1、2019年国家二级建造师建设工程法规及相关知识职业资格考前练习一、单选题1.定金合同是当事人双方为了保证债务的履行，按照合同规定向对方预先给付一定数额的货币，定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的( )。A、10B、20C、25D、30点击展开答案与解析【知识点】：第1章第7节抵押权、质权、留置权、定金的规定【答案】：B【解析】：定金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。2.根据工程建设行业标准管理办法规定，工程建设行业标准的批准部门应当适时对实施后的标准进行复审，复审的
2、结论不包括( )。A、继续有效B、予以修订C、另行制定D、予以废止点击展开答案与解析【知识点】：第7章第1节工程建设标准的分类【答案】：C【解析】：国家标准复审后，标准管理单位应当提出其继续有效或者予以修订、废止的意见，经该国家标准的主管部门确认后报国务院工程建设行政主管部门批准。综上所述，排除C选项。 3.专利法保护的是发明创造的专利权。对此，下列说法正确的是( )。A、发明创造是指发明、实用新型和外观设计B、获得专利权的发明创造的技术内容保密C、取得专利权的发明可以是纯理论性的D、专利权的期限均为20年点击展开答案与解析【知识点】：第1章第6节建设工程知识产权的常见种类、保护和侵权责任【答
3、案】：A【解析】：专利法保护发明创造的专利权，并规定发明创造是指发明、实用新型和外观设计。A选项正确。授予权利人专利权的目的是在保护其利益的前提下公开其发明创造的技术内容以利于发明创造的应用，故B选项错误。取得专利权的发明应具有实用性，而专利权的期限因保护客体的不同而不同。C选项错。除发明专利权以外，其余的都是10年，故B、C、D均不符合题意。4.在建设工程竣工验收后，向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案的主体是( )。A、施工单位B、建设单位C、设计单位D、监理单位点击展开答案与解析【知识点】：第7章第4节施工单位应提交的档案资料【答案】：B【解析】：建设工程质量管理条例规定，
4、建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资料，建立、健全建设项目档案，并在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。5.全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同( )划定并公布。A、文物保护单位B、城乡建设主管部门C、文物核定单位D、城乡规划行政主管部门点击展开答案与解析【知识点】：第5章第3节在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工的规定【答案】：D【解析】：全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由省、自治区、
5、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布。故选项D正确。6.下列关于工程建设强制性标准实施管理的说法中，正确的是( )。A、工程质量监督机构应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督B、工程建设中采用新技术、新工艺、新材料的，可不受强制性标准的限制C、从事新建、扩建、改建等工程建设活动，必须执行工程建设强制性标准D、工程建设中采用国际标准或者国外标准的，可不受强制性标准的限制点击展开答案与解析【知识点】：第7章第1节工程建设强制性标准实施的规定【答案】：C【解析】：建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督;A选项错。建设工程勘察、
6、设计文件中规定采用的新技术、新材料，可能影响建设工程质量和安全，又没有国家技术标准 的 ，应当由国家认可的检测机构进行试验 、 论证，出具检测报告，并经国务院有关主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府有关主管部门组织的建设工程技术专家委员会审定后，方可使用 。 B选项错。从事新建、扩建、改建等工程建设活动，必须执行工程建设强制性标准，故选项C正确；工程建设中采用国际标准或者国外标准， 而我国现行强制性标准7.安全用水的规定，在非传统水源和现场循环再利用水的使用过程中，为了确保避免对人体健康、工程质量以及周围环境产生不良影响，应制定有效的水质检测与( )措施。A、卫生保障B、水污染防治C、卫生检
7、查D、水循环利用点击展开答案与解析【知识点】：第5章第2节施工合理使用与节约能源的规定【答案】：A【解析】：绿色施工导则对安全用水的规定：在非传统水源和现场循环再利用水的使用过程中，应制定有效的水质检测与卫生保障措施，确保避免对人体健康、工程质量以及周围环境产生不良影响。8.招标人资格预审文件或招标文件的发售期不得少于( )日。A、5B、10C、15D、20点击展开答案与解析【知识点】：第3章第1节招标基本程序和禁止肢解发包、限制排斥投标人的规定【答案】：A【解析】：招标投标法实施条例进一步规定，招标人应当按照资格预审公告、招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点发售资格预审文件或者招标文件。资
8、格预审文件或者招标文件的发售期不得少于5日。9.劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决( )日内向人民法院提起诉讼。A、7B、15C、30D、60点击展开答案与解析【知识点】：第4章第2节劳动争议的解决【答案】：B【解析】：劳动法规定，劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼。一方当事人在法定期限 内不起诉又不履行仲裁裁决 的，另一方当事人可以申请人民法院强制执行。10.采用普通程序开庭审理民事纠纷过程中，准备开庭后正确的审理顺序( )。A、法庭调查、法庭辩论、宣判、法庭笔录B、法庭调查、法庭辩论、法庭笔录、宣判C、法庭辩论、法庭调查、法
9、庭笔录、宣判D、法庭辩论、法庭笔录、法庭调查、宣判点击展开答案与解析【知识点】：第8章第2节民事诉讼的审判和执行【答案】：B【解析】：开庭审理：(1)开庭审理方式；(2)法庭调查；(3)法庭辩论；(4)法庭笔录；(5)宣判。11.某银行与某投资商签订了担保合同，双方当事人没有约定保证方式，此时应按照( )。A、一般保证承担保证责任B、连带责任保证承担保证责任C、部分连带责任保证承担保证责任D、由双方认定的第三方确定保证责任点击展开答案与解析【知识点】：第1章第7节建设工程保证担保的方式和责任【答案】：B【解析】：保证方式分为一般保证和连带责任保证两种方式。当事人对保证方式没有约定，则按连带责任
10、保证承担保证责任，故答案为B。12.根据水污染防治法关于施工现场水污染的防治，下列说法错误的是( )。A、在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口B、禁止向水体排放含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等可溶性剧毒废渣C、禁止利用无防渗漏措施的沟渠输送或存贮含有毒污染物的废水D、禁止向水体排放生活污水点击展开答案与解析【知识点】：第5章第1节施工现场水污染防治的规定【答案】：D【解析】：在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。A正确。禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下。B正确。禁止利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含
11、病原体的污水和其他废弃物。C正确。排水户应当按照排水许可证确定的排水类别、总量、时限、排放口位置和数量、排放的污染物项目和浓度等要求排放污水。D选项错。13.对于建设项目可能产生环境噪声污染的，建设单位必须提出环境影响报告书，规定环境噪声污染的防治措施，并按国家规定的程序报有关部门批准，该部门是( )。A、环境保护行政主管部门B、地方政府项目审批部门C、建设项目行政主管部门D、地方政府建设主管部门点击展开答案与解析【知识点】：第5章第1节施工现场噪声污染防治的规定【答案】：A【解析】：对于建设项目可能产生环境噪声污染的，建设单位必须提出环境影响报告书，规定防治措施，并按国家规定的程序报环境保护
12、行政主管部门批准。故选项A正确。14.甲建筑施工企业与乙房地产开发商签订了建筑施工合同，并附加签订了易货买卖合同，该易货买卖合同是指买卖双方( )的买卖。A、以担保易物B、以物易物C、以保险额易物D、以资金易物点击展开答案与解析【知识点】：第4章第3节买卖合同的法律规定【答案】：B【解析】：易货买卖，是指买卖双方以物易物的买卖。一方交付给对方的货物，即是自己取得对方货物支付的特殊对价。 对价是指当事人一方在获得某种利益时， 必须给付对方相应的代价。15.包工头王某挂靠在具有二级资质的某建筑公司下承包了一栋住宅楼工程，因工程质量不符合质量标准而给业主造成了较大的经济损失，此经济损失应由( )承担
13、赔偿责任。A、王某B、建筑公司C、建筑公司和王某连带D、双方按事先的约定点击展开答案与解析【知识点】：第2章第2节违法行为应承担的法律责任【答案】：C【解析】：分包工程承包人必须具有相应的资质，并在其资质等级许可的范围内承揽业务。严禁个人承揽分包工程业务。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。16.在债的发生依据中，既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而自觉为他人管理事务或提供服务的行为属于( )。A、无权代理B、不当得利C、侵权行为D、无因管理点击展开答案与解析【知识点】：第1章第5节建设工程的债的产生和常见种类【答案】
14、：D【解析】：无因管理，是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他人管理事务或提供服务。17.某公司在与农民工工资纠纷的诉讼中败诉，法庭判决其2006年8月5日前支付农民工工资5万元，但该公司在判决规定的支付截止日期前没有支付，则农民工可以在( )之前申请强制执行。A、2006年9月5日B、2007年2月5日C、2007年8月5日D、2008年8月5日点击展开答案与解析【知识点】：第8章第2节民事诉讼的审判和执行【答案】：D【解析】：申请强制执行，还须遵守申请执行期限。申请执行的期间为两年。这里的期间，从法律文书规定履行期间的最后1日起计算;法律文书规定分期履行的
15、，从规定的每次履行期间的最后1日起计算;法律文书未规定履行期间的 ，从法律文书生效之日起计算。18.某工程按国务院规定于2008年6月1日办理了开工报告审批手续；由于周边关系协调问题一直没有开工，同年12月7日准备开工时，建设单位应当( )。A、向批准机关报告B、报批准机关核验开工报告C、重新办理开工报告审批手续D、改办施工许可证点击展开答案与解析【知识点】：第2章第1节延期开工、核验和重新办理批准的规定【答案】：C【解析】：对于实行开工报告制度的建设工程，建筑法规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过6个
16、月的，应当重新办理开工报告的批准手续。19.按照建筑法及相关法规的规定，对全部或部分使用国有资金的项目，建设单位将工程肢解发包的，除责令改正、处以罚款外，可以( )。A、收回国有资金B、重新审批该项目C、暂停项目执行或资金拨付D、撤销承包单位的资质证书点击展开答案与解析【知识点】：第3章第2节违法行为应承担的法律责任【答案】：C【解析】：建筑法规定，发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的，或者违反本法规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以罚款 。建设单位将建设工程肢解发包的，责令改正，处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款;对全部或者部分使用国有资金的项目，并可以暂停项目执行或
17、者暂停资金拨付 。 20.下列合同条款中，属于发包人的主要合同义务同时也是承包人的主要合同权利的条款是( )A、按照合同约定的时间、金额和支付条件支付工程价款B、按照合同约定的时间、质量要求完成工程项目C、按照合同约定的时间提供工程建设图纸D、按照合同约定的时间、要求交付施工场地点击展开答案与解析【知识点】：第4章第1节建设工程工期和支付价款的规定【答案】：A【解析】：按照合同约定的时间、金额和支付条件支付工程价款，是发包人的主要合同义务，也是承包人的主要合同权利。21.根据建设工程质量管理条例规定，工程监理单位将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的，应承担下列除( )以
18、外的法律责任。A、降低资质等级或吊销资质证书B、责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款C、没收违法所得，造成损失的，承担连带赔偿责任D、吊销营业执照点击展开答案与解析【知识点】：第7章第3节工程监理单位相关的质量责任和义务【答案】：D【解析】：建设工程质量管理条例规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令改正，处50万元以上，100万元以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书;有违法所得的，予以没收;造成损失的，承担连带赔偿责任：(1)与建设单位或者施工单位串通、弄虚作假、降低工程质量的；(2)将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的。提示：题干问的是除.以外的法律责任
19、。22.对于可能危及危险化学品管道安全的施工作业，下列选项中，不符合危险化学品安全管理条例规定的是( )。A、施工单位应当在开工的3日前口头通知管道所属单位B、施工单位应当在开工的7日前书面通知管道所属单位C、施工单位应当与管道所属单位共同制定应急预案D、施工单位或管道所属单位应当采取相应的安全防护措施点击展开答案与解析【知识点】：第6章第3节违法行为应承担的法律责任【答案】：A【解析】：危险化学品安全管理条例规定，有下列情形之一的，由安全生产监督管理部门责令改正，可以处5万元以下的罚款;拒不改正的，处5万元以上10万元以下的罚款;情节严重的，责令停产停业整顿:(2)进行可能危及危险化学品管道
20、安全的施工作业，施工单位未按照规定书面通知管道所属单位，或者未与管道所属单位共同制定应急预案、采取相应的安全防护措施，或者管道所属单位未指派专门人员到现场进行管道安全保护指导的;A选项错误，不应该采取“口头通知”的方式。23.关于竣工验收，下列说法正确的是( )。A、建设单位收到工程竣工报告后，应当组织有关单位进行竣工验收B、在竣工验收后，承包单位应当向建设单位提供完整的竣工资料和工程竣工报告C、实行监理的建设工程完工后，建设单位可委托监理单位竣工验收D、竣工验收就是检查整个工程项目是否已全部达到设计要求点击展开答案与解析【知识点】：第7章第4节竣工验收的主体和法定条件【答案】：A【解析】：建
21、设工程质量管理条例第16条规定：建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。A选项正确。 B选项错，工程竣工报告是在组织竣工验收前需要施工单位提供的资料。 C选项错，应由建设单位组织。 建设单位收到竣工验收报告后，应及时组织有设计、施工、工程监理等有关单位参加的竣工验收，检查整个工程项目是否已按照设计要求和合同约定全部建设完成，并符合竣工验收条件 。 D选项表述不完整。24.注册建造师延续执业，应申请延续注册，按照有关规定，下列关于延续注册的说法中正确的是( )。A、延续注册申请应在注册有效期满前3个月内提出B、申请延续注册只需提供原注册证书C、延续注册
22、有效期为3年D、延续注册执业期间不能申请变更注册点击展开答案与解析【知识点】：第2章第3节建造师考试、注册和继续教育的规定【答案】：C【解析】：注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满30日前，按照规定申请延续注册。A选项错。申请延续注册的，应当提交下列材料：(1)注册建造师延续注册申请表；(2)原注册证书；(3)申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件或其他有效证明文件；(4)申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料。B选项错。延续注册的，有效期为3年。C选项正确。在注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系，并按照规定办理变更注册手续，变更注册后仍延续原注
23、册有效期。D选项错。25.某建筑公司认为供货商供应的建材质量不合格，未按合同约定支付材料款，供货商向法院提起诉讼，所出具的证据中证明力度大于其他证据的是( )。A、送货单B、合格证C、专业机构出具的质量鉴定意见D、合同书点击展开答案与解析【知识点】：第8章第2节民事诉讼的证据和诉讼时效【答案】：C【解析】：鉴定意见，是指具备相应资格的鉴定人对民事案件中出现的专门性问题，通过鉴别和判断后作出的书面意见。在建设工程领域，较常见的如工程质量鉴定、技术鉴定、工程造价鉴定、伤残鉴定、笔迹鉴定等。由于鉴定意见是运用专业知识所作出的鉴别和判断，所以，具有科学性和较强的证明力。 26.按照建筑业企业资质管理规
24、定，下列关于施工企业资质类别的说法中，正确的是( )。A、施工总承包资质设有10个类别B、专业承包资质设有60个资质类别C、施工劳务资质设有13个类别D、施工劳务资质不分类别和等级点击展开答案与解析【知识点】：第2章第2节企业资质的法定条件和等级【答案】：D【解析】：施工总承包资质序列设有12个类别，A选项错。专业承包序列设有36个类别，B选项错。施工劳务资质不分类别与等级。C选项错，D选项正确。27.民事责任分为违约责任和( )。A、侵权责任B、行政责任C、刑事责任D、财产责任点击展开答案与解析【知识点】：第1章第9节建设工程民事责任的种类及承担方式【答案】：A【解析】：民事责任可以分为违约
25、责任和侵权责任两类 。28.王某与某施工企业发生合同纠纷，委托张律师全权代理诉讼,但未作具体的授权，则张律师在诉讼中有权实施的行为是( )。A、提出和解B、提起反诉C、部分变更诉讼请求D、提出管辖权异议点击展开答案与解析【知识点】：第8章第2节民事诉讼的当事人和代理人【答案】：D【解析】：民事诉讼法规定诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权。 针对实践中经常出现的授权委托书仅写全权代理而无具体授权的情形，最高人民法院还特别规定，在这种情况下不能认定为诉讼代理人己获得特别授权， 即诉讼代理人无权代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或
26、者上诉。29.某施工工地起重机倒塌，造成3人死亡7人受伤，根据生产安全事故报告和调查处理条例规定，该事故的等级属于( )。A、特别重大事故B、重大事故C、较大事故D、一般事故点击展开答案与解析【知识点】：第6章第4节生产安全事故的等级划分标准【答案】：C【解析】：国务院生产安全事故报告和调查处理条例第3条第3款规定：较大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。这里所称的“以上”包括本数。因此，造成3人死亡7人受伤的事故属于较大事故。30.工伤保险条例规定，劳动能力鉴定由用人单位、工伤职工或者其近亲属向( )提出申
27、请。A、省级劳动能力鉴定委员会B、市级(设区)劳动能力鉴定委员会C、区级劳动能力鉴定委员会D、有资质的三甲医院点击展开答案与解析【知识点】：第6章第3节工伤保险和意外伤害保险的规定【答案】：B【解析】：工伤保险条例第23条规定，劳动能力鉴定由用人单位、工伤职工或者其近亲属向设区的市级劳动能力鉴定委员会提出申请，并提供工伤认定决定和职工工伤医疗的有关资料。因此，正确选项为B。31.甲是某产品的专利权人，乙于2008年3月1日开始制造和销售该专利产品。甲于2009年3月1日对乙提起侵权之诉。经查，甲和乙销售每件专利产品分别获利为二万元和一万元，甲因乙的侵权行为少销售100台，乙共销售侵权产品300
28、台。乙应对甲赔偿的额度为( )万元。A、200B、250C、300D、500点击展开答案与解析【知识点】：第1章第6节建设工程知识产权的常见种类、保护和侵权责任【答案】：A【解析】：赔偿损失的数额有4种确定方法：(1)侵权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；(2)实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；(3)权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该知识产权许可使用费的倍数合理确定；(4)权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一定数额的赔偿。本案例中甲因乙的侵权行为造
29、成的实际损失为2100=200(万元)，因此，选项A正确。 32.甲施工单位欠乙材料供应商材料款3万元，约定2004年5月1日还款。但到2004年6月1日，甲仍未还钱。2004年7月3日乙向甲要账，乙向甲口头表示同意延期还款。此行为的法律效果是( )。A、引起诉讼时效的中断B、引起诉讼时效的中止C、引起诉讼时效的延长D、改变法定时效期间点击展开答案与解析【知识点】：第8章第2节民事诉讼的证据和诉讼时效【答案】：A【解析】：民法总则规定，有下列情形之一的，诉讼时效中断 ，从中断、有关程序终结时起，诉讼时效期间重新起算：(1)权利人向义务人提出履行请求；(2)义务人同意履行义务；(3)权利人提起诉
30、讼或者申请仲裁；(4)与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形。33.根据民法通则，委托代理人为了被代理人的利益需要转托他人代理的，应当事先取得( )的同意。A、代理人B、当事人C、第三人D、被代理人点击展开答案与解析【知识点】：第1章第3节建设工程代理行为及其法律关系【答案】：D【解析】：代理人需要转委托第三人代理的，应当取得被代理人的同意或者追认。转委托代理经被代理人同意或者追认的，被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人，代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。转委托代理未经被代理人同意或者追认的，代理人应当对转委托的第三人的行为承担责任，但是在紧急情况下代理人为了维护
31、被代理人的利益需要转委托第三人代理的除外。34.债务人将其权利移交债权人占有，用以担保债务履行的方式是( )。A、抵押B、留置C、保证D、质押点击展开答案与解析【知识点】：第1章第7节抵押权、质权、留置权、定金的规定【答案】：D【解析】：质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，将该动产或权利作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产或权利折价或者以拍卖、变卖该动产或权利的价款优先受偿。35.按照全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，下列选项中属于施工单位资质不良行为的是( )。A、以他人名义投标B、允许他人以本单位名义承揽工程C、违法向他人分包工程D、
32、转让安全生产许可证点击展开答案与解析【知识点】：第3章第3节建筑市场施工单位不良行为记录的认定标准【答案】：B【解析】：资质不良行为认定标准：(1)未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的；(2)以欺骗手段取得资质证书承揽工程的；(3)允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的；(4)未在规定期限 内办理资质变更手续的；(5)涂改、伪造、出借、转让建筑业企业资质证书的；(6)按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训、考核，未取得证书上岗，情节严重的。A、C选项属于承揽业务不良行为，D选项属于工程安全不良行为。本题选项中只有B选项属于资质不良行为。 36.下列关于解除劳
33、动合同的说法中，错误的是( )。A、劳动者提前30日以书面通知用人单位可以解除劳动合同B、劳动者在试用期内提前3日通知用人单位可以解除劳动合同C、劳动者患病或因工负伤，用人单位可以解除劳动合同D、在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的，用人单位不得解除劳动合同点击展开答案与解析【知识点】：第4章第2节劳动合同的履行、变更、解除和终止【答案】：C【解析】：劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前3日通知用人单位，可以解除劳动合同。AB选项正确。患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的，用人单位不得解除劳动合同。C选项错。在本单位连续工作满15年，
34、且距法定退休年龄不足5年的，用人单位不得解除劳动合同。D选项正确。37.承包人与材料供应商合同约定买卖钢材500吨，由于施工内容的调整变化，发包人通知承包人可能要改变交货数量，但一直没有明确具体交货数额。交货期到达，供应商将500吨钢筋交付承包人，承包人拒绝接受，理由是合同已协议变更，则正确的说法是( )。A、供应商应承担由此给承包人造成的损失B、承包人可根据实际情况部分接受货物C、由于双方已变更合同，供应商应暂停送货D、如承包人拒绝接受钢材，应承担违约责任点击展开答案与解析【知识点】：第4章第1节合同的履行、变更、转让、撤销和终止【答案】：D【解析】：当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定
35、为未变更。本题中双方对变更合同的交货数量属于约定不明确，应推定为未变更，供应商按照原合同约定执行合同，承包人拒绝接受，应承担违约责任，故D项正确。 38.国务院关于加强和改进消防工作的意见中指出，作为消防安全重点单位的施工单位，对本单位进行消防安全检查评估的时间间隔为( )。A、每月B、每季度C、每半年D、每年点击展开答案与解析【知识点】：第6章第3节施工现场消防安全职责和应采取的消防安全措施【答案】：B【解析】：消防安全重点单位每季度、其他单位每半年自行或委托有资质的机构对本单位进行一次消防安全检查评估，做到安全自查、 隐患自除、 责任自负。39.在一起经济纠纷案件中，原告举出一盘经当事人同
36、意录制的录音带作为证据，该证据属于民事诉讼法规定的( )。A、物证B、书证C、视听资料D、鉴定结论点击展开答案与解析【知识点】：第8章第2节民事诉讼的证据和诉讼时效【答案】：C【解析】：视听资料，包括录音资料和影像资料，是指利用录音、录像等方法记录下来的有关案件事实的材料，如用录音机录制的当事人的谈话、用摄像机拍摄的人物形象及其活动等。40.下列代理行为中，不属于无权代理行为的是( )。A、没有合法授权B、超越代理权C、代理权授权不明确D、代理权终止点击展开答案与解析【知识点】：第1章第3节建设工程代理行为及其法律关系【答案】：C【解析】：无权代理是指行为人不具有代理权，但以他人的名义与相对人
37、进行法律行为。 无权代理一般存在三种表现形式：(1)自始未经授权。(2)超越代理权。(3)代理权已终止。二、多选题1.关于节能的产业政策，下列说法正确的是( )。A、国家不鼓励企业制定严于国家标准的企业节能标准B、国家限制发展高耗能、高污染行业C、国家对落后的耗能过高的生产工艺实行淘汰制度D、禁止使用国家明令淘汰的用能设备、生产工艺E、国家鼓励企业制定严于行业标准的企业节能标准点击展开答案与解析【知识点】：第5章第2节施工节能技术进步和激励措施的规定【答案】：B,C,D,E【解析】：国家对落后的耗能过高的用能产品、设备和生产工艺实行淘汰制度。禁止使用国家明令淘汰的用能设备、生产工艺。国家鼓励企
38、业制定严于国家标准、行业标准的企业节能标准。2.建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法规定，项目负责人因其他事务需离开施工现场前应履行的事项有( )。A、向工程项目的建设单位请假B、获得工程项目的建设单位批准C、向企业总工程师请假D、获得企业总工程师批准E、委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作点击展开答案与解析【知识点】：第6章第2节施工项目负责人的安全生产责任【答案】：A,B,E【解析】：建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法规定，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80。因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假，经批准后方可离开。离开期
39、间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作。因此，正确选项为A、B、E。 3.关于民事诉讼，下列表述正确的是( )A、必须一律以书面形式起诉B、人民法院对公开审理或者不公开审理的案件， 以不公开宣告判决为原则C、原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织D、适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起12个月内审结E、适用简易程序审理的案件，应当在立案之日起3个月内审结点击展开答案与解析【知识点】：第8章第2节民事诉讼的审判和执行【答案】：C,E【解析】：起诉方式，应当以书面起诉为原则，口头起诉为例外。在工程实践中，基本都是采用书面起诉方式。A选项错。人民法院对公开审理或者不公开审理的案件
40、， 一律公开宣告判决 。B选项错。原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织。C选项正确。适用普通程序审理的案件，根据民事诉讼法的规定，应当在立案之日起6个月内审结。D选项错。适用简易程序审理的案件，应当在立案之日起3个月内审结。E选项正确。4.某施工单位与A材料供应商订立了材料买卖合同，却误将货款支付给B材料供应商，随后施工单位索要回货款支付给A供应商。关于本案中债的性质，下列说法中正确的有( )。A、向A供应商支付货款属于合同之债B、向B供应商支付货款属于合同之债C、A、B供应商之间原本没有债的关系D、B供应商获得货款形成无因管理之债E、B供应商获得货款形成不当得利之债点击展开答案与
41、解析【知识点】：第1章第5节建设工程的债的产生和常见种类【答案】：A,C,E【解析】：本题旨在区分合同之债、无因管理之债、不当得利之债之间的关系。正确答案A、C、E。 5.职工因工致残被鉴定为1级伤残，下述选项中符合工伤保险条例规定的有( )。A、保留劳动关系，退出工作岗位B、领取工伤保险基金支付的一次性伤残补助金C、按月领取工伤保险基金支付伤残津贴D、由用人单位和职工个人以原本人工资为基数，缴纳基本医疗保险费E、工伤职工达到退休年龄并办理退休手续后，停发伤残津贴点击展开答案与解析【知识点】：第6章第3节工伤保险和意外伤害保险的规定【答案】：A,B,C,E【解析】：职工因工致残被鉴定为 1级至
42、4级伤残的，保留劳动关系，退出工作岗位， 享受以下待遇：(1)从工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金 ，标准为1级伤残为27个月的本人工资，2级伤残为25个月的本人工资， 3级伤残为23个月的本人工资， 4级伤残为21个月的本人工资；(2)从工伤保险基金按月支付伤残津贴，标准为1级伤残为本人工资的90% , 2级伤残为本人工资的 85%， 3级伤残为本人工资的80%， 4级伤残为本人工资的75% 。伤残津贴实际金额低于当地最低工资标准的，由工伤保险基金补足差额；(36.某大型水电站建设项目，项目业主与某电机生产厂签订了发电机购买合同。合同中约定了发电机的质量、交付时间及款项交付方式等内容
43、。此时项目业主的主要义务有( )。A、支付价款的义务B、瑕疵担保义务C、受领发电机的义务D、对发电机进行验收的义务E、对发电机生产过程进行管理的义务点击展开答案与解析【知识点】：第4章第3节买卖合同的法律规定【答案】：A,C,D【解析】：买受人的主要义务：1.支付价款的义务；2.受领标的物的义务；3.对标的物进行检验和及时通知的义务B答案对标的物瑕疵担保是出卖人的义务，与题意不符。E答案对发电机生产厂的生产过程进行管理是发电机生产厂的内部事务，非买受人的义务，亦与题意不符。故正确答案为A、C、D。 7.甲建筑施工企业与乙汽车运输公司签订了预制构件运输合同。该运输合同的法律特征为( )。A、货运
44、合同是双务合同B、货运合同的标的是货物C、货运合同的标的是运输行为D、货运合同是诺成合同E、货运合同的收件人和托运人可以是同一人点击展开答案与解析【知识点】：第4章第3节运输合同的法律规定【答案】：A,C,D,E【解析】：货运合同是双务、有偿合同。A选项正确货运合同的标的是运输行为。货运合同当事人的权利及义务关系，不是围绕货物本身产生的，而是围绕着运送货物的行为而产生。B选项错，C选项正确。货运合同是诺成合同。D选项正确。货运合同的收货人和托运人可以是同一人，但在大多数情况下不是同一人。E选项正确。8.某县人民法院审查其管辖范围内的行政诉讼案件，应当依据的规范性法律文件包括( )A、法律、行政
45、法规B、案件所在地的省自治区直辖市、人民政府规章C、案件所在县人民政府公开发布的数据D、当地的地方性法规E、案件所在地的省、自治区、直辖市所在地的市人民政府规章点击展开答案与解析【知识点】：第8章第5节行政诉讼的受案范围、审理程序和判决执行【答案】：A,D【解析】：人民法院审理行政诉讼案件，以法律和行政法规、地方性法规为依据 。地方性法规适用于本行政区域内发生的行政案件;审理民族自治地方的行政案件，并以该民族自治地方的自治条例和单行条例为依据 。人民法院审理行政案件，参照规章。9.下列建设工程项目中，属于依法必须进行招标范围的项目有( )。A、关系社会公共利益、公众安全的基础设施和公用事业项目B、全部或部分使用国家投资或国家融资的项目C、需要采用不可替代的专利或专有技术的项目D、使用国际贷款
