1、2019年国家二级造价工程师工程造价管理基础知识职业资格考前练习一、单选题1.工业项目总平面设计中，影响工程造价的主要因素包括()。A、占地面积、功能分区、运输方式B、产品方案、运输方式、柱网布置C、占地面积、空间组合、建筑材料D、功能分区、空间组合、设备选型点击展开答案与解析【答案】：A【解析】：工业项目总平面设计中影响工程造价的因素有占地面积、功能分区和运输方式的选择。2.项目规模确定中需考虑的首要因素是( )。A、市场因素B、环境因素C、社会因素D、技术因素点击展开答案与解析【答案】：A【解析】：项目规模的合理选择关系着项目的成败，决定着工程造价合理与否，其制约因素有：市场因素、技术因素
2、、环境因素。其中市场因素是项目规模确定中需考虑的首要因素。3.可行性研究报告的作用不包括( )。A、是投资主体投资决策的依据B、是确定项目投资水平的依据C、是编制设计任务书的依据D、是安排项目计划和实施方案的依据点击展开答案与解析【答案】：B【解析】：可行性研究报告在项目筹建和实施的各个环节中，可以起到如下几个方面的作用： (1)作为投资主体投资决策的依据；(2)作为向当地政府或城市规划部门申请建设执照的依据；(3)作为环保部门审查建设项目对环境影响的依据；(4)作为编制设计任务书的依据；(5)作为安排项目计划和实施方案的依据；(6)作为筹集资金和向银行申请贷款的依据；(7)作为编制科研实验计
3、划和新技术、新设备需用计划及大型专用设备生产预安排的依据；(8)作为从国外引进技术、设备以及与国外厂商谈判签约的依据；(9)作为与项目协作单位签4.比例估算法多用于( )阶段的投资估算。A、项目建议书B、可行性研究C、招标投标D、建设项目实施点击展开答案与解析【答案】：A【解析】：投资机会研究和项目建议书阶段，投资估算的精度低，可采取简单的匡算法，如单位生产能力法、生产能力指数法、系数估算法、比例估算法、指标估算法等。5.根据现行有关保修规定，承包人应向业主出具质量保修书。下列内容中，不属于保修书中约定内容的是( )。A、保修范围B、保修期限C、保修责任D、保修金额点击展开答案与解析【答案】：
4、D【解析】：建设工程实行质量保修制度。建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。6.业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部发包给一个承包商的合同属于()。A、单项工程或者特殊专业工程承包合同B、施工总承包合同C、EPC承包合同D、工程施工合同点击展开答案与解析【答案】：C【解析】：EPC承包合同是指业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部发包给一个承包商。7.下列投资估算方法中，适合于对估算精确度要求较高的方法是( )。A、系数法B、指标估算法C、生产能力指数法D
5、、类似项目对比法点击展开答案与解析【答案】：B【解析】：在可行性研究阶段，投资估算精度要求就要比前一阶段高些，需采用相对详细的估算方法，如指标估算法等。8.承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后( )天内，向监理人递交索赔意向通知书。A、7B、14C、21D、28点击展开答案与解析【答案】：D【解析】：承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和(或)延长工期的权利。9.工程量清单是招标文件的组成部分，工程量清单的组成不包括( )。A、分部分项工程工程量清单B、措施项目清单C
6、、其他项目清单D、直接工程费用清单点击展开答案与解析【答案】：D【解析】：工程量清单作为招标文件的组成部分，主要由分部分项工程量清单、措施项目清 单、其他项目清单、规费和增值税项目清单组成。10.生产准备工作一般应包括的主要内容有( )等。A、组织准备、资金准备、物资准备B、组织准备、技术准备、管理准备C、组织准备、技术准备、物资准备D、管理准备、技术准备、资金准备点击展开答案与解析【答案】：C【解析】：工程项目或企业不同，生产准备工作的内容各不相同，但一般应包括以下内容：(1)招收和培训生产人员；(2)组织准备；(3)技术准备；(4)物资准备。11.建设工程竣工决算的文件，由()负责组织人员
7、编写。A、施工单位B、建设单位C、设计单位D、监理单位点击展开答案与解析【答案】：B【解析】：建设项目竣工决算是指项目建设单位根据国家有关规定在项目竣工验收阶段为确定建设项目从筹建到竣工验收实际发生的全部建设费用(包括建筑工程费、安装工程费、设备及工器具购置费用、预备费等费用)而编制的财务文件。12.完整的竣工决算书包含的内容是( )。A、竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图、工程竣工造价对比分析B、竣工财务决算报表、竣工决算、工程竣工图、工程造价对比分析C、竣工财务决算说明书、竣工决算、竣工验收报告、工程造价对比分析D、竣工财务决算报表、工程竣工图、工程造价对比分析点击展开答案与
8、解析【答案】：A【解析】：按照财政部、国家发改委和住房城乡建设部的有关文件规定，竣工决算由竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图和工程竣工造价对比分析四部分组成。13.2009年在某地兴建一座50万吨合成氨的化肥厂，总投资为460000万元，假如2014年在该地开工兴建65万吨合成氨的工厂，合成氨的生产能力指数为081，则所需静态投资为( )万元(假定从2009-2014年每年平均指数为105)。A、69876368B、72610335C、68134665D、73562121点击展开答案与解析【答案】：B【解析】：生产能力指数法又称指数估算法，它是根据己建成的类似项目生产能力和投资额
9、来粗略估算拟建项目投资额的方法，是对单位生产能力估算法的改进 。 其计算公式为:14.分部(分项)工程量清单项目编码中，第二级表示( )。A、专业工程代码B、附录分类顺序码C、分部工程顺序码D、分项工程项目名称顺序码点击展开答案与解析【答案】：B【解析】：分部分项工程量清单项目编码以五级编码设置，用十二位阿拉伯数字表示。一、二、三、四级编码为全国统一，即一至九位按计算规范附录的规定设置；第五级即十至十二位应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置，不得有重码，这三位清单项目编码由招标人针对招标工程项目具体编制，并应自001其顺序编制。各级编码代表的含义如下:(1) 第一级表示专业工程代码(分二位)
10、；(2) 第二级表示附录分类顺序码(分二位) ;(3) 第三级表示分部工程顺序码(分二位) ;(4) 第四级表示分项工程项目名称顺序码(分三位) ;(5) 15.已知产量定额为10单位，则时间定额为( )。A、10单位B、1单位C、05单位D、01单位点击展开答案与解析【答案】：D【解析】：时间定额与产量定额互为倒数。16.建设工程项目管理的任务中，()的主要任务是采用规划、组织、协调等手段，采取组织、技术、经济、合同等措施，确保项目总目标的实现。A、风险管理B、信息管理C、目标控制D、合同管理点击展开答案与解析【答案】：C【解析】：目标控制是指工程项目管理人员在不断变化的动态环境中为保证既定
11、计划目标实现而进行的一系列检查和调整活动。目标控制的主要任务是采用规划、组织、协调等手段，采取组织、技术、经济、合同等措施，确保工程项目总目标实现。工程项目目标控制的任务贯穿在项目策划决策和建设实施各个阶段。17.建设工程合同的纠纷一般都适用施工行为地的专属管辖，由( )管辖。A、检察院B、发生纠纷地的人民法院C、工程所在地的人民法院D、行政主管部门点击展开答案与解析【答案】：C【解析】：合同当事人双方可以在签订合同时约定选择诉讼方式解决合同争议，并依法选择有管辖权的人民法院，但不得违反中华人民共和国民事诉讼法关于级别管辖和专属管辖的规定。对于一般合同争议，由被告住所地或者合同履行地人民法院管
12、辖。建设工程施工合同以施工行为地为合同履行地。18.工业用地使用权出让最高年限为( )年。A、30B、50C、40D、70点击展开答案与解析【答案】：B【解析】：土地使用权出让最高年限按下列用途确定：居住用地70年；工业用地50年；教育、科技、文化、卫生、体育用地50年；商业、旅游、娱乐用地40年；综合或者其他用地50年。19.先将对比分析的数值变成相对数，再观察其相互之间关系的项目成本分析方法是( )。A、比较法B、差额计算法C、比率法D、因素分析法点击展开答案与解析【答案】：C【解析】：比率法是指用两个以上的指标的比例进行分析的方法。其基本特点是，先把对比分析的数值变成相对数，再观察其相互
13、之间的关系。常用的比率法有以下几种：相关比率法。构成比率法。动态比率法。20.基本建设管理部门编制投资估算、编制基本建设计划、估算主要材料用量计划的依据是( )。A、概算指标B、施工定额C、预算定额D、概算定额点击展开答案与解析【答案】：A【解析】：概算指标的主要作用：(1)是基本建设管理部门编制投资估算和编制基本建设计划，估算主要材料用量计划的依据；(2)是设计单位编制初步设计概算、选择设计方案的依据；(3)是考核基本建设投资效果的依据。21.修磨校验工具、移动工作梯、工人转移工作地点等所需时间属于()。A、辅助工作时间B、由于施工工艺特点引起的工作中断时间C、施工本身造成的停工时间D、准备
14、与结束工作时间点击展开答案与解析【答案】：A【解析】：辅助工作时间是指为了保证基本工作顺利完成而同技术操作无直接关系的辅助性工作时间。如修磨校验工具、移动工作梯、工人转移工作地点等所需时间。22.既是企业施工成本管理，也是企业编制工料计划的依据的定额是( )。A、施工定额B、概算指标C、预算定额D、概算定额点击展开答案与解析【答案】：A【解析】：施工定额是指完成一定计量单位的某一施工过程，或基本工序所需消耗的人工、材料和施工机具台班数量标准。施工定额是施工企业成本管理和工料计划的重要依据。23.在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后一个月内或不迟于约定开工日期前( )内预付工程备料款
15、。A、10天B、7天C、15天D、20天点击展开答案与解析【答案】：B【解析】：工程价款结算是指承包商在工程施工过程中，依据承包合同中关于付款的规定和已经完成的工程量，以预付备料款和工程进度款的形式，按照规定的程序向业主收取工程价款的一项经济活动。价款结算办法规定：在具备施工条件的前提下，业主应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的7天内预付工程款。24.在工程量清单中，最能体现分部(分项)工程项目自身价值的本质是( )。A、项目特征B、项目编码C、项目名称D、项目计量单位点击展开答案与解析【答案】：A【解析】：项目特征是构成分部分项工程项目、措施项目自身价值的本质特征。项目特征
16、是对项目的准确描述，是确定一个清单项目综合单价不可缺少的重要依据，是区分清单项目的依据，是履行合同义务的基础。25.建设投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费组成，其中工程费用包括( )。A、建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费B、建筑工程费、设备及工器具购置费、价差预备费C、建筑工程费、基本预备费、安装工程费D、建筑工程费、价差预备费、安装工程费点击展开答案与解析【答案】：A【解析】：工程费用是指建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资，可以分为建筑工程费、安装工程费和设备及工器具购置费。26.作为工程造价控制的最高限额，()也是控制工程造价的主要依据。A、招标控制价B、
17、工程合同价C、施工图预算D、经批准的设计概算点击展开答案与解析【答案】：D【解析】：初步设计时工程设计投资控制的最关键环节，经批准的设计概算是工程造价控制的最高限额，也是控制工程造价的主要依据。27.由于承包人原因造成某项缺陷或损坏，使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过()年。A、2B、3C、5D、6点击展开答案与解析【答案】：A【解析】：缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金
18、额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期(含延长部分)最长不能超过24个月。28.建筑安装工程中的分部(分项)工程费不包括()。A、企业管理费B、利润C、人工费D、暂列金额点击展开答案与解析【答案】：D【解析】：建筑安装工程费按工程造价形成由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、增值税组成，分部分项工程费、措施项目费、其他项目费包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润。29.按照现行规定，下列哪项费用不属于材料单价的组成内容( )。
19、A、运输损耗费B、运杂费C、采购及保管费D、材料二次搬运费点击展开答案与解析【答案】：D【解析】：材料单价是指建筑材料从其来源地运到施工工地仓库直至出库形成的综合平均单价。由材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费组成。当采用一般计税方法时，材料单价中的材料原价、运杂费等均应扣除增值税进项税额。30.承包人在合同内享有的索赔权利也自行终止是在()。A、最终结清付款后B、缺陷责任期终止后C、最终结清申请单进行审核后D、签发最终支付证书后点击展开答案与解析【答案】：A【解析】：发包人应在签发最终结清支付证书后的规定时间内，按照最终结清支付证书列明的金额向承包人支付最终结清款。最终结清付款后，承包
20、人在合同内享有的索赔权利也自行终止。31.有关合同履行过程中的附随义务，叙述错误的是()。A、需要当事人提供必要的条件和说明的，当事人应当根据对方的需要提供必要的条件和说明B、需要当事人一方予以协助的，当事人一方应无条件地为对方提供所需要的协助C、需要当事人保密的，当事人应当保守其在订立和履行合同过程中所知悉的对方当事人的商业秘密、技术秘密等D、有些情况需要及时通知对方的，当事人一方应及时通知对方点击展开答案与解析【答案】：B【解析】：合同履行过程中的附随义务：及时通知义务。有些情况需要及时通知对方的，当事人一方应及时通知对方。提供必要条件和说明的义务。需要当事人提供必要的条件和说明的，当事人
21、应当根据对方的需要提供必要的条件和说明。协助义务。需要当事人一方予以协助的，当事人一方应尽可能地为对方提供所需要的协助。保密义务。需要当事人保密的，当事人应当保守其在订立和履行合同过程中所知悉的对方当事人的商业秘密、技术秘密等。32.可行性研究报告的市场分析与预测不包括()。A、项目建设基本条件B、产品供需预测C、市场现状调查D、竞争力分析点击展开答案与解析【答案】：A【解析】：市场分析与预测，包括市场预测内容、市场现状调查、产品供需预测、价格预测、竞争力分析、市场风险分析、市场调查与预测方法。33.以非对话方式作出的要约，没有确定承诺期限的，承诺应当( )。A、在合理期限内到达B、即时作出C
22、、在15日内到达D、在30日内到达点击展开答案与解析【答案】：A【解析】：承诺应当在要约确定的期限内到达要约人。要约没有确定承诺期限的，承诺应当依照下列规定到达：除非当事人另有约定，以对话方式做出的要约，应当即时做出承诺；以非对话方式做出的要约，承诺应当在合理期限内到达。34.某工厂采购一台国产非标准设备，制造厂生产该台设备所用材料费20万元，加工费2万元，辅助材料费4000元，专用工具费3000元，废品损失费率10%，外购配套件费5万元，包装费2000元，利润率为7%，税金45万元，非标准设备设计费2万元，运杂费率5%，该设备购置费为( )万元。A、4035B、4072C、3995D、413
23、8点击展开答案与解析【答案】：A【解析】：设备购置费=设备原价+设备运杂费，设备运杂费=设备原价运杂费率，题中已知：非标准设备的原价由：材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费、外购配套件费、包装费、利润、税金、非标准设备设计费组成。=(+)10%=227万元，=(+)7%=176万元，所以设备原价=3843万元；设备运杂费=3843万元5%=192万元，所以设备购置费=(3843+192)万元=4035万元。35.编制建设项目主要材料计划的参考依据的是( )。A、概算指标B、概算定额C、预算定额D、预算指标点击展开答案与解析【答案】：B【解析】：概算定额的主要作用：(1)概算定额是
24、扩大初步设计阶段编制设计概算和技术设计阶段编制修正概算的依据；(2)概算定额是对设计项目进行技术经济分析和比较的基础资料之一；(3)概算定额是编制建设项目主要材料计划的参考依据；(4)概算定额是编制概算指标的依据；(5)概算定额是编制最高投标限价的依据。36.根据工程建设项目施工招标投标办法，关于投标保证金说法正确的是( )。A、投标保证金最高不得超过50万元B、招标人发了中标通知书，投标保证金的有效期自动终止C、投标保证金只能以现金的方式提交D、招标人不得挪用投标保证金点击展开答案与解析【答案】：D【解析】：招标人要求递交投标保证金的，应在招标文件中明确。投标保证金不得超过招标项目估算价的2
25、%，且最高不得超过八十万元人民币。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。招标人不得挪用投标保证金。投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。37.属于建设项目合同价款确定内容的是( )。A、招标工程工程量清单的编制和审核B、索赔费用的计算C、工程洽商D、工程变更点击展开答案与解析【答案】：A【解析】：工程造价咨询业务范围中，建设项目合同价款的确定(包括招标工程工程量清单和标底、投标报价的编制和审核)；合同价款的签订与调整(包括工程变更、工程洽商和索赔费用的计算)与工程款支付，工程结算及竣工
26、结(决)算报告的编制与审核等。38.某施工机械设备司机2人，若年制度工作日为254天，年工作台班为250台班，人工日工资单价为80元，则该施工机械的台班人工费为()元/台班。A、7872B、8128C、15744D、16256点击展开答案与解析【答案】：D【解析】：该施工机械的台班人工费=21+(254-250)250 80元台班=162.56元/台班。39.某建设项目建安工程费8000万元，设备购置费4500万元，工程建设其他费用3000万元，已知基本预备费率5%，项目建设前期年限为1年，建设期为3年，第一年完成投资30%，则建设期第一年完成投资为( )万元。A、16275B、15500C、
27、48825D、4650点击展开答案与解析【答案】：C【解析】：基本预备费的估算一般是以建设项目的工程费用和工程建设其他费用之和为基础，乘以基本预备费率进行计算。基本预备费=(8000+4500+3000)万元5%=775万元投资额=(8000+4500+3000+775)万元=16275万元建设期第一年完成投资=16275万元30%=48825万元40.根据工程造价咨询单位管理办法的规定，乙级工程造价咨询单位的资质标准之一是：具有专业技术职称且从事工程造价专业工作的专职人员和取得造价程师注册证书的专业人员分别不少于( )。A、20人和10人B、20人和8人C、12人和6人D、12人和4人点击展
28、开答案与解析【答案】：C【解析】：专职专业人员不少于12人，其中，具有工程或者工程经济类中级以上专业技术职称的人员不少于8人，取得造价工程师注册证书的人员不少于6人，其他人员具有从事工程造价专业工作的经历。二、多选题1.基本用工是指完成该分项工程的主要用工，如砌砖工程中的()。A、调制砂浆的用工B、砌砖的用工C、运砖的用工D、筛沙子的用工E、淋石灰膏的用工点击展开答案与解析【答案】：A,B,C【解析】：基本用工是指完成该分项工程的主要用工，如砌砖工程中的砌砖、调制砂浆、运砖等的用工。筛沙子、淋石灰膏的用工属于辅助用工。2.根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)的规定，工程量
29、清单的组成内容包括( )等。A、规费和增值税项目清单表B、合同主要条款C、封面D、总说明E、分部(分项)工程汇总表点击展开答案与解析【答案】：A,C,D,E【解析】：工程量清单作为招标文件的组成部分，主要由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费和增值税项目清单组成。工程量清单编制的成果文件应包括工程量清单封面、总说明、工程项目汇总表、单项工程汇总表、单位工程汇总表、分部分项工程汇总表、措施项目清单表、其他项目清单表、规费和增值税项目清单表等。3.建设工程项目的技术准备包括()等。A、生产管理机构设置B、国内装置设计资料的汇总C、新技术的准备D、有关国外技术资料的翻译E、管理制度和
30、有关规定的制定点击展开答案与解析【答案】：B,C,D【解析】：建设工程项目的技术准备，主要包括国内装置设计资料的汇总，有关国外技术资料的翻译、编辑，各种生产方案、岗位操作法的编制以及新技术的准备等。4.分部(分项)工程量清单应包括( )和工程量。A、项目编码B、项目名称C、项目特征D、项目内容E、计量单位点击展开答案与解析【答案】：A,B,C,E【解析】：分部分项工程项目清单必须载明项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量。分部分项工程项目清单必须根据各专业工程计算规范规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则进行编制。5.下列情形之一的属于无效合同的是( )。A、损害
31、社会公共利益B、在订立合同时显失公平的C、因重大误解订立的D、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益E、一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益点击展开答案与解析【答案】：A,D,E【解析】：有下列情形之一的，合同无效：1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；2)恶意串通，损害国家、集体或第三人利益；3)以合法形式掩盖非法目的；4)损害社会公共利益；5)违反法律、行政法规的强制性规定。6.采购与仓库保管费指采购、验收、保管和收发设备所发生的各种费用，包括()等。A、设备采购人员、保管人员和管理人员的工资B、工资附加费、办公费、差旅交通费C、设备供应部门办公和仓库所占固定资产使用费D
32、、工具用具购买及出售费E、劳动保护费、检验试验费点击展开答案与解析【答案】：A,B,C,E【解析】：采购与仓库保管费。指采购、验收、保管和收发设备所发生的各种费用，包括设备采购人员、保管人员和管理人员的工资、工资附加费、办公费、差旅交通费，设备供应部门办公和仓库所占固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保护费、检验试验费等这些费用可按主管部门规定的采购与保管费费率计算。7.要有效控制工程造价，关键应把握()。A、决策阶段做好投资估算B、生产阶段注重节能环保C、招标投标阶段重视施工招标D、设计阶段强调限额设计E、施工阶段加强合同管理与事前控制点击展开答案与解析【答案】：A,C,D,E【解析】：要有
33、效控制工程造价，关键应把握以下四个环节：决策阶段做好投资估算。设计阶段强调限额设计。招标投标阶段重视施工招标。施工阶段加强合同管理与事前控制。8.投资估算的审核主要从( )方面进行。A、审核和分析投资估算编制依据的时效性、准确性和实用性B、审核选用的投资估算方法的科学性与适用性C、审核投资估算的编制内容与拟建项目规划要求的一致性D、审核投资估算的费用项目、费用数额的真实性E、审核投资估算的费用计算的系统性点击展开答案与解析【答案】：A,B,C,D【解析】：投资估算的审核主要从以下几个方面进行：1.审核和分析投资估算编制依据的时效性、准确性和实用性。2.审核选用的投资估算方法的科学性与适用性。3
34、.审核投资估算的编制内容与拟建项目规划要求的一致性。4.审核投资估算的费用顶目、费用数额的真实性。9.按定额的编制单位和执行范围，工程建设定额可分为()。A、全国统一定额B、地区统一定额C、劳动定额D、行业定额E、企业定额点击展开答案与解析【答案】：A,B,D,E【解析】：工程建设定额按编制单位和执行范围的不同可以分为全国统一定额、行业定额、地区统一定额、企业定额、补充定额。10.计算分部分项工程人工、材料、机械台班消耗量及费用的依据是( )。A、设备价格、运杂费率B、概算指标、概算定额、预算定额C、人工单价D、材料预算单价E、机具台班单价点击展开答案与解析【答案】：B,C,D,E【解析】：计
35、算分部分项工程人工、材料、机具台班消耗量及费用的依据：概算指标、概算定额、预算定额；人工单价；材料预算单价； 机具台班单价；工程造价信息。11.工程造价指数反映了报告期与基期相比的价格变动趋势，利用它可以( )。A、分析价格波动对工程结算的影响B、分析价格变动趋势及其原因C、估计工程造价变化对宏观经济的影响D、是工程承发包双方进行工程估价重要依据E、是工程承发包双方进行工程结算的重要依据点击展开答案与解析【答案】：B,D,E【解析】：工程造价指数反映了报告期与基期相比的价格变动趋势，利用它来研究实际工作中的下列问题很有意义：(1)可以利用工程造价指数分析价格变动趋势及其原因。 (2)可以利用工
36、程造价指数预计宏观经济变化对工程造价的影响。 (3)工程造价指数是工程发承包双方进行工程估价和结算的重要依据。12.项目成本控制的方法包括( )等。A、成本分析表法B、定性分析法C、工期一成本同步分析法D、定量分析法E、挣值法点击展开答案与解析【答案】：A,C,E【解析】：成本控制的方法包括：1)成本分析表法；2)工期-成本同步分析法；3)赢得值法(挣值法)；4)价值工程方法。13.合同履行的原则包括( )。A、公开、公平、公正原则B、简明适用原则C、诚实信用原则D、公平、合法、诚实信用原则E、全面履行原则点击展开答案与解析【答案】：C,E【解析】：合同履行原则：(1)全面履行原则。当事人应当
37、按照合同约定全面履行自己的义务，即当事人应当严格按照合同约定的标的、数量、质量，由合同约定的履行义务的主体在合同约定的履行期限、履行地点，按照合同约定的价款或者报酬、履行方式，全面地完成合同所约定的属于自己的义务。(2)诚实信用原则。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。14.关于建设工程竣工结算的办理，下列说法中正确的有( )。A、竣工结算文件经发承包人双方签字确认的，应当作为工程结算的依据B、竣工结算文件由发包人组织编制，承包人组织核对C、工程造价咨询机构审核结论与承包人竣工结算文件不一致时，以造价咨询机构审核意见为准D、合同双方对复核后的竣
38、工结算有异议时，可以就无异议部分的工程办理不完全竣工结算E、竣工结算办理完毕；复核后仍有异议的，有异议部分由发承包双方协商解决，协商不成的，按照合同约定的争议解决方式处理。点击展开答案与解析【答案】：A,D,E【解析】：工程竣工结算文件经发承包双方签字确认的，应当作为工程结算的依据，未经对方同意，另一方不得就已生效的竣工结算文件委托工程造价咨询机构重复审核。单位工程竣工结算由承包人编制，发包人审查；实行总承包的工程，由具体承包人编制，在总包人审查的基础上，发包人审查。单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总(承)包人编制，发包人可直接进行审查，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查。发包人委托工程造价咨询机构核对竣工结算的，工程造价咨询机构应在规定期限内核对完毕，核对结论与承包人竣工结算文件不一致的，应提交给承15.研究招标文件应做的工作包括()。A、研究工程量清单和技术规范B、熟悉并详细研究设计图样C、研究合同主要条款D、调查投标环境E、熟悉投标单位须知点击展开答案与解析【答案】：A,B,C,E【解析】：投标人取得招标文件后，为保证工程量清单报价的合理性，应对投标人须知、合同条件、技术规范、图纸和工程量清单等重点内容进行分析，以满足 招标投标法中能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准或能够满足招标文件的实质性要求的规定。
