1、【精华】工程工程合同集合五篇【精华】工程工程合同集合五篇工程工程合同 篇1发包人：(以下简称甲方)承包人：(以下简称乙方)遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、行政法规，发包人与承包人XXXXXXX楼及地下车库建筑安装工程项目施工总承包任务协商一致，特订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程规模： 约37155.40工程立项批准文号：足建委函 号资金来源：自 筹二、工程内容： 本合同范围内的主要工程内容包括但不限于：基础工程、主体结构、维护结构、屋面工程、防水工程、楼梯栏杆、楼地面工程、室内初装修工程、室外装饰装修、烟道工程
2、以及室内外给水、排水、电气安装、防雷接地、消防预留预埋和室外道路管网及道路工程(以附图划分范围为准)、环境附属工程(环境挡墙、构筑物、水池等)、外墙保温工程、外墙油漆涂料工程等。三、工程承包范围：1、本合同内承包人的承包范围包括但不限于：XX楼及地下车库全套施工设计图及图说，施工图审查报告、图纸会审纪要、技术交底及设计变更增加所包括的内容以及本工程招标文件明确的内容均属合同承包范围;承包人主要的工程承包范围有：(1)XX楼及地下车库全套施工图纸范围内的全部工程内容。(2)本工程的外墙保温工程、外墙涂料工程等属承包人的承包范围。(3)本工程范围内的道路、环境管网、电缆沟工程以及甲方交办的其他任务
3、。2、本工程所涉及的所有分包项目的支持、配合及管理均属承包人的承包范围;承包人除按合同要求完成所有分包工程的预留、预埋、补洞、补灰、补砖恢复等工作外，还应按要求对分包工程所需的水电、脚手架、垂直运输、施工场地等(分包单位使用的吊篮除外)予以全面支持、协调配合及质量、进度、安全文明施工等总包的管理工作。四、合同工期1、开工日期：20xx年3月18日开工(具体开工日期以监理签发的开工令为准)，承包人在20xx年3月8日前完成现场临设等施工前准备工作。2、完工日期：20xx年07月17日(具体时间以签发的开工令及总工期对应进行调整)，合同范围内所有工程项目及工作内容完工。3、竣工日期：20xx年08
4、月10日(具体时间以签发的开工令及总工期对应进行调整)前竣工备案且将工程移交给发包人(包括室外环境、道路、发包人分包工程)。4、满足发包人开盘节点的工期：在20xx年7月17日前，完成XX楼15层及地下车库主体结构(因甲方原因除外)。5、本合同总工期 485日历天;各单位工程开竣工日期及达到销售状态时的工期要求以及各分部工程节点工期要求和分项工程节点工期要求见本合同附件一。五、质量标准本合同范围内工程验收所采用的标准为建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-20xx)及各专业工程施工质量验收规范，工程质量须一次性验收合格。六、合同价款本合同总价款暂估价：XX楼及地下车库工程(按本合同补充
5、协议约定的定额预算)采用合同预算价，共计人民币: 叁仟陆佰陆拾贰万玖仟陆佰伍拾壹圆，即￥36629651元(含安全文明施工增加费：贰拾柒万捌仟陆佰陆拾伍圆伍角，￥278665.5元)。每平方米985.85元。七、组成合同的文件1、本合同招标书及相关资料2、投标承诺书3、中标通知书4、本合同协议书5、本合同通用条款6、本合同专用条款7、本合同补充条款8、本合同附件一至十五(补充协议一至十五)9、洽商变更等明确双方权利义务的纪要10、图纸11、本合同专用条款约定的法律、法规以及标准、规范和行政文件。八、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。九、承包人向发包人承诺严
6、格按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十一、合同生效本合同双方约定：合同在承包人缴纳履约保证金372万元，且双方签章后生效本合同经发包人、承包人双方代表签字加盖公司法人公章及各附件协议生效后生效。十二、其他合同订立时间：合同订立地点：甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程工程合同 篇2发包方(甲方)：_承包方(乙方)：_按照中华人民共和国合同法及有关法律，法规的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。第一条 工程概况1
7、.1工程名称：_1.2工程地点：_1.3承包方式：乙方包工包料1.4工期：本工程自签订合同起_年_月_日前竣工。1.5工程质量：合格。1.6合同价款(人民币)：大写 (￥_)_第二条 甲方工作2.1 开工前3天，向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。2.2指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。涉及经济签证的，需按照_有关规定要求办理审批手续。2.3如确定需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。第三条 乙方职责：3.1 工程质量方面：乙方应加强施工中的质量控制措
8、施和管理，确保工程质量达到合格等级。3.2劳动安全方面：乙方应加强施工现场人员的劳动管理和劳动教育，注意劳动安全，做好施工现场防火、防盗、防触电等工作，不得随意破坏施工现场的安全围护设施，如发生工伤事故或意外事故，均由乙方自行负责。同时乙方施工人员必须服从和遵守甲方管理的有关规定及规章制度。3.3文明施工方面：材料堆放及现场施工应服从甲方管理，做到材料堆放整齐、规范，施工现场保证工完场地清;保持施工现场整洁、通畅。施工现场严禁打架、斗殴，工作前严禁喝酒，对违反责任者将从重处罚，所处罚金将直接从工程款中扣除。3.4成品保护方面：乙方应加强成品保护工作，既要防止成品被别人破坏，又要防止破坏别人的成
9、品。属乙方自己的成品，破坏后由乙方自行负责;乙方破坏其他人的成品，损失由乙方承担，损失费用从工程款中扣除。3.5负责保护周围建筑物及装修、设备管线、绿地等不受损坏，否则应承担相应费用。3.6配合有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理与清运等工作，并承担费用。3.7保险和工程施工期间所发生伤亡等一切事故，均由乙方承担，所发生的一切费用均由乙方全部支付。3.6指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。第四条 工期约定4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。4.2因甲方未按约定完成工作
10、，影响工期，工期顺延。第五条 工程质量及验收标准5.1本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范(jgj73-91)、建筑安装工程质量检验评定同意标准(gbj300-88)等国家指定的施工及验收规范为质量评定验收标准。5.2本工程质量达到国家质量评定合格标准。5.3 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。5.4由于乙方原因造成质量事故，其返
11、工费用由乙方承担，工期不顺延。5.5工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。第六条 工程款结算6.1双方商定本合同价款采用第(2)种;(1)固定价格。(2)中标价(含投标风险)+经济签证。变更部分按实际发生的工程量决算。涉及经济签证的，需按照_有关规定要求办理审批手续。(3)可调价格;按照国家有关工程计价规定计算造价，按有关规定进行调整和竣工结算。6.2 工程结算采用定额：20xx年全国统一建筑工程基础定额安徽省综合估价表合肥地区综合价目表(第二版)、1999年安徽省装饰工程综合估价表合肥地区价目表、全国统一安
12、装工程预算定额20xx安徽省估价表。材料价格采用 年 月份XX市建设工程市场价格信息。6.3取费标准：按四类取费。第七条 质量保证期本项工程质保期1年。质保期内，工程因自然力等主客观因素出现松动、脱落等现象，乙方需在2日内到场免费维修。第八条 付款方式8.1工程验收合格后，向中标人支付至合同价70%的合同金额;8.2经_审计部门审计并出具结算报告后支付至决算价的95%，同时退还履约保证金(无息)。8.2结算价的5%留取工程质量保证金，待质保期满无质量问题，招标人退还该工程质量保证金(无息)。第九条 材料供应约定9.1乙方采购的材料，应为符合本项目要求、并符合国家相关标准的合格产品。9.2凡乙方
13、采购的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失全部由乙方承担。第十条 安全生产和防火约定10.1甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。10.2乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安全操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范。由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方承担由此引发的一切经济损失。第十一条 违约责任11.1由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方5%元违约金。11.2乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工
14、程成品，如造成损失，应照价赔偿。11.3甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原来建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并承担损失。11.4未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)乙方负责并承担损失。11.5未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。11.6因一方原因，合同无法继续履行时，应通知另一方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十二条 争议或纠纷处理12.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。12.2合同争议的解决方式
15、：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政部门调解;协商或调解不成的，按下列第(2)种方式解决。(1)提交合肥地区经济仲裁委员会仲裁;(2)依法向建设工程所在地人民法院起诉。第十三条 其它约定13.1在本次施工中乙方要时刻注意施工安全，同时尽量避免在校园内产生很大的噪声，以免影响学生的正常学习和人身安全。13.2乙方严格按程序施工，每道程序必须经甲方验收合格后再施工下一道程序，从而确保工程质量。13.3在施工中，本工程如有变更部分甲方应及时通知乙方，并给予办理经济签证。13.4如因甲方未及时通知造成已完工程量返工，甲方因承担乙方经济损失。第十四条 其它未尽事宜，双
16、方本着平等地、自愿、公平、诚实、信用的原则，协商解决。第十五条 招投标文件是合同不可分割的重要组成部分，凡合同未明确的内容一律以本项目招标文件为准。第十六条 本协议一式陆份，甲方四份，乙方二份。发包方： (盖章)_ 承包方：(盖章)_法定代表人：_ 法定代表人：日期：_ 日期：_工程工程合同 篇3甲方：乙方：甲方将位于望川楼旧房改建工程四层楼房交给乙方承建，经双方协商约定以下条款：一、建筑方式：由乙方包工包料具体实施修建。二、工程造价：四层建筑面积大约700平方米，每平方米430元，工程预算总造价30万元(工程决算时按实际面积计算)。拆旧房的材料全部归乙方所有，能用的材料全用上房。三、建设工期
17、：建筑时间以20xx年3月 日起至20xx年7月 日，共计四个月，下雨天等特殊情况除外。四、施工要求：修建楼房为四层，上面 大红瓦，由甲方提供修建样式(图纸)，乙方具体施工，施工具体如下：1、地基按甲方要求打地梁，地梁钢筋外墙，主筋下面3根16螺纹，上面3根14螺纹(每根钢筋补差价20元)，外墙 37cm厚墙，内墙为24cm厚墙，上面2根14螺纹，下面2根16螺纹，地梁高度为30cm。两道圈梁，圈梁钢筋为12螺纹，高度为24cm。如果每增加一道圈梁，补差价一万元(按米算，每米130元计算)。2、院内前墙贴瓷砖(每砖瓷砖为0.6元)，外墙水泥砂浆勾缝，室内墙石灰抹墙，白灰膏抹光。铺地板砖(每砖为
18、5元)，如果用好的，另外补差价。3、不包括水、暖、电，上、下水道，室内防瓷涂料等建筑工程4、窗户用塑钢窗(五羊料)，门为木门。5、檩条为14大，脊檩为16大，栅板3cm下线，24cm厚，7路檩条。五、付款方式：甲方根据乙方的工作量分期付款。即工人进入工地后，先拆除旧房，甲方付款一万元，打地梁买钢筋，付总造价的15%，上一层板付15%，二层15%，三层15%，四层15%，瓦好瓦后，主体完成付总造价的75%，装饰时按工程进度付款，工程结束后付总造价的95%，剩余5%经甲方验收合格后，结算其余的全部价款。六、乙方进入工地后，由甲方保证水、电、路三通，并负责协助乙方。七、乙方在施工中，一定要注意安全，
19、如发生人员伤亡事故，由乙方全部负责，与甲方无关。八、此合同一式两份，甲、乙双方各执一份，以作凭证，此合同经双方签字后生效。九、工程完工后，验收合格，款项结清，此合同作废。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程工程合同 篇4甲方：（以下简称甲方）乙方： （以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律法规规定，结合本公司该工程的实际情况，本着平等，双方自愿的原则，经协商，双方同意签订以下合同条款。一、甲方将沙湾妇幼保健院消防水池，水泵房，发电机房，等工程的施工人工费承包干给乙方（钢筋工，防水除外）。二、承包
20、工程范围及内容：消防水池，水泵房，发电机房架模，打混凝土，地面硬化都属乙方承包范围.基础工程：包括池底，地面清理，回填，工程完工后场地清理。 .主体工程：该水泵房，发电机房为框架结构，消防水池为全混凝土，按甲方要求和图纸施工。地面工程：地面清理，回填，地面硬化，雨水排水沟。三、合同工期：开工时间为20xx年10月20日，竣工时间为20xx年11月20日。四、合同价款及结算方式：该合同所有费用包干价是4.5万元整（肆万伍仟元整） 乙方做完所有施工项目后，由甲方验收合格后以现金形式支付给乙方人工费3万元整（叁万元整）。剩余1.5万元整（壹万伍仟元整）由沙湾妇幼保健院验收合格后甲方以现金形式支付给乙
21、方全部人工费。甲方不提供任何施工工具，乙方负责所有施工工具如（搅拌机，模板，钢管，脚手架等）。五、材料供应：甲方根据乙方提供的材料计划单，及时供应建筑材。六、质量要求：乙方必须按甲方设计要求施工，工程质量等级必须达到合格标准，并且保证各项工序质量一次性验收合格，否则，由此返工造成的一切损失由乙方负责。乙方按甲方的施工进度计划进行施工，不得拖延，更不能影响其他工种施工。如乙方不能按甲方的施工进度完成计划工程量，严重影响其他工序施工，乙方必须采取赶工措施，赶工费用乙方负责，否则甲方有权要求乙方无条件解除合同，并由甲方另行选择施工队伍，乙方赔偿给甲方造成的一切经济损失。七、施工安全：乙方应遵守工程建
22、设安全生产的有关管理规定、严格按安全生产标准组织施工，随时做好安全教育和安全检查，发现安全隐患和违章作业，应立即停止作业进行整改。采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡在施工过程中造成的事故和伤亡及责任和因此发生的费用，均由乙方承担。八、工期延误：非甲方原因，非人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程内容，每延误一天乙方向甲方支付本工程人工费总额的百分之一违约金。如超过十天，甲方有权单方面解除合同。所有损失由乙方承担。九、竣工验收：该工程竣工验收应以施工方案和质量验收标准为依据进行验收，如验收不合格，乙方应负责无常返工。十、工程质量保修：甲乙双方约定本工程竣工验收合格后，壹年内本工程如出现施工
23、带来的任何问题乙方应即时派人维修。十一、施工设备、材料、现场管理：乙方提供的各项设备，如有损坏、遗失，乙方自己负责。 乙方应在满足施工要求的前提下，不得浪费甲方提供给的各种材料，如有浪费，乙方须全额赔偿所损失的费用。乙方在施工场地内施工，必须听从甲方现场管理人员的管理，遵守一切规章制度，否则甲方有权根据情节做出处置。十二、本合同签订之后，双方不得反悔，否则违约方必须支付工程人工费总金额的50%违约金给对方。乙方要维护公司的名誉、利益。给公司树立良好的形象，遵守公司的各项制度，服从公司及项目经理部的领导。十三、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，此合同自甲乙双方签字之日起生效。本合同未尽事宜，甲乙
24、双方协商解决。甲方： 代表：乙方： 代表：年月日工程工程合同 篇5甲 方：乙 方：经甲乙双方友好协商,甲方同意将本项目沪亭小区动迁安置配套商品房A地块（三标段）18#楼、21#楼、26#楼土方开挖全部工程施工发包给乙方工程,为明确双方责任，确保按时、按质完成该项工程基础土方开挖施工任务,按照有关规定,结合本工程的具体情况,在平等、互惠、自愿的前提上,双方达成如下协议：一、 工程概况：工程名称：沪亭小区动迁安置配套商品房A地块（三标段）18#、21#、26#楼。工程地点：松江区九亭镇南至姚北公路,西至沪亭南路。二、 工程承包范围：在甲方指定的项目位置,甲方提供开挖土方的范围 ,由乙方开挖,项目范
25、围内符合甲方图纸要求的土方含承台土方,包括土方运输、平整（不包人工平整）、人工平整产生的土方搬迁外运项目工程。三、 质量标准：1、土方开挖工程均按设计要求及建筑工程施工验收规范验收达到合格标准。2、按照甲方现场管理人员要求进行施工。3、中间工序验收必须达到合格标准。四、 合同工期：工期从_年_月_日至_年_月_日五、 结算方式：开挖及外运每立方米土方_元：（包含外运土方运输及处置堆放场地）一次性发包（不含税收）工程量以开挖图纸结合实际放坡以双方现场实测核定为准。乙方应在分包工程全部完成7日内.持甲方验收资料向甲方负责人申报完成,甲方负责人确认验收达到合格后视为完工.六、 付款方式：在土方工程开
26、挖后_天付_几万元（或百分之多少）,余款在土方开挖工程全部竣工结算后_天内付清乙方。七、 安全施工：按国家有关法律、法规、安全施工规范要求，乙方做到安全文明施工,清理现场及街道抛洒土,冲洗道路等。在施工过程中发生的任何工程质量事故和人身安全事故由此造成的一切经济损失及法律责任均由乙方自负。乙方应无条件按甲方确定的质量要求与安全文明施工要求施工,保持现场街道卫生整洁。八、双方责任：1、乙方负责基坑整平, 场地钢板、修整变坡、坑底标高控制,部分地段机械无法进入的,人工配合开挖等一切质量要求。2、乙方要认真考查施工现场,充分考试到工程施工中各种因素的影响。3、乙方施工过场中若场内外发生的安全事故，均
27、由乙方承担和费用,因乙方施工造成甲方桩管损毁的,乙方承担甲方因此造成的一切费用。4、施工时，乙方应采用大、小挖掘机配合施工（小挖掘机挖承台）5、乙方在施工过程中土方运输沿线的清扫或清洗由乙方负责协调好城管或其他主管部门的关系并承担由于土方运输而引起的责任和费用。6、乙方不得在甲方的场地斗殴、惹是生非，一切要听从甲方现场人员指挥。否则甲方有权随时取消与乙方的合同关系,乙方应按合同约定的时间完成开挖任务：否则甲方有权取消与乙方的合同关系。九、合同未尽事宜双方协商解决本合同一式二份，经甲、乙方双方签字盖章后生效，双方各执一份。甲方： 乙方：委托代理人： 法人代表：（章）（章）日期： 日期：【精华】工程工程合同集合五篇】
