1、2012019 9 年二级建造师施工管理真题附答案年二级建造师施工管理真题附答案 一单项选择题（共 70 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个符合题意） 1关于建设工程项目管理的说法，正确的是： （） A业主方是建设工程项目生产过程的总集成者，工程总承包方是建设工程项目 生产过程的总组织者 B建设项目工程总承包方管理的目标只包括总承包方的成本目标项目的进度 和质量目标 C供货方项目管理的目标包括供货方的成本目标供货的进度和质量目标 D建设项目工程总承包方的项目管理工作不涉及项目设计准备阶段 答案：C 2项目设计准备阶段的工作包括（） A编制项目建议书 B编制项目设计任务书 C编制项目
2、可行性研究报告 D编制项目初步设计 答案：B 3某施工企业组织结构如下，关于该组织结构模式特点的说法，正确的是 （） A当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时，以横向部门指令为主 B当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时，由总经理进行决策 C每一项纵向和横向交汇的工作只有一个指令源 D当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时，以纵向部门指令为主 答案：D 4当管理职能分工表不足以明确每个工作部门的管理职能时，还可以辅助使用 （） A工作任务分工表 B管理职能分工描述书 C岗位责任描述书 D工作任务分工描述书 答案：B 5根据建设工程工程量清单计价规范 （GB50500-2013） ，对于任一招标工程
3、量清单项目，如果因业主方变更的原因导致工程量偏差，则调整原则为（） 。 A当工程量增加超过 15%以上时，其增加部分的工程量单价应予调低 B当工程量减少超过 15%以上时，其相应部分的措施费应予调高 C当工程量增加超过 15%以上时，其增加部分的工程量单价应予调高 D当工程量减少超过 10%以上时，其相应部分的措施费应予调低 答案：A 6施工企业在投标报价时，周转性材料的消耗量应按（）计算。 A周转使用次数 B推销量 C每周转使用一次的损耗量 D一次使用量 答案：B 7建设工程项目总进度目标论证的工作包括：进行项目结构分析；调查研 究和收集资料；编制各层进度计划；协调各层进度计划的关系和编制总
4、进度 计划；确定项目的工作编码，其正确的工作步骤是（） A B C D 答案：B 8关于招标信息发布与修正的说法，正确的是（） A招标人在发布招标公告或发出投标邀请书后，不得擅自终止招标 B招标人或其委托的招标代理机构只能在一家指定的媒介发布招标公告 C自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于 3 日 D招标人对已发出的招标文件进行修改，应当在招标文件要求提交投标文件截 止时间至少 5 日前发出 答案：A 9下列生产安全事故应急预案中，应报同级人民政府和上一级安全生产监督管 理部门备案的是（） A中央管理的企业集团的应急预案 B地方建设行政主管部门的应急预案 C特辑施工总承包企业的应
5、急预案 D地方各级安全生产监督管理部门的应急预案 答案：D 10工程质量缺陷按修补方案处理后，仍无法保证达到规定的使用和安全要求， 又无法返工处理的，其正确的处理方式是（） 。 A限制使用 B报废处理 C加固处理 D不做处理 答案：B 11某网络计划中，工作 A 有两项紧后工作 C 和 D，C，D 工作的持续时间分别为 12 天7 天，CD 工作的最迟完成时间分别为第 18 天第 10 天，则工作 A 的 最迟完成的时间是第（）天。 A5 B3 C8 D6 答案：B 12影响施工质量的五大要素是指人材料机械及（） 。 A方法与环境 B投资额与合同工期 C方法与设计方案 D投资额与环境 答案：A
6、 13某地下工程施工合同规定，3 月份计划开挖土方量 40000m，合同单价为 90 元/m；3 月份实际开挖土方量 38000m，实际单价为 80 元/m，则至 3 月滴，该 工程的进度偏差为（）万元 A18 B-16 C-18 D16 答案：C 14根据建设工程工程量计价规范 （GB-50500-2013）,投标时不能作为竞争 性费用的是（） 。 A夜间施工增加费 B已完工程保护费 C安全文明施工费 D冬雨季施工增加费 答案：C 15 运用动态控制原理控制施工质量时，质量目标不仅包括各分部分项工程的施 工高质量，还包括（） A设计图纸的质量 B业主的决策质量 C施工计划的质量 D材料及设备
7、的质量 答案：D 16 施工中可以作文整个项目进度控制的纲领性文件，并且作为组织和指挥施工 依据的是（） A项目年度施工进度计划 B控制性施工进度计划 C施工承包合同 D实施性施工进度计划 答案：B 17某工程混凝土浇筑工程中发生脚手架倒塌，造成 11 名施工人员当场死亡， 此次工程质量事故等级应认定为（） A一般事故 B较大事故 C重大事故 D特别重大事故 答案：C 18关于施工预算和施工图预算比较的说法，正确的是（） A施工预算既适用于建设单位，也适用于施工单位 B施工预算的编制以施工定额为依据，施工图预算的编制以预算定额为依据 C施工预算是投标报价的依据，施工图预算是施工企业组织生产的依
8、据 D编制施工预算依据的定额比编制施工图预算依据的定额粗略一些 答案：B 19在工程项目的施工阶段，对现场用到的钢钉钢丝等零星材料的用量控制， 宜采用的控制方法是（） 。 A定额控制 B计量控制 C指标控制 D包干控制 答案：D 20某施工现场发生触电事故后，对现场人员进行了安全用电操作教育，并在现 场设置了漏电开关，还对配电箱电路进行了防护改造。这体现了施工安全隐患 处理的（）原则。 A直接隐患与间接隐患并治 B单项隐患综合处理 C宂余安全处理 D预防与减灾并重处理 答案：B 21国际工程管理领域中，信息管理的核心指导文件是（） 。 A技术标准 B工程档案管理制度 C信息编码体系 D信息管理
9、手册 答案：D 22斗容量 1m反铲挖土机，挖三类土，装车，挖土深度 2m 以内，小组成员两 人，机械台班产量为 456（定额单位 100m）,则用该机械挖土 100m的人工时 间定额为（） 。 A044 台班 B044 工日 C022 台班 D022 工日 答案：B 23关于对承包人索赔文件审核的说法，正确的是（） 。 A监理人收到承包人提交额索赔通知书后，应及时转交发包人，监理人无权要 求承包人提交原始记录 B监理人根据发包人的授权，在收到索赔通知书的 42 天内，将索赔处理结果答 复承包人 C承包人不接受索赔处理结果的，应直接向法院起诉索赔 D 承包人接受索赔处理结果的，发包人应在索赔处
10、理结果答复后 28 天内完成赔 付 答案：D 24某工程合同金额 4000 万元，工程预付款为合同金额的 20%。主要材料构 件占合同金额的比重为 50%，预付款的扣回方式为：从未完施工工程尚需的主要 材料及构件的价值相当于工程预付款数额时开始扣回， 则该工程预付款的起扣点 是（）万元。 A3200 B2000 C2400 D1600 答案：C 25关于横道图进度计划的说法，正确的是（） 。 A各项工作必须按照时间先后进行排序 B不能将工作简要说明直接放在横道上 C可用于计算资源需要量 D尤其适用于较大的进度计划系统 答案：C 26对于采用新材料新工艺及新设备的工程项目，承担其监理业务的项目监
11、理 机构除了编制工程建设监理规划外，还应编制（） 。 A工程建设监理实施方案 B工程建设监理大纲 C工程建设监理实施细则 D工程建设监理实施规划 答案：C 27为保证工程质量，材料供应商必须提供生产许可证的材料是（） 。 A防水涂料 B建筑用砂 C建筑用石 D预应力混凝土用钢材 答案：D 28某网络计划中，已知工作 M 的持续时间为 6 天，总时差和自由时差分别为 3 天和 1 天； 检查中发现该工作实际持续时间为 9 天， 则其对工程的影响是 （） 。 A既不影响总工期，也不影响其紧后工作的正常进行 B不影响总工期，但使其紧后工作的最早开始时间推迟 2 天 C使其紧后工作的最迟开始时间推迟
12、3 天，并使总工期延长 1 天 D使其紧后工作的最早开始时间推迟 1 天，并使总工期延长 3 天 答案：B 29下列合同履约情形中，属于发包人违约的情形是（） 。 A发包人提供的测量资料错误导致承包人工程返工的 B监理人无正当理由未在约定期内发出复工指示，导致承包人无法复工的 C因地震造成工程停工的 D发包人支付合同进度款后，承包人未及时发放给民工的 答案：B 30根据建设工程工程量清单计价规范 （GB50500-2013） ，在施工中因发包人 原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格调整原则是（） 。 A应采用造价信息差额调整法 B采用计划进度日期与实际进度日期两者的较低者 C如果没有
13、超过 15%，则不做调整 D采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者 答案：D 31关于施工项目经理的地位作用的说法，正确的是（） A项目经理是一种专业人士的名称 B没有取得建造师执业资格的人员也可担任施工项目的项目经理 C项目经理是企业法定代表人在项目上的代表人 D项目经理的管理任务不包括项目的行政管理 答案：C 32由于工程负责人不按规范指导施工随意压缩工期造成的质量事故，按事故 责任分类，属于（） A指导责任事故 B操作责任事故 C技术责任事故 D自然灾害事故 答案：A 33.下列施工方进度控制的措施中，属于组织措施的是（） A应用工程网络技术编制进度计划 B重视信息技术的应用 C优选
14、施工方案 D编制进度控制工作流程 答案：D 34.下列工程项目中，宜采用成本加酬金合同的是（） A工程结构和技术简单的工程项目 B工程设计详细，图纸完整清楚，工作任务和范围明确的工程项目 C时间特别紧迫的抢救救灾工程项目 D工程量暂不确定的工程项目 答案：C 35.根据建设工程项目管理规范 （GB/T50326-2006） ，若经评估材料价格上涨 的风险发生的可能性中等，且造成的后果属于重大损失，则此种风险等级评估为 （）等风险。 A3 B5 C2 D4 答案：D 36.分析和论证施工成本目标实现的可能性，并对施工成本目标进行分解是通过 （）进行的。 A编制施工成本比价报表 B编制工作任务分工
15、表 C编制施工组织设计 D编制施工成本规划 答案：D 37.根据建设工程项目管理规范 （GB/T50326-2006） ，施工项目经理具有的权 限是（） 。 A编制项目管理实施规划 B制定内部计酬办法 C参与工程竣工验收 D对资源进行动态管理 答案：B 38.关于施工现场文明施工和环境保护的说法，正确的是（） 。 A施工现场主要场地应硬化 B集体宿舍与作业区隔离，人均床铺面积不小于 15 C沿工地四周连续设置高度不低于 15m 的围挡 D施工现场要实行半封闭式管理 答案：A 39.根据文明工地标准， 施工现场必须设置 “五牌一图” ， 其中的 “一图” 是 （） 。 A施工进度网络图 B安全管
16、理流程图 C大型施工机械布置图 D施工现场平面布置图 答案：D 40.施工企业职业健康安全和环境管理体系的管理评审是（） 。 A管理体系接受政府监督的一种体制 B管理体系自我保证和自我监督的一种机制 C企业最高管理者对管理体系的系统评价 D对企业执行相关法律情况的评价 答案：C 71 根据现行规定，应该招标的建设工程经批准可以采用邀请招标方式确定承包 人的项目有（） A有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的 B公开招标费用过低的 C涉及国家秘密的 D受自然地域环境限制的 E涉及抢险救灾的 答案：ACDE 72 根据 建设工程项目管理规范（GB/T50326-2006） ， 项目经理的职责
17、有 （） A确保项目资金落实到位 B主持编制项目管理实施规划 C接受项目审计 D主持工程竣工验收 E建立项目管理体系 答案：BCE 73根据建设工程安全生产管理条例 ，施工单位应当组织专家对专项施工方 案进行论证审查的分部分项工程有（） 。 A拆除工程 B地下暗挖工程 C高大模板工程 D起重吊装工程 E深基坑工程 答案：BCE 74.某单代号网络计划如下图，其关键线路有： A- B- C- D- E- 答案：CE 75关于赢得值法及相关评价指标的说法，正确的有（） 。 A进度偏差为负值时，表示实际进度快于计划进度 B理想状态是已完工作实际费用计划工程预算费用和已完成工作预算费用三 条曲线靠得很
18、近并平稳上升 C费用（进度）偏差适于同一项目和不同项目比较中采用 D采用赢得值法可以克服进度费用分开控制的缺点 E赢得值法可定量判断进度费用的执行效果 答案：BDE 76 根据 标准施工招标文件 ， 合同履行中可以进行工程变更的情形有 （） 。 A改变合同中某项工作的施工时间 B为完成工程追加的额外工作 C改变合同中某项工作的质量标准 D取消合同中的某项工作，转由发包人实施 E改变合同工程的标高 答案：ABCE 77关于施工文件归档的说法，正确的有()。 A施工单位应在工程竣工验收后将工程档案向监理单位归档 B工程档案原件由建设单位保管 C监理单位应对施工单位收齐的工程立卷文件进行审查 D工程
19、档案一般不少于两套 E归档可以分阶段分期进行 答案：CDE 78施工质量保证体系中，属于工作保证体系内容的有()。 A编制质量计划 B建立工作制度 C明确工作任务 D分解质量目标 E成立质量管理小组 答案：BC 79承包商对工程的成本控制进度控制质量控制合同管理和信息管理等管 理工作进行编码的基础有()。 A项目结构的编码 B工作任务分工表 C管理职能分工表 D工作流程图 E项目结构图 答案：AE 80关于施工生产安全事故报告的说法，正确的有()。 A施工单位负责人在接到事故报告后，2 小时内向上级报告事故情况 B一般事故应上报至设区的市级人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生 产监督管理职
20、责的有关部门 C重大事故应逐级上报至省自治区直辖市人民政府安全生产监督管理部门 和负有安全生产监督管理职责的有关部门 D对于需逐级上报的事故，每级安全生产监督管理部门上报的时间不得超过 2 小时 E特别重大事故应逐级上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监 督管理职责的有关部门 答案：BDE 81职业健康安全与环境管理体系的作业文件一般包括（） A作业指导书 B监测活动准则 C程序文件引用的表格 D管理规定 E绩效报告 答案：ABC 82施工进度计划检查的内容包括（） A实际进度与计划进度的偏差 B前一次检查提出问题的整改情况 C资源使用及进度保证的情况 D工作时间的执行情况 E工程量
21、的完成情况 答案：BCDE 83政府质量监督管理的内容有（） A抽查主要建筑材料的质量 B依法处罚违法违规行为 C监督工程竣工验收 D定期统计分析本地区质量情况 E抽查施工进度计划的执行情况 答案：ABCD 84根据建设工程施工合同（示范文本） （GF-2013-0201） ，关于施工项目经 理的说法，正确的有（） 。 A 承包人接到发包人更换项目经理的书面通知后，应在 14 天内向发包人提出书 面改进报告 B 项目经理因特殊情况授权下属履行其职责时，必须提前 48 小时通知监理人及 发包人 C承包人未经发包人书面同意，不能擅自更换项目经理 D承包人应在通用合同条款中明确项目经理的姓名职称注册
22、执业证书编号 等事项 E承包人应向发包人提交与项目经理的劳动合同以及为其缴纳社会保险的有效 证明 答案：ACE 85根据建设工程工程量清单计价规范 （GB50500-2013） ，工程量清单中的其 他项目清单包括的内容有（） 。 A总承包服务费 B计日工 C暂估价 D暂列金额 E安全文明施工费 答案：ABCD 86业主方编制的由不同深度的计划构成的进度计划系统包括（） 。 A单项工程进度计划 B项目子系统进度计划 C控制性进度计划 D年度进度计划 E总进度计划 答案：ABE 87施工质量控制的特点有（） 。 A结果控制要求高 B控制的难度大 C需要控制的因素多 D终检局限性大 E过程控制要求高
23、 答案：BCDE 88关于实施性施工进度计划及其作用的说法，正确的有（） 。 A可以确定项目的年度资金需求 B可以确定施工作业的具体安排 C以控制性施工进度计划为依据编制 D可以确定里程碑事件的进度目标 E可以论证项目进度目标 答案：BC 89施工质量主要体现在建筑工程的（）等方面 A经济性 B环保性 C坚固性 D适用性 E耐久性 答案：ADE 90施工机械设备是指施工过程中使用的各类机具设备，包括（） A施工安全设施 B测量仪器和计量器具 C电梯泵机通风空调设备 D运输设备和操作工具 E工作实体配套的工艺设备 答案：ABCD 91在 PDCA 循环中，对实施环节表述正确的是（） A是质量管理
24、的第一步 B在实施这一环节中，首先要做好计划的交底和落实 C按计划规定的方法及要求展开施工作业技术活动 D在实施这一环节中，首先要做好计划的执行 E应进行计划行动方案的交底工作 答案：BCE 92施工组织总设计单位工程施工组织设计及分部（分项）工程施工组织设计 都具备的内容有（） A施工进度计划 B各项资源需求量计划 C施工部署 D工程概况 E主要技术经济指标 答案：ABD 2012019 9 年二级法规真题及答案年二级法规真题及答案 1建设单位欠付工程款，施工企业指定本单位职工申请仲裁，该职工的行为属 于（） A指定代理 B表见代理 C委托代理 D法定代理 答案：C 2下列权利中，属于用益物
25、权的是（） A房屋租赁权 B建设用地使用权 C土地所有权 D船舶抵押权 答案：B 3使用他人知识产权必须经权利人同意，这体现了知识产权的（） A地域性 B期限性 C财产权和人身权的双重性 D专有性 答案：A 4关于抵押的说法，正确的是（） A抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变 B转让抵押物的价款只需高于担保债权即可 C当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围 D抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让 答案：C 5两家施工企业协商后同时参加一个项目的投标，给建设单位造成重大损失， 则该两家施工企业直接责任人应承担的刑事责任是（） A徇私舞弊罪 B重大责任事故罪 C玩忽职守罪 D串通投标
26、罪 答案：D 6在城市规划区内以划拨方式提供国用土地使用权的建设工程，建设单位用地 批准手续前，必须先取得该工程的（） A建设工程规划许可证 B质量安全报建手续 C施工许可证 D建设用地规划许可证 答案：D 7某建设单位领取施工许可证后因故 4 个月未能开工，又未申请延期证（） A重新核验 B自行延期 C继续有效 D自行废止 答案：D 8、关于投标报价的说法，正确的是（ ） 。 A报价可以低于成本，但不可以高于最高投标限价 B低于成本报价是指低于社会平均成本报价 C报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标 D报价不可以低于成本，但可以高于最高投标限价 答案：D 9、 建设工程施工合同（示范文本
27、） ） （GF-2013-0201）主要由（）三部分 组成。 A总则、通用条件、专用条件 B总则、分则、附则 C总则、正文、附件 D合同协议书、通用合同条款、专用合同条款 答案：D 10、关于人民法院管辖权的说法，正确的是（） A有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级人民法院 直接管辖 B原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先受理的人民法院管辖 C人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖 D两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉 答案：D 11、关于建设工程见证取样的说法，正确是的（） A见证人员应由施工企业中具备施工试验
28、知识的专业技术人员承担 B用于承重墙体的砌筑砂浆试块必须实施见证取样和送检 C取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可 D试样的真实性只能由取样人员负责 答案：B 12、关于建设工程施工合同变更的说法，正确的是（） A发包人可依据其单方以上变更合同 B合同变更内容约定不明确，推定为未变更 C合同变更与工程变更范围一致 D合同变更协议自签字之日起生效 答案：B 13、关于借款合同的说法，正确的是（） A借款合同自双方当事人签字盖章之日起生效 B借款合同为有偿合同 C借款合同必须采用书面形式 D自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效 答案：D 14、关于中标后订文建设工程施
29、工合同的说法，正确的是（） A合同的主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致 B对备案的中标合同不得进行协商变更 C人工、材料价格行情发生变化，双方应当就合同价款订立新的协议 D招标人和中标人应自中标通知书收到之日起 30 日内订立书面合同 答案：A 15、根据安全生产法 ，对于未真实记录安全生产教育和培训情况的发生经营 单位可以（） A降低资质等级 B给与警告 C吊销营业执照 D责令限期改正 答案：D 16、某建造师因工作调动与原聘用单位解除了劳动关系，其注册证书应当（） A延续有效 B注销注册或变更注册 C被吊销 D被撤销 答案：B 17、根基建设工程安全生产管理条例 ，总承包单位
30、和分包单位对分包工程的 安全生产承担（） 。 A按份责任 B集体责任 C同等责任 D连带责任 答案：D 18、关于工程建设强制性标准的说法，正确的是 A工程建设中拟采用的新技术新工艺新材料，可不受强制性标准的限制工 程建设强制 B性标准都是关于工程置顶的强制性条文 C工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限制 D工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查 答案：D 19、 建设工程施工合同对付款时间没有约定或约定不明， 则应付款时间为 （） 。 A建设工程已竣工验收的，为竣工验收合格之日 B工程价款确定之日 C建设工程未交付的，为竣工结算完成之日 D建设工
31、程未支付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日 答案：D 20、关于民事诉讼上诉的说法，正确的是（） A上诉期为 10 日 B上诉时应当递交上诉书 C上述状应当向第二审人民法院提出 D当事人向原审人民法院上诉的，原审法院应当受理 答案：B 21、关于建筑安装工程结算的编制，下列说法中正确的是（） A采用固定总价合同的，暂列金额不得调整 B采用固定总价合同的，税率可不按政府部门新公布的税率调整 C规费应按县级建设主管部门规定的费率计算 D现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算 答案：D 22、关于担任人民调解员的基本条件，正确的是（） A自然人 B具有大学本科学历 C热心人民调解工作
32、 D具有中级以上职称 答案：C 23、关于合同形式的说法，正确的是（） A书面形式合同是指纸质合同 B当事人的行为可以构成默示合同 C书面形式是主要的合同形式 D未依法采用书面形式订立合同的，合同无效 答案：C 24、某工程由甲施工企业承包，施工现场检查发现项目部的项目经理技术负责 人质量管理人员和安全管理人员都是乙施工企业 职员。则甲的行为视同（） A违法分包 B使用其他企业名义承揽工程 C允许他人使用本企业名义承揽工程 D与他人联合承揽 答案：C 25、根据工伤保险条例 ，职工因工致伤，应当保留劳动关系，退出工作岗位 的伤残等级范围是（）伤残。 A七级至八级 B九级至十级 C一级至四级 D
33、五级至六级 答案：C 26、 关于买卖合同中标的物毁损灭失的风险承担，如果当事人没有约定交付地点 或者约定不明确，下列说明中正确的是（） A标的物毁损灭失的风险，在标的物交付之后由出卖人承担 B出卖人出卖交由承运人运输的途标的物，毁损灭失的风险自承运人将货物交 付给买受人时由买受人承担 C对于需要运输的标的物，出卖人将标的物交给第一承运人后，毁损灭失的风 险由买受人承担 D出卖人依约将标的物置于交付地点， 答案：C 27、建造师采用弄虚作假的手段取得注册建造师继续教育证书 ，一经发现， 其将承担的法律责任是 A给予警告 B取消继续教育记录 C处 1 万元以上 3 万元以下罚款 D撤销注册证书
34、答案：B 28关于建设工程实施工合同变更的说法，正确的是（） A合同变更协议自签字之日起生效 B合同变更与工程变更的范围一致 C发包人可依据其单方意思变合同 D合同变更内容约定不明确，推定为未变更 答案：D 29、施工人员对涉及结构安全的试块试件以及有关材料，应当在（）监督下现 场去取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。 A施工企业质量管理部门 B建设单位或监理单位 C设计单位或监理单位 D建设工程质量监督机构 答案：B 30、根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准 ，允许其他单位或个 人以本单位名义承揽工程的，属于（） 。 A承揽业务不良行为 B资质不良行为 C工程质量不良
35、行为 D工程安全不良行为 答案：B 31、下列情形中，导致建设工程施工合同无效的是（） 。 A工程款支付条款订立时显失公平的 B发包人对投标文件有重大误解订立的 C依法应当招标的项目中标无效后订立的 D承包人超越资质等级订立但在竣工前取得相应等级资质证书的 答案：C 32、关于仲裁协议的说法，正确的是（） A仲裁机构可就当事人在仲裁协议中的约定事项和未约定事项进行裁决 B仲裁协议是合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效 C仲裁协议可以约定仲裁裁决的强制执行机构 D当事人只能向约定的仲裁机构申请仲裁，不可直接提起诉讼 答案：D 33关于中标人法律责任的说法，正确的是（） 。 A中标人将中标项目的
36、部分主体分包给他人的，可以责令停业整顿或吊销营业 执照 B中标人严重违反合同义务的，取消其 5 年内参加依法必须进行招标项目的投 标资格 C中标人无正当理由不与招标人订立合同的，取消其中标资格，投标保证金不 予退还 D中标人不履行合同的，履约保证金不予退还，还应赔偿与履约保证金等额的 损失 答案：C 34关于承揽合同中解除权的说法，正确的是（） 。 A定做人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应该赔偿损失 B承揽人将承揽的工作交由第三人完成的，定做人有权解除合同 C定做人不履行协助义务的，承揽人可以解除合同 D承揽人可以随时解除合同，造成定做人损失的，应该赔偿损失 答案：A 35根据绿色施工导
37、则在土方作业阶段采取洒水、覆盖等措施后，作业区目 测扬尘高度应当小于（） 。 A15 米 B05 米 C2 米 D1 米 答案：A 36根据生存安全事故报告和调查处理调理 ，关于生产安全事故等级的说法 正确的是（） 。 A造成 15 人死亡的事故是特别重大事故 B造成 5 人死亡的事故是一般事故 C造成 3000 万直接经济损失的事故是较大事故 D造成 45 人重伤的事故是重大事故 答案：C 37根据劳动合同法 ，劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过 （） 。 A3 个月 B4 个月 C2 个月 D1 个月 答案：C 38行政机关作出的下列决定中，当事人不能申请行政复议的是（） 。
38、A罚款、没收非法财物等行政处罚决定 B行政处分或者其他人事处理决定 C限制人身自由的行政强制措施决定 D有关许可证、执照等证书变更、中止、撤销的决定 答案：B 39、根据建设工程价款结算暂行办法 ，实行总承包的政府投资单项工程项目， 竣工总结算的审查人是（） 。 A同级财政部门 B总承包人 C发包人 D同级审计部门 答案：A 40、投标人对开标投诉的，依法应当先向（）提出异议。 A招标人 B评标委员会 C纪律检查委员会 D有关行政监督部门 答案：A 41、关于垫资的说法，正确的是（） A垫资的法律性质是工程欠款 B法律、行政法规明确禁止垫资行为 C当事人对垫资利息未作约定的，法院不予支持利息
39、D当事人约定垫资利息的，其利率最高为同期银行贷款利率的 4 倍 答案：C 42、 某建设工程施工合同纠纷案件在仲裁过程中，首席仲裁员甲认为应该裁决合 同无效，仲裁员乙和仲裁员丙认为应裁决合同继续履行，则仲裁庭应（ ）作出 裁决。 A重新组成仲裁庭经评议后 B请示仲裁委员会主任并按其意见 C按乙和丙的意见 D按甲的意见 答案：C 43、招标投标违法行为记录公告，绝对禁止公开涉及（ ）的记录。 A国家秘密 B个人隐私 C商业秘密 D政府信息 答案：A 44、根据电子招标投标办法 ，关于投标行为的说法，正确的是（ ） 。 A投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台可以拒收 B投标人可以在投
40、标截止时间后完成投标文件的传输递交 C投标人不可补充修改投标文件，但是可以撤回。 D投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回 答案：D 45、某工程由甲施工企业承包，施工现场检查发现项目部的项目经理、技术负责 人、质量管理人员和安全管理人员都是乙施工企业职业，则甲的行为视同（ ） 。 A允许他人使用本企业名义承揽工程 B与他人联合承揽 C违法分包 D使用其他企业名义承揽工程 46、关于融资租赁合同的说法，正确的是（ ） 。 A承租人破产的，租赁物属于破产财产 B承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利 C出卖人不履行买卖合同义务的，由出租人行使索赔的权利 D出租人应当履行承租人占有租赁物期
41、间的维修义务 47、关于监理单位安全责任的说法，正确的是（ ） 。 A监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施进行审查的，应当吊销租赁证 书 B监理单位发现存在安全事故隐患的，可以提醒施工单位整改 C事故隐患情况严重的，监理单位应当及时向有关主管部门报告 D监理单位对施工组织设计中的安全技术措施进行审查，重点审查其是否符合 工程建设强制性标准。 答案：D 48、根据文物保护法实施条例 ，未取得相应等级的文物保护工程资质证书， 擅自承担文物保护单位的重建工程的，由文物行政主管部门责令限期改正；逾期 不改正应当承担的行政处罚是（） A罚款 B责令停产停业 C警告 D吊销营业执照 答案：A 49、政
42、府对市场主体的守法诚信评价标准内容以（）为主要依据 A建筑市场有关违法行为 B违反法定基本程序问题 C质量安全问题 D建筑市场有关法律责任 答案：A 63关于建设工程施工企业法人资格的说法，正确的有（） A施工企业的项目经理部不具有法人资格 B 施工企业的法定代表人是法人 C施工企业分公司不具有法人资格 D施工企业的法人资格经工商行政机关核准登记后取得 E施工企业法人属于财团法人 答案：ABD 64符合民事诉讼法关于级别管辖和专属管辖规定的情况下，合同当事人可 以书面协议选择的管辖法院有（） A合同签订地人民法院 B被告住所地人民法院 C合同履行地人民法院 D合同纠纷发生地人民法院 E标的物所
43、在地人民法院 答案：ABCE 65 在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的 建筑施工作业，但（）除外 A抢险作业 B抢修作业 C监理单位同意的 D因生产工艺上要求必须连续作业的 E因特殊需要必须连续作业的 答案：ABDE 66关于投标保证金的说法，正确的有（） A投标保证金不得超过招标项目估算价的 2% B投标保证金有效期应当与投标有效期一致 C两阶段招标者要求提交投标保证金的，应在第一阶段提出 D未中标的投标人的投标保证金及利息，招标人应当在签约后 5 日内退还 E 招标人应当在中标通知书发出后 5 日内退还中标人的投标保证金 答案：ABD 67关于建设用地使用权
44、的说法，正确的有（） A建设用地使用权因出让合同生效而设立 B建设用地使用权只可以在地上设立 C建设用地使用权只能存在于国家所有的土地 D设立建设用地使用权可以采取出让或划拨的方式 E住宅建设用地使用权期满自动续期 答案：CDE 68根据担保法 ，债权人可以行使留置权的合同有（） A施工合同 B加工承揽合同 C定金合同 D借款合同 E运输合同 答案：BE 69根据工程建设项目招标范围和规模标准规定 ，必须招标范围内的各类工 程建设项目，达到下列标准之一必须进行招标的有（） A 重要设备采购的单项合同估算价为人民币 150 万 B材料采购的单项合同估算值为人民币 80 万 C施工单项合同估算价为
45、人民币 300 万 D项目总投资额为人民币 3500 万 E监理服务采购的单项合同估算价为人民币 60 万 答案：ACDE 70下列情形中，导致劳动合同无效或者部分无效的有() A 乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立 B以欺诈的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立 C约定内部承包违约金 D以胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立 E重大误解，在违背真实意思的情况下订立 答案：ABD 71建设工程施工合同中，承包人的主要义务有() A自行完成建设工程主体结构施工 B交付竣工验收合格的建设工程 C无偿修理质量不合格的建设工程 D 及时验收隐藏工程 E 提供必要的施工条件 答案：AB
46、C 72根据社会保险法 ，失业人员从失业保险基金中领取失业保险金应符合的 条件有（） A 本人已经进行失业登记，并有求职要求的 B非因本人意愿中断就业的 C 失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满 1 年的 D本人应征服兵役的 E人本已失业，有身份证明的 答案：ABC 73-80 2016 年二级建造师机电工程真题答案 一、单项选择题单项选择题（共共 2020 题题，每题每题 1 1 分分。每题的备选项中每题的备选项中，只有一个最符合题意只有一个最符合题意） 1、埋没在基础上的沉降观测点，第一次观测应在（）进行。 A、观测点埋设后 B、设备底座就位后 C、设备安装完成后 D、设备调整后 答案
47、：A 2、吊装方案主要编制依据中的施工技术资料不包括（） 。 A、被吊设备设计制造图 B、设备基础施工图 C、吊装参数表 D、设计会审文件 答案：C 3、关于描述焊接工艺评定的目的，错误的是（） 。 A、验证母材的可焊性 B、验证拟定的工艺指导书是否正确 C、为制定正式的焊接工艺卡提供可靠的技术依据 D、评定施焊单位是否有能力焊出符合技术规范要求的焊接接头 答案：A 4、压力表与表管之间装设三通旋塞阀的目的是（） 。 A、提高测量精度 B、便于吹洗管路 C、减小管道噪音 D、缓冲对表的压力冲击 答案：B 5、高强度大六角头螺栓正确的连接要求是（） 。 A、螺栓不能自由穿入螺栓孔是用气割扩孔 B
48、、螺栓必须一次达到拧紧力矩要求 C、施拧顺序由螺栓群外围向中心施拧 D、螺栓连接副可采用转角法施拧 答案：D 6、下列管道中，不属于仪表管道的是（） 。 A、测量管道 B、气动信号管道 C、配线管道 D、伴热管道 答案：C 7、回转式炉窑砌筑时，砌筑的起始点宜选择在（） 。 A、离传动最近的焊缝处 B、检修门（孔）处 C、工作温度的热端 D、支撑位置 答案：C 8、建筑智能化系统验收时，有线电视系统应包括的验收文件是（） 。 A、控制箱接线图 B、防雷保护设备布置图 C、机柜设备装配图 D、用户分配电平图 答案：D 9下列总面积在 10002000m的建筑场所应申请消防验收的是（） A医院的门
49、诊楼 B博物馆的展示厅 C大学的食堂 D中学的教学楼 答案：D 10关于曳引式电梯安装的验收要求，正确的是（） A对重缓冲器不能延伸到地面实心桩墩上 B随机文件包括缓冲器等型式试验证书的复印件 C相邻两层门地坎距离大于 10m 时，应有井道安全门 D井道地坑地面能承受满载轿厢静载 2 倍的重力 答案：B 11下列情况中，招标投标时不应作为废标处理的是（） A投标报价明显低于标底 B投标问价的编制格式与招标文件要求不一致 C投标书提出的工期比招标文件的工期晚 15 天 D投标单位投标后又在截止投标时间 5 分钟前突然降价 答案：D 12下列情况中，可向建设单位提出费用索赔的是（） A监理单位责令
50、剥离检查未报检的隐蔽工程而产生的费用 B施工单位的设备被暴雨淋湿而产生的费用 C建设单位增加工作量造成的费用增加 D施工单位施工人员高处坠落受伤产生的费用 答案：C 13下列机电工程项目中，需编制主要施工方案的是（） A雨季和冬季施工 B高空作业 C设备试运行 D交叉作业 答案：C 14机电工程项目在施工阶段成本控制的内容是（） A加强施工任务单和限额领料单的管理 B结合企业技术水平和建筑市场进行成本预测 C制订技术先进和经济合理的施工方案 D编制施工费用预算并进行明细分解 答案：A 15不能进行竣工验收的机电工程项目是（） A达到环境保护要求，尚未取得环境保护验收登记卡 B附属工程尚未建成，
