1、关于工程工程合同汇总5篇在当今不断发展的世界，很多场合都离不了合同，签订合同也是最有效的法律依据之一。那么常见的合同书是什么样的呢？以下是收集整理的工程工程合同5篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。工程工程合同篇1甲方：鑫裕装饰工程责任有限公司(发包方)乙方：_(承包方)本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。第一条：工程概况1.装修施工地2.工期：_年_月_日至_年_月_日第二条：材料供应的约定1.甲方提供的材料，乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品
2、，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2.甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用价款的双倍补偿给甲方。3.乙方提供的材料乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计，施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。乙方自带施工地必须工具(锥子，切割片等)，要保证安全性，良好使用性，乙方自行
3、工具维修费和损耗费用。第三条：关于工程质量及验收的约定1.本工程应严格执行国家住宅装饰装修施工规范GB5021020xx及建筑装饰装修工程质量验收规范GB5032720xx并参照广东省家庭装饰装修工程质量标准及其他DB35/T98及深圳市家庭装饰工程质量验收标准。2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。3.工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。第四条：有关安全生产和防火等的现场管理约定1.严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关
4、系。2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。4.保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。6.乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。7.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。8.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。第五条：关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定1在工人进场后三天给部分生活费，施工中途在给予部分生活
5、费，工程完工后全款付清。2.乙方承包内容：(1)水电开槽、布线、穿线、埋槽;(2)所以水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋);(3)水电施工地穿墙、打孔、切割;(4)开关面板安装;(5)后期灯具的安装。第六条：工程结算方式，按实结算、总价结算元/平米(套内面积)。第七条：违约责任1.甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付的违约金。2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付的违约金。第七条纠纷处理方式：因工程质量双方发生争执时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决、或协商调解不成事，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。第八条：合同的变更和解除1.合同经双方
6、签字生效后，双方必须严格遵守，任何一方需变更合同内容，应协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出并按合同总价款10%支付违约金，并办理终止合同手续。2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。延。第九条：其他约定1.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺2.甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工作的交叉施工，超过5次部分每次甲方需支付乙方30元/天的劳务费。3保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题有乙方免费维修，在接到甲方通知后必须半小时内
7、到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可预见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。第十条：附则(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。(二)本合同签订后过程不得转包。(三)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。(四)水电过程保修五年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。甲方签字(盖章)：年月日乙方签字(盖章)：年月日工程工程合同篇2发包方：承包方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经友好协商，订立本建筑工程施工合同。第一条工程概况工程名称：*围墙设置工程工程地点：第二条承包方式包工包料。第
8、三条工程承包范围1、甲方提供图纸的工作内容：花式围墙砌筑、粉刷（含基础）、铁艺栏杆制作、安装、油漆。附属所需的地面砼等障碍物破除及土方开挖、回填以及恢复工作及预算中包含的其他子项工作。2、按图纸设计要求；特殊要求按甲方书面通知。3、以上工程内容包工期、包安全、包质量、包工地内外的保洁并保持与周围业主间良好的生产生活关系。承包范围内的人工费、机械费、维护费、材料费、保险、税金、施工期间的材料价格风险、工程保险及意外伤害保险、突发事件抢险费用、管理费、措施费及规费、利润、税金、施工配合及水电费等一切直接和间接费用。所有政策性文件调整风险及承包人在施工过程中可能发生的一切费用已包含在总价中。4、施工
9、中如甲方要求增加或减少工程量的，在经甲方确认后按实结算。合同中已有项目按合同单价执行，合同中没有的项目按定额执行。第四条合同工期接甲方指令后开工，在年月日前，乙方应完成全部包干工作，雨天经甲方确认可适当顺延工期。由于乙方的原因导致工程延期，承包人应承担1000元/天的违约金。违约金在工程款中直接扣除。第五条质量要求符合国家相关规定及达到发包人的质量要求，达到合格标准。第六条工程价款及付款方式1、本合同固定总价合计人民币*元，大写*圆整。2、本合同暂定总价包含：承包范围内的人工费、机械费、维护费、材料费、保险、税金、施工期间的材料价格风险、工程保险及意外伤害保险、突发事件抢险费用、管理费、措施费
10、及规费、利润、税金、施工配合及水电费等一切直接和间接费用。所有政策性文件调整风险及承包人在施工过程中可能发生的一切费用已包含在总价中。3、经甲方确认的施工图中的工程内容在实际施工中未发生的，结算时应扣除。4、付款方式施工至全部工程量的50%，甲方向乙方支付至合同总价款的20%；工程竣工验收合格后十五个工作日内，付至合同总价款的50%；结算完毕付至结算价的95%；剩余5%结算价作为质保金，于验收合格之日起一年后如无任何质量问题一次性无息付清。乙方应于每次付款前向甲方开具相同金额的符合甲方需求的工程款发票，乙方未开具时，甲方有权暂停支付相应的工程款，且乙方未能及时开具工程款发票导致发包人延期支付工
11、程款的，责任由乙方自行承担，且乙方不得因此而拒绝施工。第七条甲方职责现场协调指挥：包括协助施工单位做好与小区业主的沟通、协调，协调处理绿化移植等有可能影响施工的因素。第八条乙方职责1、按合同要求完成施工内容确保工程质量。服从甲方现场指挥人员的指挥，保证安全、保证质量和工期。乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，依法办理相关保险，承担一切安全措施费用；施工过程中发生的一切安全事故，所造成的一切后果及损失由乙方承担。2、乙方及所属人员发生任何伤亡事故与甲方无关，由乙方自行承担一切责任；如因乙方原因导致甲方和第三方人身、财产损失，乙方应及时予以赔偿。必要时甲方可将乙方应承担的
12、上述赔偿金额从应付工程款中直接扣除。3、施工过程中，乙方必须文明施工，保持现场施工整洁，做到现场施工整洁，如乙方不服从管理，甲方有权要求承包人整改，延误工期责任由乙方承担；在甲方书面通知7天内建筑垃圾若未及时清理，甲方有权另请施工单位清理，其发生的费用直接从工程款中扣除，并且每次乙方向甲方支付500元的违约金。4、在质保期内因质量问题乙方在一周内不能及时进行维修的，甲方有权另行安排其他施工队伍修理，所需费用直接在质保金中扣除。如质保金不足以支付的，甲方有权向乙方追偿。5、材料供应管理：工程材料由乙方自购，材料质量必须到达相关标准要求，且材质必须得到甲方的确认，如因材料不合格承包人应承担相关责任
13、及损失（包括工期延误责任）。6、乙方应负责已完成工程的保护工作，在工程竣工验收完成并移交甲方前，乙方应妥善做好看护工作。第九条违约责任1、本工程应达到甲方要求的质量标准，如工程竣工验收不合格的，甲方将终止施工合同并不再支付剩余工程款，乙方并应另行承担因此给发包人造成的全部损失。2、乙方应按照合同约定的工期如期完工，逾期超过七天的，甲方有权单方面终止本合同，乙方除无权取得任何款项外，还须向甲方支付合同总价款20%的违约金，因此给甲方造成损失的，还应据实赔偿损失。3、乙方未能按合同要求完成施工内容或不服从甲方安排，甲方有权单方面终止本合同，清退乙方所有人员，并向乙方追索相应的损失。4、在施工过程中
14、，若发生重大人身伤亡事故，不但由乙方承担一切责任，还须向甲方支付付每伤亡人次10000元的违约金，且甲方有权单方面解除本合同，因合同解除产生的一切责任及损失均由乙方承担。第十条廉洁条款承包人被发现以任何形式之商业贿赂予发包人员工，如“回扣”、“招待”、“娱乐”、“购房”、“就业”、“国内或国外旅游”、“馈赠”、“购物折扣”，及其他一切对本公司职工和其家属物资上任何形式受益者，皆视为商业贿赂，如发生这种情况，发包人有权单方面终止双方之间的合同，冻结所有应付款项，如情节严重或者涉及刑事，则发包人提交相关司法部门依法处理。第十一条其它约定1、如发生与本合同有关的争议，无法通过协商途径解决的，任何一方
15、都可向工程所在地人民法院提起诉讼。2、本合同自甲、乙双方签字或盖章起生效，工程竣工并验收合格结清工程款后自行终止。3、本合同壹式肆份，甲、乙双方各执贰份，具同等法律效力。甲方：（盖章）乙方：（盖章）甲方代表：乙方代表：日期：日期：工程工程合同篇3委任单位：_施工单位：_就_装饰工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下：一、工程名称：_二、工程地点：_三、工程项目内容：_四、工程期限本工程自_年_月_日至_年_月_日完工。五、工程造价为人民币：_六、付款方式1、合同签订后甲方材料到场，开工两天，甲方交付乙方工程总额预付款。2、开工后，甲方按工程进度至完工，分期支付乙方工程总额预付款
16、，余额在工程验收合格一次性付清。（以预算书单价为标准，以实际工程量结算）七、材料设备：本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理。八、工程施工1、乙方必须严格按设计图纸进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返工，所造成的损失由乙方负责。2、乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细，双方认可后，()该资料作为本合同不可分割的一部份，由于设计缺陷造成追加投资，及方案设计时材料计划不足需增加的投资由乙方负责。3、施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议，提出的增改项目对施
17、工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。4、乙方应了解遵守物业管理处有关规定，遵守施工技术规范，因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏，由施工方负责。5、如因乙方不遵守物业管理处有关规定，造成罚款的由乙方负责。九、工程质量1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。2、由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担。3、由于乙方原因造成的无法返工的质量事故，一切后果由乙方负责。4、装饰工程质量保修一年。十、工程验收由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如工程未经验收，甲方
18、提前使用或擅自动用，由此而发生的质量，安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。十一、违约责任任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿给守约方。十二、备注本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲。乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。十三、本合同报价表一式四份，甲、乙方双方各执两份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。甲方单位（盖章）：_代表人：_乙方单位（盖章）：_代表人：_日期：_签订合同地点：_工程工程合同篇4甲方：乙方：一、承包范
19、围：二、合同开工、竣工日期：年月日至工程全部完工结算完毕自行终止。三、承包方式：全过程承包，招投标、工程材料、施工、技术、意外风险等所有费用由乙方自行承担，自负盈亏，甲方不提供任何材料和资金。四、承包工程结算与财务管理办法：1、工程按甲方与建设单位签订的施工合同有关结算条款进行结算。2、所有工程竣工结算，经甲方授权委托以甲方名义，由乙方负责办理，乙方认可并承受由其负责办理的工程结算结果。3、甲方按结算总价的3.0%向乙方收取配合费、营业税、个人所得税等按国家相关规定由乙方自行交纳，本项目工程由甲方财务统一做帐，工程款（进度款）汇入甲方后，甲方扣除3%管理费后，甲方必须在3个工作日内将工程款汇给
20、乙方指定帐户。超过7个工作日，甲方向乙方承担按银行最高利息的损失给乙方，如公司无能承担工程款（进度款）、包括利息，由刘建光个人财产担保乙方的所有款项给乙方。4、工程款（进度款）由乙方负责催收甲方配合，如有建设单位未按合同约定向甲方支付工程款（进度款），甲方不承担因此不支付工程款（进度款）的任何责任。本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章生效。甲方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日工程工程合同篇5经市府基建办施工处批准，本工程于_年_月_日公开招标（协商议标或甲方委托），由乙方承建，为了明确工程内容及双方权利义务，本着互相协作、紧密配
21、合的原则，根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例规定和本工程的具体情况，订立本合同。第一条工程内容和承包范围（一）单项或单位工程类别、结构形式：_；层/幢；_；建筑面积_；建筑面积m2，道路：_；给排水管道：_；构筑物：_。（二）承包范围：承包按_号施工图纸全部工程（包括图纸说明及招标文件规定的内容）：基础工程（含桩基）、地下室工程、主体结构、内外装饰、机械设备、给排水、电力、照明、防雷、通讯、空调、液化气管道、市政道路、桥梁、土石方工程等。（三）承包金额内未包含的工程项目：_第二条工程造价及承包方式（一）承包金额：按定标价或协商价，建安工程总造价为人民币_万元。全部工程造价按下列
22、办法办理：（二）承包方式：1按施工图预算包干或投标大包干，即包工、包料、包工期、包质量。2按国家规定缴纳的承包工程收入营业税和城市维护建设税，已包含在本合同承包金额内，由乙方支付。3工程质量标准要求：_第三条工期（一）按定标（或双方）规定总工期_天（日历天从开工之日算起）。（二）开工日期：_；竣工日期：_（三）如遇下列情况者，经甲方代表签证后，工期按实际相应顺延。1甲方不能按合同规定在开工前五天交出施工场地，或障碍物和施工用水、电源未接通；2因设计图纸修改（甲方或设计院提出修改），影响进度或增大工程量；及修改（变更）设计通知书未在该修改（变更）部份施工开始前三十天送达乙方签收而影响进度者；3由
23、甲方提供的设备、成品或半成品等，未能按乙方计划进场、或向乙方交验时发现有缺陷，需要更换而耽误施工进度者；4因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、大雨、暴雨、地震、自然原因发生的火灾等）造成停工者；5因停水停电或因电力，水压不能满足施工需要，影响达连续六小时以上者；6甲方代表借故不签证，影响下一工序的进展者；7甲方财力不足导致停工窝工者；8甲方不按合同规定预付工程备料款和工程进度款而影响施工进度者。第四条材料、设备供应（一）工程全部建安材料、成品、半成品及设备由方自行采购供应至施工工地现场（仓库）。（二）工程材料及设备，由_方采购供应至场地（仓库）。（三）工程设备，由_方采购供应至_向_方交
24、货。（四）钢材、水泥、木材由甲方协助解决，属有价供料，供应价由双方商定，与承包金额无关。（五）购买三大材料所需的外汇由方负责解决；装饰材料、电梯、空调机及水电器材，如设计采用进口时，其外汇由方负责解决，如由乙方采购时，其单价应征得甲方同意。（六）双方供应的材料、成品、半成品应附有原出厂证明，否则应进行试验，试验费由供料的一方负责，对已有出厂证明的材料，如一方持有异议时，应进行复验，如复验合格，其复验费由持有异议的一方负责，否则由供应方负担。第五条双方责任（一）甲方责任：1办理土地征购、青苗等的赔偿、坟地迁移、房屋搬迁及其它障碍物拆迁（包括架空及隐蔽的），并提供有关隐蔽的障碍物资料；2负责办理施
25、工报建手续，领取建筑许可证及施工许可证；3开工前三十天做好建筑红线图以外的“三通”和红线以内的场地平整，提供水、电源的联结点应在红线图以内距离建筑物不大于30-50米，市政管网工程为_米。并能满足施工需要；4提供工程地质报告书两套（有打桩和基础、地下室工程），道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和座标控制点；5于合同签订后三日内向乙方提供施工图_套（含设计院标准图），桩基工程质量证明书两份；6由于生产和使用的需要，甲方变更设计时，应提前三十天办理工程变更和修改设计手续；7提供必须的施工临时用地，办理红线外临时用地及临时占用道路许可证，并承担上述所发生的费用。因建筑物施工场地狭小，而导致工程材
26、料、成品、半成品、设备等的二次或多次搬运，所发生的二次搬运费用（应按实计算），由甲方承担，并按工程进度付给乙方；8组织有甲、乙方和设计院参加的施工图纸交底与会审，做好经三方签署的会审纪要，并按施工图的份数发给乙方；9审核乙方编制的工程总进度计划、工程进度月报表、并按时向乙方支付工程进度款；10按乙方提出的设备、成品、半成品进场计划，及时组织设备、成品、半成品进场并交乙方验收安装、对于有缺陷、质量不合格、不符合设计要求的，应及时更换，尽可能不影响工程进度；11甲方应在现场组织地盘管理机构，按市基建工程地盘管理试行办法实施管理。监督检查工程质量、进度；负责设计图纸问题的处理、设计变更的签证、工程中
27、间验收、工程进度拨款签证和其它必须的签证；12组织对工程竣工验收，并按合同规定的期限办理竣工结算。相关的合同范本施工分包合同房屋建筑装修施工合同钢结构施工合同家装施工合同施工监理合同油漆施工合同维修施工合同广告牌施工合同景观施工合同（二）乙方责任：1施工界区内临时设施，临时道路、水、电、管线的修建安装；2编制施工组织设计或施工方案，施工总进度计划、设备、材料、成品、半成品进场计划，并送甲方及市质量监督检验站；3每月25日后四天内向甲方送月度施工计划和完成工程月报（包括形象进度、工程量和工作量），如不按时报送，甲方不予支付工程进度款；4按施工图纸、施工总说明、图纸交底会审纪要，设计变更通知单和国
28、家现行的施工及技术验收规范进行施工，作好自检工作，确保工程质量，确保合同工期；5按施工安全规范的规定和采取预防事故的措施、确保施工安全和第三者的安全；6做好施工原始记录、隐蔽工程记录，汇集施工技术资料作交工文件附件移交甲方；7做好施工组织、管理、维持现场清洁，道路畅通。器材的堆放整齐，并及时清除垃圾和不用的临时设施；8做好对分包单位的管理（由乙方分包时），抓好分包单位的工程质量和工程进度；9在交工后一年的保修期内，发现有施工质量问题，负责免费返修。属设计或甲方使用造成的，其返工修理费由甲方负责；10凡施工中发生的一切安全事故，均由乙方负责，并立即书面报告甲方或主管单位备案；11工程竣工后清理现
29、场（包括建筑物周围2米内的和堆到2米外的余土及其它堆积物，生产和生活的临时设施除拆），并将门窗、玻璃、地面擦扫干净，厕所、厨房的下水污水道清理干净，做到工完场清；12在施工中，由乙方本身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失，应由乙方自行负担。第六条工程质量检查验收1施工中乙方根据甲方要求，应随时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备出厂合格证、试验报告等的影印件，材料代用必须经过设计院和甲方审核同意并签证；2乙方必须健全质量检查制度，在现场设专职质量安全检查员，做好自检记录；3凡隐蔽工程，经乙方自检后，应分批填制确切的隐蔽记录（即范围、数量、质量），凭表通知甲方检查，甲方接通知后，当天组织质检，经检查合格并符合设计要求，双方签字后方能进行下一个工序的施工。如果甲方接通知后4小时内仍未到现场验收，则乙方自检后确认合格，即可隐蔽，甲方代表事后必须补签手续；4如确需对已经隐蔽的工程进行复查时，其复查结果不符合设计或质量不合格者，复查费由乙方承担，若复查结果符合设计要求，质量合格者，复查费由甲方承担，如因此而造成工期损失，由责任方负责；5施工质量不符合设计要求，质量不合格者，要停工或罚款，返工的费用由乙方负担，停工工期不予延长；6质量等级的评定应执行XX市建筑安装工程质量等级评定试行办法。37
