1、二级建造师考试_工程法规_练习题及答案_2021_共 200 题_第 17 套单选题1.在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而需要有关主管部门证明的是（ ） 。A)抢险救灾作业B)路面塌陷抢修C)自来水管道爆裂抢修D)由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工答案:D解析:环境噪声污染防治法规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。D 选项的情形是因特
2、殊需要必须连续作业，需要证明。单选题2.表见代理的法律后果应该由()承担。A)代理人B)被代理人C)第三人D)代理人和第三人答案:B解析:本题考查的是表见代理。 表见代理是指行为人虽无权代理， 但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意第三人相信其有代理权的表象，而与善意第三人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。单选题3.施工单位的下列行为中，属于承揽业务不良行为认定标准的是()。A)以欺骗手段取得资质证书承揽工程的B)未在规定期限内办理资质变更手续的C)涂改、伪造、出借、转让建筑业企业资质证书的D)不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的答案:D解析:本题考核的是承揽业务不良行为认定标准
3、。承揽业务不良行为认定标准：(1)利用向发包单位及其工作人员行贿、 提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的;(2)相互串通投标或与招标人串通投标的，以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的;(3)以他人名义投标或以其他方式弄虚作假， 骗取中标的;(4)不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的;(5)将承包的工程转包或违法分包的。单选题4.乙方当事人没有如约履行合同内容导致工程受到损失，甲方没有采取任何措施减损，导致损失扩大到 5 万元。甲方与乙方就此违约事实发生纠纷，经过鉴定机构鉴定，乙方的违约为给甲方造成的损失是 2 万元，乙方应该向甲方赔偿损失( )万元。A)1B)2C)
4、3D)5答案:B解析:依照合同法的规定： 当事人一方违约后， 对方应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的， 不得就扩大的损失要求赔偿。 本题中甲方没有采取措施减损，导致损失扩大到 5 万元，但经鉴定机构鉴定，乙方的违约行为给甲方造成的损失是 2 万元，因此只能获得乙方违约行为所造成的损失 2 万元，故选 B。单选题5.关于保证责任的表述中，不正确的是()。A)保证合同生效后，保证人就应当在合同约定的保证范围和保证期间承担保证责任B)保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用C)当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承
5、担责任D)保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人不再承担保证责任答案:D解析:本题考核的是保证责任。 保证合同生效后， 保证人就应当在合同约定的保证范围和保证期间承担保证责任。保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人在原保证担保的范围内继续承担保证责任。保证合同另有约定的，按照约定。保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经其同意转让的债务，不再承担保证责任。单选题6
6、.如果建筑施工企业安全生产许可证遗失，其应()。A)向原发证机关声明作废并申请补办B)向原发证机关申请注销，待该许可证有效期满后补发C)向原发证机关通报原件作废，按规定罚款后补发D)向原发证机关报告，并在媒体上声明作废后，申请补办答案:D解析:根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定 ，建筑施工企业遗失安全生产许可证，应当立即向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并在公众媒体上声明作废后，方可申请补办。单选题7.甲施工单位在担任一项工程的总承包期间，遭遇多起法律纠纷。则以下纠纷中适用 2 年诉讼时效的是()A)甲向乙租赁的 10 吨钢管租金未付B)丙分包堆放在甲料场中的材料因失火而毁损C)甲向丁购
7、买的进口机电设备存在设计缺陷D)戊在供应钢材给甲时，由于疏忽，多发了 2 吨答案:D解析:单选题8.建设工程在开工阶段出现了下列情况，其中不能顺延工期的是()。A)承包人因施工机械不能及时到位，在开工前 7 天以书面形式向工程师提出延期开工，监理方在 48 小时内未作书面答复B)承包人因工人回家过节不能按时开工，在节后以书面形式向工程师提出延期施工C)因设计进度拖延，工程师书面通知承包人延期开工D)因施工场地未达到开工要求，工程师书面通知承包人延期开工答案:B解析:单选题9. 下列关于著作权保护期的说法中，错误的是()A)作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制B)公民作品的发表权
8、、使用权和获得报酬权的保护期，为作者终生及其死后 50 年C)公民合作作品的发表权、使用权和获得报酬权的保护期，截止于最后死亡的作者死亡后第 50 年的 l2 月 31 日D)法人或者其他组织作品的发表权、 使用权和获得报酬权的保护期为 50 年， 截止于作品创作完成后的第 50 年的 l2 月 31 日答案:D解析:著作权的保护期由于权利内容以及主体的不同而有所不同。 其中， 法人或者其他组织的作品、著作权(署名权除外)由法人或者其他组织享有的职务作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期为 50 年，截止于作品首次发表后第 50 年的12 月 31 日，但作品自创作完成后 50 年内未发表
9、的，不再受著作权法保护。故选项D 错误。单选题10.各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为( )。(2014.38)A)必须向同级人民法院提出检察建议B)有权向同级人民法院提出检察建议C)必须向上一级人民法院提出检察建议D)有权向上一级人民法院提出检察建议答案:B解析:各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为，有权向同级人民法 院提出检察建议。单选题11.甲施工企业准备申请安全生产许可证， 根据 建筑施工企业安全生产许可证管理规定 ，其不用具备()条件。A)管理人员和作业人员每年均至少进行 1 次安全生产教育培训并考核合格B)依法为施工现场
10、从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员缴纳保险费C)保证本单位安全生产条件所需资金的投入D)已经为承包工程投保建筑工程一切险答案:D解析:本题考查安全生产许可证的取得条件。 安全生产许可证条例第 6 条对企业领取安全生产许可证应当具备的一系列安全生产条件进行了规定。在此规定的基础上，结合建筑施工企业的自身特点， 建筑施工企业安全生产许可证管理规定第 4 条将建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件又进行了具体规定。考生在复习时应该熟练掌握这些条件并与施工许可证的条件进行对比。本题中，A、B、C 均为安全生产许可证的法定取得条件，应选 D。单选题12.下列关于建筑业企业资质申请
11、的表述中，正确的是( )。A)首次申请建筑业企业资质，不考核企业工程业绩，其资质等级按最低资质等级核定B)增项申请建筑业企业资质，考核原有资质范围内已有的工程业绩C)已取得工程设计资质的企业首次申请同类别建筑业企业资质，其所申请的资质等级可高于现有的工程设计资质等级D)刚注册设立的建筑业企业，在资质等级未定的情况下，可先挂靠一家同类企业承包工程答案:A解析:A、B、C、D 选项表述了企业资质申请中常见的四种情况，其中 A 选项符合规定，即首次申请时不考核工程业绩，但以最低等级核定，因此，B 选项显然错误。C 选项错在高于二字上，应为不得超过现有工程设计资质等级。D 选项错在挂靠二字上。单选题1
12、3. 某施工合同约定，工程通过竣工验收后 2 个月内，结清所有工程款。2017 年 9月 1 日工程通过竣工验收，但直到 2017 年 9 月 20 日施工企业将工程移交建设单位，之后建设单位一直未支付工程余款。2018 年 5 月 1 日，施工企业将建设单位起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日为（ ） 。A)2017 年 9 月 21 日B)2017 年 11 月 21 日C)2018 年 5 月 2 日D)2017 年 11 月 2 日答案:D解析:利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间： （1）建设工程已实际交付的，为
13、交付之日； （2）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日； （3）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。单选题14.关于开标程序的说法，正确的是()。A)开标时间和地点应由各投标人协商决定B)开标时由行政监督部门检查投标文件的密封情况C)开标由招标人主持，邀请部分投标人参加D)开标过程应当记录并存档备查答案:D解析:本题考核的是开标。 招标投标法规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行;开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况， 也可以由招标人委托的公证机
14、构检查并公证;经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。开标过程应当记录，并存档备查。单选题15.关于无资质承揽工程的法律规定，下列表述中正确的是( )。A)无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合同B)当作为无资质的“实际施工人”的利益受到损害时，不能向合同相对人主张权利C)当无资质的“实际施工人”以合同相对方为被告起诉时，法院不应受理D)无资质的“实际施工人”不能以发包人为被告主张权利答案:A解析:最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件施工法律问题的解释第 26 条规定：“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应
15、当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任”。这样规定是在依法查处违法承揽工程的同时，也要使实际施工人的合法权益得到实现。单选题16.按照工程建设项目招标范围和规模标准规定的规定，关于必须招标范围内的工程，达到下列规模必须招标的是()。A)施工单项合同估算价 150 万元B)工程监理单项合同估算价 60 万元C)工程设计单项合同估算价 40 万元D)重要材料采购单项合同估算价 50 万元答案:B解析:本题考核的是建设工程必须招标的规模标准。 按照 工程建设项目招标范围和规模标准规定 ，必须
16、招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一的，必须进行招标： (1)施工单项合同估算价在人民币 200 万元以上的;(2)重要设备、 材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币 100 万元以上的;(3)勘察、设计、监理等服务的采购， 单项合同估算价在人民币 50 万元以上的;(4)单项合同估算价低于第(1)，(2)、(3)项规定的标准，但项目总投资额在人民币 3000 万元以上的。单选题17.按照文物保护法的规定，在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经（）批准。A)国务院文物行政部门B)省、自治区、直辖市文物行政部门C)国务院D)省、自治区、
17、直辖市人民政府答案:D解析:文物保护法规定，在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。单选题18. 甲公司经常派采购员乙与丙建材公司订立建筑材料采购合同。乙调离后，又持盖有甲公司公章的合同书与尚不知其已调离的丙公司订立一份合同，并按照通常做法提走货款后逃匿。对此甲公司并不知情。下列关于此责任承担的说法中，正确的是()A)甲公司不承担责任B)甲公司应与丙公司共同承担责任C)丙公司承担主要责任D)甲公司承担全部责任答案:D解析:表见代理是指行为人虽无权代理， 但由于行为人的某些行为，
18、 造成了足以使善意第三人相信其有代理权的表象，而与善意第三人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。 表见代理除需符合代理的一般条件外， 还需具备以下特别构成要件：(1)须存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由。 如行为人持有本人发出的委任状、已加盖公章的空白合同书或者有显示本人向行为人授予代理权的通知函告等证明类文件。(2)须本人存在过失。(3)须相对人为善意。因此，乙的行为属于表见代理。表见代理对本人产生有权代理的效力，本人在承担表见代理行为所产生的责任后，可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失。单选题19.关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（ ） 。A)原告必须与案件有直接
19、利害关系B)一审程序包括普通程序和特别程序C)必须以书面形式起诉D)所有案件都必须采用直接送达方式答案:A解析:A 正确，起诉的条件包括：原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；有明确的被告；有具体的诉讼请求、事实和理由；属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。B 错误，一审程序包括普通程序和简易程序。C 错误，起诉以书面为原则，以口头为例外。D 错误，直接送达诉讼文书有困难的，可以委托其他人民法院代为送达，或者邮寄送达。【考点来源】2Z208024 民事诉讼的审批和执行单选题20.关于实施工程建设强制性标准的说法，正确的是（ ） 。A)国务院建设行政主管部门负责全国实施工
20、程建设强制性标准的监督管理工作B)工程建设中采用新技术、新工艺、新材料且没有国家技术标准的，可不受强制性标准的限制C)工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限制D)工程管理人员是否熟悉强制性标准答案:A解析:强制性标准监督检查的内容包括：（1）工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准；（2）工程项目 的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定；（3）工程项目采用的材料、设备是否符合强制 性标准的规定；（4）工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定；（5）工程项目采用的导则、指南、手 册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定。单选题21.保险合同的双方当事人是(
21、 )。A)受益人与保险人B)投保人与被保险人C)投保人与保险人D)被保险人与保险人答案:C解析:保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。单选题22.某建设项目提交投标文件的截止时间为 2015 年 9 月 10 日上午 9 点，某施工企业因堵车于 2015 年 9 月 10 日上午 9 点 15 分将投标文件送达。则依照法规规定，招标人的正确做法是( )。A)招标人应当拒收B)经招标办审查批准后，该投标有效，可以进入开标程序C)经其他全部投标人过半数同意，该投标可以进入开标程序D)由评标委员会按否决投标处理答案:A解析:投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前， 将投标文
22、件送达投标地点;在截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。单选题23.对于非施工单位原因造成的质量问题，应当由( )返修，( )承担责任A)建设单位 建设单位B)建设单位 责任方C)施工单位 责任方D)施工单位建设单位答案:C解析:建设工程质量管理条例进一步规定，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当返修。对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。单选题24. 没有资质的实际施工企业甲借用有资质的建筑施工企业的名义与 A 公司签订一建设工程施工合同。施工结束后，工程经竣工验收合格，甲要求 A 公司按
23、照合同约定支付工程价款，遭 A 公司拒绝，遂起纠纷，诉至法院。关于本案处理的说法中，正确的是()A)合同有效，应参照合同约定支付工程价款B)合同无效，不应支付工程价款C)合同无效，应由法院规定应支付的工程价款D)合同无效，应参照合同约定支付工程价款答案:D解析:最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第二条规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。单选题25.某贸易公司与某建材供应商签订合同， 约定供应商于合同签订后 7 日内将 3000t钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按合同约定交货
24、，则( )。A)施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责B)供应商应向施工单位承担违约责任C)供应商应向贸易公司承担违约责任D)施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任答案:C解析:出卖人有按照合同约定交付标的物的义务， 未按合同执行的， 将追究其违约责任。施工单位与供应商之间无合同关系不可追究其法律责任。单选题26.下列选项中，可以申请行政复议的情形有（） 。A)对行政机关作出的没收违法所得的行政处罚决定不服的B)对行政机关作出的处分决定不服C)认为某市人大作出的规定不合理的D)认为工程所在地建设行政管理部门关于竣工验收资料备案的规定不合法的答案:A解析:与建设工程紧密相关的， 可以申请
25、行政复议的情形包括以下 7 种情形： 1.对行政机关作出的警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照、行政拘留等行政处罚决定不服的；2.对行政机关作出的限制人身自由或者查封、扣押、冻结财产等行政强制措施决定不服的；3.对行政机关作出的有关许可证、执照、资质证、资格证等证书变更、中止、撤销的决定不服的； 4.认为行政机关侵犯合法的经营自主权的； 5.认为行政机关违法集资、征收财物、摊派费用或者违法要求履行其他义务的；6.认为符合法定条件，申请行政机关颁发许可证、执照、资质证、资格证等证书，或者申请行政机关审批、登记有关事项，行政机关没有依法办理的；
26、7.认为行政机关的其他具体行政行为侵犯其合法权益的。单选题27.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，应该( )。A)由国务院裁决B)由国务院提出意见，提请全国人民代表大会常务委员会裁决C)由制定机关裁决D)决定在该地方适用地方性法规的规定答案:A解析:部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。单选题28.关于竣工验收，下列说法正确的是( )。A)建设单位收到工程竣工报告后，应当组织有关单位进行竣工验收B)在竣工验收后，承包单位应当向建设单位提供完整的竣工资料和工程竣工报告C)实行监理的建设工程完工后，建设单位可委托监理单位竣工验收D)竣工验
27、收就是检查整个工程项目是否已全部达到设计要求答案:A解析:建设工程质量管理条例第十六条规定：“建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。建设工程竣工验收应当具备下列条件： (1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容;(2)有完整的技术档案和施工管理资料;(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;(4)有勘察、 设计、 施工、 工程监理等单位分别签署的质量合格文件;(5)有施工单位签署的工程保修书。 建设工程经验收合格的， 方可交付使用。 房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定第六条规定，工程完工后，施工单位向建设单位提交工
28、程竣工报告，申请程竣工验收。单选题29.某建设单位领取了施工许可证，因故不能在 3 个月内开工，但又未申请延期。该施工许可证( )。A)自行废止B)重新核验C)继续有效D)自动延期答案:A解析:建筑法规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起 3 个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过 3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。故选项A 正确。单选题30.某施工企业 A 由于工程建设的需要， 需要经过 B 工厂的道路运送建筑材料。 于是AB 双方订立合同，约定施工企业 A 向 B 工厂支付一定的费用，则 A 企业便可以通过B
29、单位的道路运送材料。在此合同中，施工企业 A 拥有的权利是()。A)相邻权B)地役权C)土地租赁权D)建设用地使用权答案:B解析:根据物权法对地役权的规定，地役权是为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利，施工方 A 为了自己的方便与 B 厂签订合同，从而被允许通行，显然是取得了地役权。因此，正确答案为 B。单选题31.关于工程质量检测的说法，正确的是( )。(20122)A)检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构B)检测报告必须由检测机构法定代表人签署C)检测机构是不具有独立法人资格的非营利性中介机构D)检测数据和检测报告仅供施工企业参考答案:A解析:A 正
30、确， 检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构。 B 错误，检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效。C 错误，工程质量检测机构是具有独立法人资格的中介机构。D 错误，检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工单位归档。 任何单位和个人不得明示或者暗示检测机构 出具虚假检测报告， 不得篡改或者伪造检测报告。如果检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由双方共同认可的检测机构复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案。单选题32.下列关于认证的说法，错误的是( )。A)存有疑点的视听资料不能作为认定案件事实依
31、据的证据B)与一方当事人有利害关系的证人出具的证言不能单独作为认定案件事实的证据C)以侵害他人合法权益或者违反法律禁止性规定的方法取得的证据，不能作为认定案件事实的依据D)无法与原件核对的复印件不能单独作为认定案件事实的证据答案:A解析:不能作为或不能单独作为认定案件事实依据的证据： 在诉讼中， 当事人为达成调解协议或者和解目的作出妥协所涉及的对案件事实的认可，不得在其后的诉讼中作为对其不利的证据;以侵害他人合法权益或者违反法律禁止性规定的方法取得的证据，不能作为认定案件事实的依据;不能单独作为认定案件事实的证据： 未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言;与一方当事人或者其代理人有利害关
32、系的证人出具的证言;存有疑点的视听资料;无法与原件、原物核对的复印件、复制品;无正当理由未出庭作证的证人证言。当事人对自己的主张，只有本人陈述而不能提出其他相关证据的，其主张不予支持(但对方当事人认可的除外)。单选题33.根据实施工程建设强制性标准监督规定 ，下列情形中不属于强制性标准监督检查内容的是( )。(2018.36)A)工程项目规划、勘察、设计、施工阶段是否符合强制性标准B)工程项目使用的材料、设备是否符合强制性标准C)工程管理人员是否熟悉强制性标准D)工程项目的安全、质量是否符合强制性标准答案:C解析:强制性标准监督检查的内容包括：(1)工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准;(2)
33、工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定;(3)工程项目采用的材料、 设备是否符合强制性标准的规定;(4)工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定;(5)工程项目采用的导则、指南、 手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定。【考点来源】2Z207012 监督检查的内容和方式单选题34.关于承揽合同中的解除，下列说法正确的是（ ） 。A)定作人不履行协助义务的，承揽人可以解除合同B)承揽人将承揽的工作交由第三人完成的，定作人有权解除合同C)定作人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应该赔偿损失D)承揽人可以随时解除合同，造成定作人损失的，应该赔偿损失答案:C解析
34、:选项 A 错误，定作人不履行协助义务的，承揽人不可以解除合同，应当通知定作人。选项 B 错误，未经定作人的同意，承揽人将承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同。承揽人有权将其承揽的辅助工作交由第三人完成。选项 C 正确，定作人有法定任意解除权，但是造成承揽人损失的，应该赔偿损失。选项 D 错误，承揽人不具有法定任意解除权，不得随时解除合同。单选题35.结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度应小于( )m。A)0.2B)0.5C)0.8D)1.0答案:B解析:对于施工现场的大气污染防治， 重点是防治扬尘污染。 原建设部颁布的 绿色施工导则中规定：结构施工、安装装饰装修阶段，
35、作业区目测扬尘高度小于 0.5米。单选题36.某施工单位偷工减料， 降低工程质量标准， 导致一栋建筑倒塌， 1 名工人被砸死，直接经济损失 120 万元。该行为属于( )。A)重大责任事故罪B)重大劳动安全事故罪C)工程重大安全事故罪D)以其他方式危害公共安全罪答案:C解析:A 项，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的属于重大责任事故罪。B 项，安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的属于重大劳动安全事故罪;C 项，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故
36、的属于重大安全事故罪，该题选择 C 项。单选题37. 建筑工程节能验收中，节能分项工程验收应由()主持。A)监理工程师B)施工单位项目技术负责人C)建设单位项目负责人D)设计单位节能设计人答案:A解析:节能分项工程验收应由监理工程师主持， 施工单位项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施_7-员参加，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加。单选题38.劳动者可以立即解除劳动合同且无需实现告知用人单位的情形是()。A)用人单位未按照劳动合同约定提供劳动包含或者劳动条件B)用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动C)用人单位未及时足额支付劳动报酬D)用人单位制定的规章制度违反法
37、律、法规的规定，损害劳动者的权益答案:B解析:本题考核的是劳动者可以单方解除劳动合同的规定。 用人单位以暴力、 威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。单选题39.甲诉讼乙损害赔偿一案，双方在诉讼中达成和解协议，关于本案，下列哪一说法是正确的( )。A)当事人无权向法院申请撤诉B)因当事人已达成和解协议，法院应当裁定终结诉讼程序C)当事人可以申请法院依和解协议内容制作调解书D)当事人可以申请法院依和解协议内容制作判决书答案:C解析:双方当事人在诉讼中达成和解， 并不能自然终结诉讼程
38、序， 当事人可以申请撤诉，经法院允许而结案，也可以申请法院制作调解书而结案。当事人自行和解或者经调解达成协议后，请求人民法院按照和解协议或者调解协议的内容制作判决书的，人民法院不予支持。单选题40. 某施工项目材料采购合同中，当事人对价款没有约定，也未达成补充协议，同时无法根据合同有关条款或交易习惯确定的，则应按()的市场价格履行。A)合同签订地B)履行义务一方所在地C)材料所在地D)订立合同时履行地答案:D解析:买受人应当按照约定的数额支付价款。砖价款没有约定或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者
39、交易习惯确定的，按照订立合同时履行地的市场价格履行;依法应当执行政府定价或者政府指导价的， 按照规定履行。单选题41.关于出卖人交付标的物的说法，正确的是（ ） 。A)买受人代为保管其拒绝接收的多交部分标的物，出卖人可拒绝负担保管费用B)出卖人应当按照通常的包装方式交付标的物C)合同未约定检验期间的，买受人可以在任何时间检验标的物D)约定交付期间的，出卖人可以在该期间内的任何时间内交付标的物答案:D解析:A 错误，买受人拒绝接收多交部分标的物的，可以代为保管多交部分标的物。出卖人应当负担代为保管期间的合理费用以及买受人代为保管期间非因买受人故意或者重大过失造成的损失。B 错误，出卖人应当按照约
40、定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，应当按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。C 错误，买受人收到标的物时应当在约定的检验期间内检验。没有约定检验期间的，应当及时检验。当事人没有约定检验期间的，买受人应当在发现或者应当发现标的物的数量或者质量不符合约定的合理期间内通知出卖人。D 选项正确，出卖人应当按照约定的期限交付标的物。约定交付期间的，出卖人可以在该交付期间内的任何时间交付。单选题42. 在民事诉讼中，超过
41、诉讼时效期间，在法律上发生的效力是权利人的()消灭。A)诉讼权B)胜诉权C)上诉权D)申诉权答案:B解析:诉讼时效， 是指权利人在法定的时效期间内， 未向法院提起诉讼请求保护其权利时，依据法律规定消灭其胜诉权的制度。超过诉讼时效期间，在法律上发生的效力是权利人的胜诉权消灭。单选题43.关于租赁合同法律特征的表述中，不正确的是()。A)租赁合同是诺成合同B)租赁合同是双务合同C)租赁合同是有偿合同D)租赁合同是转移租赁物所有权的合同答案:D解析:本题考核的是租赁合同的法律特征。 租赁合同是转移租赁物使用收益权的合同，也是诺成合同和双务、有偿合同。单选题44.当事人约定 3 名仲裁员组成仲裁庭的，
42、第三名仲裁员由( )。A)仲裁委员会主任直接指定B)已确定的 2 名仲裁员共同指定C)当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定D)仲裁委员会主任兼任答案:C解析:当事人约定由 3 名仲裁员组成仲裁庭的， 应当各自选定 1 名或者各自委托仲裁委员会主任指定 1 名仲裁员，第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第三名仲裁员是首席仲裁员。单选题45.单位甲委托自然人乙采购特种水泥， 乙持授权委托书向供应商丙采购。 由于缺货，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖甲公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况下。关于甲、乙行为的说法，正确的是( )。A)
43、乙的行为属于法定代理B)甲有权拒绝接受这批普通水泥C)如甲拒绝，应由乙承担付款义务D)甲应承担付款义务答案:D解析:本题考查表见代理。乙方的行为构成表见代理。表见代理的效力： （1）对本人产生有权代理的效力，本人不能以无权代理为抗辩。 （2）本人在承担表见代理行为所产生的责任后，可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失。因此，合同有效，甲方应当承担合同中买方义务，承担付款义务。单选题46. 关子表见代理的说法，错误的是()。A)表见代理的行为人没有代理权B)表见代理是无效代理C)表见代理在本质上属于无权代理D)善意知对人有理由相信行为人有代理权答案:B解析:本题考查表见代理。 表见代理是指行
44、为人虽然没有代理权， 但行为人的某些行为造成了足以使善意第三人相信其有代理权的表象，而与善意第三人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。表见代理属于无权代理，但却产生有效代理的后果。单选题47. 根据建设工程质量管理条例 ，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知()A)勘察单位B)监理单位C)建设单位和监理单位D)建设单位和建设工程质量监督机构答案:D解析:建设工程质量管理条例第三十条规定，施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。单选题48.根据我国合同法的规定，下列情形中，权利人不享有
45、法定解除权的是()。A)运输建材的货车途中遭遇洪水，货物全部变质B)施工过程中，承包人不满工程师的指令，将全部工人和施工机械撤离现场C)发包人拒不支付工程款，双方又不能达成延期付款协议D)施工单位夜间施工扰民，被行政主管部门责令停工，致使工期延误答案:D解析:本题考核的是法定解除合同。 合同法规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：(1)因不可抗力致使不能实现合同目的;(2)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(3)当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行;(4)当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;(5)法律规
46、定的其他情形。单选题49.根据仲裁法的规定，仲裁实行一裁终局制，这体现了仲裁的()特点。A)保密性B)快捷性C)经济性D)独立性答案:B解析:根据仲裁法的规定，仲裁实行一裁终局制，仲裁裁决一经做出即发生法律效力。这使得当事人之间的纠纷能够迅速得以解决。这体现了仲裁快捷性的特点。单选题50.某污水处理厂业主的下列做法，符合安全生产法律规定的是()。A)根据自身需要提出低于强制性标准规定的要求B)有权压缩合同约定的工期C)将拆除工程发包给任何施工企业D)根据工程需要向施工企业提供施工现场相邻建筑物的相关资料答案:D解析:本题考查建设单位的安全责任。根据建设工程安全生产管理条例 ，建设单位的安全责任
47、一般包括：向施工单位提供资料的责任;依法履行合同的责任;提供安全生产费用的责任;不得推销劣质材料设备的责任;提供安全施工措施资料的责任;对拆除工程进行备案的责任。某污水处理厂业主作为建设单位，A、B、C 均属其安全责任但其并未遵守，D 中甲的做法是符合安全管理规定的，应选 D。单选题51.建筑法规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照()的业务许可范围承揽工程。A)资质等级低的单位B)实际达到的资质条件核定C)资质等级高的单位D)降低一级原企业的资质等级确定答案:A解析:本题考核的是联合共同承包的有关法律规定。 建筑法规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当
48、按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。单选题52.注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证，由()。A)注册单位保管、使用B)注册建造师保管，由单位使用C)注册单位保管，由本人使用D)注册建造师本人保管、使用答案:D解析:本题考核的是注册证书和执业印章的保管和使用。 注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证，由注册建造师本人保管、使用。注册证书与执业印章有效期为 3 年。单选题53. 引起建设工程债产生的最主要、最普遍的依据是()A)合同B)侵权C)不当得利D)无因管理答案:A解析:建设工程债产生的根据有合同、侵权、无因管理和不当得利。其中，合同引起债的关系，是债发生的最主要、最普遍的依
49、据。单选题54.对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形是( )。A)拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得B)当地投标企业较少C)施工主要技术采用特定专利或者专用技术D)受自然地域限制的答案:C解析:招标投标法实施条例还规定，除招标投标法规定可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标：(1)需要采用不可替代的专利或者专有技术;(2)采购人依法能够自行建设、生产或者提供;(3)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供;(4)需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求;(5)国家规定的其他特殊情形。单选题5
50、5.甲建筑工程公司委托王某购买一批建筑材料并负责运回到施工工地。 在运输途中发生了洪水，造成了时间延误和部分材料损毁。在这种情况下王某( )。A)承担材料毁损的责任B)承担时间延误的责任C)承担全部责任D)不承担任何责任答案:D解析:合同法第 311 条规定不可抗力发生时，承运人不承担货物毁损的责任和时间延误的后果。单选题56.关于劳动争议调解，与现行规定不符的是()。A)企业劳动争议调解委员会由职工代表和企业代表组成，主任由工会成员或双方推举的人员担任B)当事人申请劳动争议调解可以书面申请，也可以口头申请C)发生劳动争议，不经过劳动争议调解就不能提起诉论、D)调解协议书由双方当事人签名或盖章
