1、合同编号：XX-2020-01居间工程合同范文Model contract for intermediary project甲方：_乙方：_签订日期：_ 年 _ 月 _ 日居间工程合同范文前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。发包方（甲方）:承包方（乙方）:按照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程具体情况,双方达成如下协议，实验室装修承包合同范本。第1条 工程概况1.1、工程名称：1.2、工程地点：1.3、承
2、包方式：1.4、施工面积：1.5、工期：本工程自_年_月_日开工，于_年_月_日竣工。1.6、合同价款（人民币大写）：第2条 甲方工作2.1、开工前 3 天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明 1份，并向乙方进行现场交底。全部XX或部分XX房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分XX的房屋中滞留的家具、陈X等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件的手续。2.2、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.3、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理
3、相应审批手续。2.4、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。第3条 乙方工作3.1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，定施工方案计划，交甲方审定。3.2、指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。第4条 关于工期的约定4.1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方的同意，并支付乙方赶工采取的措施费用。4.2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。4.3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，合同范本实验室装修承包合同范本。4.4、因设计变更或非乙方原因造
4、成的停电、停水、停气及不可抗拒因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。第5条 关于工程质量及验收的约定5.1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。5.2、甲、乙应及时办理隐蔽工程及中间工程的检查于验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程及中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按时办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工、工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。5.3、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，
5、工期顺延。5.4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。5.5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到通知 三_日内组织验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工工期，并承担乙方的看管费用及相关费用。第6条 付款方式6.1、本合同生效后，甲方分 次，按下表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次付清。备注：6.2、本工程装修保修期为12个月。第7条 奖励和违约责任7.1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方 元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的
6、 %支付滞纳金。7.2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方 元，作为奖励。7.3、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担。7.4、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线, 由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担。7.5、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。7.6、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由负责方赔偿对方由此造成的经济损失。第8条争议或纠纷处理8.1、本合同
7、在履行期间，双方发生争议时，在不影响工作进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。8.2、当事人不愿通过协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由当地仲裁委员会仲裁（当事人不在本合同约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。第9条 其它约定本工程施工内容以工程预算单的内容为准，如施工中有增加项目应在单项施工完成后签定项目增减单，按市场价结算。如报价单中有未施工项目应在工程结算后扣除。本工程以项目单价为准，数量按实结算。 工程施工时甲方如对施工成品提出修改，由此产生的延误工时及材料损耗费由甲方承担。第10条 附则10.1、本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。10.2、本合同正本倆份，双方各执一份。副本叁份，甲方执 贰 份，乙方执 壹 份。10.3、本合同履行完成后自动终止。第11条 附件施工图纸或作法说明 工程预算书甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 法定代表人： 法定代表人： 代理人： 代理人： 单位地址： 单位地址：电话： 电话： 传真： 传真：_年_月日- Designed By JinTai College -第 9 页 共 9 页
