1、1Z206010建设工程施工招标与投标1.根据我国有关法律、法规规定，建设工程施工招标应具备的条件包括（）。A.招标人已经依法成立B.施工图设计已经全部完成C.有相应资金或资金来源已经落实D.招标人已经委托了招标代理单位E.应当履行核准手续的招标范围和招标方式等已获核准正确答案ACE答案解析本题考查的是施工招标。2.按招标投标法实施条例，建设工程项目允许采用邀请招标方式的情形是（）。A.因潜在投标人多而导致招标工作量太大的B.因潜在投标人不了解信息而导致投标人太少的C.公开招标程序过于繁琐的D.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择正确答案D答案解析本题考查的是招标方式的确定。对于有些特殊
2、项目，采用邀请招标方式确实更加有利。根据招标投标法实施条例，有下列情形之一的，经批准可以采用邀请招标：（1）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；（2）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。3.工程施工项目招标信息发布时，下列说法正确的有（）。A.依法必须招标项目的招标公告，应当包括投标资格能力要求的内容B.招标文件售出后不予退还C.拟发布的招标公告必须由招标人的主要负责人签字，应至少在两家指定的媒介发布招标公告D.招标人可以对招标文件所附的设计文件向投标人收取一定费用E.自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于15日正确答案AB答案解析本题考
3、查的是招标信息的发布与修正。选项C，正确的表述应为“拟发布的招标公告和公示信息文本应当由招标人或招标代理机构盖章，并由主要负责人或其授权的项目负责人签名”。选项D，正确的表述应为“对于所附的设计文件，招标人可以向投标人酌收押金”。选项E，正确的表述应为“自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5日”。【知识点】招标信息的发布与修正4.依据中华人民共和国招标投标法实施条例，招标人以不合理条件限制、排斥投标人的行为有（）。A.就同一招标项目向投标人提供有差别的项目信息B.就同一招标项目对投标人采取不同的资格审查标准C.招标项目要求投标人企业为中外合资企业D.招标项目指定特定的专利作为中标
4、条件E.依照招标项目的总体特点设定专门的技术条件正确答案ABCD答案解析本题考查的是资格预审。属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或投标人的情形：【不能搞特殊、有不同】（1）提供有差别的项目信息；（2）设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；（3）依法必须招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；（4）采取不同的资格审查或者评标标准；（5）限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商；（6）依法必须招标的项目非法限定所有制形式或者组织形式；（7）以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。5.某按工程量清单
5、计价的招标工程，投标人在复核工程量清单时发现工程数量与设计文件和现场实际有较大的差异，则投标人的正确处理方式是（）。A.自行调整清单数量，在附录中加以说明，并按调整后的数量投标B.根据清单数量和投标人复核的数量分别报价，供业主选择C.以适当的方式要求招标人澄清，视结果进行投标D.不予理会，按照招标文件提供的清单数量进行投标正确答案C答案解析本题考查的是施工投标的内容。关于工程量的复核，有的招标文件中提供了工程量清单，尽管如此，投标者还是需要进行复核，因为这直接影响到投标报价以及中标的机会。对于单价合同，尽管是以实测工程量结算工程款，但投标人仍应根据图纸仔细核算工程量，当发现相差较大时，投标人应
6、向招标人要求澄清。【知识点】复核工程量合同类型特点单价合同以“实测工程量”结算工程款。投标人应根据图纸仔细核算工程量，当发现相差较大时，投标人应向招标人要求澄清 总价合同更要特别引起重视。工程量出现偏差，对施工方极为不利。如果业主在投标前对争议工程量不予更正，而且是对投标者不利的情况，投标者在投标时要附上声明：工程量表中某项工程量有错误，施工结算应按实际完成量计算 6.在建设工程施工投标过程中，施工方案应由投标人的（）主持制定。A.项目经理B.法人代表C.分管投标的负责人D.技术负责人正确答案D答案解析本题考查的是选择施工方案。施工方案是报价的基础和前提，也是招标人评标时要考虑的重要因素之一。
7、施工方案应由投标人的技术负责人主持制定。7.建设工程施工招投标程序中，评标阶段详细评审环节对商务标的审查内容是（）。 A.标书的计价方式B.标书的优惠条件 C.报价的构成和取费标准D.报价计算的正确性 E.价格调整条件正确答案ABCE答案解析本题考查的是施工招标。初步评审阶段要对报价计算的正确性进行审查，详细评审对于商务评审主要是对投标书的报价高低、报价构成、计价方式、计算方法、支付条件、取费标准、价格调整、税费、保险及优惠条件等进行评审。8.关于建设工程合同订立程序的说法，正确的是（）。 A.招标人通过媒体发布招标公告，称为要约邀请B.招标人向符合条件的投标人发出招标文件，称为要约C.投标人
8、向招标人提交投标文件，称为承诺 D.招标人向中标人发出中标通知书，称为要约邀请 正确答案A答案解析本题考查的是合同订立的程序。9.建设工程招标投标活动中，自投标截止时间到投标有效期终止时间之前，关于投标文件处理的说法，正确的是（）。A.投标人可以替换已提交的投标文件B.投标人可以补充或修改已提交的投标文件C.投标人撤销投标文件的，其投标保证金将被没收D.投标文件在该期间送达的，也应视为有效正确答案C答案解析本题考查的是正式投标。选项A，正确的表述应为“在该期间，投标人不能替换已提交的投标文件”。选项B，正确的表述应为“在该期间，投标人不能补充或修改已提交的投标文件”。选项D，正确的表述应为“投
9、标文件在该期间送达的，应被视为无效投标”。10.在签订合同的谈判中，为了防范货币贬值或者通货膨胀的风险，招标人和中标人一般通过（）约定风险分担方式。A.确定合同价格条款B.调整工程范围C.确定合同款支付方式D.确定价格调整条款正确答案D答案解析本题考查的是合同的谈判与签约。对于工期较长的建设工程，容易遭受货币贬值或通货膨胀等因素的影响，可能给承包人造成较大损失。价格调整条款可以比较公正地解决这一承包人无法控制的风险损失。价计价合同价格条款（单价、总价、成本酬）计价方式（招标文件中明确）一般在合同谈判阶段没有讨论的余地，中标人在谈判过程中仍然可以提出降低风险的改进方案调价价格调整条款1.工期较长
10、的建设工程，容易遭受货币贬值或通货膨胀等因素的影响，可能给承包人造成较大损失。价格调整条款可以比较公正地解决这一承包人无法控制的风险损失。2.无论是单价还是总价合同，都可以确定价格调整条款 支付支付方式条款预付款、进度款、最终付款，退还保留金。关于支付时间、方式、条件、审批程序都有多种可能的选择并且可能对承包人的成本、进度等产生较大影响，因此是重要谈判内容11.下列关于建设工程施工承包合同最后文本的确定和合同签订的说法，正确的有（）。A.在合同谈判阶段双方谈判的结果一般以合同谈判纪要形式，有时也可以以合同补遗形式，形成书面文件B.建设工程施工合同由合同双方达成协议并签字后，即受法律保护C.双方
11、在合同谈判结束后，即形成正式的合同文件D.计价方式一般在合同谈判阶段没有讨论的余地E.在签订合同之前，承包人应对合同的合法性、完备性、合同双方的责任、权益以及合同风险进行评审、认定和评价正确答案DE答案解析本题考查的是建设工程施工承包合同最后文本的确定和合同签订。选项A，正确的表述应为“在合同谈判阶段双方谈判的结果一般以合同补遗形式，有时也可以以合同谈判纪要形式，形成书面文件”。选项B错误，因为建设工程施工承包合同必须遵守法律，对于违反法律的条款，即使由合同双方达成协议并签了字，也不受法律保护。选项C错误，因为双方在合同谈判结束后，应按要求形成一个完整的合同文本草案，经双方代表认可后形成正式文
12、件，双方核对无误后，由双方代表草签，至此合同谈判阶段即告结束。此时，承包人应及时准备和递交履约保函，准备正式签署施工承包合同。12.下列合同条款中，合同支付方式有关的条款不包括（）。A.市场价格波动引起的调整B.预付款比例C.工程进度款支付审批程序D.质量保证金的扣留与退还正确答案A答案解析本题考查的是合同谈判与签约。建设工程施工合同的付款分四个阶段进行，即预付款、工程进度款、最终付款和退还质量保证金。关于支付时间、支付方式、支付条件和支付审批程序等有很多种可能的选择，并且可能对承包人的成本、进度等产生比较大的影响。13.关于合同谈判中工期和维修期的说法，正确的有（）。A.对于具有较多单项工程
13、的建设工程项目，需单项工程全部完工后提交业主验收B.由于工程变更原因对工期产生不利影响时，应该给予承包人要求合理延长工期的权利C.承包人只应该承担由于材料和施工方法及操作工艺等不符合合同规定而产生的缺陷D.承包人不可以用维修保函来代替业主扣留的质量保证金E.业主和承包人应当根据项目情况、施工环境因素等商定适当的开工时间正确答案BCE答案解析本题考查的是合同谈判与签约。选项A，对于具有较多单项工程的建设项目工程，可在合同中明确允许分部位或分批提交业主验收。选项D，承包人可以用维修保函来代替业主扣留的质量保证金。可明确允许分部位或分批验收时间关于工期和维修期1.工期：确定工期，明确开工（考虑项目准
14、备情况、季节和施工环境因素）、竣工日期。 2.具有较多单项工程的项目，可明确允许分部位或分批验收，从该批验收时开始计算维修期，缩短承包人的责任期限。 3.非承包商原因对工期产生不利影响，给予承包商要求合理延长工期的权利。 4.合同文本中应当对维修工程的范围、维修责任及维修期的开始和结束时间有明确的规定。承包人应该只承担由于材料和施工方法及操作工艺等不符合合同规定而产生的缺陷。 5.承包人应力争以维修保函来代替业主扣留的保留金 1Z206020建设工程合同内容1.根据建设工程施工合同（示范文本）（GF20170201），合同文本由（）组成。A.通用合同条款B.合同协议书C.标准和技术规范D.专用
15、合同条款E.中标通知书正确答案ABD答案解析本题考查的是施工承包合同文件。各种施工合同示范文本一般都由以下3部分组成：（1）协议书；（2）通用条款；（3）专用条款。2.根据建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201），合同通用条款规定的合同文件的优先解释顺序，正确的有（）。A.投标函及其附录（如果有）优先于专用合同条款及其附件B.专用合同条款及其附件优先于技术标准和要求C.技术标准和要求优先于图纸D.已标价工程量清单或预算书优先于图纸E.合同协议书优先于已标价工程量清单或预算书正确答案ABCE答案解析本题考查的是施工承包合同文件。根据建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0
16、201），合同通用条款规定的优先顺序为：1.合同协议书；2.中标通知书（如果有）；3.投标函及其附录（如果有）；4.专用合同条款及其附件；5.通用合同条款；6.技术标准和要求；7.图纸；8.已标价工程量清单或预算书；9.其他合同文件。3.根据建设工程施工合同（示范文本），下列工作内容中，属于承包人义务的有（）。A.将施工用水、电力、通信线路等施工所必需的条件接至施工现场内B.在保修期内承担保修义务C.应及时支付其雇佣人员工资，并及时向分包人支付合同价款D.提供地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责E.办理施工所需临时用水许可手续正确
17、答案BC答案解析本题考查的是施工承包合同文件。选项ADE属于发包人的责任与义务。发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。4.根据建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201），发包人责任和义务有（）。A.办理建设工程施工许可证B.办理建设工程规划许可证C.办理工伤保险D.提供场外交通条件E.负责施工场地周边的环境保护正确答案ABD答案解析本题考查的是施工承包合同文件。建设工程
18、施工合同（示范文本）。选项CE属于承包人的义务。5.在施工过程中，工程师发现曾检验“合格”的工程部位仍存在施工质量问题，则修复该部位工程质量缺陷时，应（）。A.由承包人承担费用，工期不予顺延B.由发包人承担费用，工期给予顺延C.由承包人承担费用，工期给予顺延D.由发包人承担费用，工期不予顺延正确答案A答案解析本题考查质量控制的主要条款和内容。对于不合格工程的处理，因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。6.下列有关建设工程施工合同（示范文本）中关于质量控制条款的表述正确的有（）。A.缺陷责任期
19、最长期限不超过24个月B.发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算C.工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限D.除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前24小时书面通知监理人检查E.监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期相应顺延正确答案ABC答案解析本题考查质量控制的主要条款和内容。选项D，正确的表述应为“除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的
20、，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查”。选项E，正确的表述应为“监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延”。缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，最长不超过24个月特殊情况缺陷责任期的起算时间单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的单位工程验收合格之日 因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的实际通过竣工验收之日因发包人原因导致工程无法按约定竣工验收的承包人提交竣工验收申请报告90天后，工程自动进入缺陷责任期发包人未经竣工验收擅自使用工程的自工程转移占有之日起算时间竣工验收合格之日，不得低于法
21、定最低保修期限 发包人未经竣工验收擅自使用工程的，自转移占有之日 修复费用承包人原因，负责修复并承担费用、伤害和损失。拒绝或未在合理时间内修复，催告后仍不修复，发包人有权委托第三方修复，费用承包人承担。 其他原因，可委托承包人修复，发包人承担费用并支付承包人合理利润7.下列有关建设工程施工合同（示范文本）中进度控制的表述正确的是（）。A.发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，可以减轻承包人根据法律规定和合同约定应承担的责任或义务B.监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知C.工期自监理人发出开工通知的日期起算D.监理人认为有必要时，可直接向承包人作出暂停施工的指示E.任何情况
22、下，发包人不得压缩合理工期正确答案BE答案解析本题考查的是施工承包合同文件。选项A，正确的表述应为“发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务”。选项C，正确的表述应为“工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算”。选项D，正确的表述应为“监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示”。8.某工程竣工验收阶段，承包人于9月1日向工程师送交了竣工验收申请报告；发包人于9月15日组织生产设备启动试车检验；9月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格；工程师于9月20日
23、签发工程移交证书。则承包人的实际竣工日应为（）。A.9月15日B.9月1日C.9月18日D.9月20日正确答案B答案解析本题考查的是施工承包合同文件。（1）工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；（2）因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；（3）工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。验收情况实际竣工日期竣工验收合格的承包人提交竣工验收申请报告之日，并在工程接收证书中载明因发包人原因，未在监
24、理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收 完成竣工验收不予签发工程接收证书的 工程未经竣工验收，发包人擅自使用的 以转移占有工程之日 9.根据建设工程施工合同（示范文本）（GF20170201），工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以（）为实际竣工日期。A.承包人提交竣工验收申请报告之日B.转移占有工程之日C.监理人组织竣工初验之日D.发包人签发工程接收证书之日正确答案B答案解析本题考查的是施工承包合同文件。工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。10.关于物资采购交货日期的说法，正确的是（）。A.凡委托运输部门送货的，以供货方发运产品时承运单位发
25、货单签收的日期为准B.供货方负责送货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准C.采购方提货的，合同规定通知的提货日期D.凡委托运输单位代运的产品，以向承运单位提出申请的日期为准正确答案C答案解析本题考查的是物资采购合同的内容。【知识点】交货期限应明确具体的交货时间。如果分批交货，要注明各个批次的交货时间。配送方式交货日期买方自提需方提货 合同规定通知的提货日期 卖方送货供方负责送货（亲自）需方收货戳记的日期（签收单-签收时间） 委托运输部门或单位运输、送货或代运的 承运单位签发的日期（发货单-发货时间）11.某建筑材料采购合同中，约定由采购方于2019年6月30日到指定地点提取约定数量的货物，
26、7月5日支付货款总额；6月25日采购方接到了提前提货通知，采购方派车于6月28日接收货物；发现供货方交货数量大于约定数量。那么采购方可采取的正确行为有（）。A.需在6月25日支付货款总额B.只提取约定数量的货物C.可接收全部数量货物D.对多交货部分代为保管，由供货方承担保管费E.6月25日28日未及时提货的保管费用由供货方承担正确答案BCDE答案解析本题考查的是建筑材料采购合同的主要内容。采购方仍可在7月5日支付货款总额。12.关于建筑材料采购合同中违约责任的说法，正确的有（）。A.属于采购方自提的，接到提前提货通知时，可根据自己的实际情况拒绝B.供货方发生逾期交货，要按合同约定依据逾期交货部
27、分货款总价计算违约金C.供货方部分交货，应按合同约定的违约金比例乘以不能交货部分货款计算违约金D.采购方不能按期提货，只需承担违约金E.合同签订后，采购方逾期付款，应按照合同约定支付逾期付款利息正确答案ABCE答案解析本题考查的是物资采购合同的内容。选项D，采购方不能按期提货, 除支付违约金以外，还应承担逾期提货给供货方造成的代为保管费、保养费等。【知识点】违约责任1.卖家的违约（供货方）【原则】提前、多交可拒绝，费用卖家承担逾期 交货按照合同约定，依据逾期交货部分货款总价计算违约金 提前 买家自提买家，接到提前提货通知，可拒绝 采购方的其他损失，供货方承担，如派车取货，供货方不能交付，派车损
28、失供货方承担 发运或交付买家，仍可按合同规定的时间付款。 多交货部分，以及不符合规定的，在代为保管期内实际支出的保管、保养费由卖方承担【原则】按照违约部分计算违约金交货不符合要求 部分交货按合同约定违约金的比例乘以不能交货部分货款品种、型号等不符合要求采购方同意，按质论价 采购方不同意，供货方负责包换或包修2.买家违约（需方、采购方违约）不按合同要求接受货物、逾期付款或拒绝付款等，依法承担法律责任。中途退货、不按期提货 还需承担供货方代为保管、保养的费用 逾期付款支付逾期付款利息13.根据建设工程施工劳务分包合同（示范文本）（GF-2003-0214），属于承包人工作的有（）。A.负责编制施工
29、组织设计B.科学安排作业计划C.组织编制年、季、月施工计划D.负责工程测量定位E.加强现场管理正确答案ACD答案解析本题考查的是承包人的主要工作。选项BE属于劳务分包人的主要义务。【知识点】承包人和劳务分包人的主要义务承包人劳务分包人管理方面组建项目管理班子，组织实施项目管理各项工作，对工程的工期与质量向发包人负责加强安全教育和现场管理，自觉接受承包人及有关部门的管理、监督和检查，对分包工程质量向承包人负责， 禁止劳务转包或再分包技术方面负责工程测量定位、沉降观测、技术交底、组织图纸会审； 负责编制施工组织设计及年、季、月施工计划科学安排作业计划，按图、规范、技术要求及施工组织设计，精心组织施
30、工供应按时提供图纸，及时交付材料、设备；向劳务分包人提供生产、生活临设投入人力、物力；保证工期联系负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系，须服从承包人转发的发包人及工程师的指令保险除劳务分包人办理的以外，其他由承包人或发包人办理为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，为自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用14.根据建设工程施工劳务分包合同（示范文本）（GF20030214），劳务分包人在施工场地内自有施工机械设备的保险手续应由（）办理，并支付保险费用。A.发包人B.工程承包人C.劳务分包人D.工程师正确答案C答案解析本题考查
31、的是保险。按照建设工程施工劳务分包合同（示范文本）（GF一20030214）的规定，劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。15.根据建设工程施工专业分包合同（示范文本）（GF20030213），承包人应提供总包合同供分包人查阅，但可以不包括其中有关（）。A.承包工程的价格内容B.承包工程的进度要求C.项目业主的情况D.违约责任的条款正确答案A答案解析本题考查总承包单位的主要责任和义务。根据建设工程施工专业分包合同，承包人应提供总包合同供分包人查阅，但可以不包括其中有关承包工程的价格内容。16.根据建设工程施工劳务
32、分包合同（示范文本）GF20030214，合同中对固定劳动报酬可以约定调整的情况是（）。A.市场人工价格低于合同约定基准价格，按变化前后价格差予以调整B.工程量超出设计图纸范围导致劳务价格变化的，按变化前后价格差予以调整C.施工时超出原施工要求导致劳务价格变化的，按变化前后价格差予以调整D.法律及政策变化导致劳务价格变化的，按变化前后价格差予以调整正确答案D答案解析本题考查的是施工劳务分包合同的内容。【知识点】价格形式固定价格、变动价格。调价情形： 以本合同约定价格为基准，市场人工价格的变化幅度超过一定百分比时，按变化前后价格的差额予以调整 后续法律及政策变化，导致劳务价格变化的，按变化前后价
33、格的差额予以调整 双方约定的其他情形17.根据建设工程施工劳务分包合同（示范文本），工程承包人应在确认劳务分包人递交的结算资料后（）天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。A.7B.14C.21 D.30正确答案B答案解析本题考查的是施工劳务分包合同的内容。承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实，给予确认或者提出修改意见，承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。劳务报酬的最终支付18.下列有关专业工程分包人主要责任和义务的表述正确的有（）。A.就分包工程范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令B.某些特定情况下，分包人可与发包人直接进行工作联系C.按照合同约定
34、的时间，分包人应完成规定的设计内容D.分包人应允许承包人、发包人、工程师及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内，合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点E.承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪声以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知分包人，分包人承担由此发生的费用正确答案ACD答案解析本题考查专业分包人的主要责任和义务。选项B，正确的表述应为“如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任”。选项E，正确的表述应为“分包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪声以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理
35、有关手续，并以书面形式通知承包人，承包人承担因此发生的费用”。19.建设工程项目总承包与施工承包的最大不同之处在于总承包商要负责（）。A.承建项目的投料试生产B.全部或部分工程的设计C.总价包干D.所有的主体和附属工程、工艺和设备等的施工与安装正确答案B答案解析本题考查的是工程总承包合同的内容。建设工程项目总承包与施工承包的最大不同之处在于总承包商要负责全部或部分的设计，并负责物资设备的采购。20.根据建设项目工程总承包合同示范文本（试行）（GF20110216），承包人主要权利和义务有（）。A.按照合同约定，自费修复竣工后试验中发现的缺陷B.按照合同约定和发包人的要求，提交相关报表C.根据合
36、同约定，以书面形式向发包人发出暂停通知D.根据合同约定，对因发包人原因带来的损失要求赔偿E.负责办理项目审批，核准或备案手续，取得项目用地的使用权正确答案ABCD答案解析本题考查的是工程总承包合同的内容。选项E属于发包人的权利和义务。21.根据建设项目工程总承包合同示范文本（试行）GF20110216，承包人在技术和设计方面的工作和义务有（）。A.提供建筑设计总体布局、功能分区方案B.提供项目基础资料C.设计缺陷的自费修复，自费赶上D.组织设计阶段审查会议E.对工程的安全、环境保护、职业健康标准负责正确答案ACE答案解析本题考查的是项目总承包合同的内容。选项B、D为发包人的义务。22.关于建设
37、工程项目总承包的说法，正确的有（）。A.设计阶段审查会议的组织和时间安排，在专用条款约定B.承包人的义务包括提交临时占地资料C.承包人应按合同约定和发包人要求，提交相关报表D.承包人根据合同约定提供的工程物资，在运抵现场的交货地点并支付了采购进度款，其所有权转为发包人所有E.承包人负责编制项目进度计划，项目进度计划中的施工期限（含竣工试验），应符合发包人的要求正确答案ABCD答案解析本题考查的是工程总承包合同的内容。选项E，正确的表述应为“承包人负责编制项目进度计划，项目进度计划中的施工期限（含竣工试验），应符合合同协议书的约定”。承包人的义务：放线、施工组织设计、提交临时占地资料、临时用水、
38、用电等。在开工20天前，通知发包人向有关部门办理须由发包人办理的开工批准或施工许可、工程质量监督手续等。23.关于监理人的职责，下列说法正确的有（）。A.当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁时，监理人无须提供必要的证明资料B.委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见C.当委托人与承包人之间的合同争议提交人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料D.监理人处理变更事宜时，如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准应提供必要的证明资料E.在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的48小时内以书面形式报委托人正确答案
39、BCD答案解析本题考查的是工程监理合同的内容。选项A，正确的表述应为“当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁时，监理人应提供必要的证明资料”。选项E，正确的表述应为“在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人”。【知识点】监理人职责1.合同争议，监理人协助委托人、承包人协商解决。2.合同争议提交仲裁或法院时，监理人应提供必要的证明材料。3.处理变更事项，超过授权范围，以书面形式报委托人批准。紧急情况未先报委托人，指令发出后24小时内以书面形式报委托人。4.有权要求承包人更换不能胜任本职工作的人员。24.根
40、据FIDIC编制的业主/咨询工程师（单位）标准服务协议范本，下列说法正确的有（）。A.为了服务的需要，客户应免费向工程咨询方提供所需要的设备和设施B.在客户和第三方之间提供证明、行使决定权或处理权时，应作为仲裁人进行裁决C.没有客户的书面同意，工作咨询方不得开始实施、更改或终止履行全部或部分服务的任何分包合同D.咨询工程师对于由他编制的所有文件拥有版权E.客户的主要义务包括“提供资料”正确答案ACDE答案解析本题考查的是工程咨询合同的内容。选项B，正确的表述应为“在客户和第三方之间提供证明、行使决定权或处理权时，不是作为仲裁人，而是作为独立的专业人员，根据自己的专业技能和判断进行工作”。【知识
41、点】工程咨询方的主要义务1.根据合同进行工作。如果附件A中未对该权力和职责的详细规定加以说明，则这些详细规定必须是工程咨询方可以接受的。2.在客户和第三方之间提供证明、行使决定权或处理权时，不是作为仲裁人，而是作为独立的专业人员，根据自己的专业技能和判断进行工作。3.在变更任何第三方的义务时，对于可能对费用或质量或时间产生重大影响的任何变更，须事先得到客户的批准（发生紧急情况除外，但事后工程咨询方应尽快通知客户）。4.如果项目所在的管辖区有需要，工程咨询方应具有履行本协议所述服务的资格，或者由具有相应资格的专业人员执行此类服务。5.工程咨询方应让客户保持对其服务进展的了解。咨询工程师的权力：版
42、权咨询工程师向业主提供服务，其提供的图纸，资料等文件属于个人所有，业主仅仅在合同工程的范围内拥有使用权出版咨询工程师在工程结束一定时间后，以项目为案例，出版与工程相关的书籍。2年内，须得到业主批准1Z206030合同计价方式1.采用单价合同时，最后工程结算的总价是根据（）计算确定的。A.发包人提供的清单工程量及承包方所填报的单价B.实际完成的工程量和合同中确定的单价C.发包人提供的清单工程量及承包方实际发生的单价D.实际完成并经工程师计量的工程量及承包人实际发生的单价正确答案B答案解析本题考查的是单价合同的运用。建设工程施工承包合同的计价方式主要有三种，即总价合同、单价合同和成本补偿合同。采用
43、单价合同时，最后工程结算的总价是根据实际完成的工程量和合同中确定的单价计算确定的。分类 类型 价的风险 特点 固定单价 单价固定 承包人承担 工期较短，工程量变化不大 变动单价 单价可变 发包人承担 承包商的风险相对较小 单价合同对业主的不足：业主需安排专门力量来核实已经完成的工程量，协调工作量大。如实际量超过预测，对投资控制不利。 变动单价合同，可调价的情况：当实际工程量发生较大变化时；（量）当通货膨胀达到一定水平；（价）国家政策发生变化时。（政策）2.某单价合同的投标报价单中，投标人的投标书出现了明显的数字计算错误，导致总价和单价计算结果不一致，下列行为中，属于业主权利的是（）。A.业主有权先作修改再评标，以总价作为最终报价结果B.业主没有权利先修改后评标，可以宣布该投标人废标C.业主没有权利修改再评标，可以请该投标人再报价D.业主有权利先作修改再评标，以单价为准调整的
