当地单价，汇总求和记取建筑安装工程费的方法是()。A)定额单价法B)工料单价法C)预算单价法D)实物量法答案:D解析: 本题考查的是施工图预算的编制。用实物量法编制单位工程施工图预算，就是根据施工困计算的各分项工程量分别乘以地区定额中人工、材料、施工机械台班的定额消耗量，分类汇总得出该单位工程所需的全部人工、材料、施工机械台班消耗数量，然后再乘以当时当地人工工日单价、各种材料单价、施工机械台班单价，求出相应的人工费、材料费、施工机具使用费，企业管理费、利润、规费及税金
11、等费用计取方法与工料单价法相同。单选题16.编制某预算定额基价，由现行预算定额得到的人工、甲材料、乙材料、机具台班的消耗量分别为 50 工日、10m3、5m3、4 台班，预算单价与市场单价如下表所示。则该预算定额的基价为()元。A)7650.0B)8262.0C)8915.0D)9628.2答案:A解析: 本题考查的是预算定额及其基价编制。分项工程预算定额基价=人工费+材料费+机具使用费，人工费=(现行预算定额中人工工日用量人工日工资单价)，材料费=(现行预算定额中各种材料耗用量相应材料单价)，机具使用费=(现行预算定额中机械台班用量机械台班单价)+(仪器仪表台班用量仪器仪表台班单价)。该预算
12、定额的基价=5080+10300+550+4100=7650(元)。单选题17.在建设项目施工过程中， 若出现招标工程量清单中措施项目缺失， 则正确的处理方式是()。A)由于承包人未能在投标时对措施项目清单进行合理增补，责任人由承包人承担B)按照工程变更事件中关于分部分项工程费的调整方法，调整合同价款C)视为招标工程量清单不完整，责任由发包人和承包人共同承担D)承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按工程变更的原则调整合同价款答案:D解析: 本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。招标工程量清单的完整性应由发包人承担。单选题18.若清单计价规范中的项目名称有缺陷，则处理方法是()。A
13、)投标人作补充，并报当地建设局机构备案B)招标人作补充，并报当地建设局机构备案C)投标人作补充，并报当地工程造价管理机构备案D)招标人作补充，并报当地工程造价管理机构备案答案:D解析: 本题考查的是分部分项工程项目清单。计价规范中的分项工程项目名称如有缺陷，招标人可作补充，并报当地工程造价管理机构(省级)备案。单选题19.根据建设项目工程总承包合同示范文本(试行)(GF-2011-0216)的规定，下列关于工程总承包合同中竣工结算程序的表述，正确的是( )。A)承包人提交的竣工验收报告和完整的竣工资料被发包人认可后 15 日内，向发包人递交竣工结算报告和完整的竣工结算资料B)发包人和承包人就竣
14、工结算报告和最终的结算资料的修改达成一致意见后，由承包人自费进行修改C)发包人在收到承包人提交的最终结算资料后 25 日内，结清竣工结算额款项D)竣工结算结清 7 日内，发包人将履约保函返还给承包人答案:B解析:单选题20.下列关于工程计价的说法，正确的是()。A)工程价值是工程计价的货币形式B)投资控制是工程计价的依据C)合同价款管理是工程计价的基础D)合同价款管理的各项内容中始终有工程计价的存在答案:D解析: 本题考查的是工程计价的含义。工程计价的含义有以下三方面：(1)工程计价结果反映了工程的货币价值;(2)工程计价结果是投资控制的依据;(3)工程计价结果是合同价款管理的基础。单选题21
15、.对于招标人在招标文件中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料金额计入()。A)暂列金额B)暂估价C)计日工D)专业工程暂估价答案:B解析: 本题考查的是其他项目清单。暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额。单选题22.某工程施工合同约定采用价格指数法调整合同价款， 各项费用权重及价格如表所示。 已知该工程 5 月份完成的合同价款为 5000 万元， 则 5 月份合同价款调整金额为()万元。A)475.0B)258.0C)167.5D)97.5答案:A解析: 本题考查的是物价变化类合同价款调整事项。根据价格调整公式
16、计算合同价款调整金额=50000.4+(0.35120/100+0.254400/4000)-1=475.0(万元)。单选题23.单项工程综合概算的编制内容不包括()。A)建筑工程费用B)安装工程费用C)建设期利息D)设备及工器具购置费答案:C解析: 本题考查的是设计概算的编制。综合概算一般应包括建筑工程费用、安装工程费用、设备及工器具购置费。单选题24.承揽国际工程时，关于投标报价的计算，说法正确的是()。A)标价由直接费用、间接费用和利润组成B)国外承包工程中的材料、设备的来源渠道有三种，即当地采购、国内采购和第三国采购C)如果同一材料有不同的供应来源，则按不同来源分别计算单价D)承包商可
17、以自行或者按工程师的指示来决定是否动用暂定金额答案:B解析: 本题考查的是国际工程招标投标及合同价款的约定。选项 A 错误，标价由直接费用、间接费用、利润和风险费组成。选项 C 错误，如果同一材料有不同的供应来源，则按各种来源所占比例计算加权平均单价，作为统一的计算单价。选项 D 错误，承包商无权使用暂定金额，而是按工程师的指示来决定是否动用。单选题25.编制钢筋工程量清单时，适宜采用暂估量加签证处理的钢筋是()。A)现浇构件中固定位置的支撑钢筋B)伸出构件的锚固钢筋C)设计注明的搭接钢筋D)规范规定的搭接钢筋答案:A解析: 本题考查的是招标工程量清单的编制。选项 BCD 应计入钢筋的工程量中
18、。单选题26.关于变更引起的价款调整，以下原则描述中正确的是()。A)已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，可在合理范围内参照适用子目的单价或总价调整B)已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，采用该项目的单价C)已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、信息价格提出变更工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整D)工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认答案:D解析: 本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。有适用于变更工程项目的，且工程变更导致的该清单项目的工程数
19、量变化不足 15%时，采用该项目的单价。没有适用、但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价或总价调整。没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息(参考)价格和承包人报价浮动率，提出变更工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整。单选题27.在建筑安装工程费用中，用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购费用归入()。A)暂列金额B)计日工C)总承包服务费D)工程设备暂估价答案:A解析: 本题考查的是按造价形成划分建筑安装工程费用项目构成和计算。暂列金额是指建设单位在工程量清单中暂定并包
20、括在工程合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。单选题28.对单跨厂房。当柱距不变时，跨度越大则单位面积的造价()。A)越高B)越低C)与跨度无关D)相等答案:B解析:单选题29.当工业集聚带来的()的总和超过生产集聚带来的利益时， 综合经济效益反而下降。A)“外部不经济性”B)“外部不协调性”C)“内部不经济性”D)“内部不协调性”答案:A解析: 本题考查的是项目决策阶段影响工程造价的主要因素。当工业集聚带来的“外部不经济性”的总和超过生产
21、集聚带来的利益时，综合经济效益反而下降，这就表明集聚程度已超过经济合理的界限。单选题30.根据现行建筑安装工程费用项目组成的规定， 下列费用项目中， 属于施工机具使用费的是()。A)仪器仪表使用费B)施工机械财产保险费C)大型机械进出场费D)大型机械安拆费答案:A解析:施工机具使用费是指施工作业所发生的施工机械、仪器仪表使用费或租赁费。单选题31.当承发包双方的合同价款纠纷提交仲裁时， 如果仲裁是在仲裁机构要求停止施工的情况下进行，承包人应对合同工程采取保护措施，由此增加的费用由()承担。A)发包人B)承包人C)发包人和承包人D)败诉方答案:D解析: 本题考查的是合同价款纠纷的处理。如果仲裁是
22、在仲裁机构要求停止施工的情况下进行，承包人应对合同工程采取保护措施，由此增加的费用由败诉方承担。单选题32.下面所列工程建设定额中，属于按定额编制程序和用途分类的是()。A)机械台班消耗定额B)行业统一定额C)投资估算指标D)补充定额答案:C解析: 本题考查的是工程定额体系。按定额的编制程序和用途不同，工程建设定额可分为五种：施工定额、预算定额、概算定额、概算指标和投资估算指标。单选题33.工程总承包合同中关于工程进度款的审查和支付的规定。 自发包人收到承包人每月付款申请报告或每期付款申请报告之日起()天审查并支付。A)14B)25C)30D)42答案:B解析:单选题34.根据标准施工招标文件
23、中合同条款规定，下列承包人可以索赔工期的事件是()。A)发包人原因导致的工程试运行失败B)承包人提前竣工C)施工过程发现文物D)政策变化引起的价格调整答案:C解析: 本题考查的是索赔。选项 ABD 对工期没有影响。单选题35.确定项目生产规模的前提是项目的()。A)盈利能力B)资金情况C)市场需求状况D)原材料、燃料供应状况答案:C解析: 本题考查的是项目决策阶段影响工程造价的主要因素。市场需求状况是确定项目生产规模的前提。单选题36.根据建设工程质量管理条例,建设工程竣工验收应当且具备的资料包括()。A)工程质量监督机构签署的工程质量监督报告B)施工单位签署的质量合格文件C)竣工结算报告D)
24、施工单位签的工程保修书答案:D解析:单选题37.下列关于施工招标文件的说法，错误的是()。A)当未进行资格预审时，招标文件中应包含招标公告B)当进行资格预审时，招标文件中应包含投标邀请书C)投标人须知前附表的内容不得与投标人须知正文相抵触，否则投标人须知的抵触内容无效D)投标人须知主要包括对于项目概况的介绍和招标过程的各种具体要求答案:C解析: 本题考查的是施工招标文件的编制内容。选项 C 错误，投标人须知前附表不得与投标人须知正文的内容相抵触，否则抵触内容无效。单选题38.在人工单价的组成内容中，停工学习、执行国家或社会义务的工资属于()。A)计件工资B)奖金C)特殊情况下支付的工资D)职工
25、福利费答案:C解析: 本题考查的是人工日工资单价的组成和确定方法。特殊情况下支付的工资是指根据国家法律、法规和政策规定，因病、工伤、产假、计划生育假、婚丧假、事假、探亲假、定期休假、停工学习、执行国家或社会义务等原因按计时工资标准或计时工资标准的一定比例支付的工资。单选题39.监理人对已经覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果合格后，承包人()。A)只可以要求工期补偿B)可以要求工期、费用补偿C)可以同时要求补偿工期、费用和利润D)不可提出索赔要求答案:C解析: 本题考查的是索赔。监理人对已经覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果合格的情况下，承包人可以要求补偿工期、费用和利润。单选题40.某材料
26、自甲、 乙两地采购(适用 13%增值税率)， 甲地采购量为 400t， 原价为 180元/t，运杂费为 30 元/t;乙地采购量为 300t，原价为 200 元/t，运杂费为 28 元/t，该材料运输损耗率和采购保管费费率分别为 1%、2%，则该材料的单价(原价与运杂费均为含税价格，且材料采用两票制支付方式)为()元/t。A)197.37B)203.40C)190.24D)199.47答案:D解析:原价除税：甲 180/1.13=159.29 元/t乙 200/1.13=176.99 元/t运杂费除税：甲 30/1.09=27.52 元/t乙 28/1.09=25.69 元/t加权平均原价 =
27、(400159.29+300176.99)/700=166.88 元/t加权平均运杂费=(40027.52+30025.69)/700=26.74 元/t材料单价=(166.88+26.74)(1+1%)(1+2%)=199.47 元/t【考点来源】第二章第四节 建筑安装工程人工、材料和施工机具台班单价的确定单选题41.当一般纳税人采用一般计税方法时， 工具用具使用费中增值税进项税额的抵扣原则为()。A)以购进货物或接受修理修配劳务适用的税率扣减，均为 13%B)以购进货物或接受修理修配劳务适用的税率扣减，均为 11%C)以销售货物或接受修理修配劳务适用的税率扣减，均为 13%D)以销售货物或
28、接受修理修配劳务适用的税率扣减，均为 11%答案:A解析: 本题考查的是按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算。工具用具使用费，当一般纳税人采用一般计税方法时，工具用具使用费中增值税进项税额的抵扣原则为，以购进货物或接受修理修配劳务适用的税率扣减，均为 13%。单选题42.根据标准施工招标文件规定，工程移交后因发包人原因出现新的缺陷或损坏的修复，承包人可以要求()的索赔。A)工期、费用B)费用、利润C)工期D)工期、费用和利润答案:B解析: 本题考查的是索赔。工程移交后因发包人原因出现新的缺陷或损坏的修复，承包人可以要求费用和利润的索赔。单选题43.反应完成一定计量单位合格扩大结构构
29、件需要消耗的人工、 材料和施工机具台班的数量的定额是()。A)概算指标B)概算定额C)预算定额D)施工定额答案:B解析: 本题考查的是工程定额体系。概算定额是完成单位合格扩大分项工程或扩大结构构件所需消耗的人工、材料和施工机具台班的数量及其费用标准。单选题44.某砌筑工程工程量为 10m3，每 m3 砌体需要基本用工 0.86 工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的 28%和 18%，人工幅度差系数为 15%，则该砌筑工程预算定额的人工工日消耗量是()工日。A)11.75B)12.56C)14.44D)15.78答案:C解析: 本题考查的是预算定额及其基价编制。砌筑工程预算定额的人工工日消
30、耗量=0.86(1+28%+18%)(1+15%)10=14.44(工日)。单选题45.下列关于建设单位管理费的计算，正确的是()。A)建设单位管理费=工程费用建设单位管理费率B)建设单位管理费=建设投资建设单位管理费率C)建设单位管理费=工程建设其他费用建设单位管理费率D)建设单位管理费=(工程费用+工程建设其他费用)建设单位管理费率答案:A解析: 本题考查的是建设单位管理费和用地与工程准备费。建设单位管理费按照工程费用之和(包括设备工器具购置费和建筑安装工程费用)乘以建设单位管理费费率计算。单选题46.关于项目决策和工程造价的关系，下列说法中错误的是()。A)项目决策的正确性是工程造价合理
31、性的前提B)工程造价的内容是决定项目决策的基础C)项目决策的深度影响投资估算的精确度D)投资决策阶段影响工程造价的程度最高答案:B解析: 本题考查的是项目决策阶段影响工程造价的主要因素。项目决策与工程造价的关系：(1)项目决策的正确性是工程造价合理性的前提;(2)项目决策的内容是决定工程造价的基础;(3)项目决策的深度影响投资估算的精确度;(4)工程造价的数额影响项目决策的结果。单选题47.在 FIDIC 合同条件下，当变更的工程量与该项工作规定的具体费率的乘积超过了中标合同额的一定比例时，其费率或单价可以调整，该比例为()。A)10%B)1%C)0.1%D)0.01%答案:D解析: 本题考查
32、的是国际工程合同价款的结算。工程变更引起的价格调整条件：(1)该部分工程实际测量的工程量比工程量表规定的工程量的变动大于 10%;(2)该项部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的 0.01%;(3)由于工程量的变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过 1%;(4)该部分工程不是合同中规定的“固定费率项目”。单选题48.建设工程合同无效， 建设工程竣工后， 承包人请求参照合同约定支付工程价款时，下列判断错误的是()。A)竣工验收合格，应予支持B)竣工验收不合格，修复后合格，应予支持C)竣工验收不合格，修复后仍不合格，不予支持D)竣工验收不合格，修复后仍不合格，再予修复，再
33、判断答案:D解析: 本题考查的是合同价款纠纷的处理。建设工程合同无效，且修复后建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。单选题49.根据建设工程工程量清单计价规范(GB 50500-2013)，下列费用项目中需纳入分部分项工程项目综合单价的是()。A)工程设备估价B)专业工程暂估价C)暂列金额D)计日工费答案:A解析: 本题考查的是工程计价基本程序。综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润，以及一定范围内的风险费用。单选题50.工程总承包的签约合同价中不包括暂估价， 且发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程依法必须招标
34、的，该专业工程应由()招标确定分包人。A)项目主管部门B)发包人C)承包人D)发包人或承包人答案:D解析: 本题考查的是工程总承包合同价款的约定。发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。单选题51.以下关于拆迁补偿费用的说法中，错误的是()。A)拆迁补偿的方式可以实行货币补偿B)对于在规定的搬迁期限届满前搬迁的被拆迁人，拆迁人必须付给其提前搬家奖励费C)在过渡期限内，被拆迁人或者房屋承租人自行安排住处的，拆迁人应当支付临时安置补助费D)被拆迁人或者房屋承租人使用拆迁人提供的周转
35、房的，拆迁人不支付临时安置补助费答案:B解析: 本题考查的是建设单位管理费和用地与工程准备费 。选项 B 错误，拆迁人应当对被拆迁人或者房屋承租人支付搬迁补助费，对于在规定的搬迁期限届满前搬迁的，拆迁人可以付给提前搬家奖励费，但不是必须的。单选题52.关于工程定额的应用，下列说法正确的是( )。A)施工定额是编制施工图预算的依据B)行业统一定额只能在本行业范围内使用C)企业定额反映了施工企业的生产消耗标准，宜用于工程计价D)工期定额是工程定额的一种类型，但不属于工程计价定额答案:D解析:部分地区和行业造价管理部门还会颁布工期定额， 工期定额是指在正常的施工技术和组织条件下，完成建设项目和各类工
36、程所需的工期标准。单选题53.在人工单价的组成内容中，生产工人探亲、定期休假期间的工资属于()。A)计时工资B)津贴补贴C)特殊情况下的工资D)奖金答案:C解析:单选题54.工作日写实法测定数据显示，完成 10m3 某现浇混凝土工工程需基本时间 8 小时，辅助工作时间占工序作业时间的 8%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间、损失时间分别占工作日的 5%、2%、18%、6%，则该项混凝土工程的时间定额是()工日/10m3。A)1.44B)1.45C)1.56D)1.64答案:B解析: 本题考查的是确定人工定额消耗量的基本方法。基本工作时间=8/8=1 工日。时间定额=1/(1-8
37、%)(1-5%-2%-18%)=1.45 工日/10m3。单选题55.某建设项目建设期为二年，建设期内第一年贷款 400 万元，第二年贷款 500 万元，贷款在年内均衡发放，年利率为 10%。建设期内只计息不支付，则该项目建设期贷款利息为()万元。A)85.0B)85.9C)87.0D)109.0答案:C解析:q1=(400/2)10%=20 万元;q2=(400+20+500/2)10%=67 万元，建设期利息=20+67=87 万元。单选题56.某建设项目工程费用 5000 万元，工程建设其他费用 1000 万元，基本预备费率为 8%，年均投资价格上涨率 5% ,建设期两年,计划每年完成投
38、资 50%，则该项目建设期第二年价差预备费应为 ()万元。A)160.02B)227.79C)246.01D)326.02答案:C解析:基本预备费=( 5000+ 1000 )8%=480 万元。静态投资=5000+1000+480=6480 万元。建设期第二年完成投资 648050%=3240(元)。第二年价差预备费 3240(1+f)0(1+f) 0.5(1+f)2-1-1=3240(1.051.5-1)= 246.01(万元)单选题57.对于其他项目中的专业工程暂估价，投标人正确的报价方式是()。A)按政策规定标准估算报价B)按招标文件提供的金额报价C)自主报价D)待签证时报价答案:B解
39、析: 本题考查的是投标报价编制方法和内容。专业工程暂估价必须按照招标人提供的其他项目清单中列出的金额填写。单选题58.工程量的计算是一项繁杂而细致的工作， 为了计算的快速准确并尽量避免漏算或重算，应遵循的计算原则及方法不包括()。A)计算口径一致B)按工程量计算规则计算C)按交叉顺序计算D)按图纸计算答案:C解析: 本题考查的是招标工程量清单的编制。工程量的计算是一项繁杂而细致的工作， 为了计算的快速准确并尽量避免漏算或重算， 必须依据一定的计算原则及方法：计算口径一致;按工程量计算规则计算;按图纸计算;按一定顺序计算。单选题59.对于实施招标的建设工程，关于其基准日确定的说法，正确的是()。
40、A)一般以招标公告中提到的发放招标文件之日前第 28 天为基准日B)一般以建设工程施工合同签订前的第 28 天为基准日C)一般以招标文件中提到的提交投标文件的截止日前的第 28 天为基准日D)一般以招标文件中提到的提交投标文件的截止日前的第 42 天为基准日答案:C解析: 本题考查的是法规变化类合同价款调整事项。对于实施招标的建设工程，一般以招标文件中提到的提交投标文件的截止日前的第 28 天为基准日;对于不实行招标的建设工程，一般以建设工程施工合同签订前的第 28 天作为基准日。单选题60.在施工合同履行期间，下列属于工程计量范围的是()。A)工程变更修订的工程定额内容B)合同文件中规定的各
41、种费用支付项目C)承包人原因造成的返工工程量D)擅自超出施工图纸施工的工程答案:B解析: 本题考查的是工程计量。工程计量的范围包括：工程量清单及工程变更所修订的工程量清单的内容;合同文件中规定的各种费用支付项目， 如费用索赔、 各种预付款、价格调整、违约金等。单选题61.招标工程量清单中某分部分项清单项目与某一计价定额子目的工作内容与计量规则一致，则确定该清单项目综合单价不可或缺的工作是()。A)计算工程内容的工程数量B)计算工程内容的清单单位含量C)计算措施项目的费用D)计算管理费、利润和风险费用答案:D解析: 本题考查的是投标报价的编制方法和内容。计算管理费、利润和风险费用是综合单价不可或
42、缺的工作。单选题62.我国的工程造价管理体系中， ()是市场经济体制下， 准确反映工程价格的重要支撑，也是政府进行公共服务的重要内容。A)法律法规B)工程造价管理的标准C)工程计价定额D)工程计价信息答案:D解析: 本题考查的是工程计价依据。法律法规是实施工程造价管理的制度依据和重要前提;工程造价管理的标准是在法律法规要求下，规范工程造价管理的技术要求;工程计价定额是进行工程计价工作的重要基础和核心内容;工程计价信息是市场经济体制下，准确反映工程价格的重要支撑，也是政府进行公共服务的重要内容。单选题63.下列关于确定分部分项工程和单价措施项目综合单价的注意事项， 表述正确的是( )。A)当出现
43、招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时，投标人应以设计图纸为准确定投标报价的综合单价B)政府定价或政府指导价管理的原材料等价格进行的调整，发承包双方应在合同中约定合理的分摊范围和幅度C)发承包双方应当在招标文件中或在合同中对市场价格波动导致的风险约定分摊的范围和幅度D)承包人管理费和利润的风险，发承包是双方应在合同中约定合理的分摊范围和幅度答案:C解析:本题考查的是投标报价的编制方法和内容。 发承包双方应当在招标文件中或在合同中对市场价格波动导致的风险约定分摊的范围和幅度。单选题64.某项目根据建设项目投资估算编审规程(CECA/GCI-2015)，采用概算法编制的估算中，工程费用为 8000
44、 万元，基本预备费用为 880 万元，价差预备费为 120万元，工程建设其他费 800 万，建设期利息为 200 万元，流动资金为 100 万元，则该项目建设投资估算为()万元。A)9680B)9800C)10000D)10100答案:B解析: 本题考查的是投资估算的编制。概算法。按照概算法分类，建设投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分构成。其中工程费用又由建筑工程费、设备及工器具购置费(含工器具及生产家具购置费)和安装工程费构成;工程建设其他费用内容较多， 随行业和项目的不同而有所区别;预备费包括基本预备费和价差预备费。单选题65.对于高能耗的建设项目，选择建设地区应遵循的原则是(
45、)。A)选择在大中型发达城市B)靠近原料产地C)靠近产品消费地D)靠近电(能)源地答案:D解析: 本题考查的是项目决策阶段影响工程造价的主要因素。单选题66.某地拟建一工程，与其类似的已完工程单方工程造价为 4500 元/m2，其中人工、材料、施工机具使用费分别占工程造价的 15%、55%和 10%，拟建工程地区与类似工程地区人工、材料、施工机具使用费差异系数分别为 1.05、1.03 和 0.98。假定以人、材、机费用之和为基数取费，综合费率为 25%。用类似工程预算法计算的拟建工程造价指标为()元/m2。A)3699.00B)4590.75C)4599.00D)4623.75答案:D解析:
46、 本题考查的是设计概算的编制。类似工程的工料单价=450080%=3600(元/m2)。在类似工程的工料单价中，人工的比重为 15%/80%100%=18.75%，材料的比重为 55%/80%100%=68.75%， 施工机具使用费的比重为 10%/80%100%=12.5%。 拟建工程的工料=3600(18.75%1.05+68.75%1.03+12.5%0.98)(1+25%)=4623.75(元/m2)。单选题67.竣工财务决算的基本建设项目概况表中， 应列入非经营性项目转出投资支出的项目是()。A)产权属于本单位的城市绿化B)不能形成资产的城市绿化C)产权属于本单位的专用道路D)产权不
47、属于本单位的专用道路答案:D解析: 本题考查的是竣工决算的内容和编制。非经营性项目转出投资支出是指非经营项目为项目配套的专用设施投资，包括专用道路、专用通信设施、送变电站、地下管道等，其产权不属于本单位的投资支出，对于产权归属本单位的，应计入交付使用资产价值。单选题68.关于招标工程量清单缺项、漏项的处理，下列说法中正确的是()。A)工程量清单缺项、漏项及计算错误带来的风险由发包方和承包方共同承担B)分部分项工程量清单漏项造成新增工程量的，应按变更事件的有关方法调整合同价款C)分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的，应按与分部分项工程相同的方法进行调整D)招标工程量清单中措施工程项目缺项
48、，投标人在投标时未予以填报的，合同实施期间不予增加答案:B解析: 本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。清单缺项漏项的责任由发包人负责，承包人不承担此风险与损失。合同价款的调整方法：(1)分部分项工程费的调整： 由于招标工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项， 造成新增工程清单项目的，按变更事件中关于分部分项工程费的调整方法;(2)措施项目费的调整：招标工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，引起措施项目发生变化的，按照措施项目费的调整方法， 在承包人提交的实施方案被发包人批准后， 调整合同价款;由于招标工程量清单中措施项目缺项，承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按照工程变更事件中
49、的有关规定调整合同价款。单选题69.下列关于概算定额的说法，正确的是()。A)概算定额手册内容基本上是由文字说明和定额项目表组成B)概算定额是施工企业在准备施工期间，编制施工组织总设计或时，对生产要素提出需要量计划的依据C)概算定额应该贯彻社会先进水平和简明适用的原则D)文字说明是概算定额手册的主要内容，包括总说明和分部说明答案:B解析: 本题考查的是概算定额及其基价编制。选项 A 错误，概算定额手册内容基本上是由文字说明、定额项目表和附录三个部分组成。选项 C 错误，概算定额应该贯彻社会平均水平和简明适用的原则。选项 D 错误，定额项目表是概算定额手册的主要内容，由若干分节定额组成。单选题7
50、0.通过计时观察， 完成某工程的基本工时为 6h/m2， 辅助工作时间为工序作业时间的 8%。规范时间占工作时间的 15%，则完成该工程的时间定额是()工日/m2。A)0.93B)0.94C)0.95D)0.96答案:D解析:单选题71.某建设项目投产后，应付账款的最低周转天数为 15 天，预计年销售收入为12000 万元，年经营成本 9000 万元，其中外购原材料、燃料动力费及其他材料费为 7200 万元，则该项目的应付账款估算额为()万元。A)500B)375C)300D)125答案:C解析: 本题考查的是流动资金的估算。 应付账款周转次数=360/流动资金最低周转天数=360/15=24
