1、建筑工程劳务清包合同(砼及砌体工程)建设单位: 施工单位: 工程名称: 分包项目: 分包负责人: 签订日期: 主体结构（砼浇灌、砌体）分包合同甲方：乙方：为了加快位于左岭新镇四期还建社区D块住宅工程的建设，确保工程优质、高速低耗、如期完成，遵循自愿、平等、诚实信用的原则，经双方协商一致, 左岭新镇四期还建社区D块高层住宅工程中的泥工专项劳务作业达成如下条款，特签订本合同，希共同遵守。第一条工程概况、工期、目标等一、工程概况：1、工程名称：左岭新镇四期还建社区D块2#地下窒、2-1#-2-4#2、工程地点：本工程位于武汉市东湖高新区左岭新城科技二路与缷甲路交汇处。 3、结构类型：框剪结构。 4、
2、建筑面积：69353.54 平方米、其中（2#地下窒11535.16 、2-1#楼16378.81 、2-2#楼13551.98 、2-3#楼26917.85、2-4#867.92M2、配电房101.82。5、承包方式：单包（含赶工费用）、包施工机具设备(不含塔吊、升降机)、包质量、包工期、包安全文明施工、包成品保护的方式承包。二、工期安排，总工期为 日历天，具体工期要求如下：2.1.1 基础施工：2#地下窒基础、 年 月 日开始， 年 月 日完成，共 日历天。2.2 地下窒施工至0.000： 年 月 日开始， 年 月 日完成，共 日历天。2.3 主体结构封顶： 年 月 日开始， 年 月 日完
3、成，共 日历天。三、质量目标：保证一次性验收合格。第二条：工程承包范围工作内容、包价等一、工程承包范围：本工程施工图纸及会审纪要和变更单范围内的全部2#地下室基础(包括垫层、砖胎膜的砌筑及抹灰、地下窒基坑土方10cm厚清理平整、基坑排水、砖胎膜周边土的回填及夯实等)及主体结构（含二次结构）和全部的砌体。二、本合同综合单价包括但不限于以下工作内容：1.乙方为完成本合同承包内容达到合同约定的质量、工期、安全文明施工、成品保护、材料节约等目标所需要的全部人工费（含工资、津贴、补贴加班等）、材料费（投标人提供辅助材料等，甲供材料的装卸，与承包范围有关的材料的二次及多次转运费等）、机械设备（包括三级配电
4、控制箱盘及线缆等）。2.其他分项工程与之配合发生的配合费（含配合甲方指定分包的配合费）。分包人自用材料的装卸车、倒运、码放、清理及其他配合用工，以及完工后将各类材料的整齐堆码；切实做到工完场清，否则按各项未完工程的双倍费用扣除。3.以下所列的工作内容，其发生费用均包含在合同价内，包括但不限于以下工作内容：7.1砼工程3.1砼工程：根据甲方提供的图纸进行砼工程施工。具体工作包括：1）、自拌砼后台上下料，二次转运，场地清理，配合泵车就位，冲洗车辆，砼的装卸、运输（包括现场以内所有垂直与水平运输），搭、拆、移运、输砼和浇捣范围内所需的临循环交叉道板、马凳和架子，安放移动溜子、泵管接拆清洗、泵管及管箍
5、的维修、保养、加油，清理模内杂物、浇水湿润，砼传递、转运、翻锹、捣实、抹平、压光、控制标高、养护（含养护需塑料薄膜、麻袋或草包）、楼层及外架砼散落物清理、设置分仓缝；2）施工缝、后浇带凿毛清理，凿子制作，配合测捣砼标高；3）、成品保护，指定专人配合试验员取样送检；4）、有防水要求的部位，应确保砼不渗漏，如渗漏必须修补至符合要求，发生的费用自理，并按质量管理条例进行处罚；5）、钢筋上砼浆清理；6）、不得浪费砼，砼浇筑收尾时，泵车料斗中回落的砼必须利用；7）墙脚缝隙封堵，浇捣后落地浆清理、浮浆处理，待模板拆除，周转料具运至其他楼层后两天内需将砼渣及其它垃圾清理至地面指定堆场，使整层楼面干净；8）砼
6、结构尺寸的纠偏、整改工作以及薄模处理（打凿、清理及垃圾外运，修补工作等由乙方自行负责、费用自理，若乙方未及时处理或置之不理，由甲方另行安排其他人完成此项工作，则相关费用应从乙方的结算款中相应双倍扣除。）；9）爆模所产生的砼必须第一时间派人进行处理，清理出的砼运至砼浇筑处使用，严禁丢弃、浪费或堆放于楼层上，若发现有此现象存在，甲方有权对乙方进行相关处罚。、砖胎膜工程：根据甲方要求进行砖胎膜（主要用于深坑部分）施工，具体部位的施工方式根据甲方要求进行施工或调整，乙方必须服从甲方项目管理人员的安排，不得有异议。具体工作包括：1) 砖胎膜：砌筑A3.5、B05混凝土加气砖，采用M5水泥砂浆砌筑，墙厚2
7、00、根据施工图纸或项目要求，采用1:2.5水泥砂浆进行粉刷；2）预制胎膜：a、在甲方指定的场地，按基础梁及基础承台平面尺寸和深度或根据甲方提供的预制胎膜加工单预先预制胎模,待基坑土方开挖至设计标高,于坑内安装预制胎模；b、制作预制胎膜过程中注意严格控制胎膜的厚度，以免造成砼不必要的浪费，若因乙方原因造成尺寸偏差大，所造成的浪费应由乙方承担；c、每块预制板在宽度方向预埋两根6锚筋，抬运过程可作为卡环，安装完成后，调直锚筋可以现浇垫层锚固；d、预制胎膜需进行搬运、转运（不限次数）、安装、调整，在此过程中注意轻拿轻放，避免搬运、转运（不限次数）、安装、调整过程中出现断裂；e、回填土,并进行局部补缺
8、。二、工作内容及包价：浇灌混凝土和砌体的工作内容：1、浇灌混凝土工作内容：清除杂物、模板湿水、振动混凝土、抹平、养护、商品混凝土到场前按指定位置接管、拆管、移管、冲洗管道、配合商品混凝土等全部工作。2、砌体工作内容：配合施工员放线，弹出墙边线、中线、测放标高、设置皮数杆、砌块浇水、运砖、筛砂、自拌砂浆、运砂浆、清洗基层、辅砂浆、砌砖、拉线（一皮一线）、脚手架搭设、翻脚手板、安放木砖砼块、运输、安放预制构件、安装墙体接强筋（包括电锤钻眼、冲洗孔洞、用结构胶粘牢），留构造柱马牙槎、灰缝勾缝、墙顶后砌灰砂砖，清扫落地灰并再次利用，清扫墙面及凡在砌墙中遇到防碍砌体质量、外观观感、进度的砼，清理和其它一
9、切事项的工作内容，清洗机具、做到工完场清，施工用材、用具的场内运输，清理整齐堆放按甲方施工员指定的位置等全部工作内容（基础砌体含清基槽、基坑、防潮层施工、基础墙粉刷）。三、包价：1、地下车库筏板基础浇灌混凝土(若四周墙体采用砌体时,应包括砌体包价建筑面积乘 元/2结算。2、车库及主体结构（浇灌混凝土、砌体）建筑面积乘 元/2结算。含室内各分隔墙, 包括后浇带凿毛费用。3、总价款暂定为: 元(完工后按双方约定的标准与条件进行结算) 。以上每平米单价均为一次性包干价，不作任何调整。第三条人员要求一、乙方在进入现场施工前，人员选派要确保思想品质高、技术素质、身体素质好，禁止招18岁以下的未成年人及5
10、5岁以上的年长者进入工地，女职工的人数不超过总人数的5%。二、乙方应配备相应的专职技术、质量、安全管理人员（专职管理人员必须在签订本合同时提供名单及联系方式，正式开工后必须全部到位，甲方核实）形成独立的管理网络，能独立承担单位工程或分部分项工程的施工队伍。三、人员进场须向甲方提供职工花名册，并附个人照片、身份证复印件，流动人员计划生育证等，并在公安机关办理如暂住证（或委托甲方办理，费用由乙方自负），经甲方对照审查后方可工作。乙方未按要求办齐以上证件，甲方有权停发未办理相关证件的作业人员的工资。四、所有人员必须经“三级安全教育”，且考核合格签字后持安全卡上岗。乙方作业人员应加强安全生产知识，安全
11、操作规程的学习，穿戴好各自的劳动保护用品，充分发挥安全“三件宝”的作用。第四条双 方 责 任一、甲方的责任1、甲方提供乙方人员生活用水、用电及住宿，膳食场所，乙方自行解决其伙食费问题。2、向乙方下达阶段性施工任务计划书（工期及进度要求）。3、做好各分包班组间的协调配合工作。4、施工前及时向乙方提供设计文件、变更通知、监理或业主通知。对乙方进行安全技术、施工技术总交底，与建设方、监理、设计、质监、安监等部门的协调并向乙方及时反馈。5、对乙方施工的工程进行质量、工期、安全、文明施工方面的指导、督促、检查。6、对乙方的不规范行为，甲方有权责令整改、处罚、停工、直至清退出场。7、按月发放作业人员生活费
12、, 全部完工且经验收符合本合同要求后进行结算。 有如下情况之一的，甲方有权单方面终止合同，清退乙方队伍并不予结算，由此造成的一切损失由乙方承担赔偿；a、对项目部管理人员的合理工作安排及技术交底拒不执行的；b、质量达不到施工质量验收规范标准的，如施工中连续出现三次返工的；c、施工进度、工期达不到甲方进度计划要求的；d、安全、文明施工达不到项目部管理要求的。二、乙方的责任 1、乙方驻现场代表 ，需专职在岗，每天常驻现场，处理一切与合同有关的事物，履行合同约定的责任。乙方代表必须与甲方项目部管理人员一起参加考勤，每缺一天罚款 50 元（事先请假除外）。乙方代表及技术人员必须参加甲方组织的各种会议（包
13、括建设单位或监理单位要求乙方参加的会议），因故不能参加应提前3小时向甲方提出，否则每次罚款200元，迟到罚款50元。2、乙方的管理应对其自有职工自行管理，如相关安全教育，安全知识及技能培训，生产工作安排、工资分配、生活费用、劳动保护用品如安全帽(篮色)、绝缘胶鞋、手套、雨衣、防暑降温、防寒防冻等，意外伤害保险等。3、班组间应相互谦让，友好合作，发现问题，发生纠纷应及时汇报项目部管理人员协调解决。4、乙方必须服从甲方的统一管理，严格遵守国家的法律、法规、规范标准和安全操作规程、文明施工条例，严格按照施工图纸组织施工，并按甲方制定的有关质量、进度、安全、文明施工等项目管理制度进行现场管理。同时必须
14、严格执行甲方上级与主管部门的相关质量、进度、安全、文明施工管理制度，确保安全生产文明施工和工程质量。5、乙方设专职安全员 负责做好本班组施工现场的安全生产、文明施工管理工作（含宿舍管理）。设专职质检员 负责各道工序的施工和自检自查，建立严格的自检制度，发现质量不合格的部位乙方无条件返工重做直至合格，承担直接和间接损失，并承担有关部门及公司的质量安全检查中的处罚，验收原则上应一次通过（各分部、分项、检验批验收，乙方检查合格后，通知甲方验收和会同相关单位验收），若提出整改意见后，再次验收仍不能通过以每次1000元的罚款；配合项目部做好原始记录，隐蔽工程验收记录和检测记录等技术，安全资料工作，配合甲
15、方办理相关手续，迎接各主管、职能部门的检查验收（施工技术人员、专职质检员、专职安全员必须与甲方管理人员对口）。认真学习施工规范和设计文件、变更通知、坚持按规范、施工组织设计、设计文件、变更通知施工。提前 48 小时书面提出图纸中存在的问题和解决的建议，若因乙方未能提出而影响进度，一切延误所造成的损失均由乙方负责。所有工序乙方必须先做样板，报经甲方、业主、监理验收合格后方可大面积施工，否则乙方除承担返工的材料损失外，每次罚款1000元。6、如由于乙方施工人员的原因造成监理和甲方主管部门或其他部门对甲方任何形式的经济处罚，均由乙方负责承担并在每次支付工资款时予以扣除。7、乙方必须执行甲方下达的生产
16、计划任务书(必要时甲方可采用口头约定下达)，按计划任务书要求配足劳动力，每少一人罚50元/天。在规定的时间内无条件完成甲方的所有进度指令，如不能按阶段计划完工，每阶段每延误一天（含阴雨天）罚款1000元，且甲方有权重新选择班组进场施工，因不可抗拒的自然灾害和停电、停水累计超过8小时时，经甲方项目部签字认可，工期可相应顺延，但无任何经济补贴给乙方（为不影响总工期，甲方可在总工期范围内，对顺延工期予以合理调整）。如因甲方原因停工超过24小时，工期顺延。8、对于现场指令（指甲方所有管理人员，业主及监理或上级有关职能部门）的执行，乙方所有员工必须执行现场指令（不管是书面或是口头指令），特别是需要立即整
17、改的口头指令，对于违背的将进行处罚，每次处罚100元，对于累计处罚3次的人员或所在班组，将对该班组处罚1000元，同时将该人清理出场。9、开工前，乙方需提供合同以外的工程质量、安全、进度及文明施工等承诺书，并报甲方备案。10、乙方使用的材料应提前半个月向甲方申报用量计划，特殊材料提前一个月报计划，甲方组织采购。如因乙方的申报供量计划不准而造成的误工、影响工期和材料计划过余浪费的损失由乙方承担，乙方应节约使用甲方的材料，不得随意浪费，如有超用的情况发生，由乙方按市场价负责赔偿，在结算款中扣除。11、乙方管好进场人员，甲方拨付的人工劳务费专款专用，及时发放本工地劳务人员工资，不得挪作他用。及时处理
18、劳资纠纷，杜绝投诉和SF，严禁将劳资纠纷推向社会。如因乙方管理不善，发生违法违纪、违章打架、报110、投诉、SF等事件者，一切责任均由乙方负责。每发生一起，视情节轻重给予乙方500-2000元罚款，并赔偿甲方名誉损失费2000元。第五条工程验收程序、工程量的核算、工程款结算程序及付款方法一、工程验收程序：1、提交分项工程完工验收申请报告前由乙方邀请甲方、项目部施工管理人员对承包范围施工进行初步验收，合格后正式提交完工验收报告。2、完工验收报告由项目部负责人确认后，报送公司负责人确认批示组织有关职能部门（甲方、项目部、监理公司等）对乙方分部分项承包施工项目进行全面验收。参加人员必须确认。3、本工
19、程结算方式，如果乙方达到合同要求的质量、进度、安全、文明施工标准，甲方项目部各分管施工员、质检员、安全员、水电工程师等签证确认）。可按合同包干的综合单价进行结算。如有下列情况，否则按照下列处罚。A、工程质量一次性验收达不到合格，按合同总价的10%罚款。B、安全文明施工现场达不要求按合同总价的1% 罚款C、各工种因其工作范围内任何未完成工作量而引起甲方其它支出（如计时工）均由乙方承担，甲方在结算时扣除。二、工程量核算、工程款的结算程序：1、工程量的结算：A、工程量(即建筑面积)以施工图及相应变更单进行核算；2、工程款的结算程序：工程完工后，须严格遵守甲方结算程序，先经施工部管理有关人员签字（有无
20、借俱手续，使用已耗材料总结并及时提供给施工室和财务室各1份）。A、计件工程量、计时工，承包范围不允许发生计时工，承包范围外所发生计时工按实际工日，普工每工日 元包干，技术工每工日 元包干，当日发生计时工，必须当日取得主管施工员同意，五个以上计时工须经项目经理批准后方能用工，做到日清日签证，一月一核算，严禁事后补工和签证。B、材料领料数量（材料供应室）； C、质量鉴定、文明施工、安全评审（监理公司、质检员、施工员、安全员）；D、结算表编制、工程量核算（施工室）；E、全面审核（项目经理）；三、付款方法：1、全部工程分二次付款：第一次为一次结构封顶且验收合格后, 支付到总工程量造价的 %; 第二次为
21、二次结构封顶且验收合格后, 支付到总工程量造价的 %; 余款为经单位工程竣工验收合格后满 付清。2、由项目部经理、各分管的质检员、施工员、安全员、监理公司等签字确认符合本阶段施工质量、工期、安全、文明施工合同条件方能付款。四、其它费用：（1）、甲方为了统一管理，在开工前一次性向乙方收取由甲方发放给乙方使用的安全帽为每人50元, 全部工程完工后无损坏的, 甲方予以全额退回; 若损坏的, 照价赔偿。乙方提供的施工作业人员花名册必须真实、详细。（2）、甲方负责派专人做好生活区、公共场所及厕所的卫生工作，向乙方收取每人每月0.5元的卫生费用，此费在第二次支付款时按实扣除(乙方的作业人数以每月所发放工资
22、人员为准)。五、工资发放管理：1、 甲方可将劳务人员工资划拨到乙方作业人员开户的储蓄帐户内(此储蓄帐户统一由甲方代办理开设)，或可采用现场对乙方作业人员逐一进行发放; 不论采用何种方法发放工资, 在领取工资时, 乙方作业人员必须以书面形式提交经乙方作业人员当场签字的工资单。第六条工程质量、施工管理要求、安全文明施工及机械保养等要求一、工程质量 1、乙方承担的施工项目，甲方应提供施工图纸、技术、质量、进度、安全材料额定的技术交底，乙方应该熟悉图纸，领会设计意图，对设计有异议的必须及早提出，遵守按图施工原则，严格按照甲方的施工方案并做出施工样板待甲方、监理公司验收确定后按样板工艺组织实施。必须满足
23、甲方对质量、进度的要求，如擅自变更或质量达不到合同要求，造成返工、一切损失由乙方负责赔偿并返工直至达到要求为止，另进行罚款（按第四条之规定）。有关变更指令如果因甲方提供不及时，甲方承担由此造成的责任费用。2、合同包干价已含有工程质量达到合同目标的费用，如因乙方原因受到业主、监理、媒体、地方主管部门的通报批评，新闻曝光，工程质量达不到总合同标准等，甲方对乙方处以总工资款1%的罚款，并承担甲方向业主承诺的经济损失。若乙方整改不力或整改不到位，甲方另派人整改其费用由乙方承担。3、甲方有权根据公司和项目部管理制度对出现的质量安全隐患进行经济处罚。4、因乙方质量问题造成的工期延误，一切责任和经济损失由乙
24、方承担。5、由业主和甲方定期组织进行施工质量、安全文明施工大检查和评比中分部分项，得分低者每次罚200元，得分高者奖200元。二、施工管理要求：1、乙方必须配备合格、齐全的管理人员到岗监督，建立完善的质量、安全、进度保证体系，质检员、安全员必须专职。如管理人员不到位，甲方有权给予每人每月200元的经济处罚并有权终止合同。2、乙方必须严格按照总包方的质量、安全管理制度执行。无条件服从甲方的管理。3、乙方必须严格按照甲方对工程质量、安全、技术交底内容执行。否则，由此引发的一切责任由乙方承担。三、安全生产、文明施工方面1、文明施工是实现安全生产，确保质量的前提条件。按本合同第一条的规定，本工程的安全
25、生产文明施工目标必须达到。如因乙方原因，达不到目标要求受到业主、监理、媒体、地方主管部门的通报批评或新闻曝光，达不到约定目标等，甲方对乙方处以总工资款10%的罚款，并承担甲方向业主承诺的经济损失。（若乙方整改不力或整改不到位，甲方另派人整改后，其整改费用由乙方负责，另进行罚款一次，共200元）。2、乙方施工人员应严格遵守国家及甲方有关安全的各项规章制度，负责对职工进行岗前安全教育培训，做好班前活动，消除事故隐患。如乙方人员违章冒险作业，甲方按项目安全管理规定给予处罚。如由于乙方原因造成人身伤亡事故，一切法律、经济责任及赔偿费用均由乙方自行负责，并赔偿因事故而使甲方造成的连带损失，如因甲方原因造
26、成的安全设施不完善、不到位，或甲方指令的违章作业，乙方有权停止或拒绝施工，直至符合安全生产的条件后方可施工。3、乙方应做好施工现场的文明施工，确保施工现场的清洁整齐、工完场清、窗明地净、施工机具整洁，不随地大小便，对随地（特别是在未完工的房间内）大便一处经发现重罚50元，严格执行项目部的施工有关规定，搞好食堂、生活区的清洁卫生。每施工层、段、安全网内经常派人员清理，建筑物内各自清除自己的垃圾渣土及流体物品，要采取盛放、遮盖、防漏措施，利用垂直机械稳安下卸，严禁从门、窗口向下抛掷，否则一次罚款100元。4、临时用水、用电：临时用水、用电要有专人管理，严禁乙方普通员工私拉私接，必须由现场电工统一进
27、行，施工现场不得有长明灯、长流水，否则发现一次罚乙方100元。5、平时一般性事故，一次医药费事故在5000元以内由乙方自己负责，一次医药费超过5000元时至重大事故，由事故主要责任方承担。6、乙方应加强对成品的保护，严禁损坏污染成品，否则甲方除责成乙方原样修复或按价赔偿外，另对乙方予以3倍价款的处罚。四、机械管理：乙方应爱护甲方的机械设备、严格遵守机械安全操作规程，如由于操作不当或保养原因，造成机械损坏，由乙方负责全额赔偿。乙方进场机械必须合格，设备资料齐全到项目部安全组备案验收后才能使用。加强机械设备的日常维修、保养，确保各种安全保护装置灵敏可靠，严禁带病运行，经常保证机身及周围环境的清洁，
28、清洗机械排出的污水不得随地流淌，应先流经沉淀池沉淀后再排至城市污水管网。第七条暂住人员管理一、进入施工现场人员必须要严格遵守国家及地方的有关法律规章制度及甲方（含甲方主管部门）的各项内部管理制度，爱护甲方的所有设施，蓄意损坏甲方设施的，一经发现除责令乙方赔偿外，另处以乙方200500元的罚款，情节严重的移送公安机关追究其责任。二、乙方职工应遵章守法，严禁偷盗行为发生，一旦发现，将处以被盗价10倍的处罚，如发现内外勾结，实施盗窃处以被盗价20倍的处罚，情节严重送公安机关处理。三、宿舍应统一管理，乙方必须保持宿舍内及走廊的环境卫生，卫生值日表上墙，每天有人轮流打扫，宿舍内应做到：床铺整洁有序、窗明
29、地净、物品摆放有序、通风无异味，清扫出的垃圾倒在指定的垃圾箱里，并有甲方专人清理。四、乙方施工人员的家属及子女未经许可不能在工地住宿，严禁男女混居和小孩入住工地。违者发生意外事故一切由乙方自负。如有不执行者，甲方有权让其退出工地并按甲方管理制度罚款。高床低床必须按排二人受寝，如发现空床位的每天每床收2030元空床费。五、宿舍内严禁使用电炉、电炊具、取暖器和高功率电器，严禁私拉乱接，违者罚款200500元/人次。六、严禁在工地现场范围内（含生活区）进行赌博、打架斗殴、闹事。如有发生不论事故原因、情节、打架双方各处罚2000元。待查明原因后，责任方加罚3000元，赔偿医疗费、误工费等一切损失。集体
30、起哄，打群架双方各罚总工资款5%，责任方赔医疗费等其他一切费用并承担全部责任。情节严重时送公安机关处理。七、严禁酒后上班，否则罚乙方200元/人次。八、乙方人员进餐要注意公共秩序，剩饭剩菜不得随地乱倒，发现一次乱倒现象罚款20元。第八条退 场 手 续一、在合同期内乙方出现不服从工作安排，技术素质低下，违章施工、违法乱纪、人数不稳定，管理混乱、质量、安全、工期不能满足合同约定和甲方要求等问题，甲方有权令其停工整顿，工期不顺延，甲方也有权令其退场，造成的经济损失由乙方负责赔偿。如出现乙方中途退场或甲方勒令其退场情况时，按实际完成工程量，根据第二条承包范围的价格的60%结算，保证金不退还乙方。第九条
31、其他一、为体现乙方的诚信度和综合实力, 乙方在合同订立当天自愿向甲方押入工程质量保证金 元和工期保证金 元, 在全部工程完工且符合本合同要求的前提下方可予以退还。(乙方每延期一天的违约金按1000元扣罚) 。二、本合同一式叁份，甲方执贰份、乙方执壹份。双方代表签字盖章后生效，有效期自签订之日至价款结算为止。三、本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成由甲方住所地人民法院解决。四、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。甲方：乙方：代 表 人： 身份证号码：联系电话:签订日期: 年 月 日 建筑工程劳务清包合同(钢筋工程)建设单位: 施工单位: 工程名称: 分包项目: 分包负责人: 签订日
32、期: 钢筋工程劳务分包合同甲方：乙方： 为了加快位于左岭新镇四期还建社区D块住宅工程的建设，确保工程优质、高速低耗、如期完成，遵循自愿、平等、诚实信用的原则，经双方协商一致, 左岭新镇四期还建社区D块高层住宅工程中的泥工专项劳务作业达成如下条款，特签订本合同，希共同遵守。一工程概况、工期、目标等工程概况：1、工程名称：左岭新镇四期还建社区D块2#地下窒、2-1#-2-4#2、工程地点：本工程位于武汉市东湖高新区左岭新城科技二路与缷甲路交汇处。 3、结构类型：框剪结构。 4、建筑面积：69353.54 平方米、其中（2#地下窒11535.16 、2-1#楼16378.81 、2-2#楼13551
33、.98 、2-3#楼26917.85、2-4#867.92M2、配电房101.82。5、承包方式：单包（含赶工费用）、包施工机具设备(不含塔吊、升降机)、包质量、包工期、包安全文明施工、包成品保护的方式承包。二、工期安排，总工期为 日历天，具体工期要求如下：2.1.1 基础施工：2#地下窒基础、 年 月 日开始， 年 月 日完成，共 日历天。2.2 地下窒施工至0.000： 年 月 日开始， 年 月 日完成，共 日历天。2.3 主体结构封顶： 年 月 日开始， 年 月 日完成，共 日历天。三、质量目标：保证一次性验收合格。5、 承包方式： 单包工程承包范围工作内容、包价工程范围：本工程施工图纸
34、及会审纪要和变更单范围内的全部基础及主体结构和二次构件、屋面、地面等另星构件的钢筋制作、加工、安装、绑扎、电焊、对焊。工作内容及包价：（1）、钢筋的放样制作、绑扎、调直、电焊、对焊、制作安放保护层垫块、浇砼前的梁、柱、地下室剪力墙钢筋固定。钢材复试件、对焊件、检验件制作及现场抽样送检后的焊接复原。后浇带钢筋分格、支撑、防锈处理，钢丝网的制作、安装，场内搬运垂直运输、堆放、钢筋绑扎固定用的脚手架的搭拆，所有垫块、钢支撑的制作与安放，钢筋废料集中堆放到可装车的位置，清理场地、操作台、加工设备的安拆、移位、保修、设备零件、油料购置、进场钢筋卸车、塔吊指挥、场内搬运，钢筋的损耗控制在1%以内，超过部份
35、按甲方进价赔偿；主体封顶后现场钢筋的剩余总量控制在2吨内，各种规格不应多于200公斤，超额部份由乙方负责退货。包价：a、地下车库钢筋工程的建筑面积乘 元/2结算。竖向电压渣焊接头 元/只另计。b、总价款暂定为: 元(完工后按双方约定的标准与条件进行结算) 。以上每平米单价均为一次性包干价，不作任何调整。(3)、若采用直螺纹接头时, 包括螺纹做丝口、套筒价格16/5.20元/只、18/5.80元/只、20/6.8元/只、22/7.3元/只、25/7.8元/只、28/9.3元/只、32/12.3元/只另计, 但对焊接头费应按同数量2.5元/只扣除 (甲方有权选择采用何种接头, 乙方均须接受) 。（
36、4）、乙方施工范围内为结构工程配套的所有工作量均不发生任何点工，不计误工费用包括落手清理工作。（严禁用长钢筋代替垫块，一经发现每次罚款50100元）。（5）、局部位置钢筋、半成品及材料塔吊不能到位或停电停用，乙方不得以任何理由停工，影响工期和增加费用。 (6)、本包价已包括：无偿提供钢筋加工设备(施工用电甲方送到二级电箱) 、机前三级开关箱、设备电缆线、小型照明灯具电线、手推车。C：辅助材料铁丝、焊条、切割片、闪光对焊、竖向焊接用的材料。D：施工现场内的一切搬运费用、塔吊基础钢筋的加工绑扎不计费用、劳保用品等。三、竖向焊以实际数量签定为准。第三条人 员 要 求一、乙方在进入现场施工前，人员选派
37、要确保思想品质高、技术素质、身体素质好，禁止招18岁以下的未成年人及55岁以上的年长者进入工地，女职工的人数不超过总人数的5%。二、乙方应配备相应的专职技术、质量、安全管理人员（专职管理人员必须在签订本合同时提供名单及联系方式，正式开工后必须全部到位，甲方核实）形成独立的管理网络，能独立承担单位工程或分部分项工程的施工队伍。三、人员进场须向甲方提供职工花名册，并附个人照片、身份证复印件，流动人员计划生育证等，并在公安机关办理如暂住证（或委托甲方办理，费用由乙方自负），经甲方对照审查后方可工作。乙方未按要求办齐以上证件，甲方有权停发未办理相关证件的作业人员的工资。四、所有人员必须经“三级安全教育
38、”，且考核合格签字后持安全卡上岗。乙方作业人员应加强安全生产知识，安全操作规程的学习，穿戴好各自的劳动保护用品，充分发挥安全“三件宝”的作用。第四条双 方 责 任一、甲方的责任1、甲方提供乙方人员生活用水、用电及住宿，膳食场所，乙方自行解决其伙食费问题。2、向乙方下达阶段性施工任务计划书（工期及进度要求）。3、做好各分包班组间的协调配合工作。4、施工前及时向乙方提供设计文件、变更通知、监理或业主通知。对乙方进行安全技术施工技术总交底，与建设方、监理、设计、质监、安监等部门的协调并向乙方及时反馈。5、对乙方施工的工程进行质量、工期、安全、文明施工方面的指导、督促、检查。6、对乙方的不规范行为，甲
39、方有权责令整改、处罚、停工、直至清退出场。7、按月发放作业人员生活费, 全部完工且经验收符合本合同要求后进行结算。有如下情况之一的，甲方有权单方面终止合同，清退乙方队伍并不予结算，由此造成的一切损失由乙方承担赔偿；a、对项目部管理人员的合理工作安排及技术交底拒不执行的；b、质量达不到施工质量规范标准的，如施工中连续出现三次返工的；c、施工进度、工期达不到甲方进度计划要求的；d、安全、文明施工达不到项目部管理要求的。二、乙方的责任1、乙方驻现场代表 ，需专职在岗，每天常驻现场，处理一切与合同有关的事物，履行合同约定的责任。乙方代表必须与甲方项目部管理人员一起参加考勤，每缺一天罚款 50 元（事先
40、请假另外）。乙方代表及技术人员必须参加甲方组织的各种会议（包括建设单位或监理单位要求乙方参加的会议），因故不能参加应提前 3 小时向甲方提出，否则每次罚款 200 元，迟到罚款 50 元。2、乙方的管理应对其自有职工自行管理，如相关安全教育，安全知识及技能培训，生产工作安排、工资分配、生活费用、劳动保护用品，如安全帽（红色）绝缘胶鞋、手套、雨衣、防暑降温、防寒防冻等，意外伤害保险、养老保险、医疗保险等。3、班组间应相互谦让，友好合作，发现问题，发生纠纷应及时汇报项目部管理人员协调解决。4、乙方必须服从甲方的统一管理，严格遵守国家的法律、法规、规范标准，安全操作规程、文明施工条例，严格按照施工图
41、纸组织施工，并按甲方制定的有关质量、进度、安全、文明施工等项目管理制度进行现场管理。同时必须严格执行甲方主管部门的相关质量、进度、安全、文明施工管理制度，确保安全生产文明施工和工程质量。5、乙方设专职安全员 负责做好本班组施工现场的安全生产、文明施工管理工作（含宿舍管理）。设专职质检员 负责各道工序的施工和自检自查，建立严格的自检制度，发现质量不合格的部位乙方无条件返工重做直至合格，承担直接和间接损失，并承担有关部门及公司的质量安全检查中的处罚，验收原则上应一次通过（各分部、分项、检验批验收，乙方检查合格后，通知甲方验收会同相关单位验收），若提出整改意见后，再次验收仍不能通过以每次500元的罚
42、款；配合项目部做好原始记录，隐蔽工程验收记录和检测记录等技术，安全资料工作，配合甲方办理相关手续，迎接各主管、职能部门的检查验收（施工技术人员、专职质检员、专职安全员必须与甲方管理人员对口）。认真学习施工规范和设计文件、变更通知、坚持按规范、施工组织设计、设计文件、变更通知施工。提前 48 小时书面提出图纸中存在的问题和解决的建议，若因乙方未能提出而影响进度，一切延误所造成的损失均由乙方负责。所有工序乙方必须先做样板，报经甲方、业主、监理验收合格后方可大面积施工，否则乙方除承担返工的材料损失外，每次罚款500元。6、如由于乙方施工人员的原因造成监理和甲方主管部门或其他部门对甲方任何形式的经济处
43、罚，均由乙方负责承担并在每次支付工资款时予以扣除。7、乙方必须执行甲方下达的生产计划任务书，按计划任务书要求配足劳动力，每少一人罚50元/天。在规定的时间内无条件完成甲方的所有进度指令，如不能按阶段计划完工，每阶段每延误一天（含阴雨天）罚款1000元，且甲方有权重新选择班组进场施工，因不可抗拒的自然灾害和停电、停水累计超过8小时时，经甲方项目部签字认可，工期可相应顺延，但无任何经济补贴给乙方（为不影响总工期，甲方可在总工期范围内，对顺延工期予以合理调整）。如因甲方原因停工超过24小时，工期顺延。8、对于现场指令（指甲方所有管理人员，业主及监理或上级有关职能部门）的执行，乙方所有员工必须执行现场
44、指令（不管是书面或是口头指令），特别是需要立即整改的口头指令，对于违背的将进行处罚，每次处罚100元，对于累计处罚3次的人员或所在班组，将对该班组处罚1000元，同时将该人清理出场。9、开工前，乙方需提供合同以外的工程质量、安全、进度及文明施工等达标承诺书，并报甲方备案。10、乙方使用的材料应提前半个月向甲方申报用量计划，特殊材料提前一个月报计划，甲方组织采购。如因乙方的申报供量计划不准而造成的误工、影响工期和材料计划过余浪费的损失由乙方承担，乙方应节约使用甲方的材料，不得随意浪费，如有超用的情况发生，由乙方按市场价负责赔偿，在结算款中扣除。11、乙方管好进场人员，甲方拨付的人工劳务费专款专用
45、，及时发放本工地劳务人员工资，不得挪作他用(本工地劳务人员工资由甲方负责统一按月按人逐一发放)。及时处理劳资纠纷，杜绝投诉和SF，严禁将劳资纠纷推向社会。如因乙方管理不善，发生违法违纪、违章打架、报110、投诉、SF等事件者，一切责任均由乙方负责。每发生一起，视情节轻重给予乙方500-2000元罚款，并赔偿甲方名誉损失费2000元。第五条工程验收程序、工程量的核算、工程款结算程序及付款方法一、工程验收程序：1、提交分项工程完工验收申请报告前由乙方邀请甲方、项目部施工管理人员对承包范围施工进行初步验收，合格后正式提交完工验收报告。2、完工验收报告由项目部负责人确认后，报送公司负责人确认批示组织有关职能部门（甲方、项目部、监理公司等）对乙方分部分项承包施工项目进行全面验收。参加人员必须确认。3、本工程采用优质优价的结算方式，如果乙方达到合同要求的质量、进度
