1、加油站施工合同范本篇一：加油站建设工程施工承包合同加油站点工程施工承包合同 甲方（发包人）：保利民爆科技集团股份有限公司新疆分公司 乙方（承包人）：哈密瑞丰彩钢有限公司依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律法规的规定、遵循自愿、公平和诚信原则，双方就本建设工程0施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：保利民爆加油站点建设施工工程工程地点：保利民爆集团新疆分公司巴里坤别斯库都克驻区 工程内容：乙方承担本工程项目如下内容的施工：1、负责储油罐位开挖回填、站内场地平整和压实施工（施工机械甲方自备）。2、负责土建部分施工、包括：罐体条基和砌体工程、罐口检查井、加油岛和加油
2、机、配电箱、监控基础与管孔砌筑等相关混凝土配套施工。3、负责加油机（方钢管和彩钢板结构）遮雨棚制作安装。4、负责站区格围栏（包括两门）的修整安装。5、负责储油罐的定置和绑缚固定。6、负责电源线和各电油管沟的挖填（施工机械甲方自备）7、负责加油机与吸油管、量油管、卸油管、通气管和阻火器、电气等连接安装。吸油管和通气管和外电源线由甲方提供。二、施工方式：包工包料、包质量、包试运行与保工期。三、合同工期合同签订盖章生效后10天。四、质量标准工程质量标准：一次性达到现行国家验收标准的合格等级，试运行10天正常合格。五、工程造价及付款方式工程造价：陆万贰仟元，其中土建部分36000元；安装部分26000
3、元。本工程通过竣工交验或试运行期正常合格并开具相应额度的建筑工程发票交甲方后付清工程款。六、质量保证工程竣工验收过程应详实填写工程竣工验收单。验收通过后乙方按规定对工程实行保修，质保方式与此前与乙方签订的轻钢结构库房建造工程合同的质保安排进行等同形式捆绑。九、纠纷解决办法任何一方违反合同规定而协商不成，可向经济合同仲裁机关申请仲裁；仲裁不成向人民法院起诉。十、附则本合同一式四份，经双方代表签字，加盖双方公章后生效。建设单位（盖章）：施工单位（盖章）：委托代理人（签章）： 委托代理人（签章）：签订时间：二一二年 月 日篇二：加油站建设工程施工承包合同五一路加油站建设工程施工承包合同 合同编号：甲
4、方（发包人）：乙方（承包人）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：乙方承担本工程项目如下内容的施工（具体详见施工图）：1、加油站建筑面积平方米，二层框架结构。2、罩棚面积594平方米，球形架结构。3、加油站地上及地下附属基础建筑。二、合同工期1.依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本工程合同项目施工工期天。开工日期由甲、乙双方共同商定，并由监理公司共同签证，竣工日期以乙方所承担的所有项目完工并经甲方、监理公
5、司共同预验收合格日为准。2.本协议工程的质量保修期为： 年。三、质量标准工程质量标准：一次性达到现行国家验收标准的合格等级。四、HSE管理目标无伤亡事故、无重大设备事故、无重大技术质量事故、无环境破坏事故、无重大工业污染事故。如在施工过程中产生以上事故，其产生的一切法律责任由乙方自行承担。五、合同价款及付款方式1.本合同加油站站房工程总包价为： 元。2.加油站罩棚及地下、地上附属建筑总包价位： 元。3.以上总包价包括：设计图所注明的全部工程量、施工单位人身损害赔偿款、工程防护费及政府部门清查费等。4.本协议工程款采取乙方全部垫资方式，工程款待全部工程完工经甲方验收合格一年后向乙方支付。六、甲、
6、乙双方的权利义务1.甲方负责为该工程提供临水、临电及计量工作，为本工程甲方用水、用电所产生的电缆、水管及配套设备的费用由乙方承担。水电费用甲方可以据实从乙方工程款中扣除。2.乙方应严格按照本协议约定的工期完成工程施工，如不能按期完成施工，每拖延一天乙方须向甲方支付 元违约金，但如因不可抗力原因延期的除外。3.乙方向甲方承诺按照合同约定进行设计、施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。4.甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。七、合同生效合同订立时间：20XX年 月 日合同订立地点：如甲乙双方发生争议，可以到张家口市 区人民法院起诉。 本合同双方约定，本
7、合同自双方签订之日起生效。除保密条款外，在保修期满乙方履行完保修义务后失效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（负责人）： 法定代表人（签字）：委托代理人： 委托代理人：开户银行：开户银行：账号： 账号：篇三：工程承包合同(加油站)建筑工程承包合同承包方（甲方）：发包方（乙方）：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目协商一致，订立合同并共同遵照执行。一、工程概况1、工程名称：新建加油站2、工程地点：二、承包工程范围及内容：工程量：办公楼土建工程，院墙土建工程，整个场区地面及门前道路砼地面工程，加油
8、机基础、棚基础、油罐基础砼浇注及预埋件工程；办公楼工程。 承包形式：三、工期：1、竣工日期：2、期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气，经甲方和建设单位签字认可后，工期可相应顺延。四、采用下列第 3 项质量标准：1、工程质量达到省优质工程；2、工程质量评定等级为优良；3、符合国家质量验收标准；五、合同价款按实际发生的工程量的定额人工费装饰装修计价 元乘以 系数进行结算。六、付款方式前期承建者须缴纳30%的保证金，前期开工退付保证金的10%，中期退付10%，预留10%，经建设单位、甲方审核确认后，若无质量问题及其它违约情形， 工程全部验收合格交工一个月内付给乙方工程总额的 100 %，剩余10%质
9、保金。相反，如存在质量问题及出现其它违约情形，甲方有权直接扣付乙方质保金，如给甲方造成的损失超过质保金数额，乙方对超出部分仍应予赔偿。七、住宿、施工材料、设备供应：均由乙方提供八、质量及验收工程质量必须符合本合同第四条约定标准，并按现行国家验收规范执行。质量保证期 年，如工程内容涉及主体结构的，应终身质保。九、施工组织与工期1、乙方在收到甲方正式施工图纸三日内向甲方提交书面施工组织方案，乙方自行办理开工报告等相关手续，甲方对乙方的施工组织方案进行审核批准，安排图纸技术交底。2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工，接受甲方、监理对工程进度的监督、检查，工程实际进度与计划不符时，甲方、监理
10、有权责令限期改进，乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行，期间赶工费用由乙方自理。月进度明显滞后于进度计划时，甲方有权暂停支付工程款。若乙方明显无力按约定工期完工时，甲方有权调换施工队伍，乙方应在按到甲方退场通知的十日内无条件退场，并撤出所有人员及设备，人工费按实际完成工程量人工费的%支付，否则甲方不支付任何款项。十、甲方责任1、按约定提供图纸资料，及进行图纸技术交底。2、按约定向乙方支付工程款，若甲方因资金困难不能及时兑现，应与乙方协商。十一、乙方责任1、按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。2、必须服从甲方现场管理，遵守法律及及行政规章、遵守各项规章制度，维
11、护甲方声誉，如发现故意损害声誉，严重违反纪律，违反协议内容的行为，甲方有权给予经济处罚，直至终止合同。3、如发生任何安全事故，均由乙方自己承担。4、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不当手段，否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承担。5、施工期间，如发现乙方有任何施工材料浪费等现象，均按照施工材料费用的双倍进行赔偿。十二、违约责任1、双方应严格遵守合同，如有违反，按本合同相关约定承担违约责任。2、如延误工期，每超过一天，每天按1000元向甲方支付违约金。3、如出现质量问题，以及违反本合同其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体情况，要求乙方按合
12、同总价款的1%-10%承担违约金。十三、附则1、本合同经双方签章后生效。2、本合同一经签字，双方应严格遵守，如因执行本合同发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。3、本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。甲方（签章）： 乙方（签章）： 法定代表人：委托代理人（签字）：联系电话：年月月 日联系电话： 法定代表人： 委托代理人（签字）： 年 日篇四：加油站建设工程施工承包合同加油站建设工程施工承包合同合同编号：第一部分 协议书甲方（发包人）：乙方（承包人）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定及其他有关法律、行政法规、遵循平等
13、、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：乙方承担本工程项目如下内容的施工（具体详见施工图）：1、负责土石方、挡土墙、站内场地平整及室外地坪混凝土施工。2、负责营业房、辅助用房的土建部分施工、包括：地基基础工程、墙体砌筑、屋面防水及屋面其他工程、地面硬化、发电机基础及其预埋件、厨房的水池、操作台土建施工。营业房内墙和营业房外墙只完成砂浆抹灰。营业房、辅助用房的外墙涂料装饰由甲方另行安排。3、负责油罐坑的挖、填，负责油罐基础及其预埋件、油罐操作井（含贴瓷砖）、罐区地砖铺设，负责输油线管沟的挖、填。4、负责花坛、消防砂池（含
14、消防沙、如果需要还含盖板安装）、防火堤、消防器材间、化粪池、隔油池的土建及装饰，负责罩棚拄的土建（含预埋件、不含装饰），负责围墙的砌筑及砂浆抹灰，负责绿化工程（建设所在的有特殊要求的除外），负责挡土墙工程。5、负责罐区观察井施工。6、负责照明电路的铺设，包括：从主配电柜到照明配电箱之间的线路铺设，照明配电箱安装，室内照明线路铺设，室内插座、开关预留线及洞口，室外广告牌灯箱外线路铺设，把罩棚内亮光标识、照明灯所需线路从照明配电箱引至罩棚尾部。7、负责从进站水表以后的给、排水管线路铺设（营业房一层洗漱卫生间内给排水管铺到墙外或者地面接口部位为止），负责消防栓安装（如果需要），负责排水沟砌筑及沟盖板
15、安装，负责罩棚下水排水管安装。8、负责营业房、辅助用房接地铺设及测试。二、合同工期1、甲方向乙方提供施工图后，乙方在10天内向甲方提供由甲方负责采购的材料、设备清单一份。2、开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本工程合同项目施工工期100天。开工日期由甲、乙双方共同商定，并由监理公司共同签证，竣工日期以乙方所承担的所有项目完工并经甲方、监理公司共同预验收合格日为准。三、质量标准工程质量标准：一次性达到现行国家验收标准的合格等级。四、HSE管理目标无伤亡事故、无重大设备事故、无重大技术质量事故、无环境破坏事故、无重大工业污染事故。五、合同价款本合同工程范围施工预算造价暂定人民币捌拾万
16、元整（￥元，不含由甲方负责采购的材料、设备价格）。六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书。2、本合同专用条款。3、本合同通用条款。4、甲方负责供应的材料、设备目录。5、工程协商价清单。6、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。7、标准、规范及有关技术文件。8、图纸。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、乙方向甲方承诺按照合同约定进行设计、施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：20XX年08月02日合同订立地点：本合同双方约
17、定，本合同自双方签订之日起生效。除保密条款外，在保修期满乙方履行完保修义务后失效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（负责人）： 法定代表人（签字）：委托代理人： 委托代理人：开户银行：开户银行：账号： 账号：篇五：加油站建设工程施工合同(凯里友谊加油一站)2GF19990201 合同编号:建设工程施工合同中华人民共和国建设部国家工商行政管理局贵 州 省 建 设 厅监制 贵州省工商行政管理局机关印刷厂印制贵 州 省 工 商 行 政 管 理 局 制定第一部分 协议书发包人（全称）：中国石油化工股份有限公司贵州黔东南石油分公司承包人（全称）： 重庆市渝万建设集团有限公司依照中华人民共和国合同法
18、、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：凯里友谊加油一站土建工程工程地点：三穗西北环线黄碉堡工程内容：施工图范围内的所有土建、水电安装工程，但不包含工程量清单中明确的不计列项目。工程立项批准文号： 石化股份黔基20XX673号资金：自筹二、工程承包范围承包范围：本项目施工图范围内的所有土建、水电安装工程，但不包含工程量清单中明确的不计列项目。三、合同工期：开工日期： 年 月 日（以建设方通知为准） 竣工日期：年 月 日合同工期：70日历天四、质量标准工程质量标准：汽车加油站设计与施工
19、规范GB50156-20XX（20XX版）、中国石化加油站新形象VI装修工艺标准手册（20XX版）、中国石化加油站标准（20XX版）及国家及行业现行施工及验收规范合格工程标准。五、合同价款中标价款：￥：116,元金额（大写）：壹佰壹拾陆万零伍佰柒拾叁元捌角壹分。六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、中标人投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。
20、八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：20XX年月日合同订立地点：贵州省凯里市本合同双方约定签字盖章生效。发 包 人：（公章）承 包 人：（公章） 住所： 住所：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：首 谈 人: 首 谈 人:电话：传真：开户银行：帐号：邮政编码：电话： 传真： 开户银行： 帐号： 邮政编码：第二部分 通用条款一、词语定义及合同文件、词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：通用条款： 是根据
21、法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。专用条款： 是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。发包人： 指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。承包人： 指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取
22、得相应工程监理资质等级证书的单位。工程师： 指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。篇六：加油站建设施工承包合同-范本(中石化加油站)宜阳万达加油站建设施工承包合同甲方：宜阳万达加油站乙方：洛阳市宇昊建筑安装有限公司乙方是经甲方或甲方上级主管单位就本合同项下建设工程通过招标程序确定的中标单位。依照中华人民共和国合同法和河南省有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。第一条 工程项目一、工程名称：加油站建设项目二、工程地点：宜阳县韩城镇于洼村三、工程范围和内容：加油站办公用房、站棚、视频监控安装工程及其它配套设施（
23、各详单工程详见工程清单一览表）。四、工程总价：全部工程预算造价人民币 ￥58000000 元（大写：伍仟捌佰万圆整）（各单项工程造价详见项目一览表）五、未经甲方同意，乙方不得将本工程部分或者全部向第三方转包。第二条 工程期限一、开/竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开/竣工日期如下：全部工程自20XX年7月8日开工，至20XX年10月25日竣工（实际开工时间以甲方通知为准）。二、施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期，顺延期限，由双方另行协商并签订补充协议，并报有关部门备案。1. 因人力不可抗拒的灾害被迫停工者；2. 因甲方变更计划或变更施工图无法继续施工者；3. 因甲方未
24、能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求被迫停工或不能顺利施工者。第三条 物资供应一、甲方统一招标安排的主材及标准件，由乙方按设计方案提前提出物资采购计划需求，由甲方采购并协调供应至指定地点，其他材料均由乙方按要求采购供应。二、由甲方负责供应物资的品种、规格、数量及进场期限，详见附件甲方供应材料、设备一览表。三、凡甲方供应的物资，乙方认为不合格的，应于接收时当场提出。乙方接收后，乙方即负有保管责任，因保管不善造成的损失由乙方承担。四、工程所需物资，如乙方认为因规格、品种或材料不能满足工程要求必须以其他规格、品种代替或加工处理，或者因工程要求变化而需要调整时时，应事先取得原设计单位和甲方
25、同意，因此发生的量差、价差及加工费结算，由三方协商一致另行签订补充协议后实行。五、凡乙方采购的物资，如不符合工程质量或规格要求，不得使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责（龙骨所使用的方管一律为热镀锌管）。六、属于甲方供应的物资，如未按期供应或规格、质量不符要求，造成工期延误的，责任由甲方承担。七、甲方供应的物资在完成加油站施工后所剩材料，一律按照宜阳万达加油站集中采购物资清单中的价格由乙方一次性收购，并自行运走，费用从工程款中扣除。第四条 工程款结算一、 全部工程造价的结算依据：工程结算采用固定总价（工程中的总价）结算方式。其中，经甲方评审不合格的，乙方应对工程不合格项按甲方要求进行整改
26、，通过验收后，再进行决算审计。二、工程款拨付与结算办法：合同生效后7日内，按该项目合同价的30%支付预付款；工程竣工完成后支付至合同价的60%；工程决算和项目决算审计（内审）后15日内支付至决算施工造价的90%，其余10%作为工程质保金，从验收合格之日起一年后经验收无质量问题后再予支付（无利息）。每次甲方支付工程款时，乙方必须同时提供工程属地等额正规税务发票。第五条 施工一、施工前各项准备工作：甲方应于开工前7日内向乙方提供施工图纸，并向乙方进行现场交底。乙方应参加现场交底，并于收到上述材料后3日内编制施工方案和进度计划，报甲方审定。二、乙方应依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准、宜阳万达
27、加油站建设标准以及设计要求组织施工，要全部达到合格。乙方指派张克辉为现场负责人。三、乙方应严格按图施工，不得随意增减工程内容。四、乙方在施工中如发现设计有错误或严重不合格的地方，应以书面形式通知甲方，由甲方与原设计单位商定确认后，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订补充协议后，方可继续施工。五、在施工中，甲方有权对设计内容作出变更，因此增加工程量，需要顺延工期或调整预算的，双方应签订补充协议。六、在施工中，如因不可抗力或者甲方要求中途停建、延建，乙方应对在建工程做好安全防护。七，在施工中，如因甲方不能按时拨付工程进度款，而造成中途停建、延建，乙方可免于承担相应的责任。八、甲乙双方在施工中遇到
28、工程变更，应确定变更内容并编制变更预算。九、乙方应加强施工现场管理，妥善保护好施工现场的甲方资产及周围建筑物、设备管线、古树名木等不受损坏，做好施工现场安全保卫和垃圾清理等工作，处理好因施工给周边单位、居民造成的影响。十、乙方承诺已熟知并将严格遵守加油站工程的技术要求、施工规范，并配合甲方的监督。施工过程中发生的安全事故由乙方负责，因此造成甲方或者第三方损失的，由乙方赔偿。十一、乙方接受甲方指定的监理单位对工程质量、进度、用材等方面的监督和建议，对于监理单位提出的整改意见，乙方应按本合同相关条款规定予以及时整改到位。第六条 竣工验收、审核与保修一、乙方应严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成
29、后，必须经过验收做出记录，方能继续进行下一工序的施工。一般隐蔽工程由甲、乙方现场负责人及施工监理人员检查验收，现场拍照并作好签证记录备案；重大或复杂隐蔽工程，应由乙方提前3天书面通知甲方和设计单位共同进行验收，并办理隐蔽工程验收手续。如甲方未及时参加，乙方可自行检查验收，甲方应予承认。对隐蔽工程甲方可以要求复验，复验合格的，复验费用由甲方承担，由此造成的停工，工期顺延。复验不合格的，复验费用由乙方承担，并按本条第五款执行。二、乙方在工程竣工前5日将验收日期以书面通知甲方届时验收，如甲方不能按时参加验收，必须提前通知乙方，另定验收日期，但甲方必须承认竣工日期，并承担因推迟验收而给乙方增加的合理费
30、用。三、竣工工程验收合格，从验收之日起3天内，乙方向甲方移交完毕。如甲方不能按期接管，乙方应继续承担现场管理责任，但因此增加的合理费用由甲方承担。四、本项工程的单项工程，如需单独移交甲方，在移交时，双方应办理中间验收手续 ，作为该单项竣工工程验收之依据。五、在验收中，如发现工程质量不符合国家颁发的职工验收规范和质量检验标准、宜阳万达加油站建设标准以及设计要求，乙方应负责无偿返工，并按双方议定的措施和期限内根据本合同规定的质量要求完成。经验收合格后，再行移交。由此造成工程逾期交付的，按合同第七条第一款执行。六、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，经双方
31、研究同意，可做减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续。篇七：加油站土建工程承包合同建筑工程承包合同合同编号：G5107-11-JS-0094甲方 (建设单位)：甲方代表：地址： 邮编：443000乙方 (承包单位)：委托代理人（负责人）：地址：合同签订地点：胜利四路30号依照中华人民共和国合同法和_宜昌_市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。第一条 工程项目一、工程名称： _二、工程地点：_ 猇亭区 _三、工程范围和内容及造价：招投标的工程，工程范围为投标清单范围内的所有工程项目。工程拟定价款：第二条 工程期限一、开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合
32、同工程开竣工日期如下：全部工程自甲方下达开工令之日算起，工期 天。二、施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按时完成。三、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。1.由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者；2.因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者；3.因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求，而被迫停工或不能顺利施工者。第三条 物资供应一、全部工程所需的物资按下列第(4)项供应方式办理：1.特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责采购，供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供
33、应。2.统配、部管材料，由乙方负责办理申请、订货、调剂合用，特殊材料及统配、部管的机电产品，由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应。3.包工不包料工程，全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。4.其他方式：_包工包料_。_二、由甲方负责供应材料和设备的品种、规格、数量及进场期限，详见甲方供应材料、设备一览表。三、成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，由甲方负责检验(甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工，应另签订协议)。四、工程所需材料，如因供应部门规格、品种或材质不能满足工程要求必须以其他规格、品种代替或加工
34、处理时，应事先取得原设计单位和甲方同意，并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，应按现行规定办理结算。五、凡应附有合格证明的材料，在进场时必须由供应方负责验证；如无合格证明，必须经供应方试验合格后方准使用，其试验费用，应由供应方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验，其试验费用，应由甲方负担。六、由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，应由甲方负担。第四条 工程款结算一、全部工程造价的结算方式。按下列第(5)项规定办理：1.以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。2.按施工图预算
35、加包干系数确定的包干造价结算，包干范围以外的费用；另按有关规定付款。3.按标准施工图单方造价包干结算，包干范围以外的费用，另按有关规定付款。4.包工不包料工程，按预算定额规定的人工费结算。5.招投标的工程，按审计确定的价款结算。二、工程款拨付与结算办法。1、工程结算依据：本工程的结算依据为实际工程量和审计后的工程决算书、工程变更通知书、工程现场签证及工程施工记录。本工程决算一律按照湖北省20XX有关定额，四类标准下浮5%取费。有关政策性调整，本工程不予调整。2、按工程进度拨付工程款。当工程进度达到工程量30%时，甲方支付乙方合同款项的30%；当工程竣工验收之后，甲方支付乙方合同款项的40%；在
36、工程结算经审计机构审定并确认后，除留10%款的工程作为工程保修金外，甲方付清乙方工程余款。3、工程质量保修金按工程项目总价预留10%尾款作为工程保修费用，在工程竣工验收一年后，在办理完所有相关程序的前提下，将质保金支付给乙方，但质保金支付后，乙方仍需要按照第六条中的保修期对该工程进行保修。第五条 施工与设计变更一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，要全部达到合格。二、要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失，应由责任方负担：1.施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形
37、式通知甲方，由甲方在7天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。2.在施工中，如遇设计变更超出原设计标准或规模时，应在施工前按审批程序重新报批，经审查处审核工程预算，经办银行审查投资后，并由甲乙双方签订协议，方可施工。否则，任何一方不得强行施工。3.在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程，应商定做到安全部位。4.在施工中，如发现甲方投资不足，不能按时拨付工程进度款，而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲方承担。三、乙方应严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录，方能继续进行下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收，
38、并作好记录，重大或复杂隐蔽工程，应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收，并办理隐蔽工程验收手续。如甲方届时未参加，乙方可自行检查验收，甲方应予承认。四、在施工期间，施工单位要做到如下要求：1.乙方必须对施工人员进行施工安全教育培训，并签订安全承诺书2.施工方要保证该工程封闭施工。3.施工现场要保证物料材料摆放整齐有序，场地畅通。4.施工必须符合甲方规定，作业票证（动火、登高、破土、临时用电、进入受限空间等）齐全后方可进行施工5.专业施工人员应具备相应专业从业资格。五、甲乙双方在施工中遇到工程生项，应按定额管理办法报批。变更工程协议所附的变更预算，应在施工前及时送经办银行，做为结算工程款之依
39、据。第六条 竣工验收、结算与保修一、乙方在单项工程竣工前5日将验收日期以书面通知甲方届时验收，如甲方不能按时参加验收，须提前通知乙方取得乙方同意后，另订验收日期，但甲方须承认竣工日期，如再不按时参加验收，其所发生的管理费和各项损失均由甲方承担。并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。二、竣工工程验收合格，从验收之日起3天内，乙方向甲方移交完毕。如甲方不能按期接管、致使验收后的工程发生损失，应由甲方承担。三、本项工程中的单位工程，如需单独移交甲方，在移交时，双方应办理中间验收手续，作为该单位竣工工程验收之依据。四、在进行竣工工程验收中，如发现工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，
40、并在双方议定的措施和期限内完成。经验收合格后，再行移交。由此造成工程逾期交付的，乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。五、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，经双方研究同意，可做减项竣工，并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。六、竣工工程验收，以国家颁发的施工验收规范、技师检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时，乙方应在验收前10天向甲方提供以下文件：1.增减变更文件和其他洽商记录；2.隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录；3.工程竣工后，应绘制竣工图，工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明，提交建设单位存档。工程变更较大的，可
41、以由建设单位自绘或委托设计单位、施工单位绘制竣工图。七、乙方在单项工程竣工验收后，属于民用建设项目和工业建设项目，应于竣工验收后15天内，将竣工结算文件送交甲方进行审查。甲方应在接到竣工结算件后，民用建设15天内，工业建设20天内审查完毕，如到期未提出异议，由经办银行审定拨款。八、工程竣工验收后，乙方对施工的工程保修期为房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为年；供热与供冷系统，为个采暖期、供冷期；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为年。在保修期内，确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏
42、气、堵塞等质量事故，乙方应负责无偿修理。(属于专业性建筑安装工程按国务院各有关主管部门的特殊规定办理)九、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。第七条 违约责任和仲裁一、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，(以竣工验收合格日期计算)每逾期一天，应赔付给甲方20XX元（大写贰仟元整）的逾期违约金。二、甲方不得借故拖欠各种应付款项，如拖期不付，按银行的短期贷款利率偿付给乙方逾期付款违约金。三、建筑安装工程承包合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门，进行调解；解决不了的，可选择下述第 2
43、 项处理：(1) 向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁;(2)直接向人民法院起诉。第八条 附则一、预算审查手续，由建设单位将建筑安装工程承包合同(附施工图预算)送市建设工程合同预算审查处审查。要求鉴证的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证。二、在本合同签订之前，双方签订的施工准备合同(工程协议书)，可做为本合同之附件。三、招标工程，按宜昌市建设工程招标、投标暂行办法签订合同。第九条 合同附件一、有关协议：1、 乙方所报送的决算金额，审减率超过5%，审计费用由乙方自行承担。2、 乙方接受甲方纪检监察部门监督和监察。第十条 合同份数及有效期篇八：加油站基础设施施工合同合同编号：签约地点：
44、加油站基础设施施工合同为了保证甲方投资建设的撬装加油站的顺利投产使用，保证工程质量，根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律法规 ，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。四、工期:开工时间:_年_月_日；竣工竣工:_年_月_日；合同工期总共历时_天。范 （）以及有关技术规范的要求九、付款方式:本合同生效后支付合同款项的30%，计_元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的_%。计_元;质保金_元。十、双方的责任义务1、发包方的责任义务 为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷; 监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;按时给承包方拨付款项
