1、2021年涂料施工合作协议书范本通过整理的2021年涂料施工合作协议书范本相关文档，希望对大家有所帮助，谢谢观看！ 2021年涂料施工合作协议书范本 2021年涂料施工合作协议书范本甲方：_ 乙方：_ 甲方、乙方要根据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定,乙方承接甲方外墙涂料工程事宜,经双方友好协商,签订合同。 第一条 工程概括 1、工程名称：_ 2、工程地点：_ 3、工程范围:根据甲方要求负责涂料制作和施工等。 第二条 工程实施责任及要求 1、甲方将主合同项下全部工程的实施责任交乙方承担。 2、工期、质量必须满足主合同或业主要求。 第三条 甲方的责任与义务 1、负责及时办理主合同的履约担
2、保和动员预付款担保手续。 2、负责为乙方实施主合同提供相应的授权，解决只能由甲方解决的事项。 3、负责及时向乙方传递来自业主、监理、沿线地方政府的涉及本协议执行的指令、通知、图纸、资料等。 4、负责在乙方所做计量支付申报工作上，及时办理需要自身完成的工作。 5、负责工程质量、进度、文明施工、安全生产、环境保护、计量支付等方面的监督检查。 第四条 乙方的责任与义务 1、负责代甲方履行主合同的施工、缺陷修复及保修责任。 2、负责以自身资源按照主合同要求完成该工程，自担风险、自负盈亏。 3、自觉接受甲方、业主、监理的各项监督检查。 4、负责自本协议签字之日起_日内，向甲方交纳：甲方为办理主合同保函而
3、向银行交纳的抵押金_元及相应的财务费_元。 5、负责自本协议签字之日起_日内，向甲方交纳：本协议履约保证金_元。 6、保证不以甲方或项目部的名义从事于本工程无关的活动。 7、未经甲方许可，不得将本工程的全部或任何部分转包或分包给第三方。 8、负责及时清偿为实施本工程而产生的各类债务，及时支付民工工资。 9、每月_日前向甲方报送当月统计报表及下月进度计划。业主计量支付报表批复后_日内传至甲方。 10、工程结束后，除向业主提交完整的竣工资料外，还需向甲方提交业主终期支付报表，交工证书、施工总结等。 11、负责为甲方派遣到本工程从事本工程管理、或解决需由甲方出面解决的问题的人员提供必要的工作和生活条
4、件。 第五条 合作费用、结算与支付方式 1、业主支付给本工程的动员预付款、材料预付款、工程结算款、奖金一律归乙方所有，相应的罚金亦由乙方承担。 2、甲方收取管理费为主合同总价的_%(含变更、索赔费用)。施工过程收取以乙方当月统计产值为基数进行计算，最终收取管理费总额以业主终期计量支付工程款为基数进行计算。乙方应在每月_日前将本月管理费汇至甲方指定账户。 3、甲方收到银行保函抵押金后_日内支付乙方。 4、业主履行了工程缺陷修复责任的前提下，甲方收到业主返还的质量保证金后_日内支付乙方。 5、乙方负责承担本工程所发生的各种税赋，并按有关规定纳税。 6、乙方负责承担甲方派出人员的工资，标准为_，于每
5、月_日前汇至甲方指定帐户，由甲方负责给派出人员发放工资，时间从本协议签订之日起至工程交工验收后_个月止。 第六条 违约责任 1、对于主合同所规定的甲方的合同责任，双方按本协议规定的各自的责任分别承担。若由于自身原因造成违约，违约方不得要求另一方共同承担违约责任。 2、进度与质量不符合业主要求，乙方应无条件整改，直至满足业主要求，否则，甲方有权解除本协议，部分或全部没收乙方的履约保证金、质量保证金，并承担由此给甲方造成的一切经济损失。 3、若乙方施工造成环境污染，乙方须及时自费清除污染，赔偿受污染方的经济损失。 4、由于乙方自身原因产生安全事故，导致乙方、甲方或第三方人身财产受损，乙方须自费承担
6、事故处理费用，向受损方赔偿。 5、若乙方未能按期完工，并因此招致业主对甲方的处罚，应全部由乙方承担，并加倍赔偿甲方的损失。 6、若乙方未及时向甲方交纳管理费，则乙方应按延迟付款总额的_。日向甲方支付滞纳金。 7、未足额缴纳各种保证金，甲方有权终止本协议并将本工程施工权收回。 8、若乙方擅自将本工程分包转包或以甲方名义从事于本工程无关的经济活动，甲方有权终止合同收回工程，乙方应承担由此给甲方造成的一切经济损失。 9、若乙方未及时清偿本工程实施所产生的债务，则乙方须承担由此给甲方造成的一切法律责任、经济和名誉损失。 风险告知:明确违约责任，在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合
7、同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。第七条 安全生产 按照谁组织施工谁负责安全生产的原则，乙方在施工期间发生任何大小事故(包括交通)，由乙方负责，费用自理，与甲方无关，甲方不承担任何责任。 第八条 争议纠纷解决 合同履行期间,双方发生争议时应先协商解决。若协商不成,可向项目所在地的人民法院起诉。 风险告知:关于争议解决方式的约定，可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁,二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局,约定向法院提起诉讼两审终审。第九条 未尽事宜约定 其他未尽事宜，双方友好协商，并签订补充协议。补充协议作
8、为本协议的补充，不得与本协议相抵触，应与本协议一起共同执行。 第十条 其他事项 1、本协议经双方签字盖章后生效。履行完协议约定的全部义务、工程竣工验收达标，移交全部工程资料，保修期满，结清各项费用后终止。 2、本协议一式两份。甲方一份，乙方一份。 甲方：(盖章)_ 乙方：(盖章)_ 代表人：_ 代表人：_ 住所：_ 住所：_ 身份证号码：_ 身份证号码：_ 签订施工合同时应该注意的问题有哪些?1、仔细阅读使用的合同文本,掌握有关建设工程施工合同的法律、法规规定;严格审查发包人资质等级及履约信用;施工单位在签订建设工程施工合同时,对发包人主体资格的审查是签约的一项重要的准备工作,它将不合格的主体
9、排斥在合同的大门之外,将导致合同伪装的坑穴和风险隐患排除在外,为将来合同能够得到及时、正确地改造奠定一个良好的基础。 2、关于工期、质量、造价的约定,是施工合同*重要的内容;“工期、质量、造价”是建设工程施工永恒的主题,有关这三个方面的合同条款是施工合同*重要的内容。 3、对工程进度拨款和竣工结算程序做出详细规定;一般情况下,工程进度款按月付款或按工程进度拨付,但如何申请拨款,需报何种文件,如何审核确认拨款数额以及双方对进度款额认识不一致时如何处理,往往缺少详细的合同规定,引起争议,影响工程施工。一般合同中对竣工结算程序的规定也较粗,不利操作。因此,合同中应特别注重拨款和结算的程序约定。 4、
10、总包合同中应具体规定发包方、总包方和分包方各自的责任和相互关系;尽管发包方与总包方、总包方与分包方之间订有总包合同和分包合同,法律对发包方、总包方及分包方各自的责任和相互关系也有原则性规定,但实践中仍常常发生分包方不接受发包方监督和发包方直接向分包方拨款造成总包方难以管理的现象,因此,在总包合同中应当将各方责任和关系具体化,便于操作,避免纠纷。 5、明确规定监理工程师及双方管理人员的职责和权限;民法通则明确规定,企业法人对它的法定歈 及其它工作人员的经营行为承担民事责任。建设工程施工过程中,发包方、承包方、监理方参与生产管理的工程技术人员和管理人员较多,但往往职责和权限不明确或不为对方所知,由
11、此造成双方不必要的纠纷和损失。合同中应明确列出各方派出的管理人员名单,明确其各自的职责和权限,特别应将具有变更、签证、价格确认等签认权的人员、签认范围、程序、生效条件等规定清楚,防止其他人员随意签字,给各方造成损失。 6、不可抗力要量化;施工合同通用条款对不可抗力发生后当事人责任、义务、费用等如何划分均作为详细规定,发包人和承包人都认为不可抗力的内容就是这些了。于是,在专用条款上打“”或填上“无约定”比比皆是。 7、运用担保条件,降低风险系数;在签订建设工程施工合同时,可以运用法律资源中的担保制度,来防范或减少合同条款所带来的风险。如施工企业向业主提供履约担保的同时,业主也应该向施工企业提供工程款支付担保。
