1、3机电工程项目索赔成立的前提条件 (1)与合同对照，事件已造成了承包商工程项目成本的额外支出，或直接工期损失。 (2)造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包商的行为责任或风险责任。 (3)承包商按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告,四、施工索赔的注意事项 1.索赔时效。索赔事件发生后.承包人必须在合同约定的时间内提出索赔。 2.承包人必须按照合同约定的程序进行，否则可能会丧失索赔利益的实现。 3.施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分。 4.施工索赔是单方主张权利要求.经对方签字确认后即成为工程签证.在双方未能协商一致的情况下.仲裁或诉讼是施工索赔最后的救济手段
2、5.施工索赔的解决方式。可以依据建设工程施工合同约定的程序，由承包人提出，经双方友好协商、调解解决。承包人还可以委托律师向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼解决。,真题 【背景资料】 为响应国家“节能减排”、“上大改小”的环保要求，某水泥厂把原有的一条日产1000吨的湿法生产线，在部分设备不变动的基础上，改成日产1000吨的干法生产线，同时将前几年因资金困难中途停建的一条日产4000吨干法生产线恢复建设；另外征用土地，再独立建设一条日产8000吨干法生产线。建设单位实施三项工程各自独立核算，分别管理，以PC承包形式分别招投标。最终A、B、C公司分别承担了三种不同类型的工程，C公司还同时承担了
3、全厂110kV变电工程。工程以固定综合单价计算，工程量按实调整，并明确施工场地、施工道路、100吨以上大型吊车及其操作司机由建设单位提供。施工过程中发生下列事件：,事件1：A公司在设备采购时，在性价比方面对制造厂商进行了咨询，从中选择了备选厂商，进行了邀请招标。然而在制造过程中仍出现个别厂商因交通运输不便或生产任务过于饱和拖延了交货期；个别厂商因加工能力不足或管理不善满足不了质量要求。 事件2：B公司在施工过程中：因设备延期交付，延误工期5天，并发生窝工费及其他费用5万元；150吨吊车在吊装过程中因司机操作失误致使吊车零部件部分损坏造成停工4天，发生窝工费2万元；因大暴雨成灾停工3天；设备安装
4、工程量经核实增加费用4万元；因材料涨价，增加费用20万元；非标准件制作安装因设计变更增加费用16万元。 事件3：C公司完成110kV变电站的施工后，编制了变压器送电试运行方案，变压器空载试运行12小时，记录了变压器的空载电流和一次电压，在验收时没有通过。 事件4：在球磨机基础验收时，未能对地脚螺栓孔认真检查验收，致使球磨机的地脚螺栓无法正常安装。,【问题】 1按照机电工程项目建设的性质划分，本案例包括哪几类工程? 2针对事件1，在选择制造厂商时主要考虑哪几个方面的因素? 3分别计算事件2中B公司可向建设单位索赔的费用和工期。 4事件3中，变压器空载试运行应达到多少个小时?试运行中还应记录哪些技
5、术参数? 5事件4中，地脚螺栓孔应检查验收哪些内容?,【答案要点】 1(1)改建项目：原有的一条日产1000吨的湿法生产线，在部分设备不变动的基础上，改成日产1000吨的干法生产线。 (2)复建项目：因资金困难中途停建的一条日产4000吨干法生产线恢复建设。 (3)新建项目：另外征用土地，再独立建设一条日产8000吨干法生产线。 2.在事件1中，出现了：(1)个别厂商因交通运输不便或生产任务过于饱和拖延了交货期；(2)个别厂商因加工能力不足或管理不善满足不了质量要求。其原因在于选择制造厂商时考虑不周全所造成，所以主要考虑的因素有：制造厂商的地理位置；技术能力、生产能力；生产任务的饱满性；制造厂
6、商的信誉。,3(1)设备延期交付，延误工期5天，并发生窝工费及其他费用5万元，不能索赔。原因是合同是PC合同，施工单位负责设备的采购。 (2)150吨吊车在吊装过程中因司机操作失误致使吊车零部件部分损坏造成停工4天，发生窝工费2万元，可以索赔工期和费用。原因是100吨以上大型吊车及其操作司机由建设单位提供。 (3)因大暴雨成灾停工3天属于不可抗力，工期可顺延3天。 (4)设备安装工程量经核实增加费用4万元可以索赔。原因是合同约定工程以固定综合单价计算，工程量按实调整。 (5)因材料涨价，增加费用20万元不可以索赔。原因是合同约定工程以固定综合单价计算，工程量按实调整。 (6)非标准件制作安装因
7、设计变更增加费用16万元能够索赔。原因是设计变更属于建设单位的责任。 因此，可索赔的费用为：2+4+16=22(万元)；可索赔的工期为：4+3=7(天)。,4变压器空载试运行应达到24小时。还应记录冲击电流、二次电压、温度。 5应检查预埋地脚螺栓孔的中心位置、深度和孔壁垂直度、是否有裂纹和是否触碰到基础内的钢筋。,背景:某机电安装工程公司通过公开招标承接了一小区机电工程总承包项目，中标价8000万元，工期270天，承包范围包括设备和材料采购、安装、试运行。招标文件规定，为满足设计工艺要求，建设单位建议安装公司将该工程机械设备和电气设备分别由A、B制造单位供货并签订合同，设备暂估价4200万元，
8、在工程竣工后，以实际供货价结算。合同约定：总工期为277天，双方每延误工期1天，罚款5000元，提前1天奖励5000元：预付款按中标价25%支付，预付款延期付款利率按每天1计算。,施工过程中发生了以下事件： 事件1：预付款延期支付30天，致使工程实际开工拖延5天。 事件2：因大型施工机械进场推迟3天，进场后又出现故障，延误工期4天，费用损失3万元。 事件3：由于锅炉房蒸气出口处设计变更（注：建设单位的行为），造成安装公司返工，返工费2万元，延误工期2天，因蒸气输送架空管道待图延期5天。,事件4：在自动化仪表安装时，发现电动执行机构的转臂不在同一平面内动作，且传动部分动作不灵活，有空行程和卡阻现
9、象。经查，系B制造单位供货质量问题，安装公司要求B制造单位到现场进行处理、更换，耽误工期2天。 事件5：锅炉试运行时，监理工程师发现，安装公司未按技术规程要求进行调试，只有10%的安全阀进行了严密性试验，存在较大的质量、安全隐患，随即签发了工程暂停令，要求安装公司整改，安装公司整改后被指令复工。,问题： 1该工程项目目标工期应为多少天？说明理由。 2事件1事件4发生后，安装公司可否向建设单位提出索赔？分别说明理由。 3纠正锅炉安全阀严密性试验的不妥之处。 4安装公司进行设备采购时，重点应考虑哪几方面问题？ 5计算建设单位实际应补偿安装公司的费用，按事件分别写出计算步骤。,答案： 1该工程项目目
10、标工期应为多少天？说明理由。 1工期目标应为277天 理由：按照合同文件的解释顺序，合同条款与招标文件在内容上有矛盾时，应以合同条款为准。,2事件1事件4发生后，安装公司可否向建设单位提出索赔？分别说明理由。 2 事件1可以提出索赔。理由：工期预付款延期支付合同约定，属建设单位责任，建设单位应向安装公司支付延期付款利息，同时赔偿工期损失。 事件2不可以提出索赔。理由：大型机械推迟进场，施工机械出现故障，是安装公司自身责任。 事件3可以提出索赔。理由：是建设单位原因造成的，可以提出相应的工期和费用索赔。(设计变更（注：建设单位的行为）) 事件4不可以提出索赔。理由：虽是建设单位建议由B制造单位供
11、货，但是安装公司与B制造单位签订的合同。,3纠正锅炉安全阀严密性试验的不妥之处。 3锅炉安全阀按规定应100%进行严密性试验，锅筒和过热器的安全阀在锅炉蒸气进行严密性试验后，必须进行最终的调整，调整检验合格后，应做标记。,4安装公司进行设备采购时，重点应考虑哪几方面问题？ 4重点考虑的问题是： （1）考查工厂取得的资格证书、装备和技术具备的制造能力，保证产品的质量； （2）交货期、支付及支付条件，执行合同信誉； （3）编制设备监造大纲，明确设备监造的主要技术内容； （4）派有经验、有资格的相应专业技术人员到制造厂现场进行监造工作； （5）明确设备的包装、运输、交付规定及具体内容。,某机电安装工
12、程公司通过公开招标承接了一小区机电工程总承包项目，中标价8000万元，工期270天，承包范围包括设备和材料采购、安装、试运行。招标文件规定，为满足设计工艺要求，建设单位建议安装公司将该工程机械设备和电气设备分别由A、B制造单位供货并签订合同，设备暂估价4200万元，在工程竣工后，以实际供货价结算。合同约定：总工期为277天，双方每延误工期1天，罚款5000元，提前1天奖励5000元：预付款按中标价25%支付，预付款延期付款利率按每天1计算。,5计算建设单位实际应补偿安装公司的费用，按事件分别写出计算步骤。 5建设单位应补偿安装公司总费用为65万元。 按事件分别计算： 事件1：预付款延期支付30
13、天，致使工程实际开工拖延5天。预付款按中标价25%支付，预付款延期付款利率按每天1计算。 （1）事件1延期付款利息：800025%1 30天=60（万元） 工期赔偿费用（拖延5天）：0.5(双方每延误工期1天，罚款5000)5=2.5（万元）,事件2：因大型施工机械进场推迟3天，进场后又出现故障，延误工期4天，费用损失3万元。因为双方每延误工期1天，罚款5000元。 （2）事件2罚款：0.5 (双方每延误工期1天，罚款5000)4=2（万元） 事件2不可以提出索赔。理由：大型机械推迟进场，施工机械出现故障，是安装公司自身责任。 事件3：由于锅炉房蒸气出口处设计变更（注：建设单位的行为），造成安
14、装公司返工，返工费2万元，延误工期2天，因蒸气输送架空管道待图延期5天 （3）事件3返工费：2（万元） 工期赔偿费：0.5（2+5）=3.5（万元）,事件4：在自动化仪表安装时，发现电动执行机构的转臂不在同一平面内动作，且传动部分动作不灵活，有空行程和卡阻现象。经查，系B制造单位供货质量问题，安装公司要求B制造单位到现场进行处理、更换，耽误工期2天。 （4）事件4罚款：0.5 (双方每延误工期1天，罚款5000) 2=1（万元） 虽是建设单位建议由B制造单位供货，但是安装公司与B制造单位签订的合同。 故：安装公司应得到补偿费用： 60+2.5-2+2+3.5-1=65（万元）,谢谢收看 祝大家取得好成绩 ,
