1、 南昌至宁都高速公路冈上至宁都段新建 工程第 第B1 合同段 K59+980-K64+560交安设施工程合同编号：2014 - 昌宁 - 047 号劳务协作合同甲方： 成都华川公路建设集团有限公司 昌宁高速B1标 项目经理部甲方代表： 成都华川公路建设集团有限公司昌宁高速B1标 项目经理部乙方: 江西交通工程开发有限公司 丙方： 身份证号码：劳务协作合同劳务发包人：成都华川公路建设集团有限公司 昌宁高速B1标 项目经理部 （以下称：甲方）劳务分包人： 江西交通工程开发有限公司提示：1.与个人签订劳务分包合同存在合同被认定无效的风险，请慎重考虑。2.请准确填写乙方联系地址。 （以下称：乙方）担保
2、人： ，身份证号： （以下称：丙方） 鉴于：甲方已中标承建由 江西高速公路投资集团有限责任公司南昌至宁都高速公路建设项目办公室 （以下称“业主”）发包的 南昌至宁都高速公路冈上至宁都段土建 工程，现因工程施工需要，甲方将该工程的部分劳务交予乙方协作完成。为明确双方权利和义务，充分发挥优势互补，双方在自愿、平等、诚信基础上，经充分协商，达成以下协议，以资双方共同遵守。第一条 劳务协作工程概况1.1工程名称： 南昌至宁都高速公路冈上至宁都段土建工程 。1.2工程地点： 江西省丰城市铁路镇 。1.3劳务协作内容： K59+980-K64+560段交安设施工程施工图纸所有工程量 。1.4乙方（即劳务分
3、包人）概况:1.4.1资质情况：1.4.1.1资质证书号码： ；1.4.1.2发证机关： ；1.4.1.3资质专业及等级： ；1.4.1.4复审时间及有效期： 。1.4.2项目负责人： ，职务： ，联系电话： 。（乙方应向负责人开具授权委托书）1.4.3乙方指定上述项目负责人为本合同项下一切事务的联络人，并指定联络人联络方式：住所（送达地点）： ，传真： ； 邮编： 电子邮箱： 。甲方对乙方的一切文件、函件、通知等，可由甲方采取直接送达、邮寄送达、传真送达或电子邮件送达等方式向乙方送达，以上任意方式均为合法有效的送达方式。其中，甲方采用电子邮件送达相应书面材料的，甲方电子邮件发送成功即视为向乙
4、方完成送达。第二条 工程材料与机械设备2.1乙方提供的材料和工程设备本条约定为：除本合同约定由甲方提供的主要材料和设备外，其他零星材料、小型机械设备机具由乙方负责提供并承担费用，费用已计入合同结算价。2.2甲方提供的材料和工程设备2.2.1甲方供应的材料：甲方供应的材料品种、单价和损耗率详见附件（附表中注明费用的承担方，如果甲供材料较少，可直接在此注明甲供材料不用再另建附件）材料、设备。由甲方供应的材料数量，按设计图纸工程量和约定的损耗率（或预算定额消耗标准）计算确定。施工过程中，乙方应定期向甲方提出材料数量的需求计划，经甲方审核后，按需求计划向乙方供应。乙方应严格材料管理，超出损耗率范围的材
5、料部分由乙方承担，相应费用甲方按实际购买价的2倍从其劳务工程款中扣除。根据市场价在乙方工程计量款中扣除。2.2.2 甲方按照审核后的乙方需求计划按时向乙方供应应由甲方提供的材料，确保乙方正常施工。如遇材料紧张时期，甲方有根据施工需要分配材料、设备的权利，乙方必须无条件服从，不得对材料、设备调配车辆、人员进行阻拦。钢材、水泥、钢绞线等材料计划及储备用量按设计数量与现场实际使用数量相结合的方式供应，由甲方现场技术人员与机材人员签认数量，避免盲目囤量造成材料积压浪费。2.2.3材料耗用控制标准执行设计耗用量（本合同约定的耗用率）（如无损耗率约定此处部分删除），若甲方在施工过程中发现乙方偷工减料，甲方
6、有权要求乙方无条件返工处理，并按甲方工程处质量管理相关办法处以违约责任，由此产生的一切费用（包括返工所发生的材料、人工、机械费用等）由乙方承担。；乙方超用的材料用量甲方按实际购买价的2倍从其劳务工程款中扣除。2.2.4甲方供应的周转材料和机具设备：甲方供应的周转材料和机具设备品种、规格、型号、数量详见附表。如质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时提出，甲方负责处理。2.2.5乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的周转材料和机具设备。因保管不善发生丢失、损坏，乙方应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。2.2.6未经甲方书面确认的采购、租赁等行为，由乙方承担支付责任（价格包含
7、在本合同单价中），与甲方无关。供应商、租赁商等亦无权向甲方主张权利。 第三条 工期3.1工程总工期为 213 ，自 2014 年 12 月 1 日至 2015 年 6月 30日；具体以甲方通知乙方进场时间起算。乙方应合理安排工期和人员，科学组织施工，确保在合同工期内完成全部合同施工内容。3.2工期计划和进度控制：甲方根据业主的要求,制定总体施工进度计划和月计划,乙方应严格按照甲方每月下达的施工进度计划组织施工。第四条 工程质量4.1工程质量指标：合格（满足甲方、监理及业主验收条件），无重大质量事故和质量返工。4.2乙方必须按照工程设计文件、图纸及现行技术标准和规范进行施工，确保工程质量，达到施
8、工规范各项要求。4.3乙方应严格按照甲方的质量要求施工，服从甲方管理，并无条件接受业主、监理和甲方的检查。4.4乙方应在隐蔽工程进行下一道工序3日前通知甲方，由甲方通知监理一并到现场组织验收。验收合格并签证、拍照后，乙方才可进行下道工序施工，否则发生的一切损失及费用由乙方承担，并承担由此给甲方造成的经济损失。第五条 安全文明施工责任5.1乙方安全文明施工责任，详见本合同附件安全文明生产责任书。 5.2若乙方安全文明施工措施达不到项目部及业主相关要求，甲方有权按相关要求自行办理，所有费用由乙方承担。5.3乙方必须对其施工人员（包括人身及财产）、机械、设备及其他财产的安全负责，在工程施工、材料采购
9、、运输等过程中或其他意外事故造成施工人员人身伤残（含未构成伤残等级的伤害）、死亡、机械设备及其他财产损失均由乙方自行承担相关经济责任和法律责任。若乙方在工程施工、材料采购、运输等过程中或其他乙方原因（含乙方故意或过失等行为）及意外事故造成第三人人身伤残、死亡或其他财产损失的，均由乙方自行承担相关经济和法律责任。乙方自愿按本条款无条件执行。5.4 若发生安全或意外事故，乙方要做好抢救工作和现场保护，采取有效措施防止事故扩大，并积极配合事故调查，乙方承担由此产生的全部经济和法律责任（包括甲方处理事故发生的全部费用）。如政府主管部门或者业主因发生事故等原因向甲方处以罚款，甲方有权直接从应付乙方工程款
10、中扣除。同时，甲方有权根据相关管理制度对乙方进行处罚。第六条 工程价款6.1为甲方财务管理需要以及同业主结算方式同步，本工程采用工程量清单计价:详见本合同附件工程量清单。该单价为综合劳务单价，包括乙方为完成工程施工所需的人工费、材料费(除甲供材外)、机械设备费(除甲供外)、试验检测费、安全文明施工人工费、临时设施人工费、临时水电设施辅助安装费（各类管线、水费、电费等）、临时用地、通讯费、税金（除营业税及附加）、利润、各类风险因素、管理费用等其他一切费用。附件工程量清单中的单价为固定价，一律不予调整。乙方已充分考虑了各类人工、材料、燃油、机械设备等涨价因素，无论是否在施工期间内,人工、材料、燃油
11、、机械设备等均不执行调价。本合同单价已经充分预计了雨季、洪灾、泥石流、阻工停工、电力、机械设备、人员安排等一切自然、非自然、主观和客观因素，无论任何原因和理由，乙方均不得向甲方要求一切形式的补偿和索赔费用。6.2工程总价款：暂定 1365128 元（大写:人民币 壹佰叁拾陆万伍仟壹佰贰拾捌 元整），最终结算价款以本合同约定单价乘以结算工程量为准。6.3乙方应向甲方缴纳 元（大写： 元整）履约保证金，该保证金在乙方完成本合同所有工程量并经甲方、业主验收合格后，无息退还乙方。6.43团体人身意外伤害保险由甲方代为购买，保险费由乙方承担。甲方按照购买的保险费率在乙方的工程款占甲方工程总产值的比例扣除
12、。第七条 工程价款计量和支付7.1工程价款计量（数量）：工程量清单中工程数量为暂定量，最终结算数量以乙方实际完成并经甲方验收、确认为准，但不得超过业主最终确认数量。未经甲方签认的工程量，不予计量和结算。工程中出现新增项目，如本合同清单中有类似项目则参照其单价；新增变更项（即清单中未列明的新增项目）的结算单价或由双方另行协商。7.2工程结算：双方每月按照施工进度办理结算。甲方为乙方实际发生的代垫、分摊费、民工工资及乙方借款等费用，甲方有权直接从应付乙方工程款中扣回。民工权益保证金按每月结算金额的5%扣留，在乙方按时足额支付民工工资的情况下次月返还。质量保证金按每月结算金额的5%扣留，待缺陷责任期
13、满且业主退还甲方后无息退还乙方。7.3付款条件成就后，乙方应按甲方财务要求提交合法有效的等额发票并自行承担税费；否则，甲方将按相关规定扣留对应金额25%的票据保证金或有权不予支付。支付方式为现金支付或银行转账支付至乙方以下指定账户：账户名： 账号： 开户行： 7.4乙方在此郑重承诺：如甲方未能及时获得业主支付的工程款，乙方应自行承担资金周转义务，并严格按照业主和甲方下达的进度计划施工，不能因此停工或延误工期，乙方自愿放弃向甲方或业主索要损失的权利。第八条 双方权利和义务8.1甲方权利和义务8.1.1参加业主、监理会议，并向乙方传达会议精神和指令，负责与业主、监理的协调，乙方无条件协助。8.1.
14、2向乙方提供施工设计文件、图纸，进行技术交底，并标明乙方现场施工范围，对乙方施工进行统一管理和指挥。8.1.3对乙方施工进度、质量、安全生产、文明施工、劳务使用、资金及财税等进行动态监督、检查。8.1.4负责编制、编制、整理、汇总乙方施工记录、质检资料，编制计量资料并呈报工程汇总表。8.1.5负责项目施工总体进度计划、月计划、周计划的书面下达并交底，督促指导乙方按计划施工。8.1.6负责按甲方工程科审核的材料需求计划，向乙方提供约定的材料和设备。8.2乙方权利和义务8.2.1乙方无条件服从甲方统一管理和指挥，按约享有权利并承担责任。否则，由此导致的一切后果由乙方自行承担。8.2.2负责保质保量
15、按期完成施工范围内的施工工作，无条件协助甲方完成施工过程中的试验检测工作。8.2.3建立健全各种规章制度并严格执行，接受甲方工作安排、检查、监督。8.2.4服从业主、监理和甲方的现场指挥调度，接受甲方工作安排、检查、监督和管理，不得随意退场、停工、撤场。同时做好保护、看管甲方在现场设置各种标志、标牌，各种标语、旗帜的工作。8.2.5派驻满足工程所需的现场施工人员、民工，保障除甲方提供外的材料、小型机械设备等（费用含在结算单价中），满足甲方施工管理和进度安排，否则甲方将采取警告、罚款、解除合同、清退出场等措施，由此造成的损失由乙方承担。8.2.6承担因自身原因引起的一切安全或意外事故责任。8.2
16、.7承担因违章指挥、违章操作造成的质量返工的经济和法律责任。8.2.8 做好综合治理工作，确保无治安案件、刑事案件、聚众闹事或民工上访事件发生。乙方所有人员不得以任何理由对甲方的工作造成不良影响。8.2.9不得将所承担的工程任务分包、转包给其他单位或个人，否则甲方有权采取措施清退乙方队伍。8.2.10乙方已对本合同项下的劳务协作工程所有风险进行了充分的验证、评估，因此放弃向甲方主张窝工损失等索赔权利。乙方保证甲方免于乙方原因引起的任何索赔、诉讼，否则给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿。8.2.11按照施工技术规范、标准要求进行施工，承担相关责任。在施工过程中服从业主、甲方对该项目工期、工程内
17、容的调整。乙方应根据甲方的进度要求并结合现场的实际情况，科学合理的组织施工，因工期延长，甲方不增加任何费用；因施工内容增加，则按本合同约定的劳务单价结算。8.2.12乙方施工人员就餐、住宿及寝具等费用，由乙方承担。8.2.13乙方不得以甲方名义刻制任何样式的印章。未经甲方书面授权，乙方不得以甲方那个名义对外开展活动。甲方对乙方的生产经营活动不承担任何责任。第九条 环境、文物保护和地下障碍物按照相关法律、法规条款执行。第十条 民工权益保护10.1乙方进场施工一周内向甲方提供民工花名册及相应身份证复印件，在施工过程中，人员变动应及时上报甲方，甲方有权核实民工名单。10.2在甲方每次支付工程款时，乙
18、方必须上报甲方民工工资款支付金额及相应的经民工本人签字确认的民工工资表，并进行公示，接受甲方监督发放，否则甲方将有权拒绝支付。10.3乙方必须按劳动法的规定为民工配备齐全各种劳保用品，确保民工的身心健康，对高空作业的民工必须进行体检。10.4乙方应确保民工工资的发放，甲方有权对乙方民工工资发放进行监督。如乙方在施工过程中产生民工工资纠纷，甲方有权直接使用乙方履约保证金、民工权益保证金或提取乙方应得工程款向民工支付工资。甲方的代支付行为具有同等法律效力，乙方不得就甲方代支付工资金额向甲方提出给付请求。同时，乙方应向甲方支付纠纷额度20%的违约金。第十一条 违约责任11.1甲方违约情形及责任11.
19、1.1因甲方原因导致工程款支付不及时的，甲方应按同期银行活期存款利率向乙方支付拖欠款项的利息。因业主发放工程款不及时的除外。11.1.2因甲方原因导致工期延误的，应予顺延相应工期，但对工期顺延发生的费用不承担责任。11.2乙方违约情形及责任11.2.1若乙方私自以甲方名义从事民事活动，导致甲方账户或资金被司法机关冻结，或甲方因此承担责任的，甲方有权在乙方结算费用中扣除相应费用作为处理经费。11.2.2如乙方因自身原因未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误的，每延误一日，应向甲方支付50002000元违约金，总额以合同价的2015%为限。如乙方因自身原因连续两次未完成
20、月计划，甲方将采取调整乙方承担的工程量乃至清退乙方出场的处理措施，由此产生的全部损失由乙方承担。11.2.3工程施工质量及外观若达不到规范要求或验收标准部分，乙方无条件返工并承担因此发生的费用，直至符合验收标准，并承担由此给甲方造成的经济损失和信誉损失。11.2.4乙方造成工程返工的，返工金额超过10000元人民币或返工工期超过2 个工作日的，乙方按照返工工期给予甲方20001000元/天的违约金，同时乙方承担质量损失的全部经济责任。11.2.5未经甲方书面同意乙方擅自停工的，停工期间造成的损失全部由乙方承担，乙方不得以任何理由向甲方主张索赔，给甲方造成损失的乙方应无条件赔偿。11.2.6乙方
21、违反合同约定，使用不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求的，甲方可向乙方发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。乙方应承担其违约所引起的费用增加或工期延误。11.2.7乙方不履行或不按合同约定履行合同的其他义务时，乙方应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的工期不予顺延。11.2.8乙方违约后，甲方要求继续履行合同的，乙方应在承担上述违约责任后继续履行合同。11.2.9乙方所有人员不得以任何理由对甲方的工作造成不良影响。否则,乙方应向甲方支付10000元次的经济补偿。第十二条 合同解除12.1乙方违反合同约定，擅自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其
22、他人的，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方赔偿因此而造成的一切损失。12.2未经甲方书面同意，乙方不得以任何理由停工，否则即为本合同所称的擅自停工。乙方擅自停工连续7日或累计停工达15日的，甲方有权单方面解除本合同。12.3在合同履行过程中，乙方发生重大安全、质量事故，甲方有权没收履约保证金、质量保证金并单方解除合同，由此产生的一切损失均由乙方承担。12.4在合同履行过程中，若乙方不能满足业主、监理、甲方的工期、质量、安全要求时，甲方有权没收履约保证金并单方解除合同。12.5甲方依据本合同行使合同解除权的，由甲方书面通知送达乙方指定地点或甲方以电子邮件形式发送至乙方指定电子邮箱即具法律效力。乙
23、方必须在接到解除合同通知书之日起3日内无条件退出施工场地。逾期乙方需按每日50000元向甲方支付违约金。本条款所指乙方无条件退出施工场地是指：无论甲乙双方的任何争议是否解决；款项是否结算支付；物资、设备是否清点移交处理；债权债务是否处理，乙方都应当先行将施工场地让于甲方并满足甲方无障碍地进场施工。12.6、合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。若乙方未及时清偿本项目相关债务导致甲方代为偿还的，甲方有权直接支付后向乙方追偿。第十三条 担保条款丙方自愿为乙方履行本合同约定的义务以及应承担的责任，向甲方提供连带保证担保。担保范围：包括但不限于乙方因履行本合同而发生的采购款、租赁费
24、、人工工资、工程质量损失、赔偿金、违约金等一切费用，以及甲方为实现上述债权而发生的费用（律师费、差旅费、诉讼费等）。第十四条 争议解决方式如因本合同发生纠纷，双方协商解决，协商不成，双方一致同意向合同签订地人民法院提起诉讼。本合同合同签订地：成都市青羊区。第十五条 合同生效与终止本合同在双方签字盖章后生效，在工程完工验收、结清款项后自行终止。第十六条 其他16.1未尽事宜，双方另行签订书面补充协议。16.2本合同文本一式伍肆份，甲方执叁份、乙方执壹份、丙方执壹份，具有同等法律效力。附件：1、工程量清单；2、安全文明施工协议书。以下无正文，为三方签署。甲方：成都华川公路建设集团有限公司 昌宁高速
25、B1标 项目经理部 乙方：江西交通工程开发有限公司授权代表 ： 授权代表：丙方：签署日期： 年 月 日附件二 安全文明生产协议书甲方： 成都华川公路建设集团有限公司 昌宁高速B1标 项目经理部乙方： 江西交通工程开发有限公司 为进一步明确甲、乙双方安全、文明施工方面工作的责任划分，确保工程现场内作业人员的生命安全，保证工程施工顺利进行，根据建筑法、安全生产法等法律法规，规定，经甲乙双方协商一致，达成如下协议：一、甲方的权利和义务1、有权随时对乙方安全、文明生产工作的监督，督促乙方完成安全文明生产的一切事宜；有权审查施工单位的安全技术措施和对乙方进行安全生产教育。 2、甲方发现安全隐患，有权责令
26、乙方停工整改，直至排除隐患。 3、甲方派出的项目管理人员对施工现场的安全管理实行全过程监控；乙方要认真落实本工程项目部制订的安全生产管理规定。二、乙方的权利和义务1、乙方应遵守工程建设安全生产、环境保护、文明施工有关管理规定，严格按各项标准进行施工，并随时接受甲方、监理及业主的监督检查，采取必要的防护措施。2、乙方应在施工过程中保证配置完善所有安全设施，并给乙方的施工人员购买安全防护用品。3、乙方应制订实施性安全生产管理制度，并负责实施；发现安全隐患立即整改，开展各项专项安全生产活动并加强教育。4、乙方必须建立健全用工制度，并对使用的民工队伍进行安全教育和技术交底，保证从业人员熟悉安全生产规章
27、制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育培训合格的人员不得上岗作业。乙方特殊工种作业人员必须依法持证上岗。严禁使用老、弱、病、残民工，并按规定缴纳各种税费，保证民工工资的按时发放。5、乙方在施工人员发生更替前2日，必须将身份证及其他个人信息资料报甲方安全科。6、对有较大危险因素的作业场所和有关设施、设备要设置明显的安全警示标志；对易燃易爆物品的购买、运输、储存、管理使用，必须按国家的法律、法规的规定执行。 7.按约定接受相关单位和甲方的经济处罚及追责。三、违约责任1、若乙方安全文明施工措施达不到甲方及业主相关要求，甲方有权按相关要求自行办理，所有费用由乙方承担。2、若乙方人员未按照要求配套相关防护用品，甲方将按照甲方规定要求其整改落实；同时由此造成的安全责任由乙方及工人自行负责。3、乙方违反本协议，情节严重时甲方有权终止双方签订的劳务协作合同。 四、本协议双方签字生效，工程竣工验收后失效；本协议一式三份，甲、乙双方各执一份。甲方： 成都华川公路建设集团有限公司 昌宁高速B1标 项目经理部 乙方：江西交通工程开发有限公司签订日期： 年 月 日
