1、二级建造师考试_工程法规_练习题及答案_2022_共 200 题_第 14 套单选题1.关于中标和签订合同的表述中,不正确的是()。A)招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议B)招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内, 按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同C)招标人不得授权评标委员会直接确定中标人D)招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人答案:C解析:本题考核的是中标和签订合同。 招标投标法规定,招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。 招标人和中标人应当自中标
2、通知书发出之日起 30 日内, 按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。单选题2.某工地发生了安全事故,造成 3 人死亡。按照生产安全事故报告和调查处理条例规定,该事故属于()事故。A)特别重大B)重大C)较大D)-般答案:C解析:本题考核的是重大责任事故。 国务院 生产安全事故报告和调查处理条例规定, 较大事故, 是指造成 3 人以上 10 人以下死亡, 或者 10 人以上 50 人以下重伤,或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故。 所称的“以上”包括本数,所称的“以下”不包括本数。单选题3.分期建设、分期投
3、入生产或者使用的建设项目,其相应的环境保护设施应当()验收。A)分期B)最终一次性C)同时D)分阶段答案:A解析:单选题4.关于劳动争议调解,与现行规定不符的是()。A)企业劳动争议调解委员会由职工代表和企业代表组成,主任由工会成员或双方推举的人员担任B)当事人申请劳动争议调解可以书面申请,也可以口头申请C)发生劳动争议,不经过劳动争议调解就不能提起诉论、D)调解协议书由双方当事人签名或盖章,经调解员签名并加盖调解组织印章后生效答案:C解析:本题考查劳动争议中的调解。 中华人民共和国劳动争周解仲裁法第 5条规定“发生劳动争议, 当事人不愿协商、 协商不成或者达成和解协议后不履行的,可以向调解组
4、织申请调解;不愿调解、 调解不成或者达成调解协议后不履行的, 可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁;对仲裁裁决不服的, 除本法另有规定的外, 可以向人民法院提起诉讼”,即提起劳动争议诉讼前,必须要进行劳动仲裁,否则不得提起诉讼,即只有劳动仲裁才是劳动争议诉讼的前置程序。发生劳动争议,即使没有调解,只要已经仲裁的,也可提起诉讼。C 选项符合题意。单选题5.按照文物保护法的规定,在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的,必须经()批准。A)国务院文物行政部门B)省、自治区、直辖市文物行政部门C)国务院D)省、自治区、直辖市人民政府答案:D解析:文物保护法规定,在全
5、国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的,必须经省、自治区、直辖市人民政府批准,在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。单选题6.根据仲裁法的规定,仲裁实行一裁终局制,这体现了仲裁的()特点。A)保密性B)快捷性C)经济性D)独立性答案:B解析:根据仲裁法的规定,仲裁实行一裁终局制,仲裁裁决一经做出即发生法律效力。这使得当事人之间的纠纷能够迅速得以解决。这体现了仲裁快捷性的特点。单选题7.建设工程中,监理单位实施监理工作的依据不包括( )。A)施工承包合同B)设计文件C)建筑法D)设计承包合同答案:D解析:工程监理的依据包括:法律、法规,工程监理单位执行监理任
6、务,必须符合法律、 法规的规定;有关的技术标准, 技术标准分为强制性标准和推荐性标准;设计文件,设计文件不仅是施工的依据,也是监理的依据;建设工程承包合同,建设单位和承包单位通过订立建设工程承包合同,明确双方的权利和义务。单选题8.甲建筑公司与在其公司工作了 15 年的海外部副总王经理解除了劳动合同, 甲建筑公司向王经理支付经济补偿的年限最高不超过()支付。A)6 年B)10 年C)12 年D)15 年答案:C解析:单选题9. 根据劳动合同法 ,下列关于劳务派遣的说法中,错误的是()A)劳务派遣单位注册资本不得少于人民币 50 万元B)劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立 2 年以上的固定期限劳
7、动合同C)劳务派遣单位派遣劳动者应当与接受以劳务派遣形式用工的单位订立劳务派遣协议D)劳务派遣只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施答案:A解析:劳动合同法第五十七条规定,经营劳务派遣业务应当具备下列条件:(1)注册资本不得少于人民币 200 万元;(2)有与开展业务相适应的固定的经营场所和设施;(3)有符合法律、行政法规规定的劳务派遣管理制度;(4)法律、行政法规规定的其他条件。故选项 A 错误。单选题10. 根据劳动合同法 ,劳动合同期限 3 个月以上不满 1 年的,试用期不得超过()个月。A)1B)2C)3D)6答案:A解析:劳动合同法第十九条规定,劳动合同期限 3 个月以上不满
8、 1 年的,试用期不得超过 1 个月;劳动合同期限 1 年以上不满 3 年的, 试用期不得超过 2 个月;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同,试用期不得超过 6 个月。单选题11.下列不属于施工企业资质法定条件的是()。A)有符合规定的注册资本B)有符合规定的专业技术人员C)有符合规定的工程质量保证体系D)有符合规定的技术装备答案:C解析:本题考核的是施工企业资质的法定条件。 施工企业资质的法定条件: 有符合规定的注册资本;有符合规定的专业技术人员;有符合规定的技术装备;有符合规定的已完成工程业绩。单选题12.根据担保法 ,除担保合同另有约定之外,主合同无效的,担保合同( ) 。A)效力待
9、定B)可变更C)无效D)可撤销答案:C解析:担保合同是主合同的从合同,主合同无效,担保合同无效。故 C 正确。单选题13.甲委托乙招标代理机构进行工程建设项目招标代理工作, 下列关于乙的表述, 不符含相关法律规定的是()。A)乙是社会中介组织B)甲符合法定条件也可自行招标C)乙有权确定中标人D)乙不得与招标工程的投标人有利益关系答案:C解析:本题考查招标代理机构。 招标代理机构是依法设立、 从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织,A 正确。招标代理机构不得接受同招标项目的投标代理和投标咨询业务。招标人具有编制招标文件和组织评标能力的,可以自行办理招标事宜。根据上面规定,B、D 正确。招标
10、代理机构有法定职责,比如组织开标、评标,协助招标人定标等,但是招标代理机构无权确定归属中标人。确定中标人的权利归属招标人,C 错误,故本题选 C。单选题14. 根据生产安全事故应急预案管理办法 ,关于应急预案评审的说法,正确的是( )。(2019.38)A)建设单位应当对施工企业编制的应急预案进行评审B) 评审人员由经济、技术方面的老师组成C) 施工企业专职安全管理人员可作为评审人员D)评审活动应当形成书面评审纪要答案:D解析:生产安全事故应急预案管理办法规定,建筑施工企业应当对本单位编制的应急预案进行评审,并形成书面评审纪要。参加应急预案评审的人员应当包括有关安全生产及应急管 理方面的老师。
11、 评审人员与所评审应急预案的生产经营单位有利害关系的,应当回避。单选题15. 出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择,向出卖人购买租赁物,提供给承租人使用,承租人支付租金的合同是()A)买卖合同B)租赁合同C)融资租赁合同D)委托合同答案:C解析:合同法第一百三十条规定,买卖合同是指出卖人转移标的物的所有权于买受人,买受人支付价款的合同。第二百一十二条规定,租赁合同是出租人将租赁物交付承租人使用、收益,承租人支付租金的合同。第二百三十七条规定,融资租赁合同是出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择,向出卖人购买租赁物,提供给承租人使用,承租人支付租金的合同。第三百九十六条规定,委托合同是委托人和
12、受托人约定,由受托人处理委托人事务的合同。单选题16. 下列关于和解的说法中.错误的是()A)和解协议具有强制执行效力B)当事人在申请仲裁或者提起民事诉讼后仍然可以和解C)和解可以发生在民事纠纷的任何阶段D)当事人和解后可以请求法院调解,制作调解书答案:A解析:和解是民事纠纷当事人在自愿互谅的基础上,就已经发生的争议进行协商、妥协与让步并逸成协议,无须第三方介入,完全自行解决争议的一种方式。和解达成的协议不具有强制执行力,在性质上仍属于当事人之间的约定。单选题17.招标投标法实施条例规定,中标人无正当理由不与招标人订立合同,在签订合同时向招标人提出附加条件, 或者不按照招标文件要求提交履约保证
13、金的, ()。A)处项目金额 10以上 20以下的罚款B)处项目金额 10%以上 20%以下的罚款C)取消其中标资格,投标保证金延期退还D)取消其中标资格,投标保证金不予退还答案:D解析:本题考核的是中标人违法行为应承担的法律责任。 招标投标法实施条例规定,中标人无正当理由不与招标人订立合同,在签订合同时向招标人提出附加条件,或者不按照招标文件要求提交履约保证金的,取消其中标资格,投标保证金不予退还。单选题18.关于招标价格的说法,正确的是( ) 。A)招标时可以设定最低投标限价B)招标时可以设定最高投标限价C)招标时应当编制标底D)招标项目应当采用工程量清单计价答案:B解析:选项 A 错误,
14、招标人不得规定最低投标限价。选项 B 正确,招标人设有最高投标限价的,应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。选项 C 错误,招标人可以自行决定是否编制标底。选项 D 错误,全部使用国有资金投资或者以国有资金投资为主的建筑工程,应当采用工程量清单计价;非国有资金投资的建筑工程,鼓励采用工程量清单计价。单选题19.关于安装工程一切险保险期限的表述中,不正确的是()。A)安装工程一切险的保险期内,一般应包括一个试车考核期B)安装工程一切险对于旧机器设备不负考核期的保险责任C)安装工程一切险对于旧机器设备承担其维修期的保险责任D)试车考核期的长短一般根据安装工程合同中的约定进行确
15、定,但不得超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限答案:C解析:本题考核的是安装工程一切险的保险期限。安装工程一切险的保险期内,一般应包括一个试车考核期。试车考核期的长短一般根据安装工程合同中的约定进行确定,但不得超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限。安装工程一切险对考核期的保险责任一般不超过 3 个月,若超过 3 个月,应另行加收保险费。安装工程一切险对于旧机器设备不负考核期的保险责任,也不承担其维修期的保险责任。单选题20.代履行是行政机关强制执行方式之一,关于代履行的说法,正确的是( )。(2017.26)A)行政机关只能委托第三人代履行B)代履行不适用与人身有关的义务C
16、)代履行的适用与不履行义务的后果无关D)代履行程序启动后,当事人履行不导致代履行停止答案:B解析:考查行政强制的种类。 行政机关依法做出要求当事人履行排除妨碍、 恢复原状等义务的行政决定, 当事人逾期不履行,经催告仍不履行,其后果已经或者将危害交通安全、造成环境污染或者破坏自然资源的,行政机关可以代履行,或者委托没有利害关系的第三人代履行。催告当事人履行,当事人履行的,停止代履行。所以选项 ACD 错误,单选题21.刑法(刑法修正案(六)规定,安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的构成()。A)工程重大安全事故罪B)串通投标罪C)重大劳动安全事故
17、罪D)重大责任事故罪答案:C解析:本题考核的是重大劳动安全事故罪。 刑法(刑法修正案(六)规定,安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处 3 年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的,处 3 年以上 7 年以下有期徒刑。单选题22.下列情形中,属于施工作业人员的安全生产义务的是( ) 。A)对本单位的安全生产工作提出建议B)接受安全生产教育和培训C)发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业D)拒绝违章指挥和强令冒险作业答案:B解析:本题考核点为从业人员的安全生产义务。 施工作业人员安全生产义务包括: 守法遵
18、章和正确使用安全防护用具;接受安全生产教育培训;安全事故隐患报告。单选题23.劳动争议当事人对仲裁裁决不服的, 可以自收到仲裁裁决()日内向人民法院提起诉讼。A)7B)15C)30D)60答案:B解析:单选题24.下列关于施工企业进行安全生产教育培训的说法,符合法律规定的是()。A)仅要求作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训B)作业人员如培训不合格,由本人签署保证下次培训合格的承诺后,方可上岗C)新员工上岗前应当接受安全生产教育培训D)特种作业人员只要经过安全作业培训即可上岗答案:C解析:本题考查作业人员的安全生产教育培训。 建设工程安全生产管理条例规定:施工单位应当对管理人员和作业人员每
19、年至少进行一次安全生产教育培训,教育培训情况记入个人工作档案, 安全生产教育培训考核不合格的人员, 不得上岗。所以还应对管理人员进行培训, A 错误。 安全生产教育培训不合格, 根本不能上岗,B 也错误。特种作业人员必须按照国家、有关规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后方可上岗作业,D 错误。单选题25.下列不属于施工企业资质法定条件的是()。A)有符合规定的注册资本B)有符合规定的专业技术人员C)有符合规定的工程质量保证体系D)有符合规定的技术装备答案:C解析:本题考核的是施工企业资质的法定条件。 施工企业资质的法定条件: 有符合规定的注册资本;有符合规定的专业技术人员;
20、有符合规定的技术装备;有符合规定的已完成工程业绩。单选题26.货物运输合同中,承运人的主要权利是()。A)任意变更运输线路权B)中止运输权C)求偿权、特殊情况下的货物留置权和拒运权D)对货物的处置权答案:C解析:单选题27. 下列不属于评标委员会否决其投标的情形的是()A)投标人以低于成本的报价竞标B)投标文件没有对招标文件的实质性要求作出响应C)投标人以高于成本 10%的报价竞标D)投标文件未经投标单位盖章答案:C解析:招标投标法实施条例第五十一规定,有下列情形之一的,评标委员会应当否决其投标: (1)投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字;(2)投标联合体没有提交共同投标协议;(3)投标
21、人不符合国家或者招标文件规定的资格条件;(4)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价,但招标文件要求提交备选投标的除外;(5)投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价;(6)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;(7)投标人有串通投标、 弄虚作假、行贿等违法行为。单选题28. 根据安全生产许可证条例 ,安全生产许可证有效期满需要延期的,企业应当于期满前()个月向原安全生产许可证颁发管理机关申请办理延期手续。A)1B)2C)3D)4答案:C解析:安全生产许可证条例第九条规定,安全生产许可证的有效期为 3 年。安全生产许可证有效期满需要延期的,企业应当于期满前 3
22、个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。单选题29.下列有关诉讼代理人的表述,不正确的是()。A)民事诉讼代理人可分为法定诉讼代理人与委托诉讼代理人B)法定诉讼代理人适用于无诉讼行为能力的当事人C)委托人可以是法定代理人D)委托诉讼代理人不能是当事人的近亲属答案:D解析:委托诉讼代理人既可以是律师, 也可以是当事人的近亲属、 有关的社会团体或者所在单位推荐的人,以及经人民法院许可的其他公民。单选题30. 甲、乙双方的经济纠纷案件采用法院调解方式解决。对此,下列说法中错误的是()A)法院进行调解,可以邀请有关单位和个人协助B)调解达成协议,必须双方自愿,不得强迫C)调解达成协议后,人民法
23、院必须制作裁决书D)调解未达成协议的,人民法院应当及时判决答案:C解析:民事诉讼法第九十五条规定,人民法院进行调解,可以邀请有关单位和个人协助。被邀请的单位和个人,应当协助人民法院进行调解。第九十六条规定,调解达成协议.必须双方自愿,不得强迫。调解协议的内容不得违反法律规定。第九十七条规定,调解达成协议,人民法院应当制作调解书。法院调解书经双方当事人签收后,即具有法律效力。第九十九条规定,调解未达成协议或者调解书送达前一方反悔的,人民法院应当及时判决。单选题31. 我国的甲公司与国外的乙公司就买卖合同纠纷在我国某仲裁委员会仲裁,乙申请财产保全,要求扣押甲在我国某港口的一批设备,则仲裁委员会对乙
24、的申请的处理,正确的是()A)将乙的申请提交设备所在地的中级人民法院裁定B)不予受理,告知乙向该国相关部门提出申请C)将乙的申请提交甲所在地的基层人民法院裁定D)审查后,直接作出裁定,由设备所在地的人民法院执行答案:A解析:民事诉讼法第二百七十二条规定,当事人申请采取保全的,中华人民共和国的涉外仲裁机构应当将当事人的申请,提交被申请人住所地或者财产所在地的中级人民法院裁定。单选题32.张某在脚手架上施工时,发现部分扣件松动而可能倒塌,遂停止作业,这是建设工程安全生产管理条例规定的安全生产从业人员的()。A)知情权B)拒绝权C)正当防卫权D)紧急避险权答案:D解析:在施工中发生危及人身安全的紧急
25、情况时, 作业人员有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。单选题33.劳动合同仅约定试用期的,按照劳动合同法的规定,该合同( ) 。A)试用期为劳动合同期限B)按无效劳动合同处理C)按无固定期限合同处理D)按完成一定工作任务为期限的合同处理答案:A解析:劳动合同仅约定试用期的,试用期不成立,该期限为劳动合同期限。单选题34.按照建设工程合约约定, 某建设单位应于工程验收合格交付后两个月内付清工程款。2013 年 9 月 1 日,该工程经验收合格交付使用,但建设单位迟迟不予支付工程款。施工单位经过内部商量后决定要通过诉讼的方式解决纠纷,下列情形会使诉讼时效中止的是( )。A)20
26、14 年 8 月,施工单位所在地发生强烈地震,一个月后恢复生产B)2015 年 6 月,施工单位所在地发生强烈地震,一个月后恢复生产C)2015 年 7 月,施工单位法定代表人生病住院,一个月后痊愈出院D)2014 年 7 月,建设单位付清了所有的工程款答案:B解析:诉讼时效最后 6 个月, 因不可抗力或其他障碍不得行使请求权的, 时效中止。本题时效从知道自身利益受损时开始,即 2013 年 11 月 1 日起算,A 事件发生在时效前 18 个月, 不适用中止, B 正确, C 事件不属于“其他障碍不能行使请求权”,D 事件属于中断。单选题35.张三和李四合同纠纷申请仲裁。 二人各选定一名仲裁
27、员, 首席仲裁员由其共同选定。仲裁庭合议时产生了三种不同意见,仲裁庭应当()作出裁决。A)按多数仲裁员的意见B)按首席仲裁员的意见C)提请仲裁委员会D)提请仲裁委员会主任答案:B解析:(1)仲裁裁决应当按照多数仲裁员的意见作出,少数仲裁员的不同意见可以记入笔录。 (2) 仲裁庭不能形成多数意见时, 裁决应当按照首席仲裁员的意见作出。单选题36.根据合同法 ,当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销的合同类型是()。A)因欺诈、胁迫订立的合同B)包含造成对方人身伤害而免责的合同C)因欺诈而订立且损害国家利益的合同D)无权代理订立的合同答案:A解析:本题考查合同效力。合同的变更、撤销,是指因意思
28、表示不真实,法律允许撤销权人通过行使撤销权,使已经生效的合同效力归于消灭或使合同内容变更。导致合同变更与撤销的原因包括重大误解,显失公平,因欺诈、胁迫而订立的合同,乘人之危而订立的合同未损害国家利益,A 正确。此外,还应注意,可变更、可撤销合同只能向法院和仲裁机构申请变更或撤销,当事人自己不能行使。B 属于无效免责条款,C 属于无效合同,D 属于效力待定合同。单选题37.下列合同中,债权人可以将合同的权利全部或部分转让给第三人的有() 。A)当事人因信任订立的委托代理合同B)建筑材料供应合同C)合同中约定禁止债权人转让权利D)最高额抵押的主合同答案:B解析:债权人可以将合同的权利全部或部分转让
29、给第三人,但是下列三种情形除外:(1) 根据合同性质不得转让的, A 选项属于此类; (2) 按照当事人约定不得转让的,C 选项属于此类; (3)依照法律规定不得转让的,D 选项是按照担保法的规定,所以属于此类。单选题38.建设工程安全生产管理条例规定,()应当设立安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员。A)监理单位B)施工单位C)设计单位D)建设单位答案:B解析:本题考核的是施工单位安全生产管理机构的职责。 建设工程安全生产管理条例规定,施工单位应当设立安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患,应当及时向项目负责人和
30、安全生产管理机构报告;对违章指挥、 违章操作的, 应当立即制止。单选题39.民用建筑节能条例规定,()应当按照民用建筑节能强制性标准对施工图设计文件进行审查;经审查不符合民用建筑节能强制性标准的, 县级以上地方政府建设行政主管部门不得颁发施工许可证。A)城市规划行政主管部门B)施工图设计文件审查机构C)住房和建设行政主管部门D)节能主管部门答案:B解析:施工图设计文件审查机构应当按照民用建筑节能强制性标准对施工图设计文件进行审查;经审查不符合民用建筑节能强制性标准的, 县级以上地方人民政府建设主管部门不得颁发施工许可证。单选题40.甲、乙签订一份买卖合同,合同约定违约金为 2 万元。同时,甲向
31、乙支付定金5000 元。后,乙违约,造成甲的经济损失 21000 元。现甲起诉到法院,则最多可获得()。A)21000 元B)25000 元C)30000 元D)46000 元答案:A解析:约定的违约金低于造成的损失, 当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失, 当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少。单选题41.甲乙双方因工程施工合同发生纠纷, 甲公司向法院提起了民事诉讼。 审理过程中,在法院的主持下,双方达成了调解协议,法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后,乙公司又反悔,则下列说法正确的是( )。A)甲公司可以向人民法院申请强制执行B)人民法
32、院应当根据调解书进行判决C)人民法院应当认定调解书无效并及时判决D)人民法院应当撤销诉讼答案:A解析:调解达成协议,人民法院应当制作调解书。调解书应当写明诉讼请求、案件的事实和调解结果。调解书由审判员、书记员署名,加盖人民法院印章,送达双方当事人。调解书经双方当事人签收后,即具有法律效力。调解未达成协议或者调解书送达前一方反悔的,人民法院应当及时判决。单选题42.施工合同中约定按每月确定的工程量支付工程款, 发包方没有按期付款, 承包方欲请求法院保护其民事权利,该诉讼时效期间应从()之日算起。A)第一次付款期限届满B)最后一次付款期限届满C)每次付款期限届满D)提交工程款支付申请答案:B解析:
33、本题考核的是诉讼时效期间的起算。 最高人民法院关于贯彻执行中华人民共和国民法通则若干问题的意见(试行)和最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定中规定,当事人约定同一债务分期履行的,诉讼时效期间从最后一期履行期限届满之日起计算。单选题43.按照 建筑施工场界环境噪声排放标准 , 建筑施工场界环境噪声排放限值为( )。A)昼间 50dB(A),夜间 70dB(A)B)昼间 65dB(A),夜间 50dB(A)C)昼间 70dB(A),夜间 55dB(A)D)昼间 75dB(A),夜间 60dB(A)答案:C解析:建筑施工场界环境噪声排放标准对于噪声限值做了修订。建筑施工过程中场
34、界环境噪声排放限值是昼间 70 分贝,夜间 55 分贝,夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于 15 分贝。昼间是指 6:00 至 22:00 之间的时段;夜间,是指晚22 点至早 6 点之间的期间。单选题44.某建设工程施工合同约定,合同工期为 11 个月,合同价款为 200 万元。建议单位在申请领取施工许可证时,应当到位的建设资金原则上不得少于( )万元。A)10B)20C)100D)60答案:C解析:建筑工程施工许可管理办法明确规定,建设工期不足 1 年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的 50%,建设工期超过 1 年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的 30%。建设单位应当提供银行
35、出具的到位资金证明,有条件的可以实行银行付款保函或者其他第三方担保。200*50%=100单选题45.债权相对性理论的内涵,不包括()。A)债权主体的相对性B)债权内容的相对性C)债权责任的相对性D)债权义务的相对性答案:D解析:债权与物权不同,物权是绝对权,而债权是相对权。债权相对性理论的内涵,可以归纳为以下三个方面:(1)债权主体的相对性;(2)债权内容的相对性;(3)债权责任的相对性。故选项 D 正确。单选题46.工程师应当在接到延期开工申请后的()内以书面形式答复承包人。A)24 小时B)48 小时C)3 天D)5 天答案:B解析:本题考核的是开工日期。工程师应当在接到延期开工申请后的
36、 48 小时内以书面形式答复承包人。 工程师在接到延期开工申请后 48 小时内不答复, 视为同意承包人要求,工期相应顺延。单选题47.某学校实验室从化工产品商店购买了一种普通化学制剂, 双方分期付款解除买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的( ) 的,出卖人有权要求支付全部价款或者解除合同。A)1/5B)2/5C)3/5D)4/5答案:A解析:单选题48.某办公楼项目实行施工总承包, 装饰部分施工实行专业分包, 在装饰施工中发生重大安全生产事故,则应由( )将事故情况上报安全监督部门A)建设单位B)施工总承包单位C)分包单位D)现场监理单位答案:B解析:根据建设工程安全生产管理条例规定,实行
37、施工总承包的建设工程,由总承包单位负责上报事故。单选题49.施工单位的下列行为中,属于资质不良行为认定标准的是()。A)相互串通投标或与招标人串通投标的B)未在规定期限内办理资质变更手续的C)以他人名义投标或以其他方式弄虚作假,骗取中标的D)不履行保修义务或者拖延履行保修义务的答案:B解析:本题考核的是资质不良行为认定标准。资质不良行为认定标准:(1)未取得资质证书承揽工程的,或超越本单位资质等级承揽工程的;(2)以欺骗手段取得资质证书承揽工程的;(3)允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的;(4)未在规定期限内办理资质变更手续的;(5)涂改、伪造、出借、转让建筑业企业资质证书的;(6)按照
38、国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训、考核,未取得证书上岗,情节严重的。单选题50.高某发现吊装预制构件欲脱落, 拒绝继续作业并迅速躲避。 高某的行为是行使法律赋予的()。A)知情权B)拒绝权C)紧急避险权D)获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利答案:C解析:本题考核的是紧急避险权。 为了保证施工作业人员的安全, 在施工中遇有直接危及人身安全的紧急情况时,施工作业人员享有停止作业和紧急撤离的权利。单选题51.职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的, 在停工留薪期内,原工资福利待遇不变,由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过()个月。A)6B)9C)10D)1
39、2答案:D解析:本题考核的是工伤医疗的停工留薪期。 职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的,在停工留薪期内,原工资福利待遇不变,由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过 12 个月。伤情严重或者情况特殊,经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认,可以适当延长,但延长不得超过 12 个月。单选题52.某施工单位违反国家规定,在施工中偷工减料,使用了不合格的建筑材料、构配件和设备,降低工程质量并且导致建筑工程坍塌,致使多人重伤、死亡。该施工单位的行为已经构成( )。A)重大劳动安全事故罪B)工程重大安全事故罪C)重大责任事故罪D)强令违章冒险作业罪答案:B解析:(1)工程重大安全事
40、故罪:违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的行为。(2)重大责任事故罪:生产作业中违反安全管理规定,或者强令他人违章冒险作业, 因而发生重大伤亡事故或其他严重后果。 (3)重大劳动安全事故罪:安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人,处以此罪名。单选题53.关于施工许可的说法,正确的是( ) 。A)省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整,应当报国务院建设主管部门备案B)抢险救灾及其他临时性房屋建筑,应当申请领取施工许可证C)限额以下小型工程应当申请取施工许可证D)施工分包合同签订后,申请领取施
41、工许可证答案:A解析:按照 建筑法 的规定, 国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程,可以不申请办理施 工许可证。 据此, 建筑工程施工许可管理办法 规定, 工程投资额在 30万元以下或者建筑面积在 300 平方米以下 的建筑工程,可以不申请办理施工许可证。省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门可以根据当地的实 际情况,对限额进行调整,并报国务院住房城乡建设主管部门备案。单选题54.项目经理部行为的法律后果由()承担。A)企业法人B)项目经理C)总监理工程师D)施工单位主要负责人答案:A解析:本题考核的是项目经理部行为的法律后果。 项目经理部行为的法律后果由企业法人承担。单选题
42、55.甲公司在乙公司办公楼附近实施基坑爆破。 爆破后 3 年, 乙公司才发现玻璃幕墙的铅框发生损伤,向法院起诉要求赔偿,则本案()。A)已经超过诉讼时效,法院不予受理B)已经超过诉讼时效,法院应驳回诉讼请求C)诉讼时效中止D)未超过诉讼时效答案:D解析:单选题56.1 某工程由甲公司承包,施工现场检查发现,工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工,而是丙公司的职工。甲公司的行为视同( )。A)用其他建筑企业的名义承揽工程B)允许他人以本企业名义承揽工程C)与他人联合承揽工程D)违法分包答案:B解析:单选题57.关于建设工程合同一方违约后, 另一方采取措施防
43、止损失扩大的说法, 正确的是( ) 。A)接到违约方的通知后,守约方应当及时采取措施防止损失扩大B)守约方没有采取适当措施致使损失扩大的,可以就扩大的损失要求赔偿C)当事人因防止扩大而支出的合理费用,由自己承担D)未接到违约方的通知,守约方无需采取措施防止损失扩大答案:A解析: 合同法 规定, 当事人一方违约后, 对方应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用,由违约方承担。对于当事人一方违反合同的,另一方不能任凭损失的扩大,在接到对方的通知后,应当及时采取措施防止损失扩大,即使没有接到对方通知,也应当采取适当
44、措施;如果没有及时采取措施致使损失扩大的,无权就扩大的损失部分请求赔偿。单选题58.建设工程安全生产管理条例规定,工程()应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。A)设计单位B)监理单位C)勘察单位D)施工单位答案:B解析:本题考核的是工程监理单位的安全责任。 建设工程安全生产管理条例规定,工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。单选题59.根据建筑法 ,下列不属于违法分包的是( )。A)建设工程总承包合同中未有约定而分包的B)未经建设单位认可而分包的C)施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他
45、单位的D)分包单位将其承包的建设工程的劳务再分包的答案:D解析:建设工程质量管理条例规定,违法分包,是指下列行为:(1)总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的;(2)建设工程总承包合同中未有约定,又未经建设单位认可,承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的;(3)施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的;(4)分包单位将其承包的建设工程再分包的。单选题60.关于勘察、设计单位相关的质量责任和义务表述正确的选项是( )A)按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计B)指定建筑材料、专用设备、工艺生产线的生产广、供应商以保证材料的供应C)设计文件应当符合国家规定
46、的设计深度要求,无需标注工程合理使用年限D)依法联合施工单位进行安全技术交底答案:A解析:勘察、 设计单位相关的质量责任和义务包括以下内容:(1)依法承揽工程的勘察、设计业务;(2)勘察、设计必须执行强制性标准;(3)勘察单位提供的勘察成果必须真实、准确;(4)设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,注明工程合理使用年限;(5)除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外,设计单位不得指定生产厂、供应商。(6)依法对设计文件进行技术交底,设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。(7)依法参与建设工程质量事故分析;(8)承担违法行为应承担的法律责任。所以该题中,只有 A
47、 表述正确;D 项中,施工单位进行的安全技术交底与设计单位进行的设计文件技术交底的概念、意义等均不同,不能混为一谈。单选题61.下列关于解决合同纠纷方式的说法中,正确的是()。A)对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉B)协商是解决纠纷的重要方式,和解协议具有强制执行的效力C)当事人可以经调解程序解决合同争议D)对法院一审判决不服,可向仲裁机构申请仲裁答案:C解析:本题考查仲裁相关内容。 仲裁和诉讼作为解决合同纠纷的两种方式, 当事人只能选择其中一种(或裁或审制度)。仲裁实行一裁终局的制度。裁决做出后,当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的,仲裁委员会或人民法院不予以受理。所以 A 和 D
48、都是错误的。和解协议有法律效力,但没有强制执行力。所以 B答案也是错的。单选题62.甲公司向乙公司购买 50 吨水泥,后甲通知乙需要更改购买数量,但一直未明确具体数量。交货期届至,乙将 50 吨水泥交付给甲,甲拒绝接受,理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法,正确的是( )。A)乙承担损失B)甲可根据实际情况部分接收C)甲拒绝接收,应承担违约责任D)双方合同已变更,乙送货构成违约答案:C解析:买卖合同是诺成合同, 双方当事人意思表达一致即可成立, 已交付水泥属于履行合同,而甲拒绝接受则属于违约。合同变更的内容必须明确约定,如果当事人对于变更的内容约定不明确,则将被推定为未变更,任何一方
49、当事人均不得要求对方履行约定不明确的变更内容。单选题63.有关注册建造师采取弄虚作假等手段取得注册建造师继续教育证书的, 一经发现()。A)立即吊销其注册建造师证书B)立即注销其建造师资格证书C)立即取消其继续教育记录,记入不良信用记录,对社会公布D)处以 1 万元罚款答案:C解析:本题考查的是注册建造师违法行为应承担的法律责任。 对于采取弄虚作假等手段取得注册建造师继续教育证书的,一经发现,立即取消其继续教育记录,并记入不良信用记录,对社会公布。单选题64.某工程项目标底是 900 万元人民币, 投标时甲承包商根据自己企业定额算得成本是 800 万元人民币。刚刚竣工的相同施工项目的实际成本是
50、 700 万元人民币。则甲承包商投标时的合理报价最低应为()。A)700 万元B)800 万元C)900 万元D)1000 万元答案:B解析:本题考查的是招标基本程序。 投标报价不得低于其成本, 此处的成本只施工单位按照施工定额计算出来的本项目的成本。单选题65.仲裁调解书应于()生效。A)仲裁庭作出时B)双方达成合意时C)仲裁调解书送达时D)双方签收调解书后答案:D解析:单选题66. 下列关于施工企业安全费用提取的说法中,错误的是.()A)以建筑安装工程造价为计提依据B)总包单位应将安全费用按比例直接支付分包单位C)房屋建筑工程安全费用提取标准为 2.0%D)市政公用工程安全费用提取标准为