1、二级建造师考试_工程法规_练习题及答案_2021_共 200 题_第 8 套单选题1.某建筑施工企业在 2015 年 2 月 1 日办理的安全生产许可证，应在（）时向原发证机关办理延期手续。A)2018 年 2 月一一 2018 年 4 月B)2017 年 11 月一 2018 年 1 月C)2017 年 7 月一 2018 年 1 月D)2018 年 2 月一 2018 年 7 月答案:B解析:安全生产许可证的有效期为 3 年， 企业应当于期满前 3 个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。本题 2015 年 2 月 1 日办理的安全施工许可证的 3年有效期至 2018 年 1 月
2、31 日，期满前 3 个月办理延期手续，因此 2018 年 1 月 31日前 3 个月满足续期时间规定。单选题2.某施工现场发生生产安全事故，造成 10 人重伤，直接经济损失达到 5000 万元。根据生产安全事故调查处理条例的规定，本次事故应当由事故发生地( )负责调查。A)国务院B)省级人民政府C)县级人民政府D)设区的市级人民政府答案:B解析:本题目中，造成 10 人重伤，直接经济损失 5000 元属于重大安全事故。重大安全事故的调查由发生地省级人民政府负责，所以选 B 项。单选题3. 项目负责人施工现场带班制度中，项目负责人因其他事务需离开施工现场时，具有准假权的是 ()A)建设单位B)
3、施工单位C)设计单位D)监理单位答案:A解析:建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法 第十一条规定，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的 80%。因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假，经批准后方可离开。离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作。单选题4.梁某陷入经商困境时，李某借给梁某 60 万元以助其渡过难关。双方约定了还款期限，但未约定借款利息。借款期满后梁某并未将 60 万元还给李某。李认为除了应归还本金外还应偿还借款期间和逾期的利息，而梁则不以为然。李就此事向法院起诉。对此，下列选项中错误的说法是（ ） 。A)法院对偿还借款期限内利息
4、的主张不予支持B)法院对偿还借款期限内利息的主张予以支持C)借款合同可以是无偿合同D)法院对偿还逾期利息的主张予以支持答案:B解析:借款合同一般是有偿合同（有息借款） ，也可以是无偿合同（无息借款） 。 合同法第 211 条第 1 款规定：“自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或者约定不明确的，视为不支付利息。”单选题5.根据法律规定，下列免责条款无效的是( )。A)合同当事人一方受益B)涉及不可抗力造成的对方财产损失C)造成对方人身损害D)约定一方不履行合同义务时必须承担的法律责任答案:C解析:免责条款无效，是指没有法律约束力的免责条款。 合同法规定，合同中的下列免责条款无效： (1)造成
5、对方人身伤害的;(2)因故意或者重大过失造成对方财产损失的。单选题6.债权相对性理论的内涵，不包括()。A)债权主体的相对性B)债权内容的相对性C)债权责任的相对性D)债权义务的相对性答案:D解析:债权与物权不同，物权是绝对权，而债权是相对权。债权相对性理论的内涵，可以归纳为以下三个方面：(1)债权主体的相对性；(2)债权内容的相对性；(3)债权责任的相对性。故选项 D 正确。单选题7.某建筑公司对已经提交的投标文件进行修改，可以在()修改投标文件，并书面通知招标人。A)投标有效期内B)评标之前C)投标文件截止时间后D)提交投标文件截止时间前答案:D解析:单选题8. 根据合同约定，2015 年
6、 1 月 1 日业主应向承包商支付工程款，但却未支付。2015年 7 月 1 日至 8 月 1 日，当地发生了特大洪灾，导致承包商不能行使请求权。2015年 12 月 1 日，承包商向法院提起诉讼，要求业主支付拖欠的工程款。则下列关于诉讼时效的说法中，正确的是()A)2015 年 7 月 1 日至 8 月 1 日之间诉讼时效中止B)2015 年 7 月 1 日至 8 月 1 日之间诉讼时效中断C)2015 年 12 月 1 日诉讼时效中止D)2015 年 12 月 1 日诉讼时效中断答案:D解析:民法通则第一百三十五条规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为 2 年，法律另有规定的除外
7、。第一百三十九条规定，在诉讼时效期间的最后 6 个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼对效中止。从中止时效的原因消除之日起，诉讼时效期问继续计算。第一百四十条规定，诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。单选题9.工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位( )。A)整改，并及时报告有关主管部门B)整改，并及时报告建设单位C)暂时停止施工，并及时报告建设单位D)暂时停止施工，并及时报告有关主管部门答案:C解析:本题考核点为监理单位的事故隐患报告责任。 注意根据安全隐患的严重程度不同，判断
8、监理单位采取的管理措施。 建设工程安全生产管理条例规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。单选题10. 下列事项中，属于施工生产安全事故调查组职责的是( )。(2018.42)A)查明事故发生的间接经济损失B)追究责任人的法律责任C)提交事故调查报告D)提出对受伤人员的赔偿方案答案:C解析:事故调查组履行下列职责：(1)查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失;(2)认定事故的性质和事故责任;(3)提出对事
9、故责任者的处理建议;(4)总结事故教训，提出防范 和整改措施;(5)提交事故调查报告。单选题11.下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是()。A)建设单位不得将建设工程肢解发包B)建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标C)建设单位不得任意压缩合同工期D)涉及承重结构变动的装修工程施工期前，只能委托原设计单位提交设计方案答案:D解析:单选题12.甲施工单位项目经理受高额回扣的诱惑， 从乙供应商处购进了一批质次价高的劣质钢材。后来被建设单位发现，要求甲施工单位返工，甲施工单位因此遭受了巨大损失，那么，甲施工单位的损失应由( )承担。A)项目经理与建设单位B)项目经理与乙供应商
10、C)项目经理与甲施工单位D)施工单位与乙供应商答案:B解析:在该案例中，项目经理没有按要求履行自身义务，同供应商串通，为施工单位提供劣质钢材，导致施工单位遭受巨大损失，项目经理应与供应商共同承担施工单位损失。单选题13.某建设项目工程款迟迟不到位，施工企业为了索要工程款，聘请律师代为诉讼。该行为属于( )。A)委托代理B)法定代理C)指定代理D)表见代理答案:A解析:代理包括委托代理、 法定代理和指定代理。 委托代理按照被代理人的委托行使代理权。法定代理是指根据法律的规定而发生的代理。指定代理是根据人民法院或有关单位的指定而发生的代理。故选项 A 正确。单选题14.关于租赁合同的说法，正确的是
11、（ ） 。A)当事人对租赁期限没有约定或约定不明确，不能达成补充协议的，按照合同有关条款或交易习惯确定B)租赁期限超过 6 个月的，可以采用书面形式C)租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效D)租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除答案:A解析:当事人对租赁期限没有约定或约定不明确， 可以补充协议； 不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。所以，A 选项是正确的。单选题15.下列属于承揽合同中，承揽人义务的是()。A)材料检验的义务B)支付报酬的义务C)依法赔偿损失的义务D)验收工作成果的义务答案:A解析:本题考核的是承揽人的义务。承揽人的义务：(1
12、)按照合同约定完成承揽工作的义务;(2)材料检验的义务;(3)通知和保密的义务;(4)接受监督检查和妥善保管工作成果等的义务;(5)交付符合质量要求工作成果的义务。单选题16.下列各项中，属于所有安全规章制度核心的是()。A)伤亡事故处理报告制度B)安全生产检查制度C)安全生产责任制度D)群防群治制度答案:C解析:建设工程安全生产管理基本制度包括： 安全生产责任制度;群防群治制度;安全生产教育培训制度;安全生产检查制度;伤亡事故处理报告制度;安全责任追究制度。其中，安全生产责任制度是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。单选题17.下列关于噪声污染防治的说法中，错误的是(
13、)。A)因生产工艺上要求可以在夜间连续作业B)因燃气管道抢修、抢险作业可以在夜间连续作业C)特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明D)施工过程中可能产生环境噪声污染的， 施工单位应在开工 15 日以前向建设主管部门申报答案:D解析:环境噪声污染防治法规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。D 选项应向环境保护行政主管部门申报。单选题18. 某
14、工程部位隐蔽前曾得到监理人的认可，但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求，则由此增加的费用和(或)延误的工期由()承担。A)承包人B)发包人C)监理人D)承包人与监理人共同答案:A解析:承包人覆盖工程隐蔽部位后;发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期， 并支付承包人合理的利润;经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。单选题19.不良行为记录指建筑市场各方主体在工程建设工程中违反有关工
15、程建设的法律法规.规章或强制性标准和执业行业规范， 经()级以上建设行政主管部门或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的记录。A)乡(镇)B)县C)市D)省答案:B解析:不良行为记录指建筑市场各方主体在工程建设工程中违反有关工程建设的法律法规、规章或强制性标准和执业行业规范，经县级以上建设行政主管部门或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的记录。单选题20.下列关于建造师注册管理的说法，正确的是()。A)建造师的注册分为初始注册、延续注册、变更注册和加项注册四类B)初始注册与延续注册的证书有效期均为 3 年C)注册证书是注册建造师的执业凭证D)甲通过二级建造师考试，即取得注册建造师
16、执业资格答案:B解析:本题考查建造师注册管理。 注册建造师， 是指通过考核认定或考试合格取得建造师资格证书经过注册，取得注册建造师执业证书和执业印章，担任施工单位项目负责人及从事施工管理相关活动的专业技术人员。参加建造师考试通过后还需经过注册，方取得注册建造师资格，D 错误。建造师注册分为初始注册、延续注册、变更注册和增项注册四类， A 错误。 初始注册(延续注册)证书与执业印章有效期为 3年，B 正确。注册证书和执业印章是注册建造师的执业资格凭证，由注册建造师本人保管、使用，C 错误。单选题21.下列各项中，属于所有安全规章制度核心的是()。A)伤亡事故处理报告制度B)安全生产检查制度C)安
17、全生产责任制度D)群防群治制度答案:C解析:建设工程安全生产管理基本制度包括： 安全生产责任制度;群防群治制度;安全生产教育培训制度;安全生产检查制度;伤亡事故处理报告制度;安全责任追究制度。其中，安全生产责任制度是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。单选题22.为建设工程提供机械设备和配件的单位， 未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置的，责令限期改正，处合同价款( )的罚款。A)1 倍以上 3 倍以下B)3 倍以上 5 倍以下C)5 倍以上 10 倍以下D)10 倍以上答案:A解析:建设工程安全生产管理条例规定，为建设工程提供机械设备和配件的单位
18、，未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置的，责令限期改正， 处合同价款 1 倍以上 3 倍以下的罚款;造成损失的， 依法承担赔偿责任。单选题23.建设工程安全生产管理条例规定，()应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。A)监理单位B)施工单位C)设计单位D)建设单位答案:B解析:本题考核的是施工单位安全生产管理机构的职责。 建设工程安全生产管理条例规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告;对违章指挥、 违章操作的， 应当立
19、即制止。单选题24.根据法律规定，下列免责条款无效的是( )。A)合同当事人一方受益B)涉及不可抗力造成的对方财产损失C)造成对方人身损害D)约定一方不履行合同义务时必须承担的法律责任答案:C解析:免责条款无效，是指没有法律约束力的免责条款。 合同法规定，合同中的下列免责条款无效： (1)造成对方人身伤害的;(2)因故意或者重大过失造成对方财产损失的。单选题25.下列不属于代理主要种类的是()。A)委托代理B)法定代理C)转代理D)指定代理答案:C解析:本题考核的是代理的主要种类。 代理包括委托代理、 法定代理和指定代理。单选题26.甲建设单位与乙设计院签订设计合同，设计费用为 300 万元，
20、双方在协商定金数额时发生争议。根据担保法的规定，该定金数额最多为( )万元。A)30B)45C)60D)90答案:C解析:定金的数额由当事人约定，但最高不得超过主合同标的额的 20%。300*20%=60单选题27.下列选项中，关于仲裁庭组成的正确表述有（ ） 。A)仲裁庭可以由三名仲裁员或一名仲裁员组成， 由 3 名仲裁员组成的设首席仲裁员B)由若干名仲裁员组成仲裁庭的，不设首席仲裁员C)仲裁庭由二名仲裁员组成，当事人双方各选定 1 名D)仲裁庭可以由 1 名仲裁员和 2 名陪审员组成答案:A解析:本题考点是仲裁庭的组成。 仲裁法第 30 条规定：仲裁庭可以由 3 名仲裁员或者 1名仲裁员组
21、成。由 3 名仲裁员组成的，设首席仲裁员。第 31 条当事人约定由 3 名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定一名仲裁员，第 3 名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第 3 名仲裁员是首席仲裁员。当事人约定由一名仲裁员成立仲裁庭的，应当由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定仲裁员。单选题28.在施工合同中，就支付工程款而言，债权人和债务人分别是（ ） 。A)施工单位、建设单位B)建设单位、施工单位C)施工单位、监理单位D)监理单位、施工单位答案:A解析:施工合同债是发生在建设单位和施工单位之间的债。 施工合同的义务主要是完成施工任务和支付工
22、程款。对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人；对于支付工程款，则相反。单选题29.承包人与材料供应商合同约定买卖钢材 500t，由于施工内容的调整变化，发包人通知承包人可能要改变交货数量，但一直没有明确具体交货数额。交货期到达，供应商将 500 吨钢筋交付承包人，承包人拒绝接受，理由是合同已协议变更，则正确的说法是()。A)供应商应承担由此给承包人造成的损失B)承包人可根据实际情况部分接受货物C)由于双方已变更合同，供应商应暂停送货D)如承包人拒绝接受钢材，应承担违约责任答案:D解析:单选题30.工程师应当在接到延期开工申请后的()内以书面形式答复承包人。A)24 小时B)48
23、小时C)3 天D)5 天答案:B解析:本题考核的是开工日期。工程师应当在接到延期开工申请后的 48 小时内以书面形式答复承包人。 工程师在接到延期开工申请后 48 小时内不答复， 视为同意承包人要求，工期相应顺延。单选题31.甲公司连续与乙公司签订了三份水泥买卖合同， 并按照合同的约定分别向乙公司的三个子公司发送了货物，但乙公司及其三个子公司一直未支付货款。关于本案支付货款主体的说法，正确的是（） 。A)甲公司只能要求乙公司的三个子公司付款，无权要求乙公司付款B)甲公司只能要求乙公司付款，无权要求乙公司的三个子公司付款C)甲公司有权要求乙公司及其三个子公司对所欠货款承担连带责任D)甲公司有权要
24、求乙公司付款，并要求其三个子公司承担补充付款责任答案:B解析:乙公司及其子公司是各自独立的法人， 甲公司只与乙公司签订了合同， 根据债权的相对性，甲公司只能向乙公司要求支付货款而无权向乙公司的三个子公司提出要求。所以 B 选项正确。单选题32.28 岁女工张某已经怀孕 4 个月，可以对其进行的工作安排有( )。A)安排其从事高处、低温、冷水作业B)安排其从事矿山井下、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动C)安排其延长工作时间和夜班劳动D)安排其从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动答案:C解析:劳动法规定，禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安
25、排妇女在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动以及其他孕妇禁忌从事的活动。禁止安排怀孕 7 个月以上的女职工，延长工作时间和夜班劳动，不适于该条的。单选题33.某建设工程于 2006 年 9 月 15 日竣工验收合格并投入使用， 按照 建设工程质量管理条例的规定，建设单位应当在( )前，将建设工程竣工验收报告和其他文件报建设行政主管部门进行竣工验收备案。A)2006 年 9 月 30 日B)2006 年 10 月 15 日C)2006 年 11 月 15 日D)2006 年 12 月 15 日答案:A解析:按照建设工程质量管理条例的规定，建设单位应当在工程竣工验收合格之日起 15 日内
26、履行工程竣工验收备案手续。单选题34.某道路维修工程，施工单位将施工区域设置围栏，但未设置明显标志，造成市民钱某晚上骑车撞到围栏上受伤，施工单位应承担()。A) 违约责任B) 侵权责任C) 行政责任D)刑事责任答案:B解析:民法通则 规定了特殊侵权责任在公共场所、 道旁或通道上挖坑、 修绪、安装地下设施等，没有设置明显标志或釆取安全措施造成他人损害的，施工人应当承担民事责任。单选题35.某建筑工程竣工后未经验收发包人提前使用，下列说法正确的是( )。A)出现防水问题，5 年内承包人应承担保修责任B)主体结构出现裂纹，承包人应承担保修责任C)出现任何问题承包人都需要承担保修责任D)出现任何问题承
27、包人都不需要承担保修责任答案:B解析:按照最高人民法院关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第 13 条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的， 不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。单选题36.下列属于行政处罚的是（ ） 。A)没收财产B)罚金C)撤职D)责令停产停业答案:D解析:行政处罚的种类：（1）警告；（2）罚款；（3）没收违法所得，没收非法财物；（4）责令停产停 业；（5）暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；（6）行政拘留；（7）法律、行政法规规定的其他行政处 罚。单选题3
28、7.下列法律责任中，属于民事责任承担方式的是（ ） 。A)警告B)罚款C)支付违约金D)没收财产答案:C解析:民法总则规定，承担民事责任的方式主要有： （1）停止侵害； （2）排除妨碍； （3）消除危险； （4）返还财产； （5）恢复原状； （6）修理、重作、更换； （7）继续履行； （8）赔偿损失； （9）支付违约金； （10）消除影响、恢复名誉； （11）赔礼道歉。单选题38.关于承揽合同解除的说法，正确的是（ ） 。A)承揽人未经定作人同意交其承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同B)定做人不履行协助义务的，承揽人可以解除合同C)承揽人发现定作人提供的材料不符合给定的，有权以
29、书面通知的方式，单方面解除承揽合同D)承揽人可以随时解除承揽合同，造成定作人损失的，应当赔偿答案:A解析:定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的， 承揽人可以催告定作人在合理期限内履行义务，并可以顺延履行期限； 定作人逾期不履行的， 承揽人可以依法解除合同。承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完 成的， 应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责；未经定作人同意的，定作人可以解除合同。定作人可以随时 解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。定作人提供材料的，承揽人应当对定作人提供的材料及时检 验，发现不符合约定时，应当及时通知定作人更换、补齐或者采取其他补救措施。承揽人不得擅自更换定作人
30、提供 的材料，不得更换不需要修理的零部件。单选题39.投标人的下列行为中，属于投标人串通投标的是（ ） 。A)不同投标人的投标文件相互混装B)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制C)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标D)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人答案:C解析:招标投标法实施条例进一步规定，禁止投标人相互串通投标。有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标： （1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； （2）投标人之间约定中标人； （3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标； （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照
31、该组织要求协同投标； （5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标： （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同投标人的投标文件相互混装； （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。单选题40.投标人以行贿手段谋取中标是一种严重的违法行为，其法律后果是中标()。A)有效B)无效C)效力待定D)可撤销答案:B解析:本题考核的是禁止投
32、标人以行贿手段谋取中标。 投标人以行贿手段谋取中标是一种严重的违法行为，其法律后果是中标无效，有关责任人和单位要承担相应的行政责任或刑事责任，给他人造成损失的还应承担民事赔偿责任。单选题41.建设工程合同履行期间变更项目负责人的， 企业应当于项目负责人变更()个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。A)5B)7C)10D)14答案:A解析:本题考核的是二级建造师执业岗位范围。 建设工程合同履行期间变更项目负责人的，企业应当于项目负责人变更 5 个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。单选题42.根据招标投标法的规定，投标人补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书
33、面通知招标人的时间期限应在()。A)评标截至时间前B)投标有效期内C)提交投标文件的截止时间前D)评标开始前答案:C解析:本题考核的是投标文件的修改与撤回。 招标投标法规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。单选题43.某工地施工扬尘严重， 市环保局接到群从举报并进行查实后， 依法判其作出停工整改并处以 3 万元罚款的行政处罚，施工企业认为处罚过高，可以向( )申请行政复议。(2014.48)A)市环保局B)省建设厅C)市人民政府D)省人民政府答案:C解析:对于行政复议，应当按照行政复议
34、法的规定向有权受理的行政机关申请， 如“对县级以上地方各级人民政府部门的具体行政行为不服的， 由申请人选择，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议。单选题44.关于不动产物权设立的说法，正确的是()。A)经依法登记，发生设立效力B)合同签字盖章，发生设立效力C)依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记D)未经登记，不动产交易合同无效答案:A解析:本题考查的是物权的设立、 变更、 转让、 消灭和保护。 不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依法按照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。经依法登记，发生效力;未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外
35、。依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记。单选题45.物权变更自登记时发生法律效力的是()。A)船舶所有权B)建设用地使用权C)机动车所有权D)地役权答案:B解析:本题考核的是建设用地使用权的设立。 设立建设用地使用权的， 应当向登记机构申请建设用地使用权登记。建设用地使用权自登记时设立。登记机构应当向建设用地使用权人发放建设用地使用权证书。单选题46.评标委员会组建过程中，下列做法符合规定的是（ ） 。A)评标委员会成员的名单仅在评标结束前保密B)评标委员会 7 个成员中，招标人的代表有 3 名C)评标由招标人依法组建的评标委员会负责D)评标委员会成员由 3 人组成答案:C解析:A 错
36、误，评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。B 错误，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的 2/3。D 错误，评标委员会成员为 5 人以上单数。单选题47. 根据建筑法 ，建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的， 对因该项承揽工程不符合规定的质量标准所造成的损失，由()A)建筑施工企业承担赔偿责任B)使用本企业名义的单位或者个人承担赔偿责任C)建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任D)建设单位、建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人共同承担责任答案:C解析:建筑法第六十六条规定，建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他
37、方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。单选题48.按照 建筑施工场界环境噪声排放标准 ， 建筑施工场界环境噪声排放限值为( )。A)昼间 50dB(A)，夜间 70dB(A)B)昼间 65dB(A)，夜间 50dB(A)C)昼间 70dB(A)，夜间 55dB(A)D)昼间 75dB(A)，夜间 60dB(A)答案:C解析:建筑施工场界环境噪声排放标准对于噪声限值做了修订。建筑施工过程中场界环境噪
38、声排放限值是昼间 70 分贝，夜间 55 分贝，夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于 15 分贝。昼间是指 6：00 至 22:00 之间的时段;夜间，是指晚22 点至早 6 点之间的期间。单选题49.根据建设工程安全生产管理条例的规定，特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。下述选项中不属于特种作业人员的是( )。A)垂直运输机械作业人员B)登高架设作业人员C)钢筋工D)起重信号工答案:C解析:按照建设工程安全生产管理条例的规定，垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国
39、家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。故 C 选项不属于特种作业人员。单选题50. 根据环境噪声污染防治法 ，下列关于环境噪声污染防治的说法中，错误的是()A)在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须向工程所在地相关建设行政主管部门申报相关情况B)在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，抢修作业可在夜间进行C)因特殊需要在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明D)在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内经允许夜间作业的，必须公告附近居民答案:A解析:环境噪声污染防治法
40、第二十九条规定，在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备， 可能产生环境噪声污染的， 施工单位必须在工程开工 15 日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。故选项 A 错误。单选题51.人民法院对当事人提出的回避申请， 应当在申请提出的()日内， 以口头或者书面形式作出决定。A)1B)3C)5D)7答案:B解析:人民法院对当事人提出的回避申请， 应当在申请提出的 3 日内， 以口头或书面形式做出决定。单选题52. 建筑业企业资质证书的有效期为()年，期满前可以申请延续。A)2
41、B)3C)4D)5答案:D解析:建筑业企业资质管理规定第十七条规定，资质证书有效期为 5 年。第十八务规定，建筑业企业资质证书有效期届满。企业继续从事建筑施工活动的，应当于资质证书有效期届满 3 个月前，向原资质许可机关提出延续申请。单选题53.甲工程监理公司是某药厂厂房工程的监理单位， 项目实施过程中监理工程师发现了安全、事故隐患却未及时要求施工单位暂时停止施工，以致酿成安舍事故。安全生产监督管理部门查明事实后对甲公司做出了罚款 20 万元的处罚决定， 甲公司不服提起行政诉讼，经二审法院判决甲公司败诉。甲公司拒缴罚款，则由()强制执行。A)第一审法院B)第二审法院C)被告住所地法院D)甲公司
42、住所地法院答案:A解析:根据行政诉讼法第 65 条，当事人必须履行人民法院发生法律效力的判决、裁定。原告拒绝履行判决、裁定的，被告行政机关可以向第一审人民法院申请强制执行，或者依法强制执行。单选题54.甲乙双方签订了一份商品住房买卖合同 ，下列说法正确的是（ ） 。A)房屋所有权的转让自合同成立之日时生效B)房屋所有权的转让自依法登记之日起生效C)未经登记，房屋所有权的转让合同不发生效力D)未经登记，房屋所有权的转让不得对抗善意第三人答案:B解析:物权效力与合同效力无关，所以 AC 错误，不动产物权只有经过登记才会产生物权效力，未经登记，不会产生不动产物权设立、变更、消灭的效力。单选题55.根
43、据劳动合同法 ，在劳务派遣用工方式中，订立劳动合同的主体是()。A)用工单位与劳动者B)派遣单位与用工单位C)派遣单位与劳动者D)用工单位与当地人民政府答案:C解析:劳务派遣(又称劳动力派遣、 劳动派遣或人才租赁)， 是指依法设立的劳务派遣单位与劳动者订立劳动合同，依据与接受劳务派遣单位(即实际用工单位)订立的劳务派遣协议，将劳动者派遣到实际用工单位工作，由派遣单位向劳动者支付工资、福利及社会保险费用，实际用工单位提供劳动条件并按照劳务派遣协议支付用工费用的新型用工方式。单选题56.按照我国实行的最低工资保障制度， 用人单位在劳动者正常劳动情况下支付给劳动者的工资，不得低于当地最低工资标准。这
44、里所说的劳动者工资包括()。A)延长工作时间的工资B)特殊工作环境、条件下的津贴C)法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇D)法定工作时间内依法参加社会活动期间的工资答案:D解析:单选题57. 甲乙向乙厂购买 10t 水泥，但在装车时，乙厂工作人员误装了 12t，甲厂提货人员也未察觉。 甲厂汽车在途中翻人河中， 水泥全部损失。 甲厂应向乙厂支付()t水泥的价款。A)12B)10C)6D)2答案:B解析:建设工程债产生的根据有合同、侵权、无因管理和不当得利。其中，不当得利是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。本案中，乙厂虽有
45、损失，但甲厂并未因此受益，故多装的 2t 水泥不构成不当得利，应由乙方自己承担损失。单选题58. 根据生产安全事故报告和调查处理条例 ，事故发生后，因特殊情况需要移动安全事故现场物件， 应当符合的条件是( )。(2019.18)A)经现场物件所有权人同意B)记忆现场物件的位置信息C)防止事故扩大的需要D)不造成任何其他损失答案:C解析:确因特殊情况需要移动事故现场物件的，须同时满足以下条件: (1) 抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通的需要;(1)经事故单位负责人或者组织事故调查的安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门同意;(3)做出标志，绘制现场简图，拍摄现场照片，对被移动
46、物件贴上标签， 并做出书面记录;(4)尽量使现场少受破坏。单选题59.建设工程施工合同对付款时间没有约定或者约定不明，则应付款时间为（） 。A)建设价款确定之日B)建设工程已竣工验收的，为竣工验收合格之日C)建设工程未交付的，工程款价也未结算的，为当事人起诉之日D)建设工程未交付的，为竣工结算完成之日答案:C解析:当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：(1)建设工程已实际交付的，为交付之日；(2)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之曰；(3)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。单选题60.张先生骑自行车路过一条正在修理的路段时， 掉进一个没有设置
47、明显标志也未采取安全措施的基坑中，造成了身体多处受伤，花去医疗费 5000 元。赵某伤好出院后多次找该工程建设单位和施工单位索赔，双方互相推诿，承担该责任的主体应该是( )。A)张先生与建设单位B)施工单位C)张先生与施工单位D)张先生本人答案:B解析:建设工程安全生产管理条例规定，施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。单选题61.关于共同承包的表述中，不正确的是()。A)共同承包各方应签订联合承包协议，明确约定各方的权利、义务以及相互
48、合作等条款B)联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同C)不同资质等级的单位不得实行联合共同承包D)大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包答案:C解析:本题考核的是共同承包。 大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程， 可以由两个以上的承包单位联合共同承包。 建筑法 规定， 两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的， 应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。 招标投标法规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。 建筑法 也规定， 共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。共同承包各方应签订联合承包协
49、议，明确约定各方的权利、义务以及相互合作、违约责任承担等条款。单选题62.下列权利中，()是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心。A)处分权B)占有权C)收益权D)使用权答案:A解析:本题考核的是处分权。 处分权是指依法对财产进行处置， 决定财产在事实上或法律上命运的权能。处分权的行使决定着物的归属。处分权是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心。单选题63.按照法的形式分类， 工程建知项目施工插投标办法属于()。A)法律B)单行条例C)部门规章D)行政法规答案:C解析:本题考查法的形式与效力层级这个知识点。 考生应从法的形式角度， 辨别法律、法规、规章的表现形式。国务院各部、委员会、中
50、国人民银行、审计署和具有行政管理职能的直属机构，可以根据法律和国务院的行政法规、决定、命令，在本部门的权限范围内制订部门规章。 本题中， 工程建设项目施工招标投标办法 属于部门规章。单选题64.行政责任的承担方式包括行政处罚和()。A)行政复议B)行政处分C)行政赔偿D)行政许可答案:B解析:本题考查的是建设工程行政处罚的种类及承担方式。 行政责任的承担方式包括行政处罚和行政处分。单选题65.一项体育场馆的施工项目招投标中，确定由 11 人组成评标委员会，投资方派()名非专家参加评标委员会合适。A)3B)4C)5D)6答案:A解析:评标委员会组成中，技术、经济等方面的专家不能少于成员总数的 2
