1、20XX年监理工程师考试建设工程合同管理真题及答案20XX年监理工程师考试建设工程合同管理真题一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中， 只有1个最符合题意）1.施工企业授权项目经理在授权范围内进行施工管理， 项目经理为施工企业实施采购材料的行为属于。A .职务代理B .指定代理 C .法定代理 D .委托代理2 .监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同，该抵押合同的生效日期为之日。A .当事人签字B .抵押物登记 C .转移产权证 D .转移房屋占有3.下列关于留置担保的说法中，正确的是。A .留置不以合法占有对方财产为前提B.可以留置的财产仅限于动产C .留置担保可
2、适用于建设工程合同D .留置以合法占有对方固定资产为前提4 .投标保证的有效期限从之日起计算。A .招标文件出售 B .投标文件递交 C .投标 截止D .中标通知书发出5 .采用建设工程施工合同 （示范文本）订立合同的 工程项目，建设工程一切险的投保人应为。A .发包人B. 承包人 C .监理人 D .分包人6.下列关于合同公证的说法中，正确的是。A .合同公证只能确认合同的真实性B.合同公证工商行政管理机关作出C .合同公证的效力只能限于国内D.经公证的合同，法律效力高于经过签证的合同7 .甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与 丙施工企业协商联合投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事
3、宜，甲施工企业在谈判中故意拖延时间。在乙施工企业放弃 与丙施工企业联合投标后，通知丙施工企业将单独投标，根 据中华人民共和国合同法规定，下列关于甲施工企业上 述行为的法律责任的说法中，正确的是。A .无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担违约责任B .无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担缔约过失责任C. 甲施工企业承担法律责任，以丙施工企业有损失为前提D. 甲施工企业承担法律责任，以乙施工企业有损失为前提&某工程项目的发包人代表只有 30万元变更确认权， 但施工企业并不知道具体的确认权限，某日，施工企业提交 发包人代表签字确认了一项工程款为50万元的变更工程，该50万元工程款的确
4、认应该。A .发包人承担责任 B .发包人代表承担责任C.承包人与发包人代表承担法律责任D .施工企业决定责任承担人9 .某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过 错，购买方有4万兀损失，供应方有 2万兀损失，下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是。A.各自承担自己的损失B .分别承担对方的损失 C .供应方承担购买方1万元损失D .供应方承担购买方 2万元损失10 .某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出规定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨4200元，乙市每吨4150元；履行合同时，甲市每吨 4300元，乙市每 吨4250
5、元。该型号钢材的结算价格应为每吨元。A . 4300B. 4250 C . 4200 D . 415011.某工程项目材料供应合同中约定，供货方支付订购的材料后，采购方再行支付货款，合同履行过程中，供货方 交付的材料质量不符合约定标准，米购方拒付货款，米购方 行使的是。A. 同时履行抗辩权 B .后履行抗辩权 C .先诉抗辩 权D .不安抗辩权12 .根据中华人民共和国合同法有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是。A. 债权人应当通知债务人B. 债权人应当经债务人同意才可转让C .主权利转让后从权利并不随之转让D.无论何种情形合同债权都可以转让13 .施工企业与材料供应商订立了
6、材料供应合同，约定的定金为2万元，违约金为5万元。后因材料供应商违约， 给施工企业造成7万元损失，施工企业可要求材料供应商承 担违约责任的最大款额为万元。A .2 B .5 C .7 D .1214 .下列解决建设工程合同争议方式，具有强制执行法 律效力的是。 A .和解B .调解C .行政复议 D .仲裁 15 .某建设工程施工合同中订有仲裁条款，下列关于该仲裁 条款的说法中，正确的是。 A.仲裁委员会的选择可以通 过默示的方式体现 B .仲裁事项可以通过默示的方式体现C. 建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效D .当 事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效16 .建设工程合同的争端经仲裁裁
7、决后，一方当事人发 现裁决所依据的证据是伪造的，应。A. 审请仲裁机构重新仲裁 B .申请仲裁机构撤销仲裁 裁决C .申请人民法院撤销仲裁裁决 D .申请政府主管部 门撤销该裁决17 .某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件，招标人对该优惠条件的正确处理是。A .接受该优惠条件B .接受该优惠条件，但在评标时仅作参考C .拒绝接受该优惠条件D. 将该投标人的投标按废标处理18 .下列关于最低评标价法的说法中，正确的是。A .以投标人的平均报价作为评标价B.以中标人的评标价作为中标价C .以报价最低的投标价为中标价D .以中标人的报价为中标价19 .根据中华人民共和国招标投标法
8、，中标通知书发出后招标人和中标人应在天内订立书面合同。A . 10B. 20 C . 30 D . 4020 .建设工程监理招标中，评标时需要考虑的最主要因 素是。A .监理能力 B .监理收费 C .检测设备 D .企 业信誉21 .按照建设工程委托监理合同 （示范文本）对合同 文件组成的规定，下列文件中不属于对监理人有约束力的是。A .监理委托函 B .工程变更申请书 C .监理合同 专用条件D. 实施过程中与委托人签署的补充文件22 .根据建设工程委托监理合同 （示范文本），监理 人巡视过程中发现危及作业人员安全的紧急情况时，首先应采取的措施是。 A .通知委托人，建议下达停工指令 B
9、.征 得委托人同意后，下达停工指令C .立即下达停工指令并尽快通知委托人 D.立即召开现场会议，讨论对策23 .建设工程委托监理合同的终止日为之日。A .监理合同内注明的监理工作完成B.监理的工程竣工验收通过C. 监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款D. 监理的工程保修期届满24 .根据建设工程委托监理合同 （示范文本），下列 情形中监理人可获得经济奖励的是。A. 监理的工程施工质量完全满足规范的要求B .监理的工程施工中未发生安全事故C. 委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资D. 监理人的有效协调避免了承包人的索赔25 .根据建设工程设计合同（示范文本），下列关于建设工程设计深度
10、 要求的说法中正确的是。A. 设计标准不得高于国家规范的强制性要求B .技术设计文件应满足编制初步设计文件的需要C.施工图设计文件应满足设备材料采购的需要D .方案设计文件应满足编制工程预算的要求26 .建设工程勘察合同履行期间，在发包人要求解除合 同时，下列关于勘察费结算的说法中正确的是。A. 不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘 察费B. 完成的工作量在 50%以内时，应支付预算额 50%勺勘 察费，完成的工作量超过 50%时，应全额支付赔偿费C. 完成的工作量在50%以内时，定金不退；完成的工作量超过50%寸，根据工作量支付勘察费D. 不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工
11、作量比例支付勘察费 27 .根据建设工程施工合同（示范 文本），当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的 优先顺序进行解释，合同中没有约定的，优先顺序正确的是。A. 合同协议书、通用条款、专用条款B .中标通知书、 专用条款、协议书 C .中标通知书、专用条款、投标书D.中标通知书、专用条款、工程量清单28 .下列关于施工合同计价方式的说法中，正确的是。A. 工期在18个月以上的合同，因市场价格不易准确预期，宜采用可调价格合同B .业主在初步设计完成后即招标的，因工程量估算不够准确， 宜采用固定总价合同 C .采 用新技术的施工项目，因合同双方对施工成本不易准确确定，宜采用固定单价合同D .
12、设备安装工程因无法估算工程量，宜采用成本加酬金合同29 .下列关于施工进度计划的说法中，错误的是。A .承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划B. 工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同 意见C. 工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应负的责任D.经工程师认可的施工进度计划，将作为工程的施工进度控制的依据30 .某施工合同约定的开工日期为 20XX年9月10日，承包人在9月1日向工程师提出了将在 9月17日开工的延期申请，理是主要 施工机械正在大修，工程师批准了延期申请，要求按延期申 请的日期开工，承包人的主要施工机械于9月25日运抵施工现场，实际开工日期为
13、9月30日，根据建设工程施工 合同（示范文本），该工程的开工日期应为。A . 9月10日B . 9月17日C . 9月25日D . 9月30日31 .根据建设工程施工合同（示范文本），发包人采 购的建筑材料运抵施工现场，在承包人保管前，应经过共同 清点。A .发包人与工程师 B .工程师与承包人 C .发 包人与承包人 D.工程师与供货人32 .根据建设工程施工合同（示范文本），承包人采 购的建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任的分担为。A. 发包人负责试验，费用发包人承担B .发包人负责试验，费用承包人承担C.承包人负责试验，费用发包人承担D .承包人负责试验，费用承包人承担33 .某基础
14、工程施工过程中，承包人未通知工程师检查 即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验，经与工 程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是。A .给承包人顺延工期并追加合同价款B .给承包人顺延工期，但不追加合同价款C .给承包人追加合同价款， 但不顺延工期 D .工 期延误和费用损失均承包人承担34 .某：顷目分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师 检查认可后承包人继续施工，后工程师又发出重新剥露检查 的指示，承包人执行了该指示。重新检查表明该分项工程存 在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽，下列关于承包人的经 济损失和工期延误的责任承担的说法中。正确的
15、是。A. 工期和经济损失承包人承担B. 给予经济损失补偿，不顺延合同工期C .顺延合同工期，不补偿经济损失D .补偿经济损失并顺延合同工期35 .工程师发现工程存在质量问题，发出了停止施工指示，承包人修复后经工程师检查确认该工程合格，向工程师 发出了请求复工的书面要求，经48小时后未收到工程师的任何指示，根据建设工程施工合同（示范文本），承包人此时的应对措施是。A .停止施工等待工程师的指示B. 向工程师再次发出请求复工的要求C .自行复工D. 向发包人发出请求复工的要求36 .根据建设工程施工合同（示范文本），于设计变 更需给予承包人追加合同价款时变更价款的支付时间为之日。A .工程师发出设
16、计变更通知B .承包人完成变更工程C. 承包人提交变更追加合同价款报告D .最近一期工 程进度款支付37 .发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺 陷，需拆除并重新购置，下列关于该事件责任承担的说法中， 正确的是。A. 发包人负责拆除，重新购置，合同工期相应顺延B. 发包人负责拆除，承包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期 C .承包人负责拆除，发包人重新购置， 顺延合同工期但不追加合同价款D .承包人负责拆除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期38 .某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金，施工至第 16个月，因承
17、包人原因导致实际进度 滞后于计划进度，承包人修改后的进度计划的竣工日期为第 23个月，工程师认可了该进度计划的修改，承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工程责任的说法中，正 确的是。A .提前工期1个月给予承包人奖励B. 延误工期1个月追究承包人拖期违约责任C. 对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励D. 因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期个月 追究承包人违约责任39 .承包人订购的建筑材料，通过铁路运抵工程所在地车站后，承包人提货时应与共同验货。A .供货商B. 铁路运输部门 C .监理工程师D. 供货商和铁路运输部门40 .某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间
18、的合理磅差，合同履行过程中，供货方交付的材料多于订购 数量，且超过了合理磅差界限，当采购方同意接受多付材料 时，下列关于货款的说法中，正确的是。A .按订购数量加多付数量计算货款B. 按订购数量支付货款，多交付部分不再追加货款C. 按交货数量减去合理磅差时的数量计算货款D. 按交货数量加上合理磅差时的数量计算货款41.根据FIDIC施工合同条件，施工合同的有效期 为自合同订立之日起至之日止。A. 竣工移交B. 工程师签发工程接收证书C .工程师颁发履约证书D. 结清单生效 42 .某施工合同对工程拖期竣工的日拖期赔偿额和最高赔偿金额均作出了约定。合同履行中，发生了 承包商分阶段移交工程拖期竣工
19、的情形，根据FIDIC施工合同条件，下列关于计算拖期违约赔偿金额的说法中，正确的是。A .日拖期赔偿额和最高赔偿金额均应折减B .日拖期赔偿额和最高赔偿金额均不折减C .日拖期赔偿额折减，最高赔偿限额不折减D.最高赔偿限额折减，日拖期赔偿额不折减43.根据FIDIC施工合同条件，合同争端裁决委员会的组成人员A. 行业协会指定 B .仲裁委员会指定C. 业主与承包商协商选定D .工程师和承包商协商选定44 .根据FIDIC施工合同条件，业主与承包商划分 合同风险的“基准日”为。A .发布招标公告之日B. 承包商提交投标文件之日C .投标截止日前第28天D .签订施工合同后第 28天45 .根据F
20、IDIC施工合同条件，同时在现场施工的 两个承包商出现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一 承包商原定施工作业顺序的指令，工程师发布该指令的依据 是的规定。A. 施工合同中关于进度控制条款B .施工合同中关于变更条款C. 工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款D. 工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款46 .根据FIDIC施工合同条件，保留金的性质属于。A .合同实施期的暂列金额 B .承包商部分工程的预付款 C .业主 的履约保证金D. 作为承包商严格履行合同义务的措施47 .根据 FIDIC施工合同条件，工程竣工验收不合格且经过修复后重新检验仍未通刘的，工程师有权选择处理方法，
21、下列处 理方法中错误的是。 A .指示承包商修复缺陷后再进行检 验B.经业主同意折价接收工程并颁发接收证书C .建议业主解除施工合同D.颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限48 .根据FIDIC土木工程施工分包合同条件，分包商收到工程师 发出的分包工程变更指令后，正确的做法是。A .立即执行 B .变更执行C. 请承包商代表确认后再执行D .请业主代表确认后 再执行49 .根据建设工程施工合同（示范文本），下列关于 承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是。A. 承包人应向业主提交索赔意向通知B .承包人应向工程师提交索赔意向通知C.承包人提交索赔意向通知没有期限限制D. 承包人不提交索赔意向通
22、知不会导致索赔权利的损 失50 .某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了 索赔报告，工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是。A .顺延合同工期，给予费用补偿 B .顺延合同 工期，不给予费用补偿C .不顺延合同工期，给予费用补偿D .缩短合同工期，给予费用补偿二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中， 有2个或2个以上符合题意，至少有 1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得分 )51.施工企业的分公司未经授权，为建设单位购买材料 付款事宜，向材料供应商提供连带责任保证。对于该担保的 有效性及可能产生结果的处理，说法正确的是。A .保证合同无效B. 材料供应
23、商应当要求分公司承担保证责任C .材料供应商可以要求施工企业赔偿损失D .材料供应商可以要求建设单位付款E. 材料供应商应当要求施工企业承担担保责任52 .施工企业以商业汇票向债权人提供担保，下列关于 该担保的说法中，正确的有。A .该担保方式是抵押 B .该 担保方式是质押C. 施工企业应当将汇票交付债权人D .双方应当办理登记E .汇票应施工企业保管 53 .某施工企业投标时， 提交了银行出具的投标保函。于投标有效期结束后评标仍未 结束，致使投标保函的有效期到期。下列关于该投标保函的 说法中，正确的是。A .银行应当自动延长投标保函的有效期B .施工企业必须延长投标保函的有效期C. 招标人
24、可以通知投标人延长投标保函的有效期D. 施工企业可以拒绝延长投标保函的有效期E .招标人退还投标人投标保函继续评标54 .下列情形中，可能导致建筑工程一切险的保险责任 期限终止的有。 A .工程所有人对全部工程签发完工验收 证书B .承包人撤出施工现场C. 工程所有人实际占用全部工程D. 工程保修期满 E .工程合理使用期满55 .下列关于合同订立过程的说法中， 正确的有。A .发 布招标公告是要约邀请 B .发布招标公告是要约 C .投标 是要约D. 发出中标通知书是承诺 E .发出中标通知书是新要 约56 .根据中华人民共和国合同法，下列合同中属于可撤销合同的有的合同。A .因重大误解而订
25、立B. 方以欺诈、胁迫的手段订立C .以合法形式掩盖 非法目的D .订立合同时显失公平 E .损害社会公共利益57 .根据中华人民共和国合同法，合同被确认无效后，当事人因履行产生的财产应当。A .返还财产 B .赔偿损失C .没收财产D.上缴法院所有 E .追缴收归国库 58 .建设单位以 无资金为拖欠施工单位工程款，而建设单位在其他单位有已 到期的债权却不积极行使，施工单位。A .可以行使代位权B .可以行使撤销权C. 可以建设单位名义行使权利D .可以自己的名义行 使权利E .只能对建设单位行使权利59 .根据中华人民共和国合同法，下列关于违约赔偿损失的说法中，正确的有。A .损失赔偿额应
26、相当于因违约所造成的损失B. 损失赔偿额不应包括合同履行后可以获得的利益C. 损失赔偿额不以合同当事人订立合同时预见的违约 损失为限D .损失赔偿额不包括未采取适当措施致使扩大 的损失E. 损失赔偿额包括当事人因防止损失扩大而支出的合 理费用60 .在总投资为 20XX万元的使用国有资金的一个建设 项目中，必须通过招标签订合同的有。A. 单项合同估算价为 1000万元的施工项目 B .单项 合同估算价为170万元的材料采购项目 C .单项合同估算 价为30万元的设计项目 D .单项合同估算价为 20万元的 勘察项目E .单项合同估算价为 20万元的监理项目61.施工项目招标中，投标文件应当在初
27、评阶段就予以淘汰的情形有。A .未按招标文件的要求予以密封的B. 明显不符合技术标准要求的C. 竣工期限超过招标文件要求的完成期限的D .投标报价的大小写金额不一致的E.投标报价明显低于市场价格的62 .某需要招标的施工项目，采用综合评分法评标，经 评审，甲、乙两投标人的综合排名为第一、第二，评标报告 中确定了甲乙为中标候选人，下列关于优先顺序确定中标人 的说法中，正确的是。A. 招标人应确定甲为中标人B. 招标人可以在甲、乙两单位中任选一个中标人C .如果甲拒签合同，招标人可确定乙为中标人D .如果甲拒签合同，招标人应重新招标E. 如果甲、乙都拒签合同，招标人可以选择其他投标 人为中标人63
28、 .在委托监理合同中，监理人相对于委托人 享有的权利有。A .完成监理任务后获得酬金B .变更委托监理工作范围 C.监督委托人执行法规政策D. 委托人严重违约时解除监理合同E .协调委托人与设计单位的关系 64 .根据建设工程委托监理合同（示范 文本），下列工作中属于监理人附加工作的有。A .两个承包人出现施工干扰后的协调工作B. 因设计变更导致原定的监理期限到期后，需继续完 成的监理工作C. 委托人因承包人严重违约解除施工合同后，对承包 人已完工程的工程量进行支付款项的确认D. 应委托人要求，编制采用新工艺部分的质量标准和 检验方法E. 施工需要穿越公路时，应委托人的要求到交通管理部门办理中
29、断道路交通的许可手续65 .根据建设工程委托监理合同（示范文本），下列情况中，监理人应承担违约 责任的有。A. 因承包人维修工程质量缺陷导致工程延误竣工B. 承包人未执行监理工程师的指示，在施工中发生安 全事故C .承包商未能发现设计错误， 导致施工返工 D .监 理工程师未按规定程序进行质量检验E. 监理工程师未能按试验数据作出正确判断，导致工程发生质量事故 66 .根据建设工程设计合同（示范文本），下列关于建设工程设计合同生效和定金的说法中， 正确的有。A. 设计合同经签字盖章后立即生效B .设计合同在支付定金后生效C. 设计合同的定金为合同总价的20% D .设计人收到 定金为设计开工的
30、标志E. 委托人不按约定支付定金应承担违约责任67 .工程质量监督机构对工程建设项目的监督工作包括。A .检查工程项目报建审批手续是否齐全B .检查工程项目的实际进度是否与进度计划一致C. 检查承包人是否有转包工程的行为D. 抽查检验主体结构工程的施工质量是否满足规范要E. 监督工程验收程序是否符合验收规范的要求据建设工程施工合同（示范文本），下列工作中，应发包 人完成的工作有。A .从施工现场外部接通施工用电线路B. 施工现场的安全保卫 C .已完工程的保护D. 办理爆破作业行政许可手续E .施工现场邻近建筑物的保护69 .工程师依据施工现场的下列情况向承包人发 布暂停施工指令时，其中应顺延
31、合同工期的情况有。A. 地基开挖遇到勘察资料未标明的断层，需要重新确定基础处理方案B .发包人订购的设备未能按时到货C. 施工作业方法存在重大安全隐患D. 后续施工现场未能按时完成移民拆迁工作E. 施工中遇到有考古价值的文物需要采取保护措施予 以保护70 .施工过程中如果发包人要求提前竣工，应与承包商协商并签订提前竣工协议。根据建设工程施工合同（示范文本），提前竣工协议书中应包括的内容有。A .提前竣工的时间B. 发包人为赶工应提供的便利条件C .承包人采取的 赶工措施D. 提前竣工需追加的合同价款E. 承包人未能提前竣工的延误赔偿计算方法71 .下列施工过程中发生的事件中， 属于不可抗力的有
32、。A. 地震B .洪水C .社会动乱D. 发包人责任造成的火灾E .承包人责任造成的爆炸72 .根据建设工程质量管理条例，工程在正常使用条件下，承包人对工程质量保修期限最低为2年的工程有。A. 基础设施工程 B .防水工程 C .设备安装工程 D .电 气管线工程 E .给水管道工程73 .材料采购合同履行过程中，采购方应承担违约责任 的情况有。A .不按合同约定的时问支付货款B. 拒付质量合格但与订购规格不符的材料货款C .不按合同约定接受运抵的货物D. 拒绝接收因包装不合格致使运输过程受到损坏的货物E. 变更到货地点的通知迟于供货方的发货时间而拒绝 承担货物转运费用 74 .根据FIDIC
33、施工合同条件，下 列情形中，属于施工中承包商不可预见物质条件的有。A. 污染物的影响B. 不利于施工的气候条件C. 实际地质情况与招标文件中提供的资料不一致D. 施工中遇到业主提供资料中未标明的地下障碍E .与同时在现场施工的其他承包商发生施工交叉干扰75 .根据FIDIC施工合同条件，下列关于承包商施工机械和运输 车辆管理的说法中，正确的有。A. 运输车辆可以不受限制地进出工地B .施工机械在工程竣工前不得运出工地C. 承包商可以随时自主地将施工机械调到其他工地使 用D.目前闲置的机械，承包商可以自主调到其他工地使 用E .后期不再使用的施工机械，经工程师同意后方可撤 离工地76 .根据FI
34、DIC施工合同条件，承包商提交工 程师中期结算的工程进度款支付报表中，应包括的内容有。A. 经工程师计量的合格工程的工程款额B .完成变更工程的款额C. 作为保留金本期减扣的款额D .承包商需支付给分 包商的款额 E .本期经工程师批准的索赔款额77 .根据FIDIC土木工程施工分包合同条件，工程师对分包工程的管理职责有。A .批准分包工程部位 B .审查分包商资质 C.协商分包工程的施工D. 检查分包工程使用的材料E. 参与计量分包人完成的永久工程78 .根据FIDIC土木工程施工分包合同条件，下列 关于承包商对分包商索赔的处理办法中，正确的是。A. 因承包商原因使分包商受到损失的索赔，应提
35、交工 程师处理决定B. 因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，先行给予分包商补偿后，再向业主索赔C. 因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查 确认索赔成立后，以分包商的名义向工程师提交索赔报告D. 因工程师的错误指令使分包商受到损失的索赔，承 包商审查确认索赔成立后，以承包商的名义向工程师提交索 赔报告E. 因工程师的错误指令使分包商受到损失的索赔，承 包商审查确认索赔成立后，以分包商的名义向业主提交索赔 报告79 .在建设工程施工索赔中，工程师判定承包人索赔成 立的条件包括。 A .事件造成了承包人施工成本的额外支 出或总工期延误B. 造成费用增加或工期延误的原因
36、，不属于承包人应 承担的责任 C .造成费用增加或工期延误的原因，属于分 包人的过错 D .按合同约定的程序，承包人提交了索赔意 向通知E .按合同约定的程序，承包人提交了索赔报告80 .根据FIDIC施工合同条件，承包人可以提出费 用补偿的有。A.延误发放图样B. 不可预见的外界条件 C .其他承包商的干扰 D .公 共当局引起的延误 E .异常不利的气候条件1D 6D 11. B16. C 21 . B 26. B 31. C 36. D 41. D 46. D 51. AD56. ABD61. BC66. BCD71 . ABC76. BC2. A 7. C 12. A 17. C 22
37、. C27. D 32. D 37. D 42. C 47. C 52. BC57. ABE62 . AC67 . ACDE72. CDE77. BD 3. B 8. A 13. C 18. D 23. C 28. A 33. A38. B 43. C 48. C 53. CD58. AD 63. ADE68. AD 73. ACE 78. BD 4. C 9 . C 14 . D 19 . C 24 . C 29 . B 34 . A 39 . B44 . C 49 . B 54 . AC 59 . ADE 64 . BCD 69. ABDE 74 ACDE 79 . ABDE5 . A 1
38、0 . D 15 . B 20 . A 25 . C 30 . B 35 . C 40 . A45 . B 50 . D 55 . ACD60 . AB65 . DE70 . ABCD75 . AE80 . AB20XX年监理工程师考试建设工程合同管理真题一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中， 只有1个最符合题意）1 .施工企业授权项目经理在授权范围内进行施工管理，项目经理为施工企业实施采购材料的行为属于。A .职务代理B .指定代理 C .法定代理 D .委托代理2 .监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同，该抵押合同的生效日期为之日。A .当事人签字B .抵押物
39、登记 C .转移产权证 D .转移房屋占有3.下列关于留置担保的说法中，正确的是。A .留置不以合法占有对方财产为前提B .可以留置的财产仅限于动产C .留置担保可适用于建设工程合同D .留置以合法占有对方固定资产为前提4 .投标保证的有效期限从之日起计算。A .招标文件出售 B .投标文件递交 C .投标 截止D .中标通知书发出5. 采用建设工程施工合同（示范文本）订立合同的工程项目，建设工程一切险的投保人应为。A .发包人B. 承包人 C .监理人 D .分包人6. 下列关于合同公证的说法中，正确的是。A .合同公证只能确认合同的真实性B.合同公证工商行政管理机关作出C .合同公证的效力
40、只能限于国内D. 经公证的合同，法律效力高于经过签证的合同7 .甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与 丙施工企业协商联合投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事 宜，甲施工企业在谈判中故意拖延时间。在乙施工企业放弃 与丙施工企业联合投标后，通知丙施工企业将单独投标，根 据中华人民共和国合同法规定，下列关于甲施工企业上 述行为的法律责任的说法中，正确的是。A .无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担违约责任B .无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担缔约过失责任C. 甲施工企业承担法律责任，以丙施工企业有损失为前提D. 甲施工企业承担法律责任，以乙施工企业有损失为前提&某工程项目的
41、发包人代表只有30万元变更确认权，但施工企业并不知道具体的确认权限，某日，施工企业提交 发包人代表签字确认了一项工程款为50万元的变更工程，该50万元工程款的确认应该。A .发包人承担责任 B .发包人代表承担责任C.承包人与发包人代表承担法律责任D .施工企业决定责任承担人9 .某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万兀损失，供应方有 2万兀损失，下列关于 双方损失责任承担的说法中，正确的是。A.各自承担自己的损失B .分别承担对方的损失 C .供应方承担购买方 1万元损失D .供应方承担购买方 2万元损失10 .某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中 未对某型号钢
42、材的价格作出规定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨4200元，乙市每吨4150元；履行合同时，甲市每吨 4300元，乙市每 吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨元。A . 4300B. 4250 C . 4200 D . 415011.某工程项目材料供应合同中约定，供货方支付订购 的材料后，采购方再行支付货款，合同履行过程中，供货方 交付的材料质量不符合约定标准，米购方拒付货款，米购方 行使的是。A. 同时履行抗辩权 B .后履行抗辩权 C .先诉抗辩 权D .不安抗辩权12 .根据中华人民共和国合同法有关合同转让的规 定，下列关于债权转让的说法中，正确的是
43、。A. 债权人应当通知债务人B. 债权人应当经债务人同意才可转让C .主权利转让后从权利并不随之转让D.无论何种情形合同债权都可以转让13 .施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为2万元，违约金为5万元。后因材料供应商违约， 给施工企业造成7万元损失，施工企业可要求材料供应商承 担违约责任的最大款额为万元。A .2 B .5 C .7 D .1214 .下列解决建设工程合同争议方式，具有强制执行法律效力的是。 A .和解B .调解C .行政复议 D .仲裁 15 .某建设工程施工合同中订有仲裁条款，下列关于该仲裁 条款的说法中，正确的是。A.仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现
44、 B .仲裁事项可以通过默示的方式体现C. 建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效D .当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效16 .建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发 现裁决所依据的证据是伪造的，应。A.审请仲裁机构重新仲裁 B .申请仲裁机构撤销仲裁 裁决C .申请人民法院撤销仲裁裁决 D .申请政府主管部 门撤销该裁决17 .某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件，招标人对该优惠条件的正确处理是。A .接受该优惠条件B .接受该优惠条件，但在评标时仅作参考C .拒绝接受该优惠条件D. 将该投标人的投标按废标处理18 .下列关于最低评标价法的说法中，正确的是。A
45、 .以投标人的平均报价作为评标价B.以中标人的评标价作为中标价C .以报价最低的投标价为中标价D .以中标人的报价为中标价19 .根据中华人民共和国招标投标法，中标通知书发出后招标人和中标人应在天内订立书面合同。A . 10B. 20 C . 30 D . 4020 .建设工程监理招标中，评标时需要考虑的最主要因 素是。A .监理能力 B .监理收费 C .检测设备 D .企 业信誉21 .按照建设工程委托监理合同 （示范文本）对合同 文件组成的规定，下列文件中不属于对监理人有约束力的是。A .监理委托函 B .工程变更申请书 C .监理合同 专用条件D.实施过程中与委托人签署的补充文件22
46、.根据建设工程委托监理合同 （示范文本），监理 人巡视过程中发现危及作业人员安全的紧急情况时，首先应采取的措施是。 A .通知委托人，建议下达停工指令 B .征 得委托人同意后，下达停工指令C .立即下达停工指令并尽快通知委托人 D.立即召开现场会议，讨论对策23 .建设工程委托监理合同的终止日为之日。A .监理合同内注明的监理工作完成B.监理的工程竣工验收通过C. 监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款D. 监理的工程保修期届满24 .根据建设工程委托监理合同 （示范文本），下列 情形中监理人可获得经济奖励的是。A.监理的工程施工质量完全满足规范的要求B .监理的工程施工中未发生安全事故C. 委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资D. 监理人的有效协调避免了承包人的索赔25 .根据建设工程设计合同（示范文本），下列关于建设工程设计深度 要求的说
