1、工程造价专业中级职称理论考试题库工程造价专业中级职称理论考试题库一、判断题（正确的请在括号内填“A”，错误的请在括号内填“B”，共100题）。（ ）1.建筑许可包括建筑工程施工许可和从业资格两个方面。（ ）2.所有的建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。（ ）3.根据 建设工程质量管理条例建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位。建设单位不得将建设工程肢解发包。（ ）4.据建设工程质量管理条例，在正常使用条件下，屋面防水工程最低保修期为 3年。（ ）5.根据建设工程安全生产管理条例建设单位在编制工程概算时，应当确定建设
2、工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。（ ）6.实行施工总承包的建设工程，发生生产安全事故由总承包单位负责上报事故。（ ）7.招标分为公开招标和邀请招标两种方式。（ ）8.招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，不需要书面通知招标人。（ ）9.投标人少于2个的，招标人应当依照招标投标法重新招标。（ ）10.评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，经招标人同意后，可以否决所有投标。（ ）11.根据招标投标法实施条例资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于 3日。（ ）12.根据招标投标法实施条例招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清
3、或者修改。招标人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知招标文件的潜在投标人。（ ）13.根据招标投标法实施条例招标人可以对已发出的资格预审文件进行必要的澄清或者修改。招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少 5日前以书面形式通知预审文件的潜在投标人。（ ）14.根据招标投标法实施条例投标有效期从招标文件发售之日起算。（ ）15.根据招标投标法实施条例对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标。（ ）16.根据政府采购法政府采购的评标方法只能采用最低评标价法。（ ）17.根据合同法要约邀请是合同成立过程中的必经过程。（ ）18.根据合同法和解与调解是解决合同
4、争议的常用和有效方式。（ ）19.建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予以支持。（ ）20.单位工程是指具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力、投资效益的一组配套齐全的工程项目。（ ）21.分项工程是指将分部工程按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等划分的工程。（ ）22.政府投资项目又可分为经营性政府投资项目和非经营性政府投资项目，其中经营性政府投资项目应实行代建制。（ ）23.如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告总投资的 10%以上或其他主要指标需要变更时，应说明原因和计算依据，并重新向原审批单位报批可行性研究报告。（ ）2
5、4.施工单位在办理施工许可证之前应当到规定的工程质量监督机构办理工程质量监督注册手续。（ ）25.TBT模式的实质是政府将一个已建项目和一个待建项目打包处理，获得一个逐年增加的协议收入（来自待建项目），最终收回待建项目的所有权益。（ ）26.项目管理承包(Project Management Contract，PMC)是指项目业主聘请专业的工程公司或咨询公司，代表其在项目实施全过程或其中若干阶段进行项目管理。（ ）27.代建制是一种针对非经营性政府投资项目的建设实施组织方式, 工程代建单位参与工程项目前期的策划决策和建成后的经营管理，对投资收益负责。（ ）28.建设项目总投资是指为完成工程项目
6、建设并达到使用要求或生产条件在建设期内预计或实际投入的全部费用总和。（ ）29.建设投资是在建设期内投入且形成现金流出的全部费用。包括工程费用、工程建设其他费用、利息和预备费四个部分。（ ）30.根据浙江省建设工程计价依据（2018版），工程施工中所使用的仪器仪表维修费应计入工具用具使用费。（ ）31.根据浙江省建设工程计价依据（2018版） 财务保险费是指企业为施工生产筹集资金或提供预付款担保、履约担保、职工工资支付担保等所发生的各种费用。（ ）32.计日工是指在施工过程中，施工企业完成建设单位提出的施工图纸以外的零星项目或工作所需的费用。（ ）33.获取国有土地使用权的基本方法有两种一是出
7、让方式，二是划拨方式。（ ）34.土地使用权出让金为用地单位向国家支付的土地所有权收益。（ ）35.工程量清单是指在正常施工条件下完成规定计量单位的合格建筑安装工程所消耗的人工、材料、施工机具台班、工期天数及相关费率等的数量标准。（ ）36.概算定额是以整个建筑物或构筑物为对象，以 “m2” 、“m3” 或 “座”等为计量单位 ，规定了人工、材料、机具台班的消耗指标的一种标准。（ ）37.工程建设概算指标是编制项目建议书、可行性研究报告等前期工作阶段投资估算的依据，也可以作为编制固定资产长远规划投资额的参考。（ ）38.投资估算指标是确定和控制建设项目全过程各项投资支出的技术经济指标。（ ）3
8、9.工程造价指标是指建设工程整体或局部在某一时间、地域一定计量单位的造价水平或工料机消耗量的数值。（ ）40.设计概算一经批准，即作为控制拟建项目工程造价的最高限额。（ ）41.设计概算可分单位工程概算、单项工程综合概算和建设项目总概算三级。（ ）42.施工预算是以施工图设计文件为依据，按照规定的程序、方法和依据，在工程施工前对工程项目的工程费用进行的预测与计算。（ ）43.涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，按照国家有关规定可以不进行招标。（ ）44.根据必须招标的工程项目规定（发改委第16号令）规定施工单项合同估算价在200万元人民币
9、以上,必须招标。（ ）45.根据必须招标的工程项目规定（发改委第16号令）规定重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上,必须招标。（ ）46.根据必须招标的工程项目规定（发改委第16号令）规定勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上, 必须招标。（ ）47.联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，可组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标。（ ）48.建筑工程施工合同（示范文本）GF-2017 -0201为强制性使用文本。（ ）49.根据建筑工程施工合同（示范文本）规定，基准日期后因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。（
10、 ）50.承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用。（ ）51.合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由发包方承担。（ ）52.联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。（ ）53.招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。（ ）54.预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开工通知载明的开工日期 14天前支付。（ ）55. 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人
11、应在专用合同条款中约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过 36个月。（ ）56.因不可抗力导致合同无法履行连续超过 84 天或累计超过 140 天的，发包人和承包人均有权解除合同。（ ）57.承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。（ ）58.承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内，向监理人正式递交索赔报告;索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。（ ）59. 工程量清单作为招标文件的组成部分，主要由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费和增值税项目清单组
12、成。（ ）60.暂列金额是指招标人在招标文件中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额。（ ）61.招标人在编制工程量清单时必须做到统一项目编码、统一项目名称、统一计量单位、统一工程量计算规则以及统一的基本格式。（ ）62.分部分项工程项目清单必须载明项目编码、项目名称、项目特征、工程量和综合单价。（ ）63.在招标投标过程中，当出现招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时，投标人应以设计图纸为准，确定投标报价的综合单价。（ ）64.规费和增值税应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。（ ）65.施工项目经理部应建立和健全以单项工程
13、为对象的成本核算账务体系。（ ）66.工程预付款是指由发包人按照合同约定，在正式开工前由发包人预先支付给承包人，用于购买工程施工所需的材料和组织施工机械和人员进场的价款。（ ）67.工程竣工结算时，暂列金额应减去工程价款调整（包括索赔、现场签证 ）金额计算，如有余额归承包人。（ ）68.竣工决算是以实物数量和货币指标为计量单位，综合反映竣工建设项目全部建设费用、建设成果和财务状况的总结性文件。（ ）69.新增固定资产价值的计算是以独立发挥生产能力的单项工程为对象。（ ）70.路面结构由面层、基层和垫层组成，为了保证车轮荷载的向下扩散和传递，下一层应比其上一层的每边宽出 0.3m。（ ）71.热
14、轧钢筋的级别提高，则其屈服强度提高，塑性下降。（ ）72.政府采购法规定投标人提出质疑的时间应为在知道或者应知其权益受到损害之日起5个工作日内。（ ）73.不锈钢是指含铬量在12%以上的铁基合金钢。（ ）74.矩阵制组织机构的主要优点是结构简单、权力集中、易于统一指挥、隶属关系明确、职责分明、决策迅速。（ ）75.工程造价鉴定活动应当遵循合法性原则、独立性原则、公正性原则、客观性原则。（ ）76.采用工程量清单计价的总承包服务费计价表中，应由投标人填写的内容是服务内容和计算基础。（ ）77.根据建设工程工程量清单计价规范（GB 505002013），投标人可根据具体情况对招标工程量清单的措施项
15、目清单进行修正或增加的内容。（ ）78.房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法规定采用工程总承包方式的政府投资项目，原则上应当在初步设计审批完成后进行工程总承包项目发包。（ ）79.房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法规定工程总承包单位不得是监理单位、造价咨询单位、招标代理单位，但可以是工程总承包项目的代建单位、项目管理单位。（ ）80.房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法规定政府投资项目的工程总承包宜采用总价合同，企业投资项目的工程总承包应当合理确定合同价格形式。（ ）81.房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法规定工程总承包单位对承包范围内工程的安全生产负总责，
16、分包不免除工程总承包单位的安全责任。（ ）82.根据浙江省建设工程计价依据（2018版）优质工程增加费和索赔与现场签证费属于建筑安装工程费中的其他项目费。（ ）83.因不可抗力引起停工的，导致承包人费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由承包人承担。（ ）84.因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的费用由发包人承担。（ ）85.工程结算核对完成，发承包双方签字确认后，发包人不得要求承包人与另一个或多个工程造价咨询人重复核对竣工结算。（ ）86.投标人认为招标人公布的招控制价未按照浙江省建设工程计价依据（2018版）计价规则的规定进行编制的，应在招标控
17、制价公布后5天内向招标人提出质疑。（ ）87.实行工程量清单计价模式的工程一般采用总价合同。（ ）88.一般建设规模较小、技术难度较低、工期较短、施工图纸设计完备、工程边界条件清晰的建筑工程，可采用单价合同。（ ）89.因发包人原因导致工期延误的，法律、法规、规章和政策等调整在施工合同原定竣工时间之后，合同价款调增的不予调整，调减的则予以调整。（ ）90.按照浙江省建设工程计价依据（2018版）认定投标综合单价与按合同约定的计价依据计算的综合单价偏差30%以上为综合单价异常。（ ）91.根据国务院关于投资体制改革的决定，,对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，除特殊情况外,政府主管部
18、门不再审批项目开工报告。（ ）92.为了实现工程造价的模拟计算和动态控制,可应用建筑信息建模(BIM)技术在包含进度数据的建筑模型上加载费用数据而形成3D模型。（ ）93.建筑法规定，设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准，设计单位一律不得指定生产厂、供应商。（ ）94.根据注册造价工程师管理办法，注册造价工程师的继续教育应由中国建设工程造价管理协会负责组织。（ ）95.根据注册造价师管理办法，以欺骗手段取得造价工程师注册被撤销的，5年内不得再次申请注册。（ ）96.建设工程全寿命期造价是指建设工程初始建造成本
19、和建成后的日常使用成本之和，包括策划决策、建设实施、运行维护及拆除回收等各阶段费用。（ ）97.根据合同法债权人领取提存物的权利期限为3年，超过该期限，提存物扣除提存费用后归国家所有。（ ）98.全要素造价管理的核心是按照优先性原则，协调和平衡工期、质量、安全、环保与成本之间的对立统一关系。（ ）99.根据合同法,具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权，合同撤销权消灭。（ ）100.静态投资是是指不考虑物价上涨、建设期贷款利息等影响因素的建设投资。静态投资包括建筑安装工程费、设备和工器具购置费、工程建设其他费用、基本预备费，以及因工程量误差而引起的工程造价的增减
20、等。二、单选题（每题的备选项中，只有一个最符合题意，请在括号内填入正确选项，共400题）。1.根据建筑法，获取施工许可证后因故不能按期开工的，建设单位应当申请延期，延期的规定是（ ）。A、以两次为限，每次不超过 2个月B、以三次为限，每次不超过 2个月C、以两次为限，每次不超过 3个月D、以三次为限，每次不超过 3个月2.根据建筑法在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工起（ ）个月内向发证机关报告。A、1B、2C、3D、63.根据建筑法，建筑工程由多个承包单位联合共同承包的，关于承包合同履行责任的说法，正确的是（ ）。A、由牵头承包方承担主要责任B、由资质等级高的承包方承担主要责
21、任C、由承包各方承担连带责任D、按承包各方投入比例承担相应责任4.据建设工程质量管理条例，在正常使用条件下，设备安装工程的最低保修期限为（ ）年。A、1B、2C、3D、45.根据建设工程质量管理条例，在正常使用条件下，供热与供冷系统的最低保修期限为（ ）个采暖期、供冷期。A、1B、2C、3D、46.根据招标投标法，对于依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（ ）日。A、10B、20C、30D、607.根据招标投标法实施条例，潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间（ ）日前提出。A、3B、5C、10D、158.根据招标投标法实施条例
22、，以下依法必须进行招标的项目可以不进行招标的情形是（ ）。A、受自然环境限制只有少量潜在投标人B、需要采用不可替代的专利或者专有技术C、招标费用占项目合同金额的比例过大D、因技术复杂只有少量潜在投标人9.根据招标投标法实施条例，投标保证金不得超过（ ）。A、招标项目估算价的2%B、招标项目估算价的3%C、投标报价的2%D、投标报价的3%10.根据招标投标法实施条例，对于采用两阶段招标的项目。投标人在第一阶段向招标人提交的文件是（ ）。A、不带报价的技术建议B、带报价的技术建议C、不带报价的技术方案D、带报价的技术方案11.根据招标投标法实施条例，招标文件中履约保证金不得超过中标合同金额的（ ）
23、。A、2%B、5%C、10%D、20%12.建设工程施工合同由（ ）、通用条款、专用条款三部分组成。A、协议书B、合同附件C、补充条款D、保修书13.下列文件中，属于要约邀请的是（ ）。A、投标书B、招标公告C、中标通知书D、现场踏勘答疑会议纪要14.根据我国合同法，撤销权应自债权人知道或应当知道撤销事由之日起（ ）内行使。A、5年B、2年C、1年D、6个月15.甲、乙两单位签订了建设工程合同，但甲单位因丙单位的原因使合同延迟履行，则( )。A、甲单位应向乙单位承担违约责任B、丙单位应向乙单位承担违约责任C、甲、乙单位均可向丙单位提出索赔D、乙单位无权解除合同16.一方当事人在紧迫情况下订立了
24、明显对自己有重大不利的合同，情况好转后，该当事人向对方当事人提出变更合同未果，遂向人民法院提出了撤销合同的申请，该合同被法院予以撤销。则该合同的效力自（ ）起归于消灭。A、合同变更请求之日B、合同成立时C、合同撤销请求之日D、合同撤销裁定之日17.根据合同法，合同成立需要经过的顺序是（ ）。A、要约和承诺两个阶段B、要约邀请、要约和承诺三个阶段C、承诺和要约两个阶段D、承诺、要约邀请和要约三个阶段18.按照我国合同法规定，要约和承诺的生效是指（ ）。A、要约到达受要约人、承诺通知发出B、要约通知发出、承诺通知发出C、要约通知发出、承诺通知到达要约人D、要约到达受要约人、承诺通知到达要约人19.
25、根据合同法，下列关于承诺的说法，正确的是（ ）。A、发出后的承诺通知不得撤回B、承诺通知到达要约人时生效C、超过承诺期限发出的承诺视为新要约D、承诺的内容可以与要约的内容不一致20.判断合同是否成立的依据是（ ）。A、合同是否生效B、合同是否产生法律约束力C、要约是否生效D、承诺是否生效21.在下列情形中，不构成缔约过失责任的是（ ）。A、假借订立合同，恶意进行磋商B、故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况C、有其他违背诚实信用原则的行为D、当事人在履行合同中没有全面地履行合同的内容22.订立合同的当事人依照有关法律对合同内容进行协商并达成一致意见时的合同状态称为（ ）。A、合同订立
26、B、合同成立C、合同生效D、合同有效23.根据建设工程工程量清单规范（GB505002008），施工招投标时，工程量清单应由（ ）负责提供。A、工程招标代理机构B、工程设计单位C、招投标管理部门D、招标人24.根据我国合同法，与限制行为能力人订立的合同属于（ ）。A、有效合同B、无效合同C、可撤销合同D、效力待定合同25.根据合同法，与无权代理人签订合同的相对人可以催告被代理人在（ ）个月内予以追认。A、1B、2C、3D、626.根据我国合同法的规定，属于可变更、可撤销的合同的是( )合同。A、以欺诈、胁迫的手段订立损害国家利益B、以合法形式掩盖非法目的C、因重大误解订立可订立时显失公平D、恶
27、意串通，损害国家、集体或第三人利益27.当建设工程施工合同因工程价款结算引起双方当事人发生争议而通过仲裁机构裁决后，如果当事人一方不执行，另一方当事人可以向（ ）人民法院申请强制执行。A、合同签订地B、工程所在地C、发包人住所地D、承包人住所地28.根据合同法，合同价款或者报酬约定不明确，且通过补充协议等方式不能确定的，应按照（ ）的市场价格履行。A、接受货币方所在地B、合同订立地C、给付货币方所在地D、订立合同时履行地29.根据合同法,债权人领取提存物的权利期限为（ ）年。A、1B、2C、3D、530.根据合同法，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方的正确处理方式是（ ）。A、
28、只能选择适用违约金条款B、只能选择适用定金条款C、同时适用违约金和定金条款D、可以选择适用违约金或者定金条款31.关于合同争议仲裁的说法，正确的是（ ）。A、仲裁是诉讼的前置程序B、仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力C、仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请D、仲裁协议的效力须由人民法院裁定32.根据我国价格法，制定关系群众切身利益的公用事业价格、公益性服务价格、自然垄断经营的商品价格时，应当建立（ ）制度。A、听证会B、公示C、专家审议D、人民代表评议33.根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释,关于解决工程价款结算争议的说法，正确的是（ ）。A、欠付工程款的利息从
29、当事人起诉之日起算B、当事人约定垫资利息，承包人请求按照约定支付利息的，不予支持 C、建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算 D、当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息34.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期（ ）。 A、以合同约定的竣工日期为准B、相应顺延C、以承包人提交竣工验收报告之日为准D、以实际通过的竣工验收之日为准35.关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是（ ）。A、必须在合同中有此约定，才可作为结算依据B、这是法定的视为认可竣工结算文件的情形C、
30、即使合同通用条款中有此约定，也不能作为结算依据D、此约定即使写入合同中，也属无效合同条款36.某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（ ）作为结算工程款的依据。A、双方达成的补充协议B、双方签订的备案合同C、类似项目的结算价格D、市场的平均价格37.对于一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中，属于分部工程的是（ ）。A、通风与空调工程B、砖砌体工程C、玻璃幕墙工程D、裱糊与软包工程38.对于一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中，属于分部工程的是（ ）。A、砌体工程B、幕墙工程C、
31、钢筋工程D、电梯工程39.关于国务院关于投资体制改革的决定，特别重大的政府投资项目应实行（ ）。制度。A、网上公示B、咨询论证C、专家评议D、民众听证40.根据国务院关于投资体制改革的决定，对于采用投资补助方式的政府投资项目政府需要审批的文件是（ ）。A、项目建议书B、可行性研究报告C、资金申请报告D、初步设计和概算41.根据国务院关于投资体制改革的决定，对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，除特殊情况外，政府部门不再审批（ ）。A、开工报告B、初步设计C、工程概算D、可行性研究报告42.根据国务院关于投资体制改革的决定实行备案制的项目是（ ）。 A、政府直接投资的项目B、采用资金注
32、入方式的政府投资项目C、政府核准的投资项目目录外的企业投资项目D、政府核准的投资项目目录内的企业投资项目43.下列项目开工建设准备工作中，在办理工程质量监督手续之后才能进行的工作是（ ）。A、办理施工许可证B、编制施工组织设计C、编制监理规划D、审查施工图设计文件44.建设工程施工许可证应当由（ ）申请领取。A、施工单位B、设计单位C、监理单位D、建设单位45.建设工程项目管理的核心任务是（ ）。A、控制项目采购B、控制项目目标C、控制项目风险D、控制项目信息46.与 BOT融资方式相比，TOT融资方式的特点是（ ）。 A、融资对象更为广泛，可操作性更强B、项目产权结构易于稳定C、不需要设立具
33、有特许权的专门机构D、项目招标程序大为简化47.关于项目融资 ABS方式特点的说法，正确的是（ ）。A、项目经营权与决策权属特殊目的机构(SPC)B、债券存续期内资产所有权归特殊目的机构(SPC)C、项目资金主要来自项目发起人的自有资金和银行贷款D、复杂的项目融资过程增加了融资成本48.采用 ABS融资方式进行项目融资的物质基础是（ ）。A、债券发行机构的注册资金B、项目原始权益人的全部资产C、债券承销机构的担保资产D、具有可靠未来现金流量的项目资产49.建设工程采用传统发包模式（DBB）的特点是（ ）。A、责权利分配明确，指令易贯彻B、不利于控制工程质量C、业主组织管理简单D、工程造价控制难
34、度小50.建设项目的造价是指项目总投资中的（ ）。A、固定资产与流动资产投资之和B、建筑安装工程投资C、建筑安装工程费和设备费之和D、固定资产投资51.生产性建设项目的总投资由（ ）两部分构成。A、固定资产投资和流动资产投资B、有形资产投资和无形资产投资C、建筑安装工程费用和设备工器具购置费用D、建筑安装工程费用和工程建设其他费用52.关于我国建设项目投资，下列说法中正确的是（ ）。A、非生产性建设项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金组成B、生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分组成C、建设投资是为了完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D、建设投资
35、由固定资产投资和建设期利息组成53.建设工程项目投资决策完成后，控制工程造价的关键在于（ ）。A、工程设计B、工程招标C、工程施工D、工程结算54.为了有效地控制工程造价，应将工程造价管理的重点放在工程项目的（ ）阶段。A、初步设计和招标B、施工图设计和预算C、策划决策和设计D、方案设计和概算55.为了有效地控制建设工程造价，造价工程师可采取的组织措施是（ ）。A、重视工程设计多方案的选择B、明确造价控制者及其任务C、严格审查施工组织设计D、严格审核各项费用支出56.施工中发生的下列与材料有关的费用中，属于材料单价费用的是（ ）。A、对原材料进行鉴定发生的费用B、施工机械整体场外运输的辅助材料
36、费C、原材料在运输装卸过程中不可避免的损耗费D、机械设备日常保养所需的材料费用57.根据浙江省建设工程计价依据（2018版）的规定，下列费用项目中，属于施工机具使用费的是（ ）。A、仪器仪表使用费B、施工机械财产保险费C、大型机械进出场费D、大型机械安拆费58.根据浙江省建设工程计价依据（2018版）的规定，施工企业按照规定标准对采购的建筑材料进行一般性鉴定，检查发生的费用应计入 （ ） 。A、材料费B、企业管理费C、人工费D、措施项目费59.根据浙江省建设工程计价依据（2018版）的规定，职工的劳动保险费应计入（ ）A、规费B、企业管理费C、措施费D、人工费60.根据浙江省建设工程计价依据（
37、2018版）的规定，施工企业向建设单位提供预付款担保产生的费用，属于（ ）。A、财务费B、财产保险费C、风险费D、办公费61.根据浙江省建设工程计价依据（2018版）的规定，下列费用中属于规费的有 （ ）。A、劳动保护费B、安全施工费C、环境保养费D、住房公积金62.根据浙江省建设工程计价依据（2018版）的规定，下列费用项目属于按造价形成划分的是（ ）。A、人工费B、企业管理费C、利润D、税金63.根据浙江省建设工程计价依据（2018版）的规定，施工测量放线和复测工作发生的费用应计入（ ）。A、分部分项工程费 B、其他项目费 C、企业管理费 D、措施项目费 64.根据浙江省建设工程计价依据（
38、2018版）的规定下列费用中，属于安装工程费中措施项目费的是（ ） 。A、施工机具使用费B、暂列金额C、脚手架工程费D、夜间施工增加费65.编制设计概算时，国产标准设备的原价一般选用（ ）。A、不含设备的出厂价B、设备制造厂的成本价C、带有备件的出厂价D、设备制造厂的出厂价加运杂费66.进口设备的原价是指进口设备的（ ）。A、到岸价B、抵岸价C、离岸价D、运费在内价67.某项目拟从国外进口一套设备，重 1000吨，装运港船上交货价 300万美元，国际运费标准每吨 360美元，海上运输保险费率 0.266%。美元银行外汇牌价6.1元人民币。则该套设备国外运输保险费为（ ）万元。A、4.868B、
39、4.881C、5.452D、5.46768.关于设备运杂费估算的说法，正确的是（ ）。 A、国产设备运杂费包括由设备制造厂交货地点运至工地仓库所发生的运费 B、国产设备运至工地后发生的装卸费不应包括在运杂费中 C、设备运杂费不包括设备供应部门办公和仓库所占固定资产使用费 D、工程承包公司采购设备的相关费用不应计入运杂费 69. 下列费用项目中，属于工器具及生产家具购置费计算内容的是（）。A、未达到固定资产标准的设备购置费B、达到固定资产标准的设备购置费C、引进设备时备品备件的测绘费D、引进设备的专利使用费70.建设单位通过市场机制取得建设用地，不仅应承担征地补偿费用、拆迁补偿费用，还须向土地所
40、有者支付（ ）。A、安置补助费B、土地出让金C、青苗补偿费D、土地管理费71.下列与建设用地有关的费用中，归农村集体经济组织所有的是（ ）。A、土地补偿费B、青苗补偿费C、拆迁补偿费D、新菜地开发建设基金72.采用工程总承包方式发包的工程，其工程总承包管理费应从（ ）中支出。A、建设管理费B、建设单位管理费C、建筑安装工程费D、基本预备费73.下列费用项目中，应在研究试验费中列支的是（ ）。 A、为验证设计数据而进行必要的研究试验所需的费用 B、新产品试验费C、施工企业技术革新的研究试验费D、重要科学研究补助费74.关于建设项目场地准备和建设单位临时设施费的计算,下列说法正确的是（ ）。 A、
41、改扩建项目一般应计工程费用和拆除清理费B、凡可回收材料的拆除工程应采用以料抵工方式冲抵拆除清理费 C、新建项目应根据实际工程量计算，不按工程费用的比例计算 D、新建项目应按工程费用比例计算，不根据实际工程量计算 75.关于联合试运转费，下列说法中正确的是（ ）。 A、包括对整个生产线或装置运行无负荷和有负荷试运转所发生的费用 B、包括施工单位参加试运转人员的工资及专家指导费C、包括试运转中暴露的因设备缺陷发生的处理费用D、包括对单台设备进行单机试运转工作的调试费76.下列费用项目中，属于联合试运转费中试运转支出的是（ ）。 A、施工单位参加试运转人员的工资B、单台设备的单机试运转费C、试运转中
42、暴露出来的施工缺陷处理费用D、试运转中暴露出来的设备缺陷处理费用77.在建设工程项目总投资组成中的基本预备费主要是为（ ）。A、建设期内材料价格上涨增加的费用B、因施工质量不合格返工增加的费用C、设计变更增加工程量的费用D、因业主方拖欠工程款增加的承包商贷款利息78.关于建设期利息的说法，正确的是（ ）。A、建设期利息包括国际商业银行贷款在建设期间应计的借款利息B、建设期利息包括在境内发行的债券在建设期后支付的借款利息C、建设期利息不包括国外贷款银行以年利率方式收取的各种管理费D、建设期利息不包括国内代理机构以年利率方式收取的转贷费和担保费79.影响工程造价计价的两个主要因素是（ ）。A、单位
43、价格和实物工程量B、单位价格和单位消耗量C、资源市场单价和单位消耗量D、资源市场单价和措施项目工程量80.分部分项工程项目综合单价组成不包括（ ）。A、人工费B、材料费C、管理费D、税金81.在下列各种定额中，以工序为研究对象的是（ ）。A、概算定额B、施工定额C、预算定额D、投资估算指标82.工程定额计价的主要程序有：计算工程量、套用定额单价、费用计算、复核、熟悉施工图纸和现场，正确的步骤是（ ）。A、-B、-C、-D、-83.以下作为计算分部分项工程人工、材料、机械台班消耗量及费用依据的是（ ）。A、工程造价信息B、工程建设其他费定额C、间接费定额D、运杂费率84.以下属于计算建筑安装工程
44、费用依据的是（ ）。A、用地指标B、工程建设其他费定额C、费用定额D、运杂费率85.工程造价的计价依据按用途分类可以分为7大类，其中计算设备费依据的是（ ）。 A、各项工程建设其他费用定额B、设备价格、运杂费率等C、间接费定额D、概算指标、概算定额、预算定额86.概算指标是以( )为对象的消耗指标。A、单位工程B、分部工程C、整个建筑物或构筑物D、分项工程87.工程建设( )是编制建设项目建议书、可行性研究报告等前期工作阶段投资估算的依据。A、投资估算指标B、概算定额C、预算定额D、概算指标88.编制人工定额时，基本工作结束后整理劳动工具时间应计入（ ）。A、休息时间B、不可避免的中断时间C、有效工作时间D、损失时间89.编制压路机台班使用定额时，属于必须消耗的时间的是（ ）。A、施工组织不好引起的停工时间B、压路机在工作区末端调头时间C、压路机操作人员擅自离岗位引起的停工时间D、暴雨时压路机的停工时间90.对于结构上相似、工艺上的同类、条件上具有可比
