1、一、单项选择题 (共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意 )1施工企业授权项目经理在授权范围内进行施工管理，项目经理为施工企业实施采购材料的行为属于（ D ）。A职务代理 B指定代理 C法定代理 D委托代理2监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同，该抵押合同的生效日期为（ B ）之日。A当事人签字 B抵押物登记 C转移产权证 D转移房屋占有3下列关于留置担保的说法中，正确的是（ B ）。A留置不以合法占有对方财产为前提B可以留置的财产仅限于动产C留置担保可适用于建设工程合同D留置以合法占有对方固定资产为前提4投标保证的有效期限从（ C ）之日起计算。A
2、招标文件出售 B投标文件递交C投标截止 D中标通知书发出5采用建设工程施工合同 (示范文本 )订立合同的工程项目，建设工程一切险的投保人应为（ A ）。A发包人 B承包人 C监理人 D分包人6下列关于合同公证的说法中，正确的是（ D ）。A合同公证只能确认合同的真实性B合同公证由工商行政管理机关作出C合同公证的效力只能限于国内D经公证的合同，法律效力高于经过签证的合同7甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与丙施工企业协商联合投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事宜，甲施工企业在谈判中故意拖延时间。在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后，通知丙施工企业将单独投标，根据中华人民共和国合同法规定，
3、下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的说法中，正确的是（ C ）。A无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担违约责任B无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担缔约过失责任C甲施工企业承担法律责任，以丙施工企业有损失为前提D甲施工企业承担法律责任，以乙施工企业有损失为前提8某工程项目的发包人代表只有 30 万元变更确认权，但施工企业并不知道具体的确认权限，某日，施工企业提交发包人代表签字确认了一项工程款为 50 万元的变更工程，该 50万元工程款的确认应该由（ A ）。A发包人承担责任B发包人代表承担责任C承包人与发包人代表承担法律责任D施工企业决定责任承担人9某工程材料供应合同被确认无
4、效，双方具有同等过错，购买方有 4 万元损失，供应方有2 万元损失，下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是（ C ）。A各自承担自己的损失 B分别承担对方的损失C供应方承担购买方 1 万元损失D供应方承担购买方 2 万元损失10某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出规定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨 4200 元，乙市每吨4150 元；履行合同时，甲市每吨 4300 元，乙市每吨 4250 元。该型号钢材的结算价格应为每吨（ D ）元。A4300 B4250 C4200 D415011某工程项目材料供应合同中约定，供货方支付订
5、购的材料后，采购方再行支付货款，合同履行过程中，由供货方交付的材料质量不符合约定标准，采购方拒付货款，采购方行使的是（ B ）。A同时履行抗辩权 B后履行抗辩权C先诉抗辩权 D不安抗辩权12根据中华人民共和国合同法有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是（ A ）。A债权人应当通知债务人B债权人应当经债务人同意才可转让C主权利转让后从权利并不随之转让D无论何种情形合同债权都可以转让13施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为 2 万元，违约金为 5 万元。后因材料供应商违约，给施工企业造成 7 万元损失，施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为（ C ）万元。
6、A2 B5 C7 D1214下列解决建设工程合同争议方式，具有强制执行法律效力的是（ D ）。A和解 B调解 C行政复议 D仲裁15某建设工程施工合同中订有仲裁条款，下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是（ B ）。A仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现B仲裁事项可以通过默示的方式体现C建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效D当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效16建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应（ C ）。A审请仲裁机构重新仲裁 B申请仲裁机构撤销仲裁裁决C申请人民法院撤销仲裁裁决 D申请政府主管部门撤销该裁决17某工程项目依法招标发包，某投标人在
7、开标后提出增加优惠条件，招标人对该优惠条件的正确处理是（ C ）。A接受该优惠条件B接受该优惠条件，但在评标时仅作参考C拒绝接受该优惠条件D将该投标人的投标按废标处理18下列关于最低评标价法的说法中，正确的是（ D ）。A以投标人的平均报价作为评标价B以中标人的评标价作为中标价C以报价最低的投标价为中标价D以中标人的报价为中标价19根据中华人民共和国招标投标法 ，中标通知书发出后招标人和中标人应在（ C ）天内订立书面合同。A10 B20 C30 D4020建设工程监理招标中，评标时需要考虑的最主要因素是（ A ）。A监理能力 B监理收费 C检测设备 D企业信誉21按照建设工程委托监理合同 (
8、 示范文本 ) 对合同文件组成的规定，下列文件中不属于对监理人有约束力的是（ B ）。A监理委托函 B工程变更申请书C监理合同专用条件 D实施过程中与委托人签署的补充文件22根据建设工程委托监理合同 ( 示范文本 ) ，监理人巡视过程中发现危及作业人员安全的紧急情况时，首先应采取的措施是（ C ）。A通知委托人，建议下达停工指令B征得委托人同意后，下达停工指令C立即下达停工指令并尽快通知委托人D立即召开现场会议，讨论对策23建设工程委托监理合同的终止日为（ C ）之日。A监理合同内注明的监理工作完成B监理的工程竣工验收通过C监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款D监理的工程保修期届满24
9、根据建设工程委托监理合同 ( 示范文本 ) ，下列情形中监理人可获得经济奖励的是（ C ）。A监理的工程施工质量完全满足规范的要求B监理的工程施工中未发生安全事故C委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资D监理人的有效协调避免了承包人的索赔25根据建设工程设计合同 ( 示范文本 ) ，下列关于建设工程设计深度要求的说法中正确的是（ C ）。A设计标准不得高于国家规范的强制性要求B技术设计文件应满足编制初步设计文件的需要C施工图设计文件应满足设备材料采购的需要D方案设计文件应满足编制工程预算的要求26建设工程勘察合同履行期间， 在发包人要求解除合同时， 下列关于勘察费结算的说法中正确的是（ B
10、）。A不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费B完成的工作量在 50%以内时，应支付预算额 50%的勘察费，完成的工作量超过 50%时，应全额支付赔偿费C完成的工作量在 50%以内时，定金不退；完成的工作量超过 50%时，根据工作量支付勘察费D不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工作量比例支付勘察费27根据建设工程施工合同 ( 示范文本 ) ，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释，合同中没有约定的，优先顺序正确的是（ D ）。A合同协议书、通用条款、专用条款B中标通知书、专用条款、协议书C中标通知书、专用条款、投标书D中标通知书、专用条款、工程量清单28下列
11、关于施工合同计价方式的说法中，正确的是（ A ）。A工期在 18 个月以上的合同，因市场价格不易准确预期，宜采用可调价格合同B业主在初步设计完成后即招标的，因工程量估算不够准确，宜采用固定总价合同C采用新技术的施工项目，因合同双方对施工成本不易准确确定，宜采用固定单价合同D设备安装工程因无法估算工程量，宜采用成本加酬金合同29下列关于施工进度计划的说法中，错误的是（ B ）。A承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划B工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见C工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应负的责任D经工程师认可的施工进度计划，将作为工程的施工进度控制的
12、依据30某施工合同约定的开工日期为 2010 年 9 月 10 日，承包人在 9 月 1 日向工程师提出了将在 9 月 17 日开工的延期申请，理由是主要施工机械正在大修，工程师批准了延期申请，要求按延期申请的日期开工，承包人的主要施工机械于 9 月 25 日运抵施工现场，实际开工日期为 9 月 30 日，根据建设工程施工合同 ( 示范文本 ) ，该工程的开工日期应为 （ B ）。A9 月 10 日 B9 月 17 日 C9 月 25 日 D9 月 30 日31根据建设工程施工合同 ( 示范文本 ) ，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，在由承包人保管前，应经过（ C ）共同清点。A发包人与工程
13、师 B工程师与承包人C发包人与承包人 D工程师与供货人32根据建设工程施工合同 ( 示范文本 ) ，承包人采购的建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任的分担为（ D ）。A发包人负责试验，费用由发包人承担B发包人负责试验，费用由承包人承担C承包人负责试验，费用由发包人承担D承包人负责试验，费用由承包人承担33某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验，经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是（ A ）。A给承包人顺延工期并追加合同价款B给承包人顺延工期，但不追加合同价款C给承包人追加合同价款，但
14、不顺延工期D工期延误和费用损失均由承包人承担34某：顷目分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工，后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检查表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽，下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是（ A ）。A工期和经济损失由承包人承担B给予经济损失补偿，不顺延合同工期C顺延合同工期，不补偿经济损失D补偿经济损失并顺延合同工期35工程师发现工程存在质量问题，发出了停止施工指示，承包人修复后经工程师检查确认该工程合格，向工程师发出了请求复工的书面要求，经 48 小时后未收到工程师的任何指示，根据建设工
15、程施工合同 ( 示范文本 ) ，承包人此时的应对措施是（ C ）。A停止施工等待工程师的指示B向工程师再次发出请求复工的要求C自行复工 D向发包人发出请求复工的要求36根据建设工程施工合同 ( 示范文本 ) ，由于设计变更需给予承包人追加合同价款时变更价款的支付时间为（ D ）之日。A工程师发出设计变更通知B承包人完成变更工程C承包人提交变更追加合同价款报告D最近一期工程进度款支付37发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷，需拆除并重新购置，下列关于该事件责任承担的说法中，正确的是（ D ）。A发包人负责拆除，重新购置，合同工期相应顺延B 发包人负责拆除，承包人重新购置，追加合同价款并顺
16、延合同工期C承包人负责拆除，发包人重新购置顺延合同工期但不追加合同价款D承包人负责拆除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期38某工程施工合同约定的工期为 20 个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金，施工至第 16 个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度，承包人修改后的进度计划的竣工日期为第 23 个月，工程师认可了该进度计划的修改，承包人的实际施工期为 21 个月。下列关于承包人的工程责任的说法中， 正确的是（ B ）。A提前工期 1 个月给予承包人奖励B延误工期 1 个月追究承包人拖期违约责任C对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励D因工
17、程师对修改进度计划的认可，按延误工期 0.5 个月追究承包人违约责任39承包人订购的建筑材料， 通过铁路运抵工程所在地车站后， 承包人提货时应与 （ B ）共同验货。A供货商 B铁路运输部门C监理工程师 D供货商和铁路运输部门40某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理磅差，合同履行过程中，供货方交付的材料多于订购数量，且超过了合理磅差界限，当采购方同意接受多付材料时，下列关于货款的说法中，正确的是（ A ）。A按订购数量加多付数量计算货款B按订购数量支付货款，多交付部分不再追加货款C按交货数量减去合理磅差时的数量计算货款D按交货数量加上合理磅差时的数量计算货款41根据 FIDIC
18、施工合同条件，施工合同的有效期为自合同订立之日起至（ D ）之日止。A竣工移交 B工程师签发工程接收证书C工程师颁发履约证书 D结清单生效42某施工合同对工程拖期竣工的日拖期赔偿额和最高赔偿金额均作出了约定。合同履行中，发生了承包商分阶段移交工程拖期竣工的情形，根据 FIDIC施工合同条件，下列关于计算拖期违约赔偿金额的说法中，正确的是（ C ）。A日拖期赔偿额和最高赔偿金额均应折减B日拖期赔偿额和最高赔偿金额均不折减C日拖期赔偿额折减，最高赔偿限额不折减D最高赔偿限额折减，日拖期赔偿额不折减 43根据 FIDIC 施工合同条件，合同争端裁决委员会的组成人员由（ C ）。A行业协会指定 B仲裁
19、委员会指定C业主与承包商协商选定 D工程师和承包商协商选定44根据 FIDIC施工合同条件 ，业主与承包商划分合同风险的 “基准日” 为（ C ）。A发布招标公告之日 B承包商提交投标文件之日C投标截止日前第 28 天 D签订施工合同后第 28 天45根据 FIDIC施工合同条件，同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令，工程师发布该指令的依据是（B ）的规定。A施工合同中关于进度控制条款B施工合同中关于变更条款C工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款D工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款46根据 FIDIC 施工合同条件，保留
20、金的性质属于（ D ）。A合同实施期的暂列金额 B承包商部分工程的预付款C业主的履约保证金 D作为承包商严格履行合同义务的措施47根据 FIDIC施工合同条件 ，工程竣工验收不合格且经过修复后重新检验仍未通刘的，工程师有权选择处理方法，下列处理方法中错误的是（ C ）。A指示承包商修复缺陷后再进行检验B经业主同意折价接收工程并颁发接收证书C建议业主解除施工合同D颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限48根据 FIDIC 土木工程施工分包合同条件，分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后，正确的做法是（ C ）。A立即执行 B变更执行C请承包商代表确认后再执行 D请业主代表确认后再执行49根据建设工
21、程施工合同 ( 示范文本 ) ，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是（ B ）。A承包人应向业主提交索赔意向通知B承包人应向工程师提交索赔意向通知C承包人提交索赔意向通知没有期限限制D承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的损失50某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告，工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是（ D ）。A顺延合同工期，给予费用补偿B顺延合同工期，不给予费用补偿C不顺延合同工期，给予费用补偿D缩短合同工期，给予费用补偿二、多项选择题 ( 共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，
22、本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分)51施工企业的分公司未经授权，为建设单位购买材料付款事宜，向材料供应商提供连带责任保证。对于该担保的有效性及可能产生结果的处理，说法正确的是（ AD ）。A保证合同无效B材料供应商应当要求分公司承担保证责任C材料供应商可以要求施工企业赔偿损失D材料供应商可以要求建设单位付款E材料供应商应当要求施工企业承担担保责任52施工企业以商业汇票向债权人提供担保，下列关于该担保的说法中，正确的有（ BC ）。A该担保方式是抵押 B该担保方式是质押C施工企业应当将汇票交付债权人D双方应当办理登记 E汇票应由施工企业保管53某施工企业投标时，提交了银行出具的投标
23、保函。由于投标有效期结束后评标仍未结束，致使投标保函的有效期到期。下列关于该投标保函的说法中，正确的是（ CD ）。A银行应当自动延长投标保函的有效期B施工企业必须延长投标保函的有效期C招标人可以通知投标人延长投标保函的有效期D施工企业可以拒绝延长投标保函的有效期E招标人退还投标人投标保函继续评标54下列情形中，可能导致建筑工程一切险的保险责任期限终止的有（ AC ）。A工程所有人对全部工程签发完工验收证书B承包人撤出施工现场C工程所有人实际占用全部工程D工程保修期满 E工程合理使用期满55下列关于合同订立过程的说法中，正确的有（ ACD ）。A发布招标公告是要约邀请 B发布招标公告是要约C投
24、标是要约 D发出中标通知书是承诺E发出中标通知书是新要约56根据中华人民共和国合同法 ，下列合同中属于可撤销合同的有 （ ABD ）的合同。A因重大误解而订立 B一方以欺诈、胁迫的手段订立C以合法形式掩盖非法目的 D订立合同时显失公平E损害社会公共利益57根据中华人民共和国合同法，合同被确认无效后，当事人因履行产生的财产应当（ ABD ）。A返还财产 B赔偿损失 C没收财产D上缴法院所有 E追缴收归国库58建设单位以无资金为由拖欠施工单位工程款，而建设单位在其他单位有已到期的债权却不积极行使，施工单位（ AD ）。A可以行使代位权 B可以行使撤销权C可以建设单位名义行使权利D可以自己的名义行使
25、权利E只能对建设单位行使权利59根据中华人民共和国合同法，下列关于违约赔偿损失的说法中，正确的有（ADE ）。A损失赔偿额应相当于因违约所造成的损失B损失赔偿额不应包括合同履行后可以获得的利益C损失赔偿额不以合同当事人订立合同时预见的违约损失为限D损失赔偿额不包括未采取适当措施致使扩大的损失E损失赔偿额包括当事人因防止损失扩大而支出的合理费用60在总投资为 2000 万元的使用国有资金的一个建设项目中，必须通过招标签订合同的有（ AB ）。A单项合同估算价为 1000 万元的施工项目B单项合同估算价为 170 万元的材料采购项目C单项合同估算价为 30 万元的设计项目D单项合同估算价为 20
26、万元的勘察项目E单项合同估算价为 261施工项目招标中，投标文件应当在初评阶段就予以淘汰的情形有（ BC ）。A未按招标文件的要求予以密封的B明显不符合技术标准要求的C竣工期限超过招标文件要求的完成期限的D投标报价的大小写金额不一致的E投标报价明显低于市场价格的62某需要招标的施工项目，采用综合评分法评标，经评审，甲、乙两投标人的综合排名为第一、第二，评标报告中确定了甲乙为中标候选人，下列关于优先顺序确定中标人的说法中，正确的是（ AC ）。A招标人应确定甲为中标人B招标人可以在甲、乙两单位中任选一个中标人C如果甲拒签合同，招标人可确定乙为中标人D如果甲拒签合同，招标人应重新招标E如果甲、乙都
27、拒签合同，招标人可以选择其他投标人为中标人63在委托监理合同中，监理人相对于委托人享有的权利有（ ADE ）。A完成监理任务后获得酬金 B变更委托监理工作范围C监督委托人执行法规政策D委托人严重违约时解除监理合同E协调委托人与设计单位的关系64根据建设工程委托监理合同 ( 示范文本 ) ，下列工作中属于监理人附加工作的有（BCD ）。A两个承包人出现施工干扰后的协调工作B因设计变更导致原定的监理期限到期后，需继续完成的监理工作C委托人因承包人严重违约解除施工合同后，对承包人已完工程的工程量进行支付款项的确认D应委托人要求，编制采用新工艺部分的质量标准和检验方法E施工需要穿越公路时，应委托人的要
28、求到交通管理部门办理中断道路交通的许可手续65根据建设工程委托监理合同 ( 示范文本 ) ，下列情况中，监理人应承担违约责任的有（ DE ）。A因承包人维修工程质量缺陷导致工程延误竣工B承包人未执行监理工程师的指示，在施工中发生安全事故C承包商未能发现设计错误，导致施工返工D监理工程师未按规定程序进行质量检验E 监理工程师未能按试验数据作出正确判断，导致工程发生质量事故66根据建设工程设计合同 ( 示范文本 ) ，下列关于建设工程设计合同生效和定金的说法中，正确的有（ BCD ）。A设计合同经签字盖章后立即生效B设计合同在支付定金后生效C设计合同的定金为合同总价的 20%D设计人收到定金为设计
29、开工的标志E委托人不按约定支付定金应承担违约责任67工程质量监督机构对工程建设项目的监督工作包括（ ACDE ）。A检查工程项目报建审批手续是否齐全B检查工程项目的实际进度是否与进度计划一致C检查承包人是否有转包工程的行为D抽查检验主体结构工程的施工质量是否满足规范要求E监督工程验收程序是否符合验收规范的要求68根据建设工程施工合同 ( 示范文本 ) ，下列工作中，应由发包人完成的工作有（ AD ）。A从施工现场外部接通施工用电线路B施工现场的安全保卫 C已完工程的保护D办理爆破作业行政许可手续E施工现场邻近建筑物的保护69工程师依据施工现场的下列情况向承包人发布暂停施工指令时，其中应顺延合同
30、工期的情况有（ ABDE ）。A 地基开挖遇到勘察资料未标明的断层，需要重新确定基础处理方案B发包人订购的设备未能按时到货C施工作业方法存在重大安全隐患D后续施工现场未能按时完成移民拆迁工作E施工中遇到有考古价值的文物需要采取保护措施予以保护70施工过程中如果发包人要求提前竣工， 应与承包商协商并签订提前竣工协议。 根据建设工程施工合同 ( 示范文本 ) ，提前竣工协议书中应包括的内容有（ ABCD ）。A提前竣工的时间 B发包人为赶工应提供的便利条件C承包人采取的赶工措施 D提前竣工需追加的合同价款E承包人未能提前竣工的延误赔偿计算方法71下列施工过程中发生的事件中，属于不可抗力的有（ AB
31、C ）。A地震 B洪水 C社会动乱D发包人责任造成的火灾E承包人责任造成的爆炸72根据建设工程质量管理条例，工程在正常使用条件下，承包人对工程质量保修期限最低为 2 年的工程有（ CDE ）。A基础设施工程 B防水工程C设备安装工程 D电气管线工程E给水管道工程73材料采购合同履行过程中，采购方应承担违约责任的情况有（ ACE ）。A不按合同约定的时问支付货款B拒付质量合格但与订购规格不符的材料货款C不按合同约定接受运抵的货物D拒绝接收因包装不合格致使运输过程受到损坏的货物E变更到货地点的通知迟于供货方的发货时间而拒绝承担货物转运费用74根据 FIDIC施工合同条件，下列情形中，属于施工中承包
32、商不可预见物质条件的有（ACDE ）。A污染物的影响B不利于施工的气候条件C实际地质情况与招标文件中提供的资料不一致D施工中遇到业主提供资料中未标明的地下障碍E与同时在现场施工的其他承包商发生施工交叉干扰75根据 FIDIC施工合同条件，下列关于承包商施工机械和运输车辆管理的说法中，正确的有（ AE ）。A运输车辆可以不受限制地进出工地B施工机械在工程竣工前不得运出工地C承包商可以随时自主地将施工机械调到其他工地使用D目前闲置的机械，承包商可以自主调到其他工地使用E后期不再使用的施工机械，经工程师同意后方可撤离工地76根据 FIDIC 施工合同条件，承包商提交工程师中期结算的工程进度款支付报表
33、中，应包括的内容有（ BC ）。A经工程师计量的合格工程的工程款额B完成变更工程的款额C作为保留金本期减扣的款额D承包商需支付给分包商的款额E本期经工程师批准的索赔款额77根据 FIDIC 土木工程施工分包合同条件 ，工程师对分包工程的管理职责有 （ BD ）。A批准分包工程部位B审查分包商资质C协商分包工程的施工D检查分包工程使用的材料E参与计量分包人完成的永久工程78根据 FIDIC 土木工程施工分包合同条件，下列关于承包商对分包商索赔的处理办法中，正确的是（ BD ）。A因承包商原因使分包商受到损失的索赔，应提交工程师处理决定B因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，
34、先行给予分包商补偿后，再向业主索赔C因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以分包商的名义向工程师提交索赔报告D因工程师的错误指令使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以承包商的名义向工程师提交索赔报告E因工程师的错误指令使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以分包商的名义向业主提交索赔报告79在建设工程施工索赔中，工程师判定承包人索赔成立的条件包括（ ABDE ）。A事件造成了承包人施工成本的额外支出或总工期延误B造成费用增加或工期延误的原因，不属于承包人应承担的责任C造成费用增加或工期延误的原因，属于分包人的过错D按合同约定的程序，承包人提交了索
35、赔意向通知E按合同约定的程序，承包人提交了索赔报告80根据 FIDIC 施工合同条件，承包人可以提出费用补偿的有（ AB ）。A延误发放图样B不可预见的外界条件C其他承包商的干扰D公共当局引起的延误E异常不利的气候条件2011 年度全国监理工程师执业资格考试试卷参考答案1D 2A 3B 4C 5A6D 7C 8A 9C 10D11B 12A 13C 14D 15B16C 17C 18D 19C 20A21B 22C 23C 24C 25C26B 27D 28A 29B 30B31C 32D 33A 34A 35C36 D 37D 38B 39B 40A41 D 42C 43C 44C 45B46 D 47C 48C 49B 50D51AD 52 BC 53CD 54AC 55ACD56ABD 57ABE 58AD 59ADE 60AB61BC 62 AC 63ADE 64BCD 65DE66BCD 67ACDE 68AD 69ABDE 70ABCD71ABC 72CDE 73ACE 74ACDE 75AE76BC 77 BD 78BD 79ABDE 80AB
