1、2019年最新二级建造师模拟测试试题（含答案）二级建造师模拟测试学校：_ 姓名：_ 班级：_ 考号：_题号一二总分得分评卷人得分一、选择题1根据标准施工招标文件，以计日工方式实施变更的零星工作，其价款按（ ）进行计算。 A目前市场上同工种人工的日工资单价 B承包商提出的计日工单价 C列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价 D列入已标价工程量清单中分部分项工程的人工费单价答案：C解析：C【解析】本题考查的是施工合同变更管理。根据九部委联合编制的标准施工招标文件中通用合同条款的规定，发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作，其价款按列入已标价工程量清单中的计日工
2、计价子目及其单价进行计算。2关于取源部件的安装要求中，在管道拐弯处安装时，宜（）。 A逆着物料流向，取源部件轴线应与管道轴线重合 B逆着物料流向，取源部件轴线应与管道轴线相交 C顺着物料流向，取源部件轴线应与管道轴线重合 D顺着物料流向，取源部件轴线应与管道轴线相交答案：A解析： A 解析:温度取源部件与管道垂直安装时，取源部件轴线应与管道轴线相垂直；在管道的拐弯处安装时，宜逆着物料流向，取源部件轴线应与管道轴线相重合；与管道呈倾抖角度安装时，宜逆着物料流向，取源部件轴线应与管道轴线相交。3对大型石油储罐边板与边板对接缝焊接时，焊接中的检验包括进行PT检验，合格后才能进行下一步工作，PT指的是
3、（）。 A磁性探伤 B超声波探伤 C射线探伤 D渗透探伤答案：D解析：D 解析:常用焊缝无损检测方法：射线探伤方法（RT）、超声波探伤（UT）、渗透探伤（PT）、磁性探伤（MT）。4某有独立请求权的第三人，因不能归责于本人的事由未参加诉讼，生效判决的部分内容错误，损害其民事权益，则该第三人行使撤销之诉的法定期间是（ ）月。A. 6B. 12C. 18D. 24答案：A解析：A【解析】因不能归责于本人的事由未参加诉讼，但有证据证明发生法律效力的判决、裁定、调解书的部分或者全部内容错误，损害其民事权益的，可以自知道或者应当知道其民事权益受到损害之日起6个月内，向人民法院提起诉讼。5东北某房屋施工工
4、地在冬期来临时，采用暖棚法进行混凝土的冬期施工。为此，管理人员应进行（ ）。 A全面安全检查 B经常性安全检查 C季节性安全检查 D专项安全检查答案：C解析：C【解析】要对防风防沙、防涝抗旱、防雷电、防暑防害等工作进行季节性的检查，根据各个季节自然灾害的发生规律，及时采取相应的防护措施。6根据国务院生产安全事故报告和调查处理条例，造成2人死亡的生产安全事故属于（ ）。 A特别重大事故 B重大事故 C较大事故 D一般事故答案：D解析：D【解析】本题考查的是建设工程职业健康安全事故的分类。一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下100万元以上直接经济损失的事故。7关
5、于总价合同的说法，正确的有（ ）。 A采用固定总价合同，双方结算比较简单，但承包商承担了较大的风险 B发包人能更容易，更有把握地对项目进行控制 C固定总价合同适用于工程结构和技术复杂的工程 D在固定总价合同中，承包人承担工程量风险主要是人工费上涨 E由于承包人的失误导致投标报价计算错误，合同总价不予调整答案：A解析：ABE【解析】本题考查的是总价合同的运用。选项C固定总价合同适用于 工程结构和技术简单，风险小的项目 选项D承包商的风险主要有两个方面：一是价格风险；二是工作量风险。人工费上涨属于价格风险的范畴。8根据建设工程项目管理规范（GB/T50326-2006），施工企业项目经理在承担项目
6、施工管理过程中，应具有的权限有（ ）。 A参与项目招标、投标和合同签订 B制定内部计酬办法 C参与组建项目经理部 D选择监理单位 E选择分包人答案：A解析：ABC【解析】本题考查的是施工方项目经理的责任。项目经理应具有下列权限：（1）参与项目招标、投标和合同签订；（2）参与组建项目经理部；（3）主持项目经理部工作；（4）决定授权范围内的项目资金的投入和使用；（5）制定内部计酬方法；（6）参与选择并使用具有相应资质的分包人；（7）参与选择物资供应单位；（8）在授权范围内协调与项目有关的内、外部关系；（9）法定代表人授予的其他权力。选项D是建设单位的权力；选项E项目经理只具有参与选择的权力；因此选
7、项D、E不符合题意。9输送剧毒流体的管道及设计压力大于或等于（）的管道，在压力试验前，有关资料已经建设单位复查。 A10MPa B20MPa C25MPa D50MPa答案：A解析：A 解析:管道系统试验必须具备的条件之一是，输送剧毒流体的管道及设计压力大于或等于10MPa的管道，在压力试验前，有关资料已经建设单位复查。10某施工项目的商品混凝土目标成本是420000元（目标产量500立方米，目标单价800元/立方米，预计损耗率为5%），实际成本是511680元（实际产量600立方米，实际单价820元/立方米，实际损耗率为4%）。若采用因素分析法进行成本分析（因素的排列顺序是：产量、单价、耗费
8、率），则由于产量提高增加的成本是（ ）元。 A4920 B12600 C84000 D91680答案：C解析：C【解析】因素分析法在进行分析时，首先要假定众多因素中的一个因素发生了变化，而其他因素则不变，然后逐个替换，分别比较其计算结果，以确定各个因素的变化对成本的影响程度。依题中，产量提高，则单价和损耗率不变，600 800 1.05504000元，与目标成本比较，差额为84000元。11某受压杆件，在支座不同，其他条件相同的情况下，其临界力最小的支座方式是（ ）。A两端铰支B一端固定，一端铰支C两端固定D一端固定，一端自由答案：D解析：D【解析】本题考核的是不同支座情况下的临界力计算公式。
9、两端固定 一端固定一端铰支 两端铰支 一端固定一端自由。12关于施工现场临时用水管理的说法。正确的是（ ）。A. 高度超过24m的建筑工程严禁消防竖管兼做施工用水管线B. 施工降水不可用于临时用水C. 自行设计消防用水时消防干管直径最小应为150mmD. 消防供水中的消防泵可不使用专用配电线路答案：A解析：A【解析】本题考查的是临时用电、用水管理规定。消防用水一般利用城市或建设单位的永久消防设施。如自行设计，消防干管直径应不小于100mm，消火栓处昼夜要 有明显标志，配备足够的水龙带，周围3m内不准存放物品。高度超过24m的建筑工程，应安装临时消防竖管，管径不得小于75mm，严禁消防竖管作为施
10、工用 水管线。消防供水要保证足够的水源和水压。消防泵应使用专用配电线路，保证消防供水。13下列进度计划中，可直接用于组织施工作业的计划是（ ）。 A施工企业的旬生产计划 B建设工程项目施工的月度施工计划 C施工企业的月度生产计划 D建设工程项目施工的季度施工计划答案：B解析：B【解析】本题考查的是实施性施工进度计划的作用。项目施工的月度施工计划和旬施工作业计划是用于直接组织施工作业的计划，它是实施性施工进度计划。旬施工作业计划是月度施工计划在一个旬中的具体安排。实施性施工进度计划的编制应结合工程施工的具体条件，并以控制性施工进度计划所确定的里程碑事件的进度目标为依据。14建设单位向施工企业表示
11、同意支付拖欠的工程款，这将在法律上引起（ ）后果。A诉讼时效的中止B诉讼时效的中断C诉讼时效的延长D改变法定的诉讼时效期间答案：B解析：B【解析】参见15版教材P309。民法通则规定，诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。建设工程质量管理条例规定，以欺骗手段取得资质证书承揽工程的，吊销资质证书，处工程（ ）的罚款；有违法所得的，予以没收。A合同价款1%以上2%以下B合同价款2%以上4%以下C利润5%以上10%以下D利润2%以上4%以下B【解析】参见15版教材P100。建筑工程质量管理条例规定，勘察、设计、施工、工程监理单位超越本单位资质
12、等级承揽工程的，责令停止违法行为，对勘察、设计单位或者工程监理单位处以合同约定的勘察费、设计费或者监理酬金1倍以上2倍以下的罚款；对施工单位处以工程合同价款2%以上4%以下的罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书；有违法所得的，予以没收。未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，依照以上规定处以罚款；有违法所得的，予以没收。所以本题正确答案选B。15预防防冻、防塌方、防雷击、防风等采取的措施属于（ ）。 A特殊工程安全技术措施 B一般工程安全技术措施 C季节性安全技术措施 D应急措施答案：C解析：C【解析】要对防风防沙、防涝抗旱、防雷电、防暑防害等工作进行季节性的检查，根据各
13、个季节自然灾害的发生规律，及时采取相应的防护措施。16根据建筑安装工程费用项目组成，（建标201344号），下列租金组合中，应计入建筑安装企业管理费的是（）。 A营业税、房产税、车船使用税、土地使用税 B城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 C房产税、土地使用税、营业税 D房产税、车船使用税、土地使用税、印花税答案：D解析：D【解析】此题考查的是企业管理费中的税金组成。建筑安装工程费里面的税金包括房产税、车船使用税、土地使用税、印花税。17下列施工成本控制的步骤，正确的是（）。 A比较 分析 预测 纠偏 检查 B预测 比较 检查 分析 纠偏 C预测 检查 比较 分析 纠偏 D比较 预测 分
14、析 检查 纠偏答案：A解析：A【解析】此题考查的是施工成本控制的步骤。施工成本控制的步骤为比较 分析 预测 纠偏 检查。18关于施工平行承发包特点的说法，正确的是（ ）。 A签订的合同越多，业主的责任与义务就越少 B业主直接管理所有的合同，管理风险小 C业主可以分次招标，每次招标工作量比较小，业主用于招标的时间较少 D业主直接控制所有工程的发包，可决定所有工程的承包商的选择答案：D解析：D【解析】本题考查的是施工平行承发包模式。平行承发包模式下业主可以直接控制所有工程的发包，可决定所有工程的承包商的选择。19属于消防工程避难设施的是（）。A应急照明装置B手动报警按钮C自动喷淋设施D感火探测器答
15、案：A解析：A【解析】P135，8避难设施包括：应急照明装置和诱导灯。20某施工企业在混凝土搅拌场所私设排污口，将废水直接排沟，致使村里的十几亩水稻受损严重。有权作出行政罚款的主管部门是（ ）。A. 该村的村民委员会B. 建设行政主管部门C. 环保行政主管部门D. 规划行政主管部门答案：C解析：C解析:对于水污染，县级以上地方人民政府或环保行政主管部门有权做出行政罚款。参见教材P172。21孙某在某家具工公司工作了10年；张某与施工企业连续订立了二次固定期限劳动合同，但因公负伤不能从事工作；刘某在广告公司工作两年，并被董事长任命为总经理；赵某在设计公司累计工作12年，但期间曾离开过设计公司，则
16、应签订无固定期限合同的是（ ）。A孙某B张某C刘某D赵某答案：A解析：A【解析】参见15版教材P125。用人单位与劳动者协商一致，可以订立无固定期限劳动合同。有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应订立无固定期限劳动合同：（1）劳动者已在该用人单位连续工作满10年的；（2）用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位工作满10年且距法定退休年龄不足10年的；（3）连续订立2次固定期限劳动合同，且劳动者没有劳动合同法第39条和第40条第1项、第2项规定的情形，续订劳动合同的。22依据规定，注册建造师本人无
17、法修改所签章的施工管理文件时，应有所在企业制定（）签字用章。A. 项目安全负责人B. 项目技术负责人C. 注册一级建造师D. 同等资格条件注册建筑师答案：D解析：D【解析】本题考查的施工管理签章文件目录。注册建造师本人不能进行修改的，应当由企业指定同等资格条件的注册建造师修改，并由其签字并加盖执业印章。参见教材P307。23水准测量采用高差法，待定点的高程是通过（）。A调整水准仪调试得出B计算得出C水准尺度直接读出D微调补偿器得出答案：B解析：B【解析】本题考的是测量要求和方法。高差法是采用水准仪和水准尺测定待测点与已知点之间的高差，通过计算得到待定点的高程的方法。P1624热拌沥青混合料路面
18、应待摊铺层自然降温至表面温度低于（）后，方可开放交通。A. 50B. 55C. 60D. 65答案：A解析：A【解析】热拌沥青混合料路面应待摊铺层自然降温至表面温度低于50后，方可开放交通。25关于水池变形缝中止水带安装的说法，错误的有（）。A. 金属止水带搭接长度不小于20mmB. 塑料止水带对接接头采用叠接C. 止水带用铁钉固定就位D. 金属止水带在伸缩缝中的部分不涂刷防腐涂料E. 塑料或橡胶止水带应无裂纹，无气泡答案：B解析：BCD【解析】塑料止水带对接接头采用热接；不得在止水带上穿孔或用铁定固定就位；金属止水带在伸缩缝中的部分应涂刷防腐涂料。参见教材P101。26若某事件经过风险评估，
19、位于事件风险量区域图中的风险区A，则应采取适当措施，降低其（ ）。 A发生概率，使它移位至风险区D B损失量，使它移位至风险区C C发生概率，使它移位至风险区C D损失量，使它移位至风险区B E发生概率，使它移位至风险区B答案：B解析：BE【解析】本题考查的是风险和风险量。27政府质量监督机构按照监督方案应对工程项目全过程施工的情况进行不定期检查，其中在（）阶段应每月安排监督检查。 A施工准备 B基础施工 C设备安装 D主体结构施工 E竣工验收答案：B解析：BD【解析】政府质量监督机构按照监督方案应对工程项目全过程施工的情况进行不定期检查，其中对基础和主体结构阶段的施工应每月安排监督检查。28
20、承揽工程不符合规定质量标准造成损失的，施工企业与使用本企业名义施工的单位承担（ ）。A按份责任B补充责任C连带责任D公平责任答案：C解析：C解析:对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。参见教材P100。答案C29 解析:本题考点涉及各类围堰适用范围参见考试用书（第四版）表2K312021当基坑面积较大采用环形井点降水时，挖土运输设备出人道可不封闭，间距可达（）m，一般留在地下水下游方向。 A4 B5 C6 D7答案：A解析： A 解析:本题考点涉及井点降水要求。井点布置应根据基坑平面形状与大小、地质和水文情况、工程性质、降水
21、深度等而定。当基坑（槽）宽度小于6m且降水深度不超过6m时，可采用单排井点，布置在地下水上游一侧；当基坑（槽）宽度大于6m或土质不良，渗透系数较大时，宜采用双排井点，布置在基坑（槽）的两侧；当基坑面积较大时，宜采用环形井点。才它土运输设备出入道可不封闭，间距可达4m，一般留在地下水下游方向。30某施工企业编制某建设项目施工组织总设计，先后进行了相关资料的收集和调研、主要工种工程量的计算、施工总体部署的确定等工作，接下来应进行的工作是（ ）。 A施工总进度计划的编制 B施工方案的拟订 C资源需求量计划的编制 D施工总平面图的设计答案：B解析：B【解析】本题考查的是施工组织设计的编制方法。某施工企
22、业编制某建设项目施工组织总设计，先后进行了相关资料的收集和调研、主要工种工程量的计算、施工总体部署的确定等工作，接下来应进行的工作是施工方案的拟定。31例2.某甲向某乙发出了承诺的通知，但是由于客观的原因导致该承诺的通知到达某乙时已经超过了某乙要求承诺返回的期限，对于此，下面说法正确的是( ) A.该承诺属于承诺超期，如果某乙不及时通知某甲该承诺无效，则该承诺视为有效 B.该承诺属于承诺超期，如果某乙不及时通知某甲该承诺有效，则该承诺视为无效 C.该承诺属于承诺延误，如果某乙不及时通知某甲该承诺无效，则该承诺视为有效 D.该承诺属于承诺延误，如果某乙不及时通知某甲该承诺有效，则该承诺视为无效
23、解析:答案是C这也是非常容易混淆的概念。合同法规定，承诺是受要约人同意要约的意思表示。如招标人向投标人发出的中标通知书，是承诺。承诺通知到达要约人时生效的。承诺不需要通知的，根据交易习惯或者要约的要求作出承诺的行为时生效。在法规这本书中，这样易于混淆的知识点并不多，但是却很容易出现在试题之中，希望考生对此要给予高度关注。32半隐框、隐框玻璃幕墙的玻璃板块应在洁净、通风的室内打注硅酮结构密封胶，下列环境温度和相对湿度符合要求的是（）。A.温度15 C，相对湿度30%B.温度20 C，相对湿度40%C.温度25 C，相对湿度50%D.温度40 C，相对湿度60%答案：C解析：C【解析】玻璃板块加工
24、应在洁净、通风的室内注胶。要求室内洁净，温度应在15 30 C之间，相对湿度在50%以上。应在温度20 C、湿度50%以上的干净室内养护。故本题答案为C。338在下列几种有关安全生产许可证的取得、使用的情况中，施工企业应负的法律责任有（ ）。 A未取得安全生产许可证进行施工 B转让或接受转让安全生产许可证 C冒用安全生产许可证 D安全生产许可证遗失，在公众媒体上声明作废 E安全生产许可证期满后未办理延期继续生产答案：A解析： ABCE3423下列关于垫铁设置的说法，符合规范要求的有（）。A每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁B垫铁不得设置在底座主要承受力部位C设备底座接缝处的两侧各设置一组垫铁D每
25、组垫铁的块数不宜超过5块E设备调平后，垫铁应与设备底座点焊牢固答案：A解析：ACD【解析】P37，垫铁的设置应符合的要求。选项B错，垫铁应该要设置在底座主要受力部位下方；选项E错，垫铁与设备底座的固定时在精找正后通过二次灌浆固定的。35某建设项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，经评审的投标价格最低的投标人报价1020万元，评标价1010万元，评标结束后，该投标人向招标人表示，可以再降低报价，报1000万元，与此对应的评标价为990万元，则双方订立的合同价应为（ ）万元。A1020B1010C1000D990答案：A解析：A【解析】参见15版教材P79。招标投标法实施条例进一步规定，招标人和
26、中标人应当按照招标投标法和本条例的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。本题中，经过评审的投标价格最低为1020万元，双方签订合同的价格只能是1020万元，不能再降低报价。所以正确答案选A。36下列行为中不符合承揽合同特征的是（ ）。A. 承揽人应当以自己的设备、技术和劳力完成所承揽的工作B. 承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的C. 承揽人独立完成合同义务，不受定作人的指挥管理D. 承揽人不得将承揽的主要工作交由第三人完成答案：D解析：D【解析】如果经过定作人的同
27、意，承揽人可以将承揽的主要工作交由第三人，但是其工程成果承揽人还是要负责任的。37下列施工过程的质量控制中，属于工序施工效果控制的有（ ）。 A钢材的力学性能检测 B钢筋保护层厚度检测 C幕墙工程硅酮结构胶相容性检测 D水泥物理化学性能检测 E墙体强度现场检测答案：B解析：BCE【解析】本题考查的是施工过程的质量控制。工序施工效果控制反映工序产品的质量特征和特性指标。除选项BCE外还有地基及复合地基承载力静载检测；桩的承载能力检测；桩身完整性检测；混凝土、砂、浆砌体强度现场检测等。38下列沟通过程的诸要素中，处于主导地位的是（ ）。 A沟通主体 B沟通客体 C沟通环境 D沟通渠道答案：A解析：
28、A【解析】本题考查的是项目各参与方之间的沟通方法。沟通过程的诸要素中，沟通主体可以选择和决定沟通客体、沟通个体、沟通环境和沟通渠道，在沟通过程中处于主导地位。39工程项目建成后，不可能像某些工业产品那样，可以将其拆卸或解体检查内在的质量，所以工程项目施工质量控制应强调（ ）。 A质量验收 B施工方法的技术比选 C过程控制 D投入要素的质量控制答案：C解析：C【解析】本题考查的是施工质量管理和质量控制的概念和特点。工程项目在施工过程中，由于工序衔接多、中间交接多、隐蔽工序多，施工质量具有一定的过程性和隐蔽性。在施工过程中必须加强对施工过程的质量检查。40根据合同法，免除施工单位违约责任的情形有（
29、）。 A施工单位因安全事故隐患，被监理工程责令暂停施工，致使工期延误 B因拖欠农民工工资，被监理工程师责令暂停施工，部分民工停工抗议，致使工期延误 C地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加 D由于战争，施工单位暂停施工，致使工期延误 E因延迟履行而遭遇洪水，致使工期延误 41某建筑工程公司在修筑公路时，将大量工程用土倒入张某的鱼塘，导致鱼虾因缺氧死亡，损失8万元。张某起诉要求建筑工程公司进行赔偿。下列事实中（）项应当由建筑公司承担举证责任。 A建筑工程公司是否向张某的鱼塘弃土 B弃土是否会消耗大量的氧气导致鱼虾缺氧 C张某鱼塘中鱼虾死亡的原因是否是缺氧 D鱼虾死亡造成的损失是否是
30、8万元 E倒弃废土是否征得张某同意 42根据民法通则，关于代理的说法，正确的是（）。 A代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担 B代理人可以超越代理权实施代理行为 C被代理人对代理人的一切行为承担民事责任 D代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为答案：A解析：A 【解析】本题考查的是代理的概念。 代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为。被代理人对代理人的代理行为，承担民事责任。43根据建设工程质量管理条例，在工程建设过程中，对违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对（）依法追究刑事责任。 A法定代表人 B经营负责人 C项目负责人 D直接
31、责任人 答案：D解析： D 【解析】参见版教材P259，五、相关主体的形式责任。44项目施工过程中，应及时对 施工组织设计 进行修改或补充的情况有（ ）。A. 桩基的设计持力层变更B. 工期目标重大调整C. 现场增设三台塔吊D. 预制管桩改为钻孔灌注桩E. 更换劳务分包单位答案：A解析：ABCD【解析】项目施工过程中，如发生以下情况之一时，施工组织设计应及时进行修改或补充：(1)工程设计有重大修改；(2)有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止；(3)主要施工方法有重大调整；(4)主要施工资源配置有重大调整；(5)施工环境有重大改变。P118-119。45当工程网络计划的计划工期等于计算工期
32、时，关于关键线路的说法，正确的有（ ）。A. 双代号网络计划中由关键节点组成B. 双代号时标网络计划中没有波形线C. 双代号网络计划中总持续时间最长D. 时标网络计划中没有波形线E. 单代号搭接网络计划中相邻工作时间间隔均为零答案：B解析：BCDE【解析】关键工作组成的线路才是关键线路，关键节点组成的并不一定是关键线路。46下列施工安全的制度保证体系中，属于施工安全日常规管理制度有（）。 A安全生产事故报告、处置、分析和备案制度 B应急救援设备和物资管理制度 C安全隐患处理和安全整改工作的备案制度 D专、兼职安全管理人员管理制度 E安全生产交接制度答案：A解析：ACE【解析】应急救援设备和物资
33、管理制度属于投入和物质管理，专、兼职安全管理人员管理制度属于岗位管理。评卷人得分二、材料47某地下人防工程，地下两层，建筑面积1.5万m2，平战结合，平时作车库使用，工程由市二建公司组织的项目部施工，根据公司半年度的整体检查安排，检查组一行5人对该工程进行了检查，其中就现场消防检查发生了以下事件：事件一：检查人员对动火证的使用进行了细致的检查发现：工地进行日常管道焊接的动火证申请表均由班组长填写，责任工程师和安全员审查批准。事件二：对消防资料检查时发现，工人进场前的消防安全教育和培训部完整，个别班组没有记录。1)事件一中动火证的申请、批准权限是否正确？按照动火等级的不同说明其正确的申请批准权限
34、。答案：申请、批准权限不正确。施工现场动火等级分为三级，根据其级别的不同，申请、批准权限划分如下：1）一级动火由项目负责人填写动火申请表，企业安全生产部门审查批准；2）二级动火由项目责任工程师填写动火解析：申请、批准权限不正确。施工现场动火等级分为三级，根据其级别的不同，申请、批准权限划分如下：1）一级动火由项目负责人填写动火申请表，企业安全生产部门审查批准；2）二级动火由项目责任工程师填写动火申请表，项目安全管理部门和项目负责人审查批准；3）三级动火由班组长填写申请表，项目责任工程师和项目安全管理部门审查批注。2)工人进场前的消防安全教育和培训有哪些内容？答案：工人进场前，应进行消防安全教育
35、和培训的内容如下：（1）施工现场消防安全管理制度、防火技术方案、灭火及应急疏散预案的主要内容；（2）施工现场临时消防设施的性能及使用、维护方法；（3）扑灭初起火灾解析：工人进场前，应进行消防安全教育和培训的内容如下：（1）施工现场消防安全管理制度、防火技术方案、灭火及应急疏散预案的主要内容；（2）施工现场临时消防设施的性能及使用、维护方法；（3）扑灭初起火灾及自救逃生的知识和技能；（4）报火警、接警的程序和方法。48某施工单位承接东北炼油厂生产区供热管线的施工，施工范围是由锅炉房外1m至各楼号室外1m，供热管线为不通行地沟敷设。主要工程量为： 250 10无缝钢管3000m，各种阀门部件280
36、套，波纹补偿器60个。目前施工任务已经完成，正在进行工程验收与竣工资料的整理。该施工单位总部对项目部进行竣工资料检查，其检查的情况如下：1)施工组织设计、技术交底及施工日志的相关审批手续及内容齐全、有效；2）预检记录齐全，但其中有3份没有质检员签字；3）预检记录、隐蔽工程检查记录、质量检查记录、设备试运行记录、文件收发记录内容准确齐全；4）设计变更通知单中有2份是复印件；5）工程洽商记录缺丢1个编号；6）隐蔽工程记录中有这样的描述：所采用的材料为无缝钢管 250 8，管道及阀门部件的安装及保温、防腐保护层符合规范及设计要求。 1)检查情况3中，哪些是工程档案？答案：预检记录、隐蔽工程检查记录、
37、设备试运行记录。解析：预检记录、隐蔽工程检查记录、设备试运行记录。2)工程档案组卷有何要求？答案：工程档案组卷应按单位工程进行组卷；按不同的收集、整理单位及资料类别分别进行组卷；卷内资料排列顺序应依卷内资料构成而定；卷内不应有复印件。解析：工程档案组卷应按单位工程进行组卷；按不同的收集、整理单位及资料类别分别进行组卷；卷内资料排列顺序应依卷内资料构成而定；卷内不应有复印件。3)根据上面检查情况，试简述竣工档案存在哪些部题？答案：（1）竣工档案必须为原件，而设计变更通知单中有2份是复印件。 （2）竣工档案应签字、盖章手续齐全，而预检记录中有3份没有质检员签字。 （3）竣工档案是须永久和长期保存的
38、资料，必须完整、准确和解析： （1）竣工档案必须为原件，而设计变更通知单中有2份是复印件。 （2）竣工档案应签字、盖章手续齐全，而预检记录中有3份没有质检员签字。 （3）竣工档案是须永久和长期保存的资料，必须完整、准确和系统，而工程洽商记录缺丢1个编号，也就是说工程洽商记录丢失一份。隐蔽工程检查记录的无缝钢管为 250 8，而工程要求采用 250 10的管道，材料发生变化，应该有设计变更或工程洽商记录。 49某综合楼的结构形式为钢筋砼框架结构，建筑面积为10万平，地下3层，地上10层。某从事机电安装的施工单位与业主签订了该栋楼的机电安装施工合同，其施工范围包括：空调与通风工程、给水与排水工程。
39、经过一段时间施工后，其施工状况如下：空调与通风工程已完成的项目包括：地下室风管与水管道安装，地下室主机房安装，地上部分风管的加工制作，地上部分水管道安装1层到5层。给水与排水工程已完成的项目包括：地下室给水管、排水管道的安装，给水泵房安装、地下室卫生间卫生生器具，地上1层到5层给水管道安装本项目共有10个施工班组，各施工班组的安排如下：空调与通风工程：共6个施工班组，其中3个风管制作与安装班组 （A、B、C组），2个空调水管安装班组 （D、E组），1个设备安装班组 （F组）。给水与排水工程：共4个施工班组，其中2个给水管道班组 （G、H组），1个排水管道班组 （J组），1个设备安装组 （K组）
40、。施工单位总部对该工程项目部进行施工资料检查，检查情况是：(1)技术交底记录共有4份，分别为：风管加工，空调水管安装、排水管道安装、给水泵房设备安装。(2)风管加工交底记录上有A、B组签字。(3)在施工资料检查中，发现2份设计变更记录，其内容是对2层水平管道进行较大变动。(4)空调水管道交底记录上有D、E、G组的签字。(5)经询问，风管道支吊架的交底是采用会议的形式进行的，但未形成记录。1)简述技术交底的要求有哪些？答案：针对本案例的实际情况，技术交底要求是：建立技术交底制底、明确相关人员的责任，技术交底要分层次展开，技术交底前应准备交底的书面资料或示范、样板等，技术交底完成后应及时进行记录，
41、并应签字齐全，技术交底记解析：针对本案例的实际情况，技术交底要求是：建立技术交底制底、明确相关人员的责任，技术交底要分层次展开，技术交底前应准备交底的书面资料或示范、样板等，技术交底完成后应及时进行记录，并应签字齐全，技术交底记录应妥善保存。2)本工程顶目技术交底管理存在哪些问题？答案：（1）本项目的一些分项工程在施工前未进行技术交底或进行了没有记录，缺乏同步性。根据本项目工程进展情况，未进行的技术交底包括：机房内设备运输吊装技术交底、给水管道施工技术交底、设计变更技术交底、风解析： （1）本项目的一些分项工程在施工前未进行技术交底或进行了没有记录，缺乏同步性。根据本项目工程进展情况，未进行的
42、技术交底包括：机房内设备运输吊装技术交底、给水管道施工技术交底、设计变更技术交底、风管道安装技术交底。完成技术交底但没有记录的项目是风管安装。 （2）本项目技术交底对象不全的是：风管制作与安装A组未进行技术交底，应补充。技术交底对象出现错误的是：空调水管道交底对象应是空调水管施工班组 （即D和E组），而施工班组G组是进行给水管道施工不应参加空调水管道技术交底因此本项目在技术交底的管理上存在未及时进行技术交底、交底对象不清楚等错误。3)施工方案在何时交底，由认谁向谁交底？答案：施工方案在工程施工前，由施工方案的编制人员向施工作业人员交底。解析：施工方案在工程施工前，由施工方案的编制人员向施工作业
43、人员交底。4)本工程技术交底的内容有哪些？答案：交底的内容是该工程的施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施等。解析：交底的内容是该工程的施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施等。50某建设单位新建办公楼，与甲施工单位签订施工总承包合同。该工程门厅大堂内墙设计做法为干挂石材，多功能厅隔墙设计做法为石膏板骨架隔墙。施工过程中发生下列事件：事件1：建设单位将该工程所有门窗单独发包，并与具备相应资质条件的乙施工单位签订门窗施工合同。事件2：装饰装修施工时，甲施工单位组织大堂内墙与地面平行施工。监理工程师要求补充交叉作业专项安全措施。事 件3：施工单位上报了石
44、膏板骨架隔墙施工方案。其中石膏板安装方法为 隔墙面板横向铺设，两侧对称、分层由下至上逐步安装；填充隔声防火材料随面层安装逐 层跟进，直至全部封闭；石膏板用自攻螺钉固定，先固定板四边，后固定板中部，钉头略埋人板内，钉眼用石膏腻子抹平 。监理工程师审核认为施工方法存在错 误，责令修改后重新报审。事件4：工程完工后进行室内环境污染物浓度检测，结果不达标，经整改后再次检测达到相关要求。问题1)事件1中，建设单位将门窗单独发包是否合理?说明理由。答案：事件1中，建设单位将门窗单独发包不合理。理由：建筑法第29条规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位。分包合同是
45、由总承包单位和分包单位签订。解析：事件1中，建设单位将门窗单独发包不合理。理由：建筑法第29条规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位。分包合同是由总承包单位和分包单位签订。2)事件2中，交叉作业安全控制应注意哪些要点?答案：事件2中，交叉作业安全控制应注意的要点：(1)交叉作业人员不允许在同一垂直方向上操作，要做到上部与下部作业人员的位置错开，使下部作业人员的位置处在上部落物的可能坠落半径范围以外，当不能满足要求时，解析：事件2中，交叉作业安全控制应注意的要点：(1)交叉作业人员不允许在同一垂直方向上操作，要做到上部与下部作业人员的位置错开，使下部作业人员的位置处在上部落物的可能坠落半径范围以外，当不能满足要求时，应设置安全隔离层进行防护。(2)在拆除模板、脚手架等作业时，作业点下方不得有其他作业人员，防止落物伤人。拆下的模板等堆放时，不能过于靠近楼层边沿，应与楼层边沿留出不小于1m的安全距离，码放高度也不宜超过1m。(3)结构施工自二层起，凡人员进出的通道口都应搭设符合规范要求的防护棚，高度超过24m的交叉作业，通道
