1、级建造师公共科建设工程项目管理1Z206000建设工程合同与合同管理练习试题【4】含答案考点及解析 - 级建造师 公共科 建设工程项目管理 1Z206000 建设工程合同与合同管理练习试题【4】(含答案考点及解析)1 单选题建设工程物资采购合同约定质量标准的一般原则不包括( )。A.按颁布的国家标准执行B.没有国家标准而有部颁标准的则按照部颁标准执行C.没有国家标准和部颁标准时，可按照企业标准执行D.按国际标准执行【答案】D【解析】约定质量标准的一般原则是:(1)按颁布的国家标准执行。(2)没有国家标准而有部颁标准的则按照部颁标准执行。(3)没有国家标准和部颁标准为依据时，可按照企业标准执行。
2、(4)没有上述标准或虽有上述标准但采购方有特殊要求，按照双方在合同中约定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。因此D正确。2 单选题关于建筑材料采购合同有关条款的说法，正确的是( )。A.不属于国家定价的产品，由供方确定价格B.建筑材料的包装物一般由供方负责，而且一般不另向需方收费C.需方提货的，以需方收货戳记的日期为准D.建筑材料采购合同一般采用固定总价合同【答案】B【解析】不属于国家定价的产品，可由供需双方协商确定价格。A选项错误；包装物一般应由建筑材料的供货方负责供应，而且一般不得另外向采购方收取包装费。如果采购方对包装提出特殊要求时，双方应在合同中商定，超过原标准费用部分由采购方负责;
3、反之，若议定的包装标准低于有关规定标准，也应相应降低产品价格。B选项正确；供货方负责送货的，以采购方收货戳记的日期为准。采购方提货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准。C选项错误；设备采购合同一般采用固定总价合同，在合同交货期内价格不进行调整。可是建筑材料一般采用单价合同。D选项错误。3 单选题下列各项中，不属于劳务分包合同中承包人义务的是( )。A.编制施工组织设计B.组织编制年、季、月施工计划C.负责工程测量定位D.科学安排作业计划【答案】D【解析】对劳务分包合同条款中规定的承包人的主要义务归纳如下:(1)组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总(分)包合同，组织实施项目管理的各项工
4、作，对工程的工期和质量向发包人负责。(2)完成劳务分包人施工前期的下列工作:向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地。满足劳务作业所需的能源供应、通信及施工道路畅通。向劳务分包人提供相应的工程资料。向劳务分包人提供生产、生活临时设施。(3)负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。(4)负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。(5)按时提供图纸，及时交付材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材
5、料、安全设施保证施工需要。(6)按合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬。(7)负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系4 单选题运至施工现场用于劳务施工的材料和待安装设备，由( )办理或获得保险。A.发包人B.承包人C.分包人D.工程师【答案】B【解析】( 1 )劳务分包人施工开始前，承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人支付保险费用。( 2 )运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用。( 3 )承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用。(
6、 4 )劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。( 5 )保险事故发生时，劳务分包人和承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。5 单选题关于建设工程项目总承包单位工作内容的说法，正确的是( )。A.负责办理项目的审批、核准或备案手续，取得项目用地的使用权B.完成拆迁补偿工作，使项目具备法律规定的开工条件C.按照合同约定，完成设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验D.项目总承包单位可自主确定设计人员和设计分包者【答案】C【解析】选项A ,B，D属于建设方（发包方）的工作任务6 单选题根据建设工程施工专业分包合同(
7、示范文本)GF 0213，不属于承包人责任和义务的是（）。A.组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底B.负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其它分包人之间的交叉配合C.负责提供专业分包合同专用条款中约定的保修与试车，并承担由此发生的费用D.随时为分包人提供确保分包工程施工所要求的施工场地和通道，满足施工运输需要【答案】C【解析】选项C属于专业工程分包人的责任，选项A、B、D属于专业工程承包人的责任。7 单选题根据建设工程施工专业分包合同(示范文本)GF 0213，关于发包人、承包人和分包人关系的说法，正确的是（）。A.发包人向分包人提供具备施工条件的施工
8、场地B.就分包范围内的有关工作，承包人随时能够向分包人发出指令C.分包人可直接致电发包人或工程师D.分包合同价款与总承包合同相应部分价款存在连带关系【答案】B【解析】根据建设工程施工专业分包合同(示范文本)GF 0213的规定，选项A、C、D错误。其中，选项A，向分包人提供具备施工条件的施工场地是承包人的责任，不是发包人的责任。选项C，未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师(监理人)发生直接工作联系；分包人不得直接致函发包人或工程师(监理人)，也不得直接接受发包人或工程师(监理人)的指令；如分包人与发包人或工程师(监理人)发生直接工作联系。将被视为违约，并承担违约责任。选项D，分
9、包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系。8 单选题根据建设项目工程总承包合同示范文本(试行)GF 0216，发包人的义务是（）。A.组织竣工验收B.提交临时占地资料C.提供设计审查所需的资料D.办理项目备案手续【答案】D【解析】选项A属于发包人的责任而不是义务，选项B、C属于承包人的义务。9 单选题发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后（）内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。A.7dB.14dC.28dD.54d【答案】C【解析】发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28d内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源
10、证明。10 多选题关于劳务分包合同的说法，正确的有（ ）。A.劳务分包人负责编制施工组织设计B.劳务分包合同的劳动报酬，能够采用固定价格或变动价格C.劳务工作完成，经承包人认可后28天内，劳务分包人向承包人递交完整的结算资料D.劳务分包人的自有机械，由劳务分包人办理保险，支付保险费E.运至施工现场的待安装设备，不需劳务分包人支付保险费【答案】B,D,E【解析】承包人负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。A错误；劳务报酬，能够采用固定价格或变动价格。采用固定价
11、格，则除合同约定或法律政策变化导致劳务价格变化以外，均为一次包死，不再调整。B正确；全部工作完成，经承包人认可后 14 天内，劳务分包人向承包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。C错误；承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用。D正确；运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用。E正确。11 单选题根据中国相关规定，自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于( )日。A.5B.15C.20D.30【答案】A【解析】自招标文件或者资格预审文件出
12、售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5日。12 单选题关于招标信息发布的说法，错误的是( )。A.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止日期至少15日前发出B.自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5日C.招标人或其委托的招标代理机构应至少在2家指定的媒介发布招标公告D.招标人或其委托的招标代理机构在2个以上媒介发布的同一招标项目的招标公告的内容应当相同【答案】C【解析】根据国家发展改革委 年 11 月 23 日颁布的第 10 号令招标公告和公示信息发布管理办法 ( 年 1 月 1 日开始执行) ，依法必须招标项目的招标
13、公告和公示信息应当在中国招标投标公共服务平台或者项目所在地省级电子招标投标公共服务平台(以下统一简称发布媒介 )发布 。依法必须招标项目的招标公告和公示信息除在发布媒介发布外，招标人或其招标代理机构也能够同步在其它媒介公开，并确保内容一致。其它媒介能够依法全文转载依法必须招标项目的招标公告和公示信息，但不得改变其内容，同时必须注明信息来源。13 单选题在对标书详细评审中，技术评审的主要内容包括投标书的技术方案、技术措施、组织机构、进度及( )等进行分析评价。A.支付条件B.人员配备C.取费标准D.保险及优惠条件【答案】B【解析】详细评审是评标的核心，是对标书进行实质性审查，包括技术评审和商务评
14、审。技术评审主要是对投标书的技术方案、技术措施、技术手段、技术装备、人员配备、组织结构、进度计划等的先进性、合理性、可靠性、安全性、经济性等进行分析评价。商务评审主要是对投标书的报价高低、报价构成、计价方式、计算方法、支付条件、取费标准、价格调整、税费、保险及优惠条件等进行评审。14 单选题下列各种情形中，经批准能够采用邀请招标的是( )。A.项目技术不复杂的B.公开招标的费用与项目价值相比不值得的C.虽然涉及国家安全，但适宜招标的D.投资额特别大的【答案】B【解析】对于有些特殊项目，采用邀请招标方式确实更加有利。根据中华人民共和国招标投标法实施条例 第八条，固有资金占控股或者主导地位的依法必
15、须进行招标的项目，应当公开招标;但有下列情形之一的，能够邀请招标( 1 )技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择( 2 )采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大 。15 单选题根据招标投标法，能够不采用法定招标方式确定中标人的项目是( )。A.涉及国家安全或者抢险救灾的项目B.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目C.使用国家组织或外国政府资金的项目D.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目【答案】A【解析】根据招标投标法，宜采用招标方式确定承包人的有：1.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目；2. 全部或者部分
16、使用国有资金投资或者国家融资的项目；3. 使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目；16 单选题下列建设工程项目招标投标活动中，属于合同承诺行为的是( )。A.发布招标公告B.发出招标文件C.提交投标文件D.发出中标通知书【答案】D【解析】招标人经过媒体发布招标公告 ，或向符合条件的投标人发出招标文件，为要约邀请;投标人根据招标文件内容在约定的期限内向招标人提交投标文件，为要约;招标人经过评标确定中标人，发出中标通知书，为承诺;招标人和中标人按照中标通知书 、 招标文件和中标人的投标文件等订立书面合同时合同成立并生效。17 单选题根据FIDIC施工合同条件，对投标书中明显数字计算错误的修正
17、，正确的是（ ）。A.业主应征求投标人意见后才能进行评标B.当总价和单价计算结果不一致时，以单价为准调整总价C.当总价和单价计算结果不一致时，以总价为准调整单价D.投标人有一次修改报价的机会【答案】B【解析】对报价计算的正确性进行审查，如果计算有误，一般的处理方法是:大小写不一致的以大写为准，单价与数量的乘积之和与所报的总价不一致的应以单价为准;标书正本和副本不一致的，则以正本为准。这些修改一般应由投标人代表签字确认。18 单选题工程施工投标过程中，施工方案由投标人的（）主持制定。A.拟派项目经理B.分管投标的副总经理C.技术负责人D.分管生产的副总经理【答案】C【解析】施工方案应由投标人的技
18、术负责人主持制定，主要应考虑施工方法、主要施工机具的配置、各工种劳动力的安排及现场施工人员的平衡、施工进度及分批竣工的安排、安全措施等。施工方案的制定应在技术、工期和质量保证等方面对招标人有吸引力，同时又有利于降低施工成本。19 单选题下列建设工程项目招标投标活动中，属于合同要约行为的是（）。A.提交投标文件B.订立承包合同C.发出中标通知书D.发布招标公告【答案】A【解析】投标人根据招标文件内容在约定的期限内向招标人提交投标文件，为要约。20 单选题招标人自行办理招标事宜，应当具有编制招标文件和组织评标的能力，即招标人具有与招标项目规模和复杂程度相适应的（）。A.技术、经济等方面的专业人员B
19、.管理人员C.施工人员D.政策指导人员【答案】A【解析】招标人自行办理招标事宜，应当具有编制招标文件和组织评标的能力，即招标人具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员。21 单选题关于工程索赔的说法，正确的是（ ）。A.承包人能够向发包人索赔，发包人不能够向承包人索赔B.承包人能够向发包人索赔，发包人也能够向承包人索赔C.由于非分包人的原因导致工期拖延，分包人能够向发包人提出索赔D.承包人根据工程师指示指令分包人加快施工进度，分包人能够向分包人提出索赔【答案】B【解析】承包人能够向发包人索赔，发包人也能够向承包人反索赔22 单选题下列干扰事件中，承包商不能提出工期索赔的是
20、（ ）。A.开工前业主未能及时交付施工图纸B.异常恶劣的气候条件C.业主未能及时支付工程款造成工期延误D.工程师指示承包商加快施工进度【答案】D【解析】工程师指令承包人加快施工进度，缩短工期，引起承包人的人力、物力、财力的额外开支，承包人提出索赔，不能提出工期索赔，因为加快施工进度并没有拖延工期。因此D正确。23 单选题对于承包商自有的施工机械，当发生索赔事件时，其费用索赔一般按照（ ）进行计算。A.台班折旧费B.台班费C.设备使用费D.台班折旧费+调进调出费【答案】A【解析】可索赔费用:(1)人工费:对于不可辞退的工人，索赔人工窝工费，应按人工工日成本计算;对于能够辞退的工人，可索赔人工上涨
21、费。(2)材料费:可索赔超期储存费用或材料价格上涨费 。(3 )施工机械使用费:可索赔机械窝工费或机械台班上涨费。自有机械窝工费一般按台班折旧费索赔;租赁机械一般按实际租金和调进调出的分摊费计算。(4)分包费用:是指由于工程暂停分包人向总包索赔的费用。总包向业主索赔应包括分包人向总包索赔的费用。(5)现场管理费:由于全面停工，可索赔增加的现场管理费。可按日计算，也可按庄接成本的百分比计算。(6)保险费:可索赔延期一个月的保险费，按保险公司保险费率计算。(7)保函手续费:可索赔延期一个月的保函于续费，按银行规定的保函手续费率计算。(8)利息:可索赔延期一个月增加的利息支出，按合同约定的利率计算。
22、(9)总部管理费:由于全面停工，可索赔延期增加的总部管理费，可按总部规定的百分比计算。如果工程只是部分停工，监理工程师可能不同意总部管理费的索赔。24 单选题某工程项目总价值1000万元，合同工期为18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元，则承包方提出工期索赔为（ ）个月。A.15B.09C.12D.36【答案】B【解析】18/1000*50=0.925 多选题按照国际惯例，关于建安工程索赔费用的说法，正确的是（ ）。A.可索赔的费用包括直接费、间接费、分包费、总部管理费和利润B.从原则上讲，承包商有索赔权利的工程成本增加，都是能够索赔费用的C.对于不同原因引起的索赔，承
23、包商可索赔的费用是不变化的D.不同原因引起的索赔，承包商可索赔的费用要按照各项费用的特点、条件进行分析论证E.在索赔款中不一定都包括工程利润【答案】A,B,D,E【解析】承包人有索赔权利的工程成本增加，都是能够索赔的费用 。 可是，对于不同原因引起的索赔，承包人可索赔的具体费用内容是不完全一样的。哪些内容可索赔，要按照各项费用的特点 、 条件进行分析论证。因此C不正确。26 多选题在索赔款项的计算中，具体确定利率的方法有（ ）。A.按当时的银行贷款利率B.按当时的银行透支利率C.按合同双方协议的利率D.按中央银行贴现率加三个百分点E.按中央银行贴现率加五个百分点【答案】A,B,C,D【解析】在
24、索赔款额的计算中，经常包括利息。利息的索赔一般发生于下列情况: 拖期付款的利息;错误扣款的利息。至于具体利率应是多少，在实践中可采用不同的标准， 主要有以下几种规定: 按当时的银行贷款利率。 按当时的银行透支利率。 按合同双方协议的利率。 按中央银行贴现率加三个百分点。 因此E错误。27 多选题某土方开挖工程，合同约定工期12日历天(6月1日12日)。承包方按约定日期开工后第二天因挖土机械故障停工1天，导致窝工15工日；6月4日遇百年一遇特大暴雨延误2天，在此期间现场排水用工10工日，按工程师指令修复发包方相关设施用工20工日；6月7日因发现局部区域有未预见软土层，按工程师指令停工进行地质复查
25、，影响工期1天，配合用工10工日；6月8日按工程师指令局部挖土加深，增加工程量500m3。工程至6月15日完工。6月16日承包方向工程师提交了索赔意向通知。该工程中构成工期索赔的事项有（ ）。A.因挖土机械故障停工B.因百年一遇特大暴雨延误C.修复发包方相关设施D.停工进行地质复查E.局部挖土加深增加工程量【答案】B,D,E【解析】索赔的成立，应该同时具备以下三个前提条件:(1)与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失。(2) 造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。(3)承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。题中
26、承包商在规定时间内递交了索赔意向通知，所有索赔事项均在合理的索赔期限内。因挖土机械故障停工属于承包方自身原因，索赔不成立；因百年一遇特大暴雨延误非承包方原因索赔成立；修复发包方相关设施属于费用索赔，不属于工期索赔；停工进行地质复查，局部挖土加深增加工程量均不属于承包方原因，是发包方原因，且影响工期，索赔成立。28 多选题下列能够索赔的人工费有（）。A.承包商为了争取更多的奖励而加班加点的人工费用B.由于非承包商责任的工效降低所增加的人工费用C.超过法定工作时间加班劳动D.法定人工费增长导致的人员窝工费和工资上涨费E.非承包商责任工程延期导致的人员窝工费和工资上涨费【答案】B,C,D,E【解析】
27、对于索赔费用中的人工费部分而言，人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用；由于非承包商责任的工效降低所增加的人工费用；超过法定工作时间加班劳动；法定人工费增长以及非承包商责任工程延期导致的人员窝工费和工资上涨费等。29 单选题关于FIDIC施工合同条件中采用DAB(争端裁决委员会)方式解决争议的说法，正确的是（ ）。A.业主应按支付条件支付DAB报酬的70B.DAB提出的裁决具有终局性C.DAB的成员一般是工程技术和管理方面的专家D.特聘争端裁决委员的任期与合同期限一致【答案】C【解析】对争端裁决委员会及其每位成员的报酬以及支付的条件应由业主、承包商及争端裁决委员会的每位成员协商确定
28、。 业主和承包商应该按照支付条件各自支付其中的一半。A错误；DAB提出的裁决不是强制性的，不具有终局性，合同双方或一方对裁决不满意，依然能够提请仲裁或诉讼；B错误；DAB的成员一般为工程技术和管理方面的专家，她不应是合同任何一方的代表，与业主、承包商没有任何经济利益及业务联系，与本工程所裁决的争端没有任何联系。C正确；特聘争端裁决委员会，由只在发生争端时任命的一名或三名成员组成，她们的任期一般在DAB对该争端发出其最终决定时期满；D错误。30 多选题与诉讼方式比较，采用仲裁方式解决合同争议的特点有（ ）。A.仲裁程序效率高B.仲裁的费用相对较高C.仲裁周期短D.保密性E.专业化的仲裁员【答案】
29、A,C,D,E【解析】与诉讼方式相比，采用仲裁方式解决合同争议具有以下特点：(1)仲裁程序效率高，周期短，费用少；(2)保密性：仲裁程序一般都是保密的。从开始到终结的全过程中，双方当事人和仲裁员及仲裁机构都负有保密的责任。(3)专业化：建设工程承包合同争议的双方往往会指定那些具有建设工程技术、管理和法规等知识的专业人士担任仲裁员，从而能够更加快捷、更加公正地审理和解决合同争议。因此A、C、D、E正确。31 单选题根据建筑市场诚信行为信息管理办法(建市 9号)，不良行为记录信息公布期限一般为（ ）。A.6个月3年B.1年3年C.3个月3年D.3年以上【答案】A【解析】诚信行为记录由各省、自治区、
30、直辖市建设行政主管部门在当地建筑市场诚信信息平台上统一公布。其中，不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定作出后7日内，公布期限一般为6个月3年，良好行为记录信息公布期限一般为 3 年，法律、法规另有规定的从其规定。因此A正确。32 单选题工程合同风险分配时，应该按照（ ）和公平原则进行分配。A.效率原则B.保密原则C.公正原则D.公开原则【答案】A【解析】合同风险应该按照效率原则和公平原则进行分配。( 1 )从工程整体效益出发，最大限度发挥双方的积极性；( 2 )公平合理，责权利平衡；( 3 )符合现代工程管理理念。( 4 )符合工程惯例，即符合一般的工程处理方法。33 单选题根据招标投标法
31、实施条件，对某3000万元投资概算的工程项目进行招标时，施工投标保证金额度符合规定的是（ ）万元人民币。A.50B.70C.100D.120【答案】A【解析】根据工程建设项目施工招标投标办法规定，施工投标保证金的数额一般不得超过投标总价的2，但最高不得超过80万元人民币。投标保证金有效期应当超出投标有效期三十天。投标人不按招标文件要求提交投标保证金的，该投标文件将被拒绝，作废标处理。根据招标投标法实施条例(国务院令第613号)规定，投标保证金不得超过招标项目估算价的2。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。根据工程建设项目勘察设计招标投标办法规定，招标文件要求投标人提交投标保证金的，保证金数额
32、一般不超过勘察设计费投标报价的2，最多不超过10万元人民币。国际上常见的投标担保的保证金数额为25。故此题投标保证金限额为30002=60万。故此题只有50万符合要求。因此A正确。34 单选题根据工程建设项目勘察设计招标投标办法规定，投标文件要求投标人提交的投标保证金的数额一般不得超过勘察设计费投标报价的2，最高不超过（ ）万元人民币。A.10B.20C.40D.80【答案】A【解析】根据工程建设项目勘察设计招标投标办法规定，招标文件要求投标人提交投标保证金的，保证金数额一般不超过勘察设计费投标报价的 2% ，最多不超过 10 万元人民币。国际上常见的投标担保的保证金数额为 2% - 5% 。
33、35 多选题下列关于发包人支付担保的阐述中，正确的有（）。A.可由担保公司提供担保B.担保的额度为工程合同价总额的10C.实行履约金分段滚动担保D.支付担保的主要作用是确保工程费用及时支付到位E.实行支付担保的担保合同应作为施工承包合同的附件【答案】A,C,D,E【解析】支付担保一般采用如下的几种形式:(1)银行保函。(2)履约保证金。(3)担保公司担保。发包人的支付担保实行分段滚动担保。 支付担保的额度为工程合同总额的20%-25%。因此选项B错误。36 单选题下列合同形式中，承包人承担风险最大的合同类型是( )。A.固定单价合同B.成本加固定费用合同C.最大成本加费用合同D.固定总价合同【
34、答案】D【解析】固定总价合同的价格计算是以图纸及规定、规范为基础， 工程任务和内容明确，业主的要求和条件清楚，合同总价一次包死，固定不变，即不再因为环境的变化和工程量的增减而变化。在这类合同中，承包商承担了全部的工作量和价格的风险。因此，承包商在报价时应对一切费用的价格变动因素以及不可预见因素都做充分的估计，并将其包含在合同价格之中。37 单选题某按单价合同进行计价的招标工程，在评标过程中，发现某投标人的总价与单价的计算结果不一致，究其原因是投标人在计算时，将混凝土单价300元m3误作为30元m3的结果。对此，业主有权（ ）。A.以总价为准调整单价B.以单价为准调整总价C.要求投标者重新提报混
35、凝土单价D.将该投标文件作废标处理【答案】B【解析】对报价计算的正确性进行审查，如果计算有误，一般的处理方法是:大小写不一致的以大写为准，单价与数量的乘积之和与所报的总价不一致的应以单价为准;标书正本和副本不一致的，则以正本为准。这些修改一般应由投标人代表签字确认。在工程款结算中单价优先，对于投标书中明显的数字计算错误，业主有权利先作修改再评标，当总价和单价的计算结果不-致时，以单价为准调整总价38 单选题某土石方工程实行混合计价。其中土方工程实行总价包干，包干价14万元；石方工程实行单价合同。该工程有关工程量和价格资料如下表。则该工程结算价款为（ ）万元。A.476B.480C.500D.5
36、07【答案】C【解析】石方工程结算款为：3000*120=36万元；工程总结算价款=土方工程结算款+石方工程结算款=36+14=50万元39 单选题某工程由于图纸、规范等准备不充分，招标方仅能制定一个估算指标，则在招标时宜采用成本加酬金合同形式中的（ ）。A.成本加固定费用合同B.成本加固定比例费用合同C.成本加奖金合同D.最大成本加费用合同【答案】C【解析】成本加奖金合同： 奖金是根据报价书中的成本估算指标制定的，在合同中对这个估算指标规定一个底点和顶点，分别为工程成本估算的60% - 75%和110%-135%。承包商在估算指标的顶点以下完成工程则可得到奖金，超过顶点则要对超出部分支付罚款
37、。如果成本在底点之下，则可加大酬金值或酬金百分比。采用这种方式一般规定，当实际成本超过顶点对承包商罚款时，最大罚款限额不超过原先商定的最高酬金值。 在招标时，当图纸、规范等准备不充分，不能据以确定合同价格，而仅能制定一个估算指标时可采用这种形式。40 单选题在国际上，许多项目管理合同、咨询服务合同等也多采用（）。A.总价合同方式B.固定总价合同方式C.单价合同方式D.成本加酬金合同方式【答案】D【解析】在国际上许多项目管理合同、咨询服务合同等也多采用成本加酬金合同方式。41 多选题关于工程咨询合同计价方式的说法，正确的有（）。A.人月费单价法中的“人月费”仅是指咨询人员的月工资B.按日计费法一般要比按人月费率折算所得的平均日费用额高C.工程建设费用百分比法一般以实际的工程建设费用为计算基数D.人月费单价法是咨询服务中最常见、最基本的计费方法。E.工程咨询服务合同的计价主要采用单价、总价和成本加酬金方式【答案】B,D【解析】选项A、C、E说法错误。其中，选项A，人月费单价法中的“人月费”并不但仅是指咨询人员的月工资。选项C，工程建设费用百分比法一般以估计的工程建设费用为计算基数。选项E，工程咨询服务合同的计价主要采用总价和成本加酬金方式。
