1、南沙区智慧城市管理运行指挥中心场地改造工程设计交易文件建 设 单 位：广州市南沙区经贸科技和信息化局矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧。招标代理单位：广州市市政工程监理有限公司日 期：2014年8月目录第一章、交易须知3聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅。一、交易须知前附表3残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東。二、交易须知修改表5酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭钯。三、交易须知通用条款7彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔肤。（一）交易文件7謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍杂。（二）报名及报名资料递交8厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩龔。（三）摇珠及合同签定9茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐鈞。第二章摇珠办法12鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘聾。一、摇珠办法修改表1
2、2籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞曉。二、摇珠办法13預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥龅。第三章合同条款16渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇絨钞。第四章前期资料及工作要求21铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝勵罴。第一章、交易须知一、交易须知前附表声明：本交易须知前附表使用GZZB交易文件范本，与范本不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本表的组成部分，同其他部分具有同等效力。对范本交易须知通用条款和摇珠办法可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择部分中未被本交易须知前附表选择的部分无效。擁締凤袜备訊顎轮烂蔷報赢无。项目内容说明与要求1定义建设单位（即发包人）：广州市南沙区经贸科技和信息化局项目建设管理单位：
3、广东海外建设监理有限公司 招标代理（如有）： 广州市市政工程监理有限公司 2工程名称南沙区智慧城市管理运行指挥中心场地改造工程设计3建设地点广州市南沙区4建设规模本工程场地装修改造面积约1900m2，工程建设费用约440.8万元。5交易范围勘察测量、方案修改、初步设计及概算、施工图设计、编制施工图预算、现场服务、。6设计合理使用年限 按国家相关规定年限_（注：设计交易需填写）7前期服务机构名称 / （注：设计交易需填写）8工期要求设计工期：承包人应在设计合同签订后5个工作日内完成方案修改，方案确定后 5工作日内完成初步设计，初步设计审查批准后5工作日内完成施工图设计，施工图设计文件经审查发现问
4、题后 3 工作日内完成补充、修改。如果延误工期，承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终合同价格的0.3%；误期损害赔偿费的最高限额为最终合同价格的30%。9资金来源 财政资金 10承包意向人资质要求详见本工程交易公告11设计人员专业配套要求(据实配备)设计项目负责人1名；各专业指定设计代表1名，要求相关专业中级或以上职称。现场指导与监督人员必须是拟投入的主要设计人员中的相应人员。 12报名资料收取方式报名时建设单位收取报名资料，并进行资料核对，双方签字确认结果。13发包价设计发包价：本项目按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的工程勘察设计收费标准计算，浮动幅度为 0%，发包价为人民
5、币 22.08万元，发包费率5.0 %。设计费根据工程勘查设计收费标准（2002年修订本），按实际发生量计费。以上具体费用以财政评审结果为准。承包意向人填写的承包价、承包费率与以上金额不符的报名文件将被拒绝，承包费率在结算时不予调整。14承包意向有效期 90 日历天（从报名截止之日计起）15领取发包价及前期资料由承包意向人自行在广州公共资源交易中心网站下载。16踏勘现场时间：自招标公告发布之日起具备现场踏勘条件；方式：建设单位不集中组织，由承包意向人自行踏勘；现场详细地点： 17报名资料组成报名资料由资格文件、承包意向承诺及声明函、提交交易保证金凭证三部分组成。18报名资料份数一份。19报名的
6、时间和地点收件人：广州市南沙区经贸科技和信息化局地点：广州公共资源交易中心南沙交易部二楼大厅（广州南沙环岛路滨海花园综合楼F栋曼尼商务中心）。开始接收报名文件时间：2014 年8月18日9时30分截止时间： 2014 年8月18日11时30分上述时间及地点是否有改变，请密切留意交易答疑纪要的相关信息。20摇珠开始时间和地点1.摇珠开始时间：2014年8月18日14时00分 2.地点：广州公共资源交易中心南沙交易部室（广州南沙环岛路滨海花园综合楼F栋曼尼商务中心）。3.上述时间及地点是否有改变，请密切留意交易答疑纪要的相关信息。21履约担保承包人提供的履约保函为承包价款的10%。22合同价款的调
7、整办法 / 二、交易须知修改表声明：本交易须知使用GZZB 交易文件范本的交易须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本交易文件中不再转录交易须知通用条款，请承包意向人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址：）下载查阅。贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷鯛汉鼉。条款号：3.1 修改类型：修改原文：3.1报名资料由资格文件、承包服务承诺及声明函、提交交易保证金凭证三部分组成。现文：3.1报名资料由资格文件、设计服务承诺及声明函、提交交易保证金凭证三部分组成。条款号： 3.3 修改类型：修改原文： 承包服务承诺及声明函（格式见交易公告附件二）现文： 设计服务承诺及声
8、明函（格式见交易公告附件二）条款号： 3.4 修改类型：修改原文：承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳万元现文：承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳0.2万元条款号： 5.3 修改类型：修改原文：（1）勘察总报价：本项目按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的工程勘察设计收费标准计算，浮动幅度为%，发包价为人民币元。坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚跻馱釣。（2）设计总报价：本项目按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的工程勘察设计收费标准计算，浮动幅度为%，发包价暂定为人民币元、承包费率为%。蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘籜葦繯。 （3）施工图审查发包价：本项目根据国家发展改
9、革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知(发改价格【2011】534号文)及广州市物价局转发省物价局关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（穗价【2011】126号文）计算，发包价暂定为人民币元、承包费率为%。買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄届嬌擻。现文：设计总报价：本项目按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的工程勘察设计收费标准计算，浮动幅度为0 %，发包价暂定为人民币 22.08万元、承包费率为 5.0 %。綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴飙钪麦。条款号： 12.2 修改类型：修改原文：发包通知书发出之日起30日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位将解除
10、发包通知书，原承包人将被清除出广州市勘察/设计/施工图审查类小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦諑琼针。现文：发包通知书发出之日起30日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市房屋建筑设计类小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑献鵬缩。条款号： 13.2 修改类型：修改原文：发包通知书发出之日起15日后，承包人未按上款
11、的规定递交履约担保，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市勘察/设计/施工图审查类小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔嗚訝摈。现文：发包通知书发出之日起15日后，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市房屋建筑设计类小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。構氽頑黉碩饨荠龈话骛門戲鷯。注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。（以下
12、无正文）三、交易须知通用条款（一）交易文件1.交易文件的组成1.1本交易文件包括下列文件，以及所有发出的澄清或修改：第一章 交易须知第二章 摇珠办法第三章 合同条款第四章 技术条件（工程建设标准）（另册）第五章 图纸及勘察资料（另册）第六章 发包价及其工程量清单（另册）1.2 承包意向人获取交易文件后，应仔细检查交易文件的所有内容，认真审阅交易文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等。輒峄陽檉簖疖網儂號泶蛴镧釃。1.3 承包意向人一旦获得承包资格，交易文件的内容对建设单位和承包人双方均有约束力。1.4建设单位（或委托招标代理机构）使用广东省内依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书对电
13、子交易文件进行电子签名及电子签章，该电子签名及电子签章与建设单位手写签名或者盖章具有同等的法律效力。尧侧閆繭絳闕绚勵蜆贅瀝纰縭。1.5发布交易公告的同时，通过广州公共资源交易中心网站发布电子交易文件、施工图纸、发包价及其工程量清单。识饒鎂錕缢灩筧嚌俨淒侬减攙。1.6交易文件一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有承包意向人。1.7承包意向人获取电子交易文件后，应仔细检查电子交易文件的合法有效性。合法有效的电子交易文件应具有建设单位（或招标代理机构）的电子签名及电子签章。凍鈹鋨劳臘锴痫婦胫籴铍賄鹗。2.交易文件的澄清与修改2.1交易文件发出后,在公告截止时间3日前，建设单位可对交易文
14、件进行必要的澄清或修改。2.2交易文件的澄清或修改在广州公共资源交易中心网站发布。交易文件的澄清或修改一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有承包意向人。恥諤銪灭萦欢煬鞏鹜錦聰櫻郐。2.3交易文件的澄清、修改作为交易文件的组成部分，具有约束作用。2.4为使承包意向人在报名时有充分的时间将交易文件的澄清或修改等内容考虑进去，建设单位将酌情延长报名的截止时间，具体时间将在交易文件的澄清或修改中予以明确。若澄清或修改中没有明确延长时间，即表示报名时间不延长。鯊腎鑰诎褳鉀沩懼統庫摇饬缗。（二）报名及报名资料递交3报名资料的组成：3.1报名资料由资格文件、设计服务承诺及声明函、提交交易保证金
15、凭证三部分组成。3.2资格文件主要包括的内容：（1）法定代表人证明书和法定代表人授权书；（2）企业资质证书副本复印件； （3）拟委派项目负责人的注册证书或职称证书复印件。3.3 设计服务承诺及声明函（格式见交易公告附件二）3.4承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳0.2万元（注：交易保证金金额不超过发包价的2%）的交易保证金。交易保证金必须从其基本账户转出。硕癘鄴颃诌攆檸攜驤蔹鸶胶据。3.5报名资料的所有内容均以纸质文件编制。4报名资料格式4.1承包意向人递交的报名资料应当使用交易公告所规定的报名资料全部格式。4.2承包意向人应仔细阅读报名资料格式的相关规定和要求。如报名资料未
16、按规定的格式填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认造成无法满足核对需要的，经建设单位审查可否决其参与摇珠的资格。阌擻輳嬪諫迁择楨秘騖輛埙鵜。5承包总报价及造价承包和变更结算方式5.1 本工程的承包总报价采用交易须知前附表第13项所规定的方式。5.2承包意向人的承包报价应是完成本须知前附表第5项和合同条款所列项目交易范围及工期的全部内容所需要的全部费用。氬嚕躑竄贸恳彈瀘颔澩纷釓鄧。5.3设计总报价：本项目按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的工程勘察设计收费标准计算，浮动幅度为 0 %，发包价暂定为人民币 22.08万元、承包费率为 5.0 %。釷鹆資贏車贖孙滅獅赘慶獷緞。5.4建
17、设单位严禁擅自扩大小额建设工程的建设内容及投资，结算时合同价不予调整。6报名资料的份数和签署6.1 承包意向人应按交易须知前附表第18项规定的份数递交报名资料。6.2除承包意向人对错误处须修改外，全套报名资料应无涂改或增删。如有修改，修改处应由承包意向人加盖承包意向人的印章。怂阐譜鯪迳導嘯畫長凉馴鸨撟。7报名资料的递交和接收7.1 承包意向人代表应按交易须知前附表第19项所规定的时间和地点向建设单位递交报名资料，承包意向人代表应凭本人身份证、法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件提交报名资料。谚辞調担鈧谄动禪泻類谨觋鸾。7.2若出现以下情况，建设单位将拒绝接收报名资料：7.2.1在
18、报名截止期后逾期或未在指定地点递交报名资料的；7.2.3委托代理人提交报名资料，未同时提交本人身份证、法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件的。嘰觐詿缧铴嗫偽純铪锩癱恳迹。7.2.3承包价未按规定填写的。7.3 在报名截止期前，建设单位拒绝接收符合条件的报名资料，承包意向人可向交易监督机构投诉。7.4到在报名截止时间止，建设单位收到的报名资料少于三家的，建设单位将依法重新组织交易。8报名的有效性8.1建设单位应根据交易公告所述的合格条件在报名时审核承包意向人的报名资料。承包意向人未能完全响应交易公告中合格条件的，视为报名不成功，不得参加摇珠。熒绐譏钲鏌觶鷹緇機库圆鍰缄。8.2报名成
19、功参加摇珠的承包意向人不足3家为交易失败。建设单位应重新发布交易公告。（三）摇珠及合同签定9参加摇珠会9.1承包意向人代表可按交易须知前附表第20项所规定的时间和地点参加摇珠，承包意向人是否到场，将不影响摇珠结果。鶼渍螻偉阅劍鲰腎邏蘞阕簣择。9.2若承包意向人未能成功报名的，建设单位将拒绝其参加摇珠。10摇珠办法详见第二章摇珠办法11发包通知书11.1确定承包人后，建设单位将就广州市小额建设工程交易管理办法规定的内容在广州公共资源交易中心公示3日。纣忧蔣氳頑莶驅藥悯骛覲僨鴛。11.2建设单位应当自确定承包人后15日内，向交易监督机构提交交易情况的书面报告；经交易监督机构备案后，方可发出发包通知
20、书。颖刍莖蛺饽亿顿裊赔泷涨负這。11.3承包人必须在收到发包通知书后24小时之内以书面形式回复建设单位，确认收到。12合同协议书的签订12.1 建设单位与承包人应于发包通知书发出之日起30日内，按照交易文件和承包人的承包意向商定和签订合同，建设单位和承包人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。濫驂膽閉驟羥闈詔寢賻減栖綜。12.2发包通知书发出之日起30日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市房屋建筑设计类小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。銚
21、銻縵哜鳗鸿锓謎諏涼鏗穎報。12.3未经建设单位同意，承包人在交易过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算不得变更，否则建设单位有权停止工程款项的拔付及至解除合同，由此造成的一切责任由承包人承担。挤貼綬电麥结鈺贖哓类芈罷鸨。12.4建设单位支付工程款时，承包人应提供工程所在地发票。13履约担保13.1 在收到发包通知书后的15日内，承包人应按本须知前附表第21项的规定向建设单位递交履约担保；如果承包人的履约担保是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具。赔荊紳谘侖驟辽輩袜錈極嚕辫。13.2发包通知书发出之日起15日后，承包人未按上款的规定递交履约担保，
22、建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市房屋建筑设计类小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。塤礙籟馐决穩賽釙冊庫麩适绲。14合同生效合同双方授权代表在合同协议书上签字，并分别加盖双方单位的公章后，合同正式生效。15腐败与欺诈行为在交易和合同实施期间，建设单位要求承包意向人和承包人遵守最高的道德标准。15.1对本条款的规定，特定义如下词汇：1）“腐败行为”是指在交易或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西，从而影响建设单位有关人员工作的行为；裊樣祕廬廂颤谚鍘羋蔺递灿扰。2）“欺
23、诈行为”是指通过提供伪证影响交易或合同执行，从而损害建设单位利益的行为；也包括承包意向人之间串通（在报名之前或之后），人为地使交易过程失去竞争性，从而使建设单位无法从公开的自由竞争中获得利益的行为。仓嫗盤紲嘱珑詁鍬齊驁絛鯛鱧。15.2如果承包意向人被认定在本交易的竞争中有腐败或欺诈行为，则会被取消承包资格。16 / 16第二章 摇珠办法一、摇珠办法修改表声明：本摇珠办法使用GZZB交易文件范本的摇珠办法通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本交易文件中不再转录摇珠办法通用条款，请承包意向人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址：）下载查阅。绽萬璉轆娛
24、閬蛏鬮绾瀧恒蟬轅。条款号： 修改类型：增加现文：条款号： 修改类型：删除原文：条款号： 修改类型：修改原文：现文：注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。（以下无正文）二、摇珠办法16摇珠所依据的规则16.1广州市小额建设工程交易管理办法（穗纪字201333号）。17摇珠程序：17.1将所有已成功报名的承包意向人进行电脑随机排序，并编制序号，作为摇珠时的身份对应。随机排序的序号由各个承包意向人代表签名确认。承包意向人签字确认时需向建设单位提供有效的法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件，并出示本人身份证。骁顾燁鶚巯瀆蕪領鲡赙骠弒綈。17.2承包意向人若不出席摇珠会，视为默
25、认排序序号，不影响后续摇珠。17.2建设单位摇珠随机抽取3个序号，依先后顺序确定为1至3名承包候选人。18确定承包人18.1 建设单位按照交易须知前附表第20条规定的时间和地点组织摇珠，根据摇珠结果，最终确定承包候选人。瑣钋濺暧惲锟缟馭篩凉貿锕戧。18.2摇珠后，建设单位应按照摇珠先后顺序确定的承包候选人，依次推荐为第一承包候选人至第三承包候选人,并编制摇珠报告。鎦诗涇艳损楼紲鯗餳類碍穑鳓。18.3建设单位应当确定排名第一的承包候选人为承包人。18.4排名第一的承包候选人放弃承包的或者按照相关规定被取消资格的，建设单位可以确定排名第二的承包候选人为承包人，以此类推。栉缏歐锄棗鈕种鵑瑶锬奧伛辊。
26、18.5如果所有承包候选人均出现前款所列的情形，为交易失败，建设单位依法重新组织交易。18.6摇珠结果应按原公告发布方式进行公示，公示期为3天。承包意向人或者其他利害关系人对承包候选人有异议的，应当在公示期间向建设单位提出。辔烨棟剛殓攬瑤丽阄应頁諳绞。附表一 摇珠序号确认表工程名称：序号承包意向人名称摇珠序号承包意向人签名确认建设单位代表： 招标代理机构代表：日期：附表二 摇珠结果确认表工程名称：摇珠结果摇珠序号对应的承包意向人名称承包意向人签名确认第一候选人第二候选人第三候选人建设单位代表： 招标代理机构代表：日期：第三章 合同条款建设工程设计合同（民用建设工程设计合同）项 目 名 称：合
27、同 名 称： 工 程 地 点： 合 同 编 号：甲方编号： 乙方编号： 设计证书等级：建 设 单 位： 发 包 人（建设管理单位）： 设 计 人： 签 订 日 期： 年 月 日 中华人民共和国建设部 监制国家工商行政管理局广州市建设委员会 印制发包人：设计人：根据中标通知书 ，由中标设计人承担南沙区智慧城市管理运行指挥中心场地改造工程设计工作，内容包括场地技术用房改造，建立中心支撑系统和应用系统，进行数据普查与建库，购置办公设备和支撑软件，并进行系统集成等工程的初步设计、施工图设计（含电子版）、施工图编制文件及施工现场服务等工作。峴扬斕滾澗辐滠兴渙藺诈機愦。经双方协商一致，签订本设计合同。第一
28、条本合同依据下列文件签订：1.1中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条合同价组成见下表。序号分项目名称费用备注12第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1项目建议书2.3.说明以双方签收确认文件为准第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：本合同工作成果与工期要求见下表1。表1 ：勘察设计工作内容与工期要求一览表序号资料及文件名称份数内容要求首次提交时间专家评审后提交时间设计协调服务1方案设计报告及电子文档（含CAD图文档）10达到方案设计深度要求自合同签订后 个
29、日历天提供审查意见后 个日历天2初步设计报告、图册、概算及电子文档(含CAD图文档)10达到初步设计深度要求方案设计审批后 个日历天提供审查意见后 个日历天3施工图设计文件、电子文档(含CAD图文档)15符合施工图审查要求初步设计审批后 个日历天提供审查意见后 个日历天4停车场规划调整编制5符合规划调整要求依据甲乙双方商议而定报建图编制5建筑报建通图纸编制8符合建筑报建要求依据甲乙双方商议而定6建筑验收通图纸编制8符合建筑验收报建要求依据甲乙双方商议而定第五条 本合同设计收费为人民币（￥ 元）。 5.1 上述设计费用按中标价签订。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。最终设计费结算
30、以区财局审核为准。詩叁撻訥烬忧毀厉鋨骜靈韬鰍。5.2 设计费支付进度详见下表：支付方式占总设计费%付费额（元）付费时间（由交付设计文件所决定）第一次付费20%定金合同签定后第二次付费30%初步设计交付后第三次付费30%施工图设计交付后第四次付费10%工程竣工验收后，可付至完成工作量的90%(同时不超过合同价的90%)第五次付费10%余款余下设计费经有关部门办理工程结算后一次付清备注：1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2.本合同履行后，定金抵作设计费。第六条双方责任6.1发包人责任：6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及
31、时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。则鯤愜韋瘓賈晖园栋泷华缙輅。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。胀鏝彈奥秘孫戶孪钇賻锵咏繞。6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。鳃躋峽祷紉诵帮废掃減萵輳慘。在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相
32、应支付设计费。6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。稟虛嬪赈维哜妝扩踴粜椤灣鲳。6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。6.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。陽簍埡鲑罷規呜旧岿錟麗鲍轸。6.2设计人责任：6.2.1设计人应按
33、国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。沩氣嘮戇苌鑿鑿槠谔應釵蔼绋。6.2.2设计人采用的主要技术标准是：按国家建设部门有关建设行业的法规执行 6.2.3设计合理使用年限为_国家规定年限_年。6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收
34、。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。钡嵐縣緱虜荣产涛團蔺缔嵛恽。6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。懨俠劑鈍触乐鹇烬觶騮揚銥鯊。第七条违约责任：7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。謾饱兗争詣繚鮐癞别瀘鯽礎輪。
35、7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。呙铉們欤谦鸪饺竞荡赚趱為練。7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金最高以损失部分的设计费为上限。莹谐龌蕲賞组靄绉嚴减籩诹戀。7.4设计
36、工期：中标人应在设计合同签订后 5 工作日内完成方案修改，方案确定后 7 工作日内完成初步设计，初步设计审查批准后 15 工作日内完成施工图设计，施工图设计文件经审查发现问题后 3 工作日内完成补充、修改。如果延误工期，承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终设计合同价格的0.3%；误期损害赔偿费的最高限额为最终设计合同价格的30%。如果误期损害赔偿费累计达到30%，则按违约处理，招标人有权中止合同。麸肃鹏镟轿騍镣缚縟糶尔摊鲟。7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。第八条其他8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议
37、或技术咨询服务合同。納畴鳗吶鄖禎銣腻鰲锬颤階躜。8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过工程设计收费标准规定的份数，设计人另收工本费。風撵鲔貓铁频钙蓟纠庙誑繃纸。8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。灭嗳骇諗鋅猎輛觏馊藹狰廚怃。8.4发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。8.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。8.6本合同发生争议，双方当
38、事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_广州_仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。铹鸝饷飾镡閌赀诨癱骝吶转鮭。8.7本合同一式_十_份，发包人_七_份，设计人_三_份。8.8本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。8.9本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电邮、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。攙閿频嵘陣澇諗谴隴泸鐙浍蹤。8.10其它约定事项：本合同须缴纳的营业税、印花税在荔湾区税务部门缴纳。甲乙双方均应派专人负责此项目的文件签收
39、及设计图纸确认。趕輾雏纨颗锊讨跃满賺蚬騍純。发包人名称： 设计人名称： （盖章） （盖章）法定代表人：（签章） 法定代表人：（签章）委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字）地 址： 地 址： 邮政编码： 邮政编码： 电话： 电话： 传真： 传真： 开户银行： 开户银行： 银行帐号： 银行帐号：日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日夹覡闾辁駁档驀迁锬減汆藥徑。第四章 前期资料及工作要求一、项目概况1、建设地点：广州市南沙区2、建设规模：本工程场地装修改造面积约1900m2，工程建设费用约440.8万元。二、设计依据1、本需求书2、建设单位提交的基础资料等。3、现行的有关建筑工程、规划、消防、环保等方面的法律法规、规范标准等。三、设计原则四、设计要求第五章设计发包价/费率计算表注：本章由建设单位根据国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的工程勘察设计收费标准计算。
