1、2020年二级建造师工程法规试题及答案（卷十二）一、单项选择题1、投标时，投标者之间进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标，这种行为属于( )。A.投标人之间串通投标B.以投标策略合法谋取中标C.投标人以行贿的手段谋取中标D.投标人以非法手段骗取中标参考答案：A参考解析：投标人之间串通投标有以下几种表现形式：1)投标者之间相互约定，一致抬高或者压低投标价;2)投标者之间相互约定，在招标项目中轮流以高价位或低价位中标;3)投标者之间进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标;4)投标者之间其他串通投标行为。2、在关于投标的禁止性规定中，招标者预先内定中标者，在确定中标者时以此决定取舍属于( )。
2、A.投标人之间串通投标B.投标人与招标人之间串通投标C.协议招标D.联合体投标参考答案：B参考解析：投标人与招标人之间串通投标有下列几种表现形式：1)招标者在公开开标前，开启标书，并将投标情况告知其他投标者，或者协助投标者撤换标书，更改报价;2)招标者向投标者泄露标底;3)投标者与招标者商定，在招标投标时压低或者抬高标价，中标后再给投标者或者招标者额外补偿;4)招标者预先内定中标者，在确定中标者时以此决定取舍;5)招标者和投标者之间其他串通招标投标行为(如通过贿赂等不正当手段)，使招标人在审查、评选投标文件时，对投标文件实行歧视待遇;招标人在要求投标人就其投标文件澄清时，故意作引导性提问，以使
3、其中标等)。3、关于联合体各方在中标后承担的连带责任，下列说法错误的是( )。A.联合体在接到中标通知书未与招标人签订合同前放弃中标项目的，其已提交的投标保证金应予以退还B.联合体在接到中标通知书未与招标人签订合同前，除不可抗力外，联合体放弃中标项目的，其已提交的投标保证金不予退还C.联合体在接到中标通知书未与招标人签订合同前，除不可抗力外，联合体放弃中标项目的，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分承担连带赔偿责任D.中标的联合体除不可抗力外，不履行与招标人签订的合同时，履约保证金不予退还参考答案：A参考解析：联合体在接到中标通知书未与招标人签订合同前，除不可抗力外，联合体放
4、弃中标项目的，其已提交的投标保证金不予退还4、联合体投标时，以联合体中牵头人的名义提交了投标保证金。该保证金，对( )具有约束力。A.联合体的牵头人B.联合体各成员C.招标单位D.未支付保证金的其他成员参考答案：B参考解析：工程建设项目施工招标投标办法第45条规定：“联合体投标的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证金。以联合体中牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员具有约束力。”5、关于联合体投标提交投标保证金，说法正确的是( )。A.应以联合体牵头人的名义提交投标保证金B.应以联合体各方的名义共同提交投标保证金C.可以联合体牵头人或者联合体各方的名义提交投标保证金D.联
5、合体投标因实力比较强，可以不必提交投标保证金参考答案：C参考解析：工程建设项目施工招标投标办法第45条规定：“联合体投标的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证金。以联合体中牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员具有约束力。”6、安全生产许可证条例是根据( )的有关规定制定的。A.中华人民共和国建筑法B.中华人民共和国安全生产法C.建设工程安全生产管理条例D.民用爆炸物品管理条例参考答案：B参考解析：安全生产许可证条例(2004年1月13日国务院令第397号发布)第1条规定：“为了严格规范安全生产条件，进一步加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故，根据中华人民共和国安
6、全生产法的有关规定，制定本条例。”7、负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理的是( )。A.国务院安全生产监督管理部门B.国务院建设主管部门C.国务院国防科技工业主管部门D.国家煤矿安全监察机构参考答案：B参考解析：国务院建设主管部门负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理。8、根据安全生产许可条例，不属于企业取得安全生产许可证的条件的是( )。A.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程B.安全投入符合安全生产要求C.依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费D.及时报告安全生产事故隐患参考答案：D参考解析：企业取得安全生产许可证应具备的安全生产条
7、件企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：(1)建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程;(2)安全投入符合安全生产要求;(3)设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员;(4)主要负责人和安全生产管理人员经考核合格;(5)特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书;(6)从业人员经安全生产教育和培训合格;(7)依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费;(8)厂房、作业场所和安全设施、设备、工艺符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求;(9)有职业危害防治措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品;(10)依法进行安
8、全评价;(11)有重大危险源检测、评估、监控措施和应急预案;(12)有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备;(13)法律、法规规定的其他条件9、根据安全生产许可证条例施工企业未取得安全生产许可证擅自进行生产的，除责令停止生产，没收违法所得外，还应处( )罚款。A.10万元以上50万元以下B.5万元以上10万元以下C.50万元以上100万元以下D.5万元以下参考答案：A参考解析：未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款;造成重大事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。10、在安全
9、生产许可证条例施行前已进行生产的企业( )。A.应在条例施行1年内申请办理安全生产许可证B.可不办理安全生产许可证C.可延期办理安全生产许可证D.可接受转让的安全生产许可证参考答案：A参考解析：安全生产许可证条例施行前已经进行生产的企业，应当自条例施行之日起1年内，依照条例的规定向安全生产许可证颁发管理机关申请办理安全生产许可证;逾期不办理安全生产许可证，或者经审查不符合本条例规定的安全生产条件，未取得安全生产许可证，继续进行生产的，依照条例第19条的规定处罚。11、下列选项中，属于承诺有效的是( )A.受要约人改变了要约中的价格条款B.受要约人改变了要约人要求承诺的特定形式C.承诺在要约有效
10、期限内作出，但在期限届满后到达要约人D.撤回承诺的通知先于承诺到达要约人参考答案：C12、某建筑公司甲介绍乙、丙订立技术转让合同，为此甲向乙收取10万元。但甲营业执照上的核准经营范围并无此业务。下列关于甲乙的中介合同法律效力的表述，正确的是( )。A.有效B.无效C.可撤销D.效力待定参考答案：A13、根据合同法的规定，合同关系正常消灭的原因是( )。A.合同撤销B.合同履行C.合同无效D.合同解除参考答案：B14、下列表述中，允许解除合同的情形是( )。A.法定代表人变更B.当事人一方发生合并、分立C.由于不可抗力致使合同目的不能实现D.当事人一方迟延履行主要义务参考答案：C15、下列合同中
11、属于无效合同的是( )。A.乙没有获得丙的授权，但是仍以丙的名义与甲签订了合同，约定甲向丙供应钢材20吨B.甲公司的经营范围中没有水泥的业务，但是与乙签署了一份买卖水泥的合同C.一国有建筑公司以欺诈手段与民营建材企业签订了一份买卖合同D.甲乙双方为了逃避税收，将一个设备整机的进口交易签订为一份进口设备配件的合同参考答案：D16、在司法实践中，如果发生工程纠纷的当事人未达成仲裁协议，则解决纠纷的最终方式只能为( )。A.诉讼B.和解C.调解D.仲裁参考答案：A17、施工单位与物资供应单位因采购的防水材料质量问题发生争议，双方多次协商，但没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法中，正确的是( )
12、A.双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解B.如果双方在申请仲裁后达成了和解协议。该和解协议即具有法律强制执行力C.如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解D.仲裁庭作出的调解不具有强制力参考答案：A18、在一起钢材买卖合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材厂家在互联网上发布的价目表下载并打印出，并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于( )。A.书证B.物证C.视听资料D.勘验笔录参考答案：A19、多名劳务工人共同委托律师甲代理其进行民事诉讼讨要工资，授权委托书中写明代理权限是“全权代理”，依此授权书，甲有权代理进行的诉讼活动( )。A.提供证据B.放弃诉讼请求C.与对方当事人进行和解
13、D.提起上诉参考答案：A20、根据仲裁法，以下关于仲裁的表述正确的是( )。A.仲裁委员会是国家机关B.限制民事行为能力人订立的仲裁协议效力待定C.当事人选择仲裁委员会可以不受地点的限制D.仲裁委员会是按照行政区划设立的参考答案：C二、多项选择题1、以下( )建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。A.大型B.大中型C.中小型D.结构复杂的E.结构特别的参考答案：AD参考解析：大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。联合共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。2、建筑施工企业有下列( )行为的，对因该工程不符合规定的质量标准造成的损失，承担连带赔偿
14、责任。A.转让、出借资质证书B.将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位C.允许他人以本企业的名义承揽工程D.将承包的工程转包E.违反建筑法规定进行分包参考答案：ACDE参考解析：建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级：情节严重的，吊销资质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。3、实施建筑工程监理前，建设单位应当将( )书面通知被监理的建筑施工企业。A.建设工程质量管理条例B.监理的内容C.委托的工程监理单位D.监理
15、权限E.监理人员名单参考答案：BCD参考解析：实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限，书面通知被监理的建筑施工企业。4、建筑工程监理应当依照( )，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。A.法律、行政法规B.有关的技术标准C.设计文件D.建筑工程承包合同E.建筑工程施工手册参考答案：ABCD参考解析：建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。5、工程监理人员认为工程施工不符合( )约定的，有权要求建筑施工企业改正
16、。A.工程设计要求B.施工技术标准C.法律D.合同E.行政法规参考答案：ABD参考解析：工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。6、建设工程质量管理条例第34条规定的工程监理单位禁止事项包括( )。A.超越本单位资质等级许可的范围承担工程监理业务B.以其他工程监理单位的名义承担工程监理业务C.允许其他单位或者个人以本单位的名义承担工程监理业务D.转让工程监理业务E.与其他单位或者个人共同承担工程监理业务参考答案：ABCD参考解析：国家对工程监理单位实行资质许可制度。建设工程质量管理条例第34条第l款规定：“工程监理单位应当依法取得相应等级
17、的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务。”同时，该条还规定：“禁止工程监理单位超越本单位资质等级许可的范围或者以其他工程监理单位的名义承担工程监理业务。禁止工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承担工程监理业务。工程监理单位不得转让工程监理业务。”7、工程监理企业资质管理规定中规定工程监理企业应当按照其拥有的( )等资质条件申请资质，经审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事工程监理活动。A.注册资本B.工程监理业绩C.专业技术人员数量D.企业法人证明E.企业管理人员数量参考答案：ABC参考解析：工程监理企业资质管理规定，规定工程监理企业应当
18、按照其拥有的注册资本、专业技术人员和工程监理业绩等资质条件申请资质，经审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事工程监理活动。8、工程监理单位与( )不得有隶属关系或者其他利害关系。A.被监理工程的承包单位B.建筑材料供应单位C.建筑设备供应单位D.建筑设计单位E.建筑构配件供应单位参考答案：ABCE参考解析：工程监理单位与被监理工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系。9、工程监理单位与建设单位或者建筑施工企业串通，弄虚作假、降低工程质量的，应视其情节及后果，对其进行( )的处置。A.责令改正，处以罚款B.降低资质等级或吊销
19、资质证书C.责令停业整顿D.没收违法所得，承担连带赔偿责任E.依法追究构成犯罪者的刑事责任参考答案：ABDE参考解析：工程监理单位与建设单位或者建筑施工企业串通，弄虚作假、降低工程质量的，责令改正，处以罚款，降低资质等级或者吊销资质证书;有违法所得的，予以没收;造成损失的，承担连带赔偿责任;构成犯罪的，依法追究刑事责任。10、根据工程建设标准的内容划分，可分为( )。A.设计标准B.强制性标准C.施工及验收标准D.技术标准E.建设定额参考答案：ACE参考解析：根据标准的内容划分设计标准。施工及验收标准。建设定额。1、根据工程建设标准的属性划分，可分为( )。A.技术标准B.管理标准C.国家标准
20、D.工作标准E.推荐性标准参考答案：ABD参考解析：根据标准的属性划分技术标准。管理标准。工作标准。2、根据工程建设标准强制性条文，工程建设强制性标准监督检查方式有( )。A.重点检查B.突击检查C.抽查D.普查E.专项检查参考答案：ACE参考解析：工程建设强制性标准监督检查方式(1)重点检查。(2)抽查。(3)专项检查。3、工程建设标准根据约束性的不同可分为( )。A.强制性标准B.技术标准C.推荐性标准D.工作标准E.鼓励性标准参考答案：AC参考解析：工程建设标准的划分(1)根据标准的约束性划分推荐性标准。4、施工单位违反工程建设强制性标准的，责令改正，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款
21、;造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，()A.负责返工B.修理C.赔偿损失D.整改E.停工参考答案：ABC参考解析：施工单位违反工程建设强制性标准的，责令改正，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款;造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失。5、招标投标法第5条规定：“招标投标活动应当遵循( )的原则。”A.公开B.公平C.诚实信用D.公正E.平等参考答案：ABCD参考解析：中华人民共和国招标投标法(以下简称招标投标法)第5条规定：“招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则”。这些原则是招标投标活动的基本准则。6、采用公开招标方式，( )等都应
22、当公开。A.评标的程序B.评标人的名单C.开标的程序D.评标的标准E.中标的结果参考答案：ACDE参考解析：采用公开招标方式的，应当发布招标公告。依法必须进行招标的项目的招标公告，必须通过国家指定的报刊、信息网络或者其他公共媒介发布。无论是招标公告、资格预审公告，还是投标邀请书，都应当载明可供潜在投标人决定是否参加投标竞争所需要的信息。另外，开标的程序、评标的标准和程序、中标的结果等都应当公开。7、招标投标活动的公平原则体现在( )等方面。A.要求招标人或评标委员会严格按照规定的条件和程序办事B.平等地对待每一个投标竞争者C.不得对不同的投标竞争者采用不同的标准D.投标人不得假借别的企业的资质
23、，弄虚作假来投标E.招标人不得以任何方式限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标参考答案：ABCE参考解析：招标投标活动的公平原则，要求招标人或评标委员会严格按照规定的条件和程序办事，平等地对待每一个投标竞争者，不得对不同的投标竞争者采用不同的标准。招标人不得以任何方式限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标。8、工程建设项目招标范围包括( )。A.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目B.施工单项合同估算价在100万元人民币以上的C.关系社会公共利益、公众安全的大型基础设施项目D.使用国际组织或者外国政府资金的项目E.关系社会公共利益、公众安全的大型公
24、用事业项目参考答案：ACDE参考解析：工程建设项目招标范围包括：(1)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目。关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的范围关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围(2)全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目。(3)使用国际组织或者外国政府资金的项目。9、工程建设项目招标范围和规模标准规定中关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目包括( )等。A.防洪、灌溉、排涝、引(洪)水、滩涂治理、水土保持、水利枢纽等水利项目B.道路、桥梁、地铁和轻轨交通、污水排放及处理、垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市设施项目C.用于食品加工的饮食基地
25、建设项目D.生态环境保护项目E.邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通讯项目参考答案：ABDE参考解析：关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的范围包括：煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源项目;铁路、公路、管道、水运、航空以及其他交通运输业等交通运输项目;邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通讯项目;防洪、灌溉、排涝、引(洪)水、滩涂治理、水土保持、水利枢纽等水利项目;道路、桥梁、地铁和轻轨交通、污水排放及处理、垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市设施项目;生态环境保护项目;其他基础设施项目。10、工程建设项目招标范围和规模标准规定中关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目包括( )等。
26、A.生态环境保护项目B.供水、供电、供气、供热等市政工程项目C.商品住宅，包括经济适用住房D.科技、教育、文化等项目E.铁路、公路、管道、水运、航空等交通运输项目参考答案：BCD参考解析：关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围包括：供水、供电、供气、供热等市政工程项目;科技、教育、文化等项目;体育、旅游等项目;卫生、社会福利等项目;商品住宅，包括经济适用住房;其他公用事业项目。一、单项选择题【试题单选题】施工企业在施工中未采取相应防范措施，造成第三人人身伤害的。其应当承担()责任。A.合同B.不当得利C.无因管理D.侵权正确答案D答案解析本题考查的是建设工程民事纠纷。建设领域中主要的民
27、事纠纷类型包括合同纠纷和侵权纠纷，施工单位在施工中未采取相应防范措施造成对他方损害而产生的纠纷属于侵权纠纷。【试题单选题】某政府工程建设项目发、承包双方围绕工程结算款经多次协商也未能达成一致意见，承包人诉诸法院，上述纠纷属于()。A.行政纠纷B.民事纠纷C.刑事纠纷D.程序纠纷正确答案B答案解析本题考查的是建设工程行政纠纷。民事纠纷主要是因为违反了民事法律规范或者合同约定而引起的。民事纠纷可分为两大类，一类是财产关系方面的民事纠纷，如合同纠纷、损害赔偿纠纷等;另一类是人身关系方面的民事纠纷，如名誉权纠纷、继承权纠纷等。【试题单选题】下列纠纷中，适合仲裁法仲裁的是()。A.总分包之间的合同纠纷B
28、.继承纠纷C.劳动合同纠纷D.对罚款不服发生的纠纷正确答案A答案解析本题考查的是民事纠纷的法律解决途径。能够仲裁的是：总包与分包的合同。选项B是与人身相关的纠纷不适合仲裁法;选项C是劳动纠纷;选项D是民与官发生的纠纷，属行政复议或诉讼。【试题单选题】仲裁充分体现了当事人的意思自治，其中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。这种做法更多地体现了仲裁的()。A.快捷性B.经济性C.独立性D.自愿性正确答案D答案解析本题考查的是民事纠纷的法律解决途径。仲裁是最能充分体现当事人意思自治原则的争议解决方式属于自愿性。【试题单选题】仲裁的保密性特点体现在它以()为原则。A.不开庭审理B.不允许代理人参
29、加C.不公开审理D.不允许证人参加正确答案C答案解析本题考查的是民事纠纷的法律解决途径。仲裁以不公开为原则。【试题单选题】某施工企业对某市辖区建筑工程质量监督站以该区建设行政主管部门名义作出的通报批评结果不服而申请复议，该复议可以向()提出。A.市质量监督站B.市建设行政主管部门C.区质量监督站D.区建设行政主管部门正确答案B答案解析本题考查的是行政纠纷的法律解决途径。行政复议可以向作出处罚决定部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议。工程质量监督站的上级部门应当是市建设行政主管部门。【试题单选题】赵某跟随包工头周某进城务工两年。现赵某欲对拖欠其工资3万元的包工头周某
30、提起诉讼，此案原则上应由()管辖。A.中级人民法院B.赵某住所地人民法院C.周某户籍所在地人民法院D.周某经常居住地人民法院正确答案D答案解析本题考查的是民事诉讼的法院管辖。根据“原告就被告”原则，被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地管辖。以被告住所地或经常居住地作为确定管辖的标准。经常居住地是指公民离开住所至起诉时已连续居住满1年的地方(就医除外)。【试题单选题】下列民事诉讼案件适用专属管辖的是()。A.保险合同纠纷B.侵权行为纠纷C.不动产纠纷D.票据纠纷正确答案C答案解析本题考查的是民事诉讼的法院管辖。因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖纠纷、土地使用权
31、转让纠纷等。特别强调，建设工程施工合同纠纷也适用专属管辖。【试题单选题】下列管辖不是民事诉讼法规定的民事案件管辖的是()。A.仲裁管辖B.级别管辖C.地域管辖D.移送管辖正确答案A答案解析本题考查的是民事诉讼的法院管辖。民事诉讼法规定的民事案件的管辖，包括级别管辖、地域管辖、移送管辖、指定管辖和管辖权转移。【试题单选题】下列关于诉讼管辖的表述正确的是()。A.第一审重大涉外民事案件应当由中级人民法院管辖B.建设工程施工合同纠纷应当由被告所在地人民法院管辖C.受移送人民法院认为移送的案件不属于本院管辖的，可继续移送有管辖权的人民法院D.房屋买卖纠纷实行“原告就被告”原则正确答案A答案解析本题考查
32、的是民事诉讼的法院管辖。选项B，建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖：选项C，受移送的法院认为移送案件不属于本院管辖的，应当报请上级人民法院指定管辖，不得再自行移送;选项D，房屋买卖合同由不动产所在地人民法院管辖。【试题单选题】张某因与某施工企业发生合同纠纷，委托李律师全权代理诉讼，但未作具体的授权。则李律师在诉讼中有权实施的行为是()。A.提起反诉B.提出和解C.提出管辖权异议D.部分变更诉讼请求正确答案C答案解析本题考查的是民事诉讼的当事人和代理人。针对实践中经常出现的授权委托书仅写“全权代理”而无具体授权的情形，最高人民法院还特别规定，在这种情况下不能认定为诉讼代理人已获得特别授权
33、，即诉讼代理人无权代为承认、放弃、并更诉讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉。【试题单选题】根据民事诉讼法，下列证据中，属于书证的是()。A.录音录像材料B.建筑材料样品C.工程质量鉴定报告D.施工合同正确答案D答案解析本题考查的是民事诉讼证据。选项A属于试听资料;选项B属于物证，选项C属于鉴定意见。【试题单选题】建设单位以工程质量不合格为由，拒绝支付工程款，施工单位诉至人民法院。向人民法院提交的下列资料中，不属于证据的是()。A.工程质量检测机构出具的鉴定报告B.建设单位职工的书面证明材料C.建设单位与施工单位签订的施工合同D.建设单位提交的答辩状正确答案D答案解析本题考查的是民事诉讼的证据。
34、选项A属于鉴定结论，选项B、C属于书证。选项D仅仅是诉讼中的一个流程文件。【试题单选题】在证据可能灭失的情况下，当事人可以向人民法院申请()。A.先予执行B.证据保全C.强制执行D.财产保全正确答案B答案解析本题考查的是民事诉讼的证据。证据保全是指在证据可能灭失或以后难以取得的情况下，法院根据申请人的申请或依职权，对证据加以固定后保护的制度。【试题单选题】人民法院确定举证期限，当事人提供新的证据的第二审案件不得少于()。A.15日B.20日C.10日D.30日正确答案C答案解析本题考查的是民事诉讼证据。人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于15日，当事人提供新的证据的第二审案件不得少
35、于10日。二、多项选择题【试题多选题】在以诉讼方式解决建设工程合同纠纷的过程中，能够作为证据的是()。A.工程图纸B.造价鉴定C.律师辩论D.被告人弟弟的证言E.鉴定结论正确答案ABDE答案解析本题考查的是民事诉讼的证据。民事诉讼中的证据有：当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定意见、勘验笔录。选项D证人是不能回避的。【试题多选题】以下属于民事诉讼中广义当事人的有()。A.被告B.鉴定人C.原告D.证人E.第三人正确答案ACE答案解析本题考查的是民事诉讼的当事人和代理人。广义的民事诉讼当事人：原告、被告、共同诉讼人和第三人。【试题多选题】无独立请求权的第三人，其诉讼权利包
36、括()。A.申请提起诉讼B.申请参加诉讼C.提起反诉D.由法院通知参加诉讼E.申请提起公益诉讼正确答案BD答案解析本题考查的是民事诉讼的当事人和代理人。对当事人双方的诉讼标的，第三人认为有独立请求权的，有权提起诉讼。对当事人双方的诉讼标的，第三人虽然没有独立请求权，但案件处理结果与其有法律上的利害关系的，可以申请参加诉讼，或者由人民法院通知他参加诉讼。【试题多选题】合同双方当事人可以在书面合同中协议选择()人民法院，以解决双方争议纠纷。A.被告住所地B.合同备案地C.合同签订地D.合同履行地E.原告所在地正确答案ACDE答案解析本题考查的是民事诉讼的法院管辖。我国民事诉讼法规定了合同纠纷中的协
37、议管辖制度。合同当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。【试题多选题】严某在某市A区新购一套住房，并请位于该市B区的装修公司进行装修;装修人员不慎将水管弄破，导致该楼下住户家具被淹毁;严某交涉未果，遂向该市B区法院起诉装修公司，B区法院裁定将案件移送至A区法院，A区法院又将案件退回B区法院。关于本案管辖，说法正确的有()。A.A区法院对该案有管辖权B.严某有权向B区法院起诉C.B区法院的移送管辖是错误的D.A、B区法院均无管辖权E.A区法院不接受移送，将案件退回B区法院是错误的正确答案AB
38、CE答案解析本题考查的是民事诉讼的法院管辖。本案不属于不动产纠纷，不适用专属管辖，因为本案中其实是装修合同纠纷。本案适用于合同纠纷，合同的当事人可以选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地五个地方的法院管辖。选项A属于标的物所在地或合同履行地。选项B属于被告住所地。选项C人民法院发现受理的案件不属于本院管辖的，应当移交有管辖权的人民法院，所以B区法院移送的做法是错误的。选项E如受移送的法院认为移送案件不属于本院管辖的，应当报请上级人民法院指定管辖，不得再自行移送，所以A区法院直接将案件退回B区法院的做法是错误的。【试题单选题】民事诉讼的基本特征有()。A.自愿性B.保密
39、性C.公权性D.程序性E.强制性正确答案CDE答案解析本题考查的是民事纠纷的法律解决途径。民事诉讼的基本特征是：公权性、程序性、强制性。【注意】除上述四种民事纠纷解决方式外，目前还有争议评审机制。【试题多选题】建设工程民事纠纷的处理方式包括()。A.行政调解B.仲裁调解C.行政复议D.诉讼E.和解正确答案ABDE答案解析本题考查的是民事纠纷的法律解决途径。民事纠纷有四种处理方法，分别是和解、调解、仲裁、诉讼。行政纠纷有两种处理方法，分别是行政复议和行政诉讼。【试题多选题】关于民事纠纷解决方式的说法，正确的有()。A.调解只能在民事诉讼阶段进行B.和解可以在民事纠纷的任何阶段进行C.仲裁机构受理案件的管辖权来自于当事人双方的协议D.仲裁实行一裁终局制E.民事诉讼实行两审终审制正确答案BCDE答案解析本题考查的是民事纠纷的法律解决途径。调解是可以在仲裁和诉讼阶段中进行，所以选项A错误。
