1、高空施工安全责任协议书范文24篇高空施工安全责任协议书 1甲方:_乙方:_经双方充分、友好协商,本着平等互利,公平公正的原则,明确双方权利和义务,确保项目能优质按时完成,特签订本协议。一、工程概况二、承包方式:包工、包质量、包工期、包验收、包安全文明施工。三、工程价款1、合计:_元(包干),大写:_。(此包干价包含工具、工具上使用的辅材、施工用电缆(线)照明灯具、三级配电箱及材料二次搬运,住宿、车旅交通、工人保险费、当天垃圾清理赶工措施等施工相关的一切费用。)四、双方权利和义务1、甲方权利和义务:1.对乙方进行工作检查,及时指出错误;2.为加强联系,甲方指派专人在现场实施监督,配合乙方施工;3
2、.服务项目验收合格后,按约定期限付款。2、乙方权利和义务:1.在规定期限内,必须高质量完成工程;2.遵守甲方的有关规章制度和纪律;3.爱护甲方各种设施,因乙方造成的损坏应负责赔偿;4.乙方施工人员施工时必须严格按照高空作业安全规程施工,对教育仍不服从管理者,甲方有权进行处罚,对情节严重者甲方有权将其清理出场。5.负责工地范围内安全及施工安全工作,在施工过程中如出现安全事故,一切责任由乙方负责与甲方无关。五、违约责任1、在协议有效期内,任意一方未经对方同意,不得随意终止协议;2、任意一方因违约而造成对方的经济损失,必须予以赔偿。六、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,均具法律效力。本协议自签订之日
3、起即生效。未尽事宜由甲乙双方友好协商解决。甲方:_(代表签字)乙方:_(代表签字)甲方:_(章)乙方:_(章)日期:_高空施工安全责任协议书 2工程项目:甲 方:乙 方:经双方充分、友好协商,本着平等互利、公平公正的原则,明确双方责、权、利,确保服务项目能安全优质的按时完成,特签订如下合同:一、 甲方指定乙方为 施工,施工期: 年 月 日至 年月 日止,特殊情况(如遇不可抗力因影响,如暴风雨、雷电等),施工期顺延。二、施工地点:三、双方权利和义务:1、 甲方责任和义务在进场高空施工作业前对乙方负责人进行现场口头的安全事项说明,其内容是:项目的安全规章制度及对该工程项目有关联的安全注意事项。为了
4、防止误登,在禁止或不坚固的结构区域,甲方应在这种结构的适当地点挂上警告牌。甲方对乙方的施工设备和施工过程负有监督与检查的责应和义务。2、 乙方安全措施与责任乙方负责人为安全生产责任人,负责该工程项目的日常安全管理工作,严格遵守安全生产规章制度,并指定专人负责监管安全施工作业。开工前必须对所属人员进行安全注意事项、措施交底的安全教育,不安排未经安全教育人员进入作业场所。教育和监管所属人员不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备,否则因由此而引起的事故,乙方负全部责任。凡在高地面2米及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。担任高处作业人员必须身体健康,患有精神
5、病、癫痫病及经医师鉴定患有高血压,心脏病等不宜从事高处作业病的人员,不准参加高处作业。凡发现工作人员有饮酒、精神不振时,禁止登高作业。在使用吊绳作业时,必须使用安全带。安全带在使用前应进行检查,试验荷重为225公斤,试验后检查是否有变形、破裂等,并做好试验记录。不合格的安全带应及时处理。安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上或专为挂安全带用的钢丝绳上。禁止挂在移动或不牢固的物件上。高处工作应一律使用工具袋。较大的工具应用绳拴在牢固的构件上,不准随便乱放,以防止从高空坠落发生事故。在进行高处工作时,除有关人员处,不准他人在工作地点的下面行或逗留,工作地点下面应围栏或装设其他保护装置,防止落物伤
6、人。如在格栅式的平台上工作,为了防止工具和器材掉落,应铺设木板。不准将工具及材料上下投掷,要用绳系牢后往下或往上吊送,以免打伤下方工作人员或击毁脚手架。上下层同时进行工作时,中间必须搭设严密牢固的防护隔板,罩棚或其他隔离设施,工作人员必须戴安全帽。冬季在低于零度进行露天高处工作,必要时应该在施工地区附近设有取暖的休息所,取暖设备应有专人管理,注意防火。在6级及以上的大风以及暴雨、打雷、大雾等恶劣天气,应停止露天高处作业。需使用甲方或与甲方相关的机械、电器等设备、设施,必须经得甲方同意,并对其安全防护措施负责和承担安全责任。乙方对该工程项目的安全施工作业以及对参与该工程作业的所的全部人员的安全负
7、责。乙方负责此项目施工的全部安全责任,如果在施工中发生生产安全事故,由乙方承担全部的事故责任和经济责任。四、甲乙双方严格遵守本合同条款,履行各自的职责,搞好文明施工作业。五、本合同一式两份,甲乙双方各执壹份,均具法律效力,本合同自签订之日起即生效。未尽事宜由甲乙双方友好协商解决。甲方(代表签字): 乙方(代表签字):甲方(合同章): 乙方(合同章):高空施工安全责任协议书 3甲方:乙方:一、申安集团(以下简称乙方) 甲方委托乙方为首发大厦提供夜景照明维修业务服务,为确保在维修过程中人身、设备、的安全,依据中华人民共和国安全、中华人民共和国劳动法等法律、法规、规定,甲乙双方自愿签订本协议。二、
8、本协议有效期:维修全过程的期间 甲乙双方安全职责1、乙双方必须认真贯彻执行中华人民共和国、地方安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策和规章、制度,严格执行有关劳动保护的、法规、条例以及高空作业管理制度等制度、规定。2、作业期间,乙方指派专人负责高空作业的有关安全监督、管理工作;甲方协助监督检查工作。3、甲方和乙方在合同期内,都必须切实履行各自应承担的安全职责,确保操作安全。三、 甲方应承担的安全责任1、甲方要求乙方对高空人员的资质进行审查,确认其符合且具备下列条件:(1)持有有关部门颁发的营业执照和资质证书;持有法定代表人身份证明书、授权委托书。(2)相关负责人,高空作业人员的配置及持
9、证符合安全操作要求。(3)配备的机械、工器具及安全防护设施、安全用具满足安全操作需要。(4)安全管理制度齐全。包括高空作业管理制度、安全检查制度、安全教育等制度(附后)。2、不定期检查乙方操作现场,对乙方人员在生产工作中违反有关安全生产规程制度的行为予以制止和纠正用表;对严重违章的行为立即勒令停止其工作。3、甲方负责地面施工,巡视检查。四、 乙方应承担的安全责任:1. 乙方制定的操作流程必须经甲方审核合格后,方能昨开工前的准备。2. 现场操作中,必须严格执行高空作业管理制度,工作前必须征得甲方的许可。3. 工作前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次检查,确保符合安全规定。4. 乙方操作人
10、员应对所在的工作区域、环境、操作设施、设备、工具等进行认真检查,发现隐患立即停止工作,并经落实整改后方准继续工作。5. 在工作期间所使用的各种设备及工用具等均应符合工作要求。对工作现场脚手架每天开工前须派专人进行检查,发现隐患应及时整改。各类安全防护设施、遮拦、安全标牌、警告牌和接地线等乙方不得擅自拆除、更改。6. 应按中华人民共和国劳动法等法律、法规、规定用工,严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。7. 乙方应在施工现场认真落实安全设备、安全用品的安装和使用,保证施工安全。8. 乙方负责人(安全施工第一责任者)对甲方安全检查中提出的安全隐患和问题必须及时整改。9. 乙方接受甲方的安
11、全监督、管理和指导。乙方人员在施工中发生不安全情况应及时向甲方通报。乙方有权拒绝甲方的违章指挥和强令冒险作业。10. 如因乙方采取的安全措施不当、违反有关安全规程、规定及本协议所列安全事项而造成的一切事故或对第三方造成损失的,均由乙方承担所造成的经济损失及法律责任。五、本协议一式两份,双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。六、其他未尽事宜,由双方协商共同解决。甲方(盖章) 乙方(盖章)高空施工安全责任协议书 4发包方: (以下简称甲方)承包方: (以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例及其国家法律、法规。遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。双方就高空作业清洗事项,经洽谈
12、达成共识,特签订本协议书:一、合同期限:在20xx年1月1日至20xx年12月31日。二、付款方式:工程施工质量合格后一个月内甲方支付乙方签订的金额执行。三、安全文明施工规定事项:1、乙方施工人员进入甲方厂区施工,必须遵守甲方厂规厂纪,乙方施工人员在施工过程中应严格按照建筑行业安全操作规程与有关法令、法规进行施工,乙方施工过程中的人员若发生急病或发生安全事故、造成人员伤亡,由此造成的安全事故,所发生的事件责任与经济损失全部由乙方负责。2、乙方在施工过程中,必须按照甲方的要求精心施工,如因乙方原因造成的工程质量问题返工,其返工而造成的材料费与人工费均由乙方承担。3、乙方高空作业中,必须持证上岗,
13、坚决贯彻安全生产的方针,做到防护要求明确,建立相应的责任制,若伤及他人人身伤害赔偿或造成其它财产损失由乙方全部承担。四、本合同未尽事宜,双方协商解决,鉴定补充协议。五、双方认可此协议内容受中华人民共和国法律保护,其内容具有国家法律同等效力,双方同意自愿遵守。六、本合同一式两份。甲、乙双方各执一份,双方签字生效。完工帐清后本协议失效。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日高空施工安全责任协议书 5甲方:乙方:为了搞好工程项目高空作业的安全管理工作,经双方充分协商签订本协议。第一条:本工程项目为托辊车间场地大棚安装。第二条:甲方安全责任:进场施工
14、作业前对乙方负责人进行现场口头的安全事项说明,其内容是:项目的安全规章制度及对该工程项目有关联的安全注意事项。第三条:乙方安全责任(一)乙方负责人为安全责任人,负责该工程项目的日常安全管理工作,严格遵守现场安全规章制度,并指定专人负责监管安全施工作业。(二)开工前必须对所属人员进行安全注意事项、措施交底的安全教育,不安排未经安全教育人员进入作业场所。(三)需使用甲方的机械、电器等设备、设施,必须经甲方同意,并对其安全防护措施负责和承担安全责任。(四)教育和监管所属人员不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备,否则因由此而引起的事故,乙方负全部责任。(五)对该
15、工程项目的安全施工作业以及对参与该工程作业的所使用的全部人员的安全负责。(六)乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒。严禁酒后上班。(七)乙方负责此项目生产的全部安全责任任,如果在生产中发生生产安全事故,由乙方承担全部的事故责任和经济责任。第四条:甲、乙双方严格遵守本合同条款,履行各自的职责,搞好文明施工作业。第五条:本协议双方签字后生效,一式三份,甲、乙方、安质办各执一份。甲方:乙方:年 月 日高空施工安全责任协议书 6工程项目:甲方:乙方:一、前言1、乙方方应认真贯彻执行国家和省、市有关高空作业安全法规、标准和规范;2、乙方认真组织实施安全技术措施,确保高空作业安全经费的合理投
16、入;3、乙方组织定期安全检查,消除事故隐患制止违章作业和违章作为;4、乙方负责员工的入场高空作业安全教育和安全技术培训工作;5、乙方负责对施工现场使用的高空作业安全设备和临时高空作业安全组织检查,合格后方准使用;6、乙方负责建立高空作业安全岗位责任制,对实际情况组织检查和考评;不使用无证人员上岗作业;7、乙方不使用伪劣防护设施和用品;8、乙方发生高空作业安全事故要立即上报,保护好现场,参加事故的调查;拟订高空作业安全预防措施,并组织实施。二、物件安全1、高空作业中所用的物料应堆放平稳,传递物件时不能抛掷。2、对作业中的走道、登高用具等,都应随时加以清扫干净。3、拆卸下来的物体、剩余材料和废料等
17、都要及时清理和及时运走,不得任意乱置或向下丢弃。4、各施工作业场所内,凡有坠落可能的任何物料,都要一律先行撤除,以防坠落伤人。三、设施安全1、在施工组织设计中应确定用于现场施工的登高和攀登设施。现场登高应借助建筑结构或脚手架上的登高设施,也可采用载人的垂直运输设备。进行攀登作业时可使用梯子或采用其他攀登设施。条柱、梁和行车梁等构件吊装所需的直爬梯及其他登高用拉攀件,应在构件施工图或说明内作出规定;2、攀登的用具,结构构造上必须牢固可靠。供人上下的踏板其使用荷载不应大于1100N。有特殊作业,重量超过上述荷载时,应按实际情况加以验算。四、高空作业1、凡在高地面2米及以上的地点进行的工作,都应视作
18、高处作业。凡能在地面上预先作好的工作,都必须在地面上作,尽量减少高处作业。2、乙方担任高处作业人员必须身体健康,患有精神病、癫痫病及经医师鉴定患有高血压,心脏病等不宜从事高处作业病的人员,不准参加高处作业。凡发现工作人员有饮酒、精神不振时,禁止登高作业。3、乙方在高处工作应一律使用工具袋。较大的工具应用绳拴在牢固的构件上,不准随便乱放,以防止从高空坠落发生事故。4、乙方在进行高处工作时,除有关施工人员处,不准他人在工作地点的下面行或逗留,工作地点下面应围栏或装设其他保护装置,防止落物伤人。如在格栅式的平台上工作,为了防止工具和器材掉落,应铺设木板。5、乙方施工人员不准将工具及材料上下投掷,要用
19、绳系牢后往下或往上吊送,以免打伤下方工作人员或击毁脚手架。6、乙方在上下层同时进行工作时,中间必须搭设严密牢固的防护隔板,罩棚或其他隔离设施,工作人员必须戴安全帽。7、乙方在6级及以上的大风以及暴雨、打雷、大雾等恶劣天气,应停止露天高处作业。五、用电安全1、靠近电源线路作业前,联系相关单位拉闸停电。确认停电后方可进行工作,并应在工作区域设置绝缘挡壁,严禁在高压线下作业。2、所接触到的一切电气、机械设备的金属外壳必须有可靠的接地或重复接地安全措施。3、对于非电气人员不准其装修电气设备和线路。如果使用手持电动工具,必须保证其绝缘可靠,有良好的接地或接零措施,操作时应戴好绝缘手套。六、为保证高处作业
20、吊篮的正常使用和操作人员的人身安全,特定一下安全措施:1、乙方负责吊篮操作人员的操作培训,安全教育和技术交底。负责吊篮施工方案的编制,并确保施工方案的可行性和安全性。2、乙方负责进场设备的安全性和完好性,若因乙方设备质量问题造成安全事故由乙方负责。3、乙方人员不得自行随意拆除改换吊篮部件。不得限制安全锁摆臂行程或改装安全装置。吊篮在使用过程中,提升机出现异常现象,电器元件烧坏等情况时,乙方施工人员必须停止使用。4、乙方施工人员在使用吊篮人员必须持相关部门颁发的操作上岗证;乙方施工人员必须身体健康、无高血压、心脏病、恐高症等有碍高空作业的病症,乙方使用吊篮的施工人员不得饮酒、必须戴安全帽,穿防滑
21、鞋,佩戴安全带,并将安全带与独立的吊篮安全绳上的安全扣连接牢固。5、在吊篮上装有易燃品时,乙方施工使用吊篮人员不得吸烟,并远离电焊等火源。6、乙方施工人员在每次使用前,使用人员应对吊篮配种、悬挂机构进行全面检查,并在距地面1米左右将吊篮上下升降数次,确认无误后方可使用。严格按使用说明书要求执行。7、严禁超载运行,吊篮限乘2人,严禁超员,严禁垂直运输使用。8、收工时盖好提升机与电控箱,开工前要严格检查,防止异物卷进电机,吊篮10米范围内不得有高压电线设施。严禁大风、大雨、大雾天气操作使用吊篮,严禁夜间操作使用吊篮。9、如涉及电焊作业不得使用吊篮接零,禁止将电焊机放在吊篮上,电焊手把及夹持的电焊条
22、不得触及吊篮的任何部位,如使用电焊时,提升机上下两段2米钢丝绳应用防火材料遮盖。七、其它1、施工过程中若发现高空作业的安全设施有缺陷或隐患,务必立即处理解决。2、对危及人身安全的隐患,应立即停止作业,进行整改。所有安全防护设施和安全标志等,任何人都不得擅自移动和拆除。以上协议自签字当日生效至本工程完工。若因乙方施工单位违反本协议中任何一项所造成的安全事故及人身伤害均与甲方无关。如果乙方施工单位在施工过程中因操作不当給甲方造成财产损失的,应当无条件赔偿。本协议一式贰份,甲方、乙方各留一份。甲方:xx乙方:xxxx年xx月xx日高空施工安全责任协议书 7甲方:乙方:为了保证 空调安装工程的安全工作
23、,经双方协商同意签订本协议。第一条甲方安全责任甲方在乙方进行空调安装前,对乙方现场负责人进行口头安全教育,甲方现场安全负责人为 (口头教育后。甲方无相关安全责任),其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。第二条乙方安全责任1、安装过程中如有坠落物造成任何事故,均由乙方负责。2、后期外机设备发生坠落(6年之内)造成事故的,由乙方负全部责任。3、乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料,并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。4、乙方负责对安装人员的安全和治安教育,严格按照国家相关安全操作规程安装,做好安全防范措施,做到安全文明施工。5、乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生
24、着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故,造成的所有损失和责任均由乙方承担,与甲方无关。6、乙方在安装前,必须与甲方签订安全协议书,否则视为乙方擅自施工,后果自负。7、乙方要做到合法用工,相关证件齐全,如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。8、乙方进场后要服从甲方的指挥,接受甲方的监督,甲方有检查处理的权利。9、乙方要做好成品保护工作,不得污染和原有装饰、设备、设施,否则要进行清理、恢复原样,或进行赔偿,达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。10、乙方要做好劳动保护工作,在外墙、临边、高空作业要系好安全带,挂在到可靠地点,高挂低用,不得低挂高用,不
25、系安全带严禁空调安装作业。11、乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作,做好安全警械和安全防护工作,不得伤害到他人,否则造成的损失由乙方承担。12、乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物,不准乱倒、乱放,要及时清理到甲方指定地点,做到清洁施工,文明施工。13、乙方要遵纪守法,不得发生盗窃现象,否则要进行处罚。第三条 本协议一式两份甲乙双方各持一份,自双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。甲方(签字): 乙方(签字):地址: 地址:委托代理人: 委托代理人:电话: 电话:日期: 年 月 日 日期: 年 月 日高空施工安全责任协议书 8甲方:_有限公司乙方: _有限公司(甲方)经营出售的_品牌空
26、调商品,现委托给乙方安装,为了长期友好合作,双方应遵守以下条款:一、 乙方具有相应的技术资质证明、专业的安装队伍,熟悉制冷技术原理,具 有熟练安装和维修制冷空调器的能力,有相应的工具装备。二、 乙方上门安装空调时,遵守品牌厂家的执行标准,做到仪表大方、着装整 齐,不得在安装过程中向用户吃拿卡要,如果造成投诉,甲方依据厂家相应的处罚标准将对乙方进行处罚。三、 乙方在安装完成后,及时向甲方提供安装卡,以便甲方向厂家报单。四、 空调安装过程中因自身质量问题不能安装或不能正常使用的甲方应及时调 换,如因乙方安装操作不当致使空调不能正常使用,乙方应在24小时之内上门维护,直至故障排除。乙方应遵守厂家制定
27、的安装质保_个月的标准,在此期间空调因安装造成的故障,乙方应及时上门维护。五、 乙方应严格执行安全操作标准,安装过程中因操作不当造成自身安全问题, 乙方自己承担责任。六、 甲方对乙方的安装费用进行按月及时结算,不得拖欠。未尽事宜:甲方:_有限公司(盖章)乙方:_日期:20_年_月_日高空施工安全责任协议书 9甲方:乙方:甲乙双方就空调维修保养事宜,经平等协商达成如下协议:一、甲方将现在使用的所有房间空调器共台,(祥见清单)交乙方维修保养,期限一年。甲方同意按平均每台元,合计人民币(大写)元给乙方支付维修保养费。二、甲方所付维修保养费包含空调清洗、上门服务费、检查费、修理费、及除大件压缩机外的材
28、料费。三、下列费用不在本协议协商付费范围内,甲方应另外协商付费:1.如压缩机损坏,采购压缩机费用。2.空调安装拆移机施工费及材料费。3.空调供电路故障。4.甲方附在协议上所提供清单以外的空调维修费用和其他劳务费用。四、乙方服务承诺。1.夏季使用高峰前对所有房间空调器进行一次清洗保养。2.在冬、夏两季对所有在用房间空调器使用效果进行一次巡检,发现问题及时解决。3.接到甲方故障申报电话,乙方应在思小时内到场处理。4.乙方施工过程中保证自学遵守安全操作规程,乙方施工人员违规施工造成意外伤害责任自负。5.乙方施工人员保证不损坏甲方现场财物,并保证施工现场卫生。五、甲方应尽的义务:1.甲方应为乙方提供施
29、工过程所需用水、用电及场地之方便。施工时间给于充分分配合。不得无故阻挠乙方施工。2.甲方应为乙方施工人员及车辆进出提供方便。3.甲方应按协议要求及时付款,各部门不得无故刁难。六、付款方式:1.协议维修保养在协议生效后一周时间内首付70%,即人民币元。余款在协议到期后一周内付清。2.协议外产生费用甲方应在施工完毕后一个月内付清。3.如果甲方拖延付款,应按应付款金额的每日2向乙方支付滞纳金。七、本协议未尽事宜双方协商解决,协商不成可上诉至属地人民法院裁决。八、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。双方代表签字盖章后生效。甲方代表签字:乙方代表签字:20_年_月_日高空施工安全责任协议书 10甲方:乙方
30、:经甲乙双方友好协商,就_物流园一期空调工程安装达成如下协议:一、甲方将_物流园一期空调工程A区(大馆离心机部分)空调安装项目交由乙方承包,由乙方为本空调工程提供优质快捷的安装服务.二、甲、乙双方的责任和义务甲方1、配合乙方、监理单位及总包单位的工作,以顺利施工,如期竣工;2、配合乙方将工程施工所需的水,电,材料场地提供到位;3、指导和监督施工过程中的相关技术环节,如有方案变更,及时通知乙方;4、按本协议及时向乙方拨付施工费用;5、遵守本协议其他相关条款.乙方1、组织施工队伍和施工设备按期进场,在工程施工中密切配合甲方有关涉及本工种的全面的质量管理,遵守现场各种制度,维护公司整体形象;2、制定
31、合理的材料进场计划,积极配合现场物料采购,对进场设备、材料妥善分类和保管,对阶段性材料使用情况有详细书面记录;3、收集并保管随空调设备及主要物料同行的使用说明和相关报验资料;4、合理使用并节约安装材料,杜绝浪费和丢失,对故意损坏及管理不善造成的物料损失,由乙方承担此费用;5、防火、防盗,文明施工,加强安全管理并自负由于安全措施不利发生的费用;6、工程安装严格按照国家相关规范施工,确保工程质量;7、有效控制施工进度,定期上报工程进展情况,确保工程如期竣工.对因自身原因导致工期延误而给甲方带来的损失,由乙方全责承担;8、配合设备厂家对空调系统的调试、数据记录及资料汇集整理;9、乙方对所承担的安装工
32、程质量保证期响应甲方对业主的质保期限承诺。三、本工程施工范围、工期要求本工程施工范围为:离心制冷机组覆盖区域的空调水系统(末端风柜、空调水管路、主机机房、系统电气)的安装,即商场部分一至四层、地下室空调机房含立井和冷却塔等范围内空调水系统的全部安装工作。及风系统的制作及安装。本工程安装工期为八十天,自接到甲方进场安装通知之日起计算,(指大馆营业区域末端水系统已试压清洗、保温、配电完毕。机房安装进度已完成总工作量80%以上。末端风柜控制箱及主机的安装需配合装修单位确定日期)如因乙方原因导致工期延误的,每延期一日按人民币_元向甲方支付延期履约金,延期达30日,甲方有权单方解除合同并不承担给乙方造成
33、的损失,甲方解除合同后要求乙方承担_万元违约金。四、安装费用及付与方式1、本工程安装费用为人工清工包干价格,施工时不再另计其他费用,施工安装费总计人民币(小写)_万元整。(大写:_元整)其中大馆A区_元;大馆B区_元。2、安装费用的付与:(1)安装辅材,水管、保温材料等相关辅材按空调图纸确定施工,空调室内机到达现场,甲方支付乙方分区安装费用总款的_%。(2)安装调试完毕并经甲方验收合格后,于一周内甲方付乙方安装人工费至本工程安装费总额的_%,即_万元(其中A区_万元;B区_万元)元;(3)尾款共计5%作为安装质量保证金,于质保期结束两年后后十日内付清。(4)安装费的3%为总包配合费用。五、甲乙
34、双方需补充说明的事项六、本协议一式叁份,甲乙双方各持一份,设备供应方报备一份,自签订之日起生效.本协议作为_物流园一期大馆A区、B区中央空调系统设备采购及安装合同的附件,遵守主合同的规定,不一致的地方以本协议为准,具有同等法律效力。甲方(代表)签字:_年_月_日乙方(代表)签字:_年_月_日高空施工安全责任协议书 11合同编号:_签订地点:_委托方(甲方):_承接方(乙方):_根据中华人民共和国合同法以及有关法律、法规的规定,结合家用中央空调系统安装施工的特点,经双方友好协商,就甲方委托乙方承担施工家用中央空调系统事宜,达成如下协议(包括本合同附件和所有协议),以资共同遵守。一、工程概况1.工
35、程名称:_2.工程地址:_3.甲方联系人或委托联系人:_电话:_4.甲方所提供机组:室外机:室内机:二、工程施工周期自_年_月_日起至_年_月_日止,完成隐蔽工程安装验收。待_装潢工程结束后,进行系统调试、竣工验收。三、施工管理1.乙方按照已被甲方确认的设计方案进行施工。2.甲方在乙方施工前,将与机组相匹配的水、电源接到乙方指定安装室内外机组所需的位置。3.甲方在乙方施工前,负责清除施工现场的障碍物,使现场具备施工条件。4.施工图和室外机安装位置,如需得到消防、环保、物业部门认可时,由甲方负责办理,并承担相关费用。5.乙方施工期问应遵守消防、环保、保安、物业等有关部门的规定。四、工程造价1.本
36、合同安装工程总价为人民币_元。2.因甲方原因变更设计,需增减材料,总价应相应变动。因此而造成的未计价材料、人工费等均按增减帐按实结算。具体变动价格,由双方协商后签订补充协议。五、付款方式1.合同签定后,甲方即支付给乙方合同总价的l0%,计人民币_元。2.材料进场,甲方即支付给乙方合同总价的40%,计人民币_元。3.隐蔽工程验收合格,甲方即支付给乙方合同总价的40%,计人民币_元。4.工程竣工验收合格后,甲方支付给乙方合同总价的10%,计人民币_元。5.双方款项往来均应出具收据,工程竣工验收后乙方应开具统一发票交甲方。六、工程质量及验收1.乙方保证使用的铜管、风管材料、管材、保温材料及控制元件均
37、附有企业的产品合格证书。2.隐蔽工程安装完成后,甲、乙双方应办理检查与验收手续,甲、乙双方签署隐蔽工程验收记录单。验收时间,乙方应提前2天通知甲方,甲方应在接到通知后2天内验收。3.甲方在装演工程结束后,应当在2天内通知乙方进行家用中央空调系统安装工程竣工验收;乙方应在接到通知后天内组织验收。4.竣工验收后,甲、乙双方签署竣工验收记录单。乙方对安装的工程实行保修,保修期1年,管道风口保修期2年,从竣工验收结束、开具发票之日起计算。5.工程竣工后,乙方向甲方提供竣工图纸l份。6.施工规范及工程竣工验收标准,按照上海家用电器行业协会家用中央空调专业委员会制定的相应规范进行。七、纠纷处理方式1.因工
38、程质量,双方发生争议时,凭本合同文本和施工企业开具的统一发票,可向上海家用电器行业协会家用中央空调专业委员会申请调解,也可向市或所在区、县消费者协会投诉。2.当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不能解决的,选定以下第_种方式解决(不选定的划除):(1)向上海仲裁委员会申请仲裁。(2)向人民法院提起诉讼。八、违约责任1.由于甲方原因造成变更设计或甲方现场不具备施工条件,致使工期延误的,每延误l天,甲方应当支付误工费人民币_元给乙方。2.由于乙方原因逾期竣工,每逾期1天,乙方应当按照甲方已累计付款额的_%支付违约金给甲方。3.竣工验收不合格,如系乙方未按图施工或施工质量达不到家用中央空调施工
39、质量验收规范的要求,乙方必须无偿返工,并承担返工所造成的损失及逾期竣工的责任;如系设计造成的原因,由甲方向设计方追究责任;如系设备原因,由甲方向设备供应方追究责任。九、其它1.本合同如有未尽事宜,双方可通过协商签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。2.本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。甲方(盖章):_ 乙方(盖章):_地址:_ 地址:_电话:_ 电话:_年_月_日 _年_月_日高空施工安全责任协议书 12甲方:乙方:为了保证_棚户区改造项目3#楼空调防护栏安装工程的安全工作,经双方协商同意签订本协议。第一条 :甲方安全责任甲方在乙方进行空调护栏安装前,对乙方现场负责人及施工人员进行口头
40、安全教育,甲方现场安全负责人为_,其教育的主要内容为“与空调护栏安装有关联的安全注意事项”。第二条 :乙方安全责任1、安装过程中如有坠落物造成任何事故,均由乙方负责。2、乙方自备空调护栏安装所需要的机械、设备、工具、材料,并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。3、乙方负责对安装人员的安全和治安进行教育,严格按照国家相关安全操作规程安装,做好安全防范措施,做到安全文明施工。4、乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故,造成的所有损失和责任均由乙方承担,与甲方无关。5、乙方在安装前,必须与甲方签订安全协议书,否则视为
41、乙方擅自施工,后果自负。6、乙方要做到合法用工,相关证件齐全,如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。7、乙方进场后要服从甲方的指挥,接受甲方的监督,甲方有检查处理的权利。8、乙方要做好成品保护工作,不得污染原有装饰、设备、设施,否则要进行清理、恢复原样,或进行赔偿,达到甲方验收合格为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。9、乙方要做好劳动保护工作,在外墙、临边、高空作业要系好安全带,挂到可靠地点,高挂低用,不得低挂高用,不系安全带严禁护栏安装作业。10、乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作,做好安全警械和安全防护工作,不得伤害到他人,否则造成的损失由乙方承担。11、乙方在安装中产生的废渣
42、、废液、废弃物,不准乱倒、乱放,要及时清理到甲方指定地点,做到清洁施工,文明施工。12、乙方要遵纪守法,不得发生盗窃现象,否则要进行处罚。本协议一式二份,甲乙双方各持一份,自双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。甲方(签字): 乙方(签字):委托代理人: 委托代理人:日期:_年_月_日 日期:_年_月_日高空施工安全责任协议书 13甲方:乙方:根据中华人民共和国合同法,本着平等互利的原则,甲乙双方达成如下协议:一、工程名称:二、工程地址:三、工作内容:乙方根据甲方提供的施工平面图进行施工。施工平面图内的所有材料、设备均由甲方自行购买,并送到工地施工现场;乙方只负责施工。乙方安装施工范围、内容如下:序号安装项目单位数量备注1空调主机台2风机盘管台3空调箱台4水泵台5镀锌铁皮风管6空调供、回水管项7冷凝水管项8开关、风口项四、双方责任:1、甲方责任(1)甲方应及时将设备、材料送至工地施工现场,以免延误工期。(2)派人到施工工地现场与建设方及其它各施工工种进行协调;以及施工图纸的更改和签证。(3)按照协议及时拨付工程款;如未按协议拨付工款,乙方有权采取必要的手段进行追款,所造成的任何后果由甲方负责。(4)风机盘管、空调箱等送风口、回风口、新风口、排风口、检修口等开口由甲方负责按排开孔,费用由甲方负责;(5)如没有特殊情况,甲方不得以任何借口拖延工期,如果由于