1、 土石方居间的合同范本 随着施工机械、施工技术、科技水平的不断提高和发展，土石方工程施工规模日益增大。以下是在为大家整理的土石方居间合同范本，感谢您的阅读。土石方居间合同范本1 甲方（委托方）： 乙方（居间方）： 根据中华人民共和国合同法经甲乙双方充分协商，本着平等自愿，有偿服务的原则，就甲方委托乙方居间引荐并促成签订重庆市合川区小安溪土石方工程项目一事，达成如下协议： 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包性质：分包； 4、工程价格：土方工程挖运平运距1km以内合同价14元/立方米（税后价，下同），土方超过1km运距及石方开炸等按照甲方与总承包方签订的分包合同规定执行。 二
2、、委托事项： 1、乙方接受甲方委托，负责上述工程引荐甲方与北京西玉龙建筑工程有限公司签订分包合同； 2、签订分包施工合同总价伍亿元人民币。 三、乙方义务： 1、真实详尽地向甲方介绍有关工程概况； 2、主动维护甲方利益，积极协调与总包方的关系。 四、甲方义务： 1、及时提供全部有效的用于签订分包合同的所有手续； 2、合同签订后严格按合同进场施工，及时支付居间报酬。 五、居间报酬，支付时间和方式： 1、本工程居间费按照甲方分包的工程量提取，每立方土方提取写：元）； 2、居间费支付方式，在预付款和进度款进账后甲方依据居间费比例标准支付给乙方； 3、委托方可以转账或现金方式支付； 4、居间人也可以有权
3、委托总包方北京西玉龙建筑工程有限公司在承建方分包的工程款内代扣给居间人。 六、其它事项： 1、本合同若发生争议，双方协商解决；协商不成可在合同签订地仲裁； 2、委托方与发包方发生的任何法律与经济纠纷均与居间方无关，居间方不承担连带责任；同时本合同不可撤销，不可更改，不因法人、代表人（项目经理）更改而失效； 3、本合同为甲乙双方不可撤销的内部劳务费分配承诺，与施工合同协议具有同等法律效力，甲方未经乙方同意，不得转让劳务费给第三方； 4、甲乙双方对本协议履行过程中所接触或获知的对方任何商业信息，均有永久性的保密责任与义务，任何一方因违反保密义务给另一方造成的各种损失，过错方要予以对应的全部经济赔偿
4、并承担各项法律责任； 5、本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。 甲方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_ _年_月_日 乙方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_ _年_月_日土石方居间合同范本2 甲方： 乙方： 甲乙方为了发挥双方的优势，根据中华人民共和国合同法经双方充分协商，依照平等自愿，等价有偿的原则达成如下协议。 一：委托事项 乙方接受甲方委托负责就土石方工程项目，引见甲方和金泉湖水库东侧凯麻高速公路北侧宗地削峰填谷工程建设项目方直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与项目方签订该工程项目承包合同。 二：乙方义务 乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，
5、乙方有义务协助甲方对该工程进行实地考察。乙方承诺向甲方提供关于该工程项目的上述信息真实可靠。 三：甲方义务 甲方负责提供资质证书，营业执照等相关资料和项目方进行合同谈判。如果居间成功，则由甲方全面履行和项目方所签订的专业施工单位合同，甲方因履行施工合同产生的权利和义务，与乙方无关。如果居间成功，则甲方应按本合同约定。向乙方支付居间费用，如果未及时支付则逾期每日按未支付居间费用的1%向乙方承担违约金。 四：居间费用与支付方式 本项目居间费用为275万元（贰佰柒拾伍万元）。居间费用在甲方与项目方签订正式合同后_内付清。甲方可以转账或现金方式的方式支付。 五：合同终止 如果居间成功，付清居间费用，本
6、合同完全履行完毕后终止。 六：其他事项 本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。 甲方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_ _年_月_日 乙方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_ _年_月_日土石方居间合同范本3 甲方（委托人）： 乙方（受托人）： 甲乙方为了发挥双方的优势，根据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依照平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、委托事项 乙方接受甲方委托，负责就工程项目，土方工程量约200万m3。引荐甲方和该项目的总包单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。 二、乙方的义务 1、
7、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。 2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。 三、甲方义务 1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和进行合同谈判。 2、由甲方全面履行和总包单位所签订的专业施工单位合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则逾期每日按未支付居间报酬的10%向乙方承担违约金。 四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式 1、本项目单价：土方为壹拾肆零伍角每方；石方为贰拾壹元每方。 2、居间报酬在甲方进场施工七天内，先支付元给乙方，其余玖拾万元在开工后月内付清。 3、甲方可以转帐或现金的方式支付。 五、如委托人不按时或不支付报酬给受委托人时，受委托人可凭居间合同向人民法院起诉、仲裁或申请支付令，委托人不可抗辩。 六、其他事项 1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。 2、本合同一式肆份，双方各持贰份，双方签字盖章后生效。 甲方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_ _年_月_日 乙方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_ _年_月_日2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 7 / 7
