1、建筑工程合同（含FIDIC）条款复习资料一、单项选择题1、民法典律关系是指民法典律规范调整当事人在民事流传过程中形成（ C ）关系。 A、债权人与债务人 B、代理人与被代理人 C、权利与义务 D、法人与自然人2、施工企业项目经理指挥失误，给建设单位造成损失，建设单位应当要求（ A ）赔偿。 A、施工企业 B、施工企业法定代表人 C、施工企业项目经理 D、具体施工人员3在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间关系是 （ D ）A代理与被代理关系 B雇佣与被雇佣关系 C委托与被委托关系 D监理与被监理关系4依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后28天内，承包人应向工程师递交（ A ）A索赔意向通
2、知 B现场同期记录 C索赔报告 D索赔证据5、下列财产中，（ A ）不得抵押。A、土地所有权 B土地使用权 C、房屋 D、交通运输工具6、邀请招标邀请对象数目不应少于（ B ）家。A、2、 B、3 C、5 D、77下列关于不可抗力事件造成工期延长及损失处理中，说法正确是 （ D ）A工期不顺延，业主承担与工程有关损失 B工期不顺延，承包商承担与工程有关损失C工期顺延，损失按一定比例由双方共同分担 D工期顺延，各自损失各自承担，工程损失由业主承担8 被工程师要求暂停施工工程，承包人要求复工时，应书面向工程师提出复工要求，工程师应当 （ B ）A立即给予答复 B在24小时内给予答复 C在48小时内
3、给予答复 D提出处理意见9根据建设工程施工合同文本中相关条款，关于延期开工，下列表述正确是 （ D ）A承包人不能按时开工，应不迟于协议书约定开工日期前5天向工程师提出申请B工程师在接到延期开工申请后48天内应以书面方式答复承包人C承包人延期开工申请得到同意后，可延期开工，但工期不能顺延D承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延10、合同争议解决顺序为（ A ）A、和解调解仲裁诉讼 B、调解和解仲裁诉讼C、和解调解诉讼仲裁 D、调解和解诉讼仲裁11、监理招标主要是对监理单位（ B ）选择。A、报价 B、能力 C、监理人员数量 D、设备12、由于承包商原因导致监理单位延长了监理服务时间
4、，此工作内容应属于（B ）A、正常工作 B、附加工作 C、额外工作 D、义务工作13FIDIC合同条件在传统上主要适用于 （ B ）A国内工程施工 B国际工程施工 C国际和国内询价采购 D有限国际招标14在FIDIC合同条件下，有权将部分工程项目施工任务发包给指定分包商是（ C ）A总包单位 B承包商 C雇主 D设计单位15、根据专用条款约定内容和时间，不属于发包人工作范畴是（ C ）。A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项遗留问题B、向承包人提供施工场地工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相
5、应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验16、设计人设计工作进展不到委托设计任务一半时，发包人由于项目建设资金筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同通知。按照设计范本规定，设计人应（ D ）A、没收全部定金补偿损失 B、要求发包人支付双倍定金C、要求发包人补偿实际发生损失 D、要求发包人付给合同约定设计费用50%17签订保证合同当事人应该是 （ C ）A.债权人与债务人 B保证人与被保证人 C债权人与保证人 D保证人与债务人18在解决建设工程施工合同争议四种方式中，实行一裁终审制是 （ C ）A和解 B调解 C仲裁 D诉讼19建筑工程合同信息管理具
6、有特点不包括 （ A ）A准确性 B综合性 C时效性 D复杂性20甲开发商与乙承包商签订了一份施工承包合同，该合同关系构成要素不包括 （ C ） A主体 B客体 C时间 D内容21、施工合同合同工期是判定承包人提前或延误竣工标准。订立合同时约定合同工期概念应为，从（ C ）日历天数计算。A、合同签字日起按投标文件中承诺 B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定开工日起按投标文件中承诺 D、合同约定开工日起按招标文件中要求22、工程师要求暂停施工赔偿与责任说法错误为（ B ）A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生追加合同价款，赔偿承包商由此造成损失，相应顺延工期B、停工责任在承包人，由承包
7、人承担发生费用，相应顺延工期C、停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任D、停工责任在承包人，由承包人承担发生费用，工期不予顺延23合同关系内容是指 （ B ） A物 B债权人权利和债务人义务 C行为 D债权人和债务人24下列原则中，不属于民法典规定基本原则是 （ A ） A等价有偿原则 B诚实信用原则 C自愿原则 D合法原则25根据民法典，下列合同成立是 （ C ） A要约通知到达受要约人 B要约通知发出 C承诺通知到达要约人 D承诺通知发出26、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购数量，但数量短少在合同约定允许磅差范围内。采购方应（ B
8、 ）。A、拒付货款并索赔 B、按照订购数量及时付款 C、按照实际交货数量及时付款 D、待供货方补足数量后再付27、FIDIC施工合同条件“缺陷通知期”，是指（ A ）。A、工程保修期 B、承包商施工期 C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知时限D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定时间28下列关于合同成立地点说法中不正确是 （ D ） A双方当事人签字盖章地为合同成立地 B采用数据电文收件人主营业地为合同成立地 C债务人经常居住地为合同成立地 D口头协议承诺生效地为合同成立地29因重大误解订立合同，当事人一方有权 （ A ） A请求人民法院撤销 B请求人民法院确认无效 C解除合同 D变
9、更合同30 乙欠甲50万元钱长期未还，而乙享有对丙60万元到期债权，却未尽力追讨，此时， 甲可以行使 （ C ）A债务权 B撤销权 C代位权 D抗辩权31、由于业主提供设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（ C ）A、因不属于自己原因拒绝索赔要求 B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要C、不予支付，以自己名义向工程师提交索赔报告 D、不予支付，以分包商名义向工程师提交索赔报告32、施工中遇到连续10天超过合同约定等级大暴雨天气而导致施工进度延误，承包商为此事件提出索赔属于应（ D ）。A、由承包商承担风险责任 B、给予费用补偿并顺延工期C、给予费用补偿但不顺延工期
10、 D、给予工期顺延但不给费用补偿33具备联机无负荷试车条件设备安装工程，组织试车应该是 （ A ）A发包人 B承包人 C工程师 D设备供应商34下列关于合同文件表述中，不正确是 （ D ） A专用条款内容比通用条款解释更明确、具体 B合同文件中专用条款解释优于通用条款 C合同文件之间应能互相解释、互为说明 D专用条款与通用条款是相对立35、民法典律关系主要是由法律规范调整（ B ）A行政法律关系 B 民事权利义务关系 C刑事法律关系 D经济侵权关系36、在工程建设监理活动中，监理单位是（ B ）A业主代理人 B业主委托人 C施工合同当事人 D 绝对独立第三人37在执行监理业务时，监理单位对施工
11、质量实施监理，并对施工质量承担监理责任是代表 （ C ） A社会公众 B建设行政主管部门 C建设单位 D工程质量监督站38监理委托合同中，属于委托人权利有 （ B ） A生产工艺设计认定权 B选择工程分包单位认可权 C施工质量检验权 D工程建设有关协作单位协调主持权39在某施工合同履行中由于监理工程师指令错误给施工单位造成了5万元损失，该向施工单位赔偿损失是 （ D ） A监理工程师 B监理单位 C项目经理 D建设单位40FIDIC施工合同条件下，工程变更范围不包括 （ B ） A工程任何部分标高、位置和尺寸改变 B因施工需要，施工机械日常检修时间变更C合同甲工程量改变 D工作质量和其他特性变
12、更41、经济合同当事人订立“保证合同”，其法律形式是（ B ）A主合同 B从合同 C独立合同 D无条件地必须履行合同42、仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当（A ）A按裁决自觉执行 B不服裁决可向上级仲裁机构申请复议 C可向人民法院起诉 D向合同管理机关申诉43一般保证保证人来约定保证期间，保证期间为主债务履行期届满之日起 （ C ） A，3个月 B6个月 C12个月 D24个月44对于损失大、概率小风险，可通过保险或合同条款将责任转移，这一风险对策称为 （ D ） A风险回避 B风险控制 C风险保留 D风险转移45、监理招标宗旨是指对监理单位（ A ）选择。A能力 B报价 C信誉 D经济实力4
13、6仲裁裁决作出应当依据 （ B ） A全体仲裁员意见 B多数仲裁员意见 C首席仲裁员意见 D仲裁委员会主任意见47在确定工程变更价款时，如果合同中没有类似或适用价格，此变更价格 （ C ） A由业主提出，工程师批准执行 B由工程师提出，业主批准执行C由承包商提出，工程师批准执行 D由承包商提出，业主批准执行48、中标承包商将由（ B ）决定。A评标委员会 B业主 C上级行政主管部门 D监理工程师49、设备安装工程具有联动无负荷试车条件，应由（ A ）组织试车。A建设单位 B设计单位 C施工单位 D设备供应单位50在FIDIC合同条件中，由于公共当局引起延误，承包商可获得补偿包括 （ A ） A
14、工期 B费用 c工期和费用 D工期、费用和利润51在施工合同中，承担因工程师指令失误和其他非承包人原因发生追加合同价款是 （ D ） A承包人 B工程师与发包人共同 C工程师 D发包人52、业主在（ B ）合同中承担风险最小。A 可调总价 B不可调总价 C单价 D成本加酬金 53、根据施工索赔规定，可以认为索赔是指（ C ）。A只限承包商向业主索赔 B业主无权向承包商索赔 C业主与承包商之间双向索赔 D不包括承包商与分包商之间索赔 54在FIDIC合同条件下，有权将工程部分项目实施发包给指定分包商是（ A ） A雇主 B承包商 C分包商 D设计单位55建设单位甲就拟建新办公楼与设计单位乙签订了
15、一份工程设计合同，该合同关系内容是指 （ A ）A.拟建办公楼 B甲单位和乙单位 C甲单位与乙单位签订合同行为 D甲单位权利和乙单位义务56、当出现招标文件中某项规定与招标人对投标人质疑问题书面回答不一致时，应以( A )为准。 A. 招标文件中规定 B、现场考察时招标单位口头解释 C、招标单位在会议上口头解答 D、发给每个投标人书面质疑解答文件57、由于承包商原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于( B )。 A、正常工作 B、附加工作 C、额外工作 D、意外工作58要式合同必须采用 （ D ）A口头形式 B法律规定形式 C口头或书面形式 D书面形式59根据我国民法典规定，以下关于
16、合同表述不正确是 （ B ）A合同是当事人意思表示一致协议 B合同签订也可以经由当事人一方完成C合同当事人具有平等民事主体资格 D合同是各种主体之间民事权利义务关系协议60合同当事人一方将合同权利、义务全部或部分地转让给第三人，称为 （ C ）A合同变更 B合同生效C合同转让 D合同无效61、下列各项中，( )不属于工程建设施工招标应具备前提条件。 A、建设用地征用完毕，施工图纸完成 B、概算已经批准，建设项目已正式列入计划 C、招标文件已经编制好 D、建设资金、建材、设备来源已经落实62、投标文件对招标文件响应有细微偏差，包括( )。 A、提供投标担保有瑕疵 B、货物包装方式不符合招标文件要
17、求 C、个别地方存在漏项 D、明显不符合技术规格要求63合同保全发生在 （ B ）A合同未生效时 B合同生效期间 C合同被判定为无效后 D合同被撤销后64根据民法典规定，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起到其消失行使期限是 （ A ）Al年内 B2年内 C3年内 D4年内65、与邀请招标相比，公开招标最大优点是( )。A、节省招标费用 B、招标时间短 C、减小合同履行过程中承包不违约风险 D、竞争激烈66、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确为( A )。A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸 B、中标通知书、协议书、专用条款、通用条
18、款 C、中标通知书、投标书、协议书、图纸 D、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸67下列表述中，不属于无效合同是 （ D ）A一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益 B损害社会公共利益C以合法形式掩盖非法目 D乘人之危订立合同68建设工程竣工验收应具备条件不包括 （ B ）A完整施工管理资料 B完整施工技术人员资质证件C施工单位签署工程质量保修书 D主要建筑材料进场试验报告69、施工合同中，承包人按照工程师提出施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后计划不合理而导致窝工损失应当由( C ) 承担。 A、发包人 B、承包人 C、工程师 D、发包人与承包人共同 70、 FIDIC施工合同条
19、件规定，用从( )之日止持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷义务。A、开工日起至颁布发接收证书 B、开工令要求开工日起至颁布发接收证书中指明竣工 C、颁发接收证书日起至颁发履约证书 D、接收证书中指明竣工日起至颁发履约证书71按照建筑工程施工合同规定，工程预付款比例是 （ C ）A安装工程一般不超过合同价10% B建筑工程一般不超过合同价10%C建筑工程一般不超过当年建筑工程工作量30% D安装工程一般不超过当年安装工程工作量30%72 工程师可以对已经验收隐蔽工程提出重新检验要求，若重新检验发现工程质量不合格时，则应 （ A ）A由承包人承担其全部费用，工期不予以顺延 B由发包人承担
20、其全部费用，工期不予以顺延C由承包人承担其全部费用，工期应予以顺延 D由承包人和发包人共同承担其全部费用，工期应予以顺延73、在工程施工中由于( B )原因导致工期延误，承包方应当承担违约责任。 A、不可抗力 B、承包方设备损坏 C、设计变更 D、工程量变化74、委托任务并负责支付报酬一方称（B ）。A 承包人 B 发包人 C出资人 D出工人75依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购设备运到现场准备安装前造成损失，该损失承担方是 （ A ） A发包人 B承包人 C设备供应人 D发包人和承包人76 勘察、设计合同示范文本因内容不同各有两个版本，分别适用于不同委托任务。
21、下列选项中错误是 （ B ） AGF-2000-0203版本适用于岩土工程、水文地质(含凿井)、工程测量和工程物探 BGF-2000-0210版本适用于岩土工程设计、治理和监测 CGF-2000-0209版本适用于民用建设工程设计 DGF-2000-0210版本适用于专业建设工程设计77、受招标人委托，代为从事招标活动中介组织是（C ）。 A 建设单位 B 施工单位 C招标代理 D设计单位78、监理招标主要是对监理单位（ B ）选择。 A报价 B能力 C人员数量 D 设备79由于承包商原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于 （ B ） A正常工作 B附加工作 C额外工作 D意外工作8
22、0 FIDIC(1999年版)合同条件中，适用于建设项目规模大、复杂程度高、雇主提供设计项目合同条件是 （ A ） A新红皮书 B新黄皮书 C银皮书 D绿皮书81、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（C ）。 A固定价格合同 B可调整价格合同 C固定价格加酬金合同 D成本加酬金合同82、在进度控制中，（ B ）不属工程师任务。A督促承包人完成工程扫尾工作 B向有关部门递交竣工申请 C协调竣工验收中各方关系 D参加竣工验收83依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后28天内，承包人应向工程师递交 （ B ） A现场同期记录 B索赔意向通知 C索赔报告 D索赔证据84依据国内工程变更价款确定一般
23、原则，下列说法中错误有 （ C ） A合同中已有适用于变更工程价格，按该价格变更合同价款 B合同中只有类似于变更工程价格，可参照类似价格变更合同价款 C承包人在变更确认后14天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该项变更不涉及合同价款变更 D由发包人提出变更价格，经工程师确认后执行85、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购数量，但数量短少在合同约定允许磅差范围内，采购方应（B ）。A 拒付货款并索赔 B按照订购数量及时付款 C按照实际交货数量及时付款 D待供货方补足数量后再付86、工程分包说法错误为（A ）A 是违法 B是从工程承包人承担 C 是允许 D 非发包人同意，承包人不得将承
24、包工程任何部分分包87可以为施工承包商提供履约担保单位是 （ C ） A建设行政管理机关 B监理协会 C企业法人 D学校88下列有关和解描述中，错误是 （ B ） A和解是双方在自愿、友好互谅基础上进行 B和解有第三方介入，有利于合同争议解决 C和解方式和程序十分灵活 D和解解决争议节省开支和时间89、FIDIC施工合同条件“缺陷通知期”是指（ A ）A 工程保修期 B承包商施工期 C 工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知D 工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定时间90、自中标通知书发出（C ）内，建设单位和中标人签订书面建设工程承发包合同。A 15天 B 21天 C 30天 D 35天9
25、1工程价款控制程序分为三个阶段，下列说法错误是 （ B ） A约定预付款方式属于准备阶段 B工程师确认己完工程量，签发付款凭证属于竣工验收阶段 C承包人提出已完工程量报告属于施工阶段 D工程师批准竣工结算报告属于竣工验收阶段92合同关系内容是指 （ B ） A物 B债权人权利和债务人义务 C行为 D债权人和债务人93、保证方式没有约定或约定不明确，按（ A ）承担担保责任。A、保证 B、连带保证 C、违约 D、合同94、当事人采用合同书形式订立，自（ C ）合同成立。A、双方当事人制作合同书时 B、双方当事人表示受合同约束时C、双方当事人签字或盖章时 D、双方当事人达成一致意见时95接受要约承
26、诺人要使发出承诺不产生法律效力，则撤回承诺通知应当在 （ B ） A要约到达受要约人之前到达要约人 B承诺通知到达要约人之前到达要约人 C承诺通知发出之前到达要约人 D承诺通知到达要约人之后到达要约人96依据民法典，下列有关承担违约责任说法中，错误是 （ C ） A实际履行和损害赔偿可以同时使用 B违约金和定金不能同时选用 C违约金是承担违约责任必备形式 D违约金和损害赔偿可以同时使用97、确定中标人后（ B ）内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况书面报告。A、15天 B、21天 C、30天 D、35天98、下列说法不正确是（ C ）。A、招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两
27、类。B、只有不属于法规规定必须招标项目才可以采用直接委托方式。C、建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标活动，监督招标按法定程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会成员，但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人活动。D、公开招标中，评标工作量较大，所需招标时间长，费用高。99根据我国民法典规定，当事人订立合同必经程序是 （ B ） A招标与投标 B要约与承诺 C讨价还价 D出价与承揽100施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程施工质量合格，则 （ A ）A发包人承担全部费用，工期相应顺延 B发包人承担全部费用
28、，工期不予顺延：C承包人承担全部费用，工期不予顺延 D承包人承担全部费用，工期相应顺延101、监理招标主要是对监理单位（ B ）选择。A、报价 B、能力 C、监理人员数量 D、设备102、由于承包商原因导致监理单位延长了监理服务时间，此工作内容应属于（ B ）。A、正常工作 B、附加工作 C、额外工作 D、意外工作103按照施工合同示范文本规定，工程师接到承包人提交进度计划后，应在合同约定时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为 （ B ） A工程师已经确认，承包人不再承担计划缺陷责任 B工程师已经确认，承包人仍应承担计划缺陷责任 C工程师未确认，
29、承包人应修改进度计划 D工程师未确认，承包人应等待工程师进一步指示104在对施工合同解除后善后处理中，错误是 （ C ） A有过错一方应赔偿因合同解除给对方造成损失 B承包人应妥善做好已完工程保护和移交工作 C原合同中有关结算、清理条款失效 D已经订货材料、设备不能退还货款由发包人承担105、合同双方约定合同工期说法，正确一项是（ D ）。A、包括开工日期 B、包括竣工日期 C、包括合同工期总日历天数D、合同工期是按总日历天数计算，不包括法定节假日在内承包天数106、根据专用条款约定内容和时间，不属于发包人工作范畴是（ C ）。A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工
30、条件，并在开工后继续解决以上事项遗留问题B、向承包人提供施工场地工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验107、在进度控制中，（ B ）不属工程师任务。A、督促承包人完成工程扫尾工作 B、向有关部门递交竣工申请 C、协调竣工验收中各方关系 D、参加竣工验收108、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（ C ）A、固定价格合同 B、可调整价格合同 C、固定价格加酬金合同 D、成本加酬金合同109建设工程委托监理合同履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿原则是 （ C
31、 ） A按委托人认为受到损失计算赔偿 B扣除合同约定全部监理酬金 C赔偿不应超过除去税金监理酬金总额 D应当双倍返还定金110 某工程设计合同，双方约定设计费为l0万元，定金为2万元。当设计人完成设计工作30时，发包人由于该工程停建要求解 除合同，此时发包人应进一步支付设计人 （ B ） A1万元 B3万元 C5万元 D7万元111、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购数量，但数量短少在合同约定允许磅差范围内。采购方应（ B ）。A、拒付货款并索赔 B、按照订购数量及时付款 C、按照实际交货数量及时付款 D、待供货方补足数量后再付112、FIDIC施工合同条件“缺陷通知期”，是指（
32、A ）。A、工程保修期 B、工程施工期 C、工程装修期 D、工程停工期113、如果投标截止日期前第28天后，由于法律、法令和决策变化引起承包商实际投入成本增加，应由（ A ）给予补偿。A、业主 B、承包商 C、工程师 D、特殊分包商114FIDIC(1999年版)合同条件中，适用于投资规模相对较小民用和土木工程项目合同条件是 （ D ） A新红皮书 B新黄皮书 C银皮书 D绿皮书115索赔按照处理方式可分为 （ D ） A工期索赔和费用索赔 B工程延误索赔和工程变更索赔 C合同内索赔和合同外索赔 D单项索赔和综合索赔116在工程变更分类控制中，一般由监理工程师初审，总监理工程师批准后实施是 （
33、 C ） A计划变更 B重大变更 C重要变更 D一般变更117担保方式中保证，实际运用过程中应理解为 （ C ） A债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务 B债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务 C保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务 D保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务 118合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁前提是当事人提交 （ B ） A合同公证书 B仲裁协议书 C履约保函D合同担保书119下列不属于建筑工程合同信息管理特有特点是 （ B ） A时效性 B科学性 C综合
34、性 D复杂性 120民法典律关系构成要素不包括 （ C ） A主体 B客体 C时间 D内容121下列合同不属于双务合同是 （ C ）A买卖合同 B租赁合同 C赠与合同 D建设工程合同122依据民法典规定，合同形式中不属于书面合同形式是 （ B ） A传真 B登记 C电子邮件 D信件123、工程分包说法错误为（ A ）。A、是违法 B、是从工程承包人承担工程中承包部分工程行为C、是允许 D、非发包人同意，承包人不得将承包工程任何部分分包124、施工中遇到连续10天超过合同约定等级大暴雨天气而导致施工进度延误，承包商为此事件提出索赔属于应（D ）。A、由承包商承担风险责任 B、给予费用补偿并顺延工
35、期C、给予费用补偿但不顺延工期 D、给予工期顺延但不给费用补偿125按照民法典规定，下列行为不属于要约邀请是 （ C ） A价目表寄送 B招标公告 C递送投标书 D无价格商业广告126根据我国民法典规定，当事人订立合同必经程序是 （ B ） A招标与投标 B要约与承诺 C讨价还价 D出价与承揽127合同转让不包括 （ D ） A合同权利转让 B合同义务转移 C合同权利义务概括转让 D合同权利义务内容改变128、监理合同规定，由于业主或第三方原因使监理工作受阻以或延误，以致增加工作量时，应是为（ B ）。A额外服务 B附加服务 C延长服务 D非监理服务二、多项选择题1、必须进行招标项目包括（ C
36、DE ）。A私人投资高级别墅 B、外国老板投资基础设施项目C、大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全项目D、全部或部分使用国有资金投资或者国家融资项目 E、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金项目2 某工程施工中由于业主提出设计变更，导致工程量增加和工期延误，则承包商可索赔费用包括 （ ABCDE ）A人工费 B材料费 C机械费 D管理费 E利润3、工程实际进度与进度计划不符时，承包人应当按照工程师要求提出改进措施（ AB ）。A、需经工程师确认后才能执行B、因承包人自身原因造成工程实际进度与经确认进度计划不符，所有后果都由承包商自行承担C、因承包人自身原因造成，工程师只对改进措施效果负责 D、采用改
