1、【实用】工程工程合同合集8篇随着法律知识的普及,合同对我们的约束力越来越不可忽视,签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面是为大家收集的工程工程合同9篇,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。工程工程合同篇1发包单位:(以下简称甲方)承包单位:(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的规定,结合本工程具体情况,经甲、乙双方友好协商,乙方承包甲方承接的有关事宜达成如下合同条款,望双方共同遵守、执行。一、工程概况1.1工程名称:1.2工程地点:1.3工程内容:1.4工程期限:年日或按甲方承接的对外合同工期要求共1.5合同价款:采用总价人民币元(大写
2、)(工程施工中的垂直运输,施工现场用水电,水泥与河沙,安装用钢筋等相关辅助材料费用由甲方负责)。1.6工程单价:/米,工程量米。二、合同文件使用的语言文字标准、规范和适用法律。2.1本合同文件使用汉语。2.2适用标准、规范:按国家有关混凝土预制产品生产及安装质量评定标准和施工技术验收规范,符合京津城际铁路公司质量验收标准以及甲方所提供图纸和本工程要求标准执行。2.3中华人民共和国有关法律、法规均对本合同有约束力。三、甲方义务3.1在开工前日,协助业主进行图纸会审,审定乙方编制的施工组织方案,向乙方进行技术交底。3.2协调处理甲乙方与业主的关系,协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理工作。3.
3、3指派一名工程师为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查。协助乙方办理签证、登记、变更手续、验收、结算和其他事宜。如需更换工地代表,应在更换前三日以书面形式通知乙方。3.4按合同约定支付工程款项。3.5在经业主确认设计方案后不得擅自变更设计方案或终止本合同(含设计、施工方案),否则,对给乙方造成的损失承担全部赔偿责任。四、乙方义务4.1按甲方要求完成施工图设计或与工程配套的设计,经甲方批准签字后使用。4.2按甲方认可的设计方案要求并根据现场实际需求量,乙方组织材料、机具、劳动力进行施工。4.3指派一名为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任
4、务,解决由乙方负责的各项事宜。如需更换工地代表,应在更换前三日以书面形式通知甲方。4.4材料的运输,二次转运及现场施工。4.5按甲方审定的施工组织方案,保证材料供货及施工进度,做到安全文明施工。4.6产品质量应达到甲方约定的质量标准,并出具相关技术资料。4.7不得擅自变更经甲方签字确认的设计方案或终止合同,否则,对给甲方造成的损失承担全部赔偿责任。五、施工安全乙方严格按国家有关现行安全法规采取相应的安全防范措施,并建立安全文明施工计划书,施工过程中因乙方违章作业造成的工作事故由乙方自行负责。六、工期延误对以下原因造成竣工日期推迟的延误,以甲方代表确认,工期相应顺延:6.1设计变更、工程量变更增
5、加造成工期延误。6.2一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计8小时(含8小时)。6.3因甲方原因(未按施工进度提供作业面,影响乙方关键线路进度)造成的工期延误,并由甲方承担乙方的停工、窝工损失。6.4不可抗拒自然因素造成工期延误。七、付款方式:7.1本合同签订生效并进场施工后七日内,甲方按合同向乙方支付工程制作模具定金人民币元(大写),乙方即组织材料进行制作产品样品。7.2A产品样品外观和相关质量经乙方组织验收合格后,甲方根据本合同工程量向乙方支付工程材料预付款计元,大写,乙方材料进场后进行安装施工,当乙方完成工程量的%时,甲方向乙方支付第一次工程进度款为总工程款的%计价元。7.2B当乙方安装
6、完成工程量的%时甲方向乙方支付第二次工程进度款为总工程款的%,计价元(此次付款减扣模具定金元,实付元。)7.2C当乙方工程完工,经甲乙双方验收合格后,甲方向乙方支付总工程款的10%计价元整。7.2D余下工程款项经业主单位验收后支付总工程款5%,计价元。7.3余下总工程款5%作为本工程质量保证金,本工程质量保证半年内无质量缺陷,甲方向乙方支付2%,计价为元,余下3%保证1年内支付完毕,计价元。7.4工程款以转帐方式支付至合同约定乙方帐户:以现金方式支付(须由乙方每次以书面形式指派或委托指定的专人收取)的,结算时以乙方出具的加盖有乙方财务专用章的发票或乙方指派经办人的现金收条为准。7.5乙方工地代
7、表或其他工作人员以乙方名义向甲方借款。非经乙方事先书面确认,乙方将不予认可,其造成的损失由甲方自行负责。八、工程验收8.1在乙方制作样品后,经甲方进行生产的验收,并发出书面通知进行批量生产,甲、乙双方在工程进行中应及时对隐蔽工程进行验收。8.2在经甲、乙双方验收合格二日内,甲方应在验收记录上签字。8.3如甲方要求对已隐蔽工程重新检验时,乙方应予同意。若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,且工期不顺延。8.4乙方工程合同约定内容完工后,须提交竣工验收报告并以书面通知甲方进行单项工程验收。甲方应在接到验收通知七日内组织验收,经验收合格后三日内办理验收移交手续。8.5对甲方依照合同提出的合理整改
8、要求,乙方应及时予以完善解决。乙方整改结束后应及时向甲方提交整改完工报告,甲方在收到整改完工报告后三日内组织验收。8.6工程验收合格后,甲、乙双方应在验收报告上签字认可。8.7工程的验收以业主验收合格为准。九、合同价款的调整9.4施工中如发生设计变更,双方应根据具体情况另行协商。如因设计变更造成乙方经济损失,则由甲方向乙方赔偿相应损失。9.2施工中如有增添工程项目,甲、乙双方另行签订补充合同或以现场签证为准,增添项目的工期应另行确定。9.3在施工中若出现合同价款应予以调整的情形后三日内,乙方应将调整的原因,金额以书面形式通知甲方代表。十、工程量的确认10.1乙方(单项)工程完工后须向甲方现场代
9、表提交共同确认工程量的报告。甲方代表应在接到报告后三日内会同乙方确定审定时间,并在审定人员和时间确定后十四日核实已完工程量(下称计算)。10.2计量应双方到场,若一方在约定时间内未到场计量,则另一方的计量结果有效,且作为结算依据。十一、竣工结算11.1工程竣工验收合格后五日内,乙方向甲方递交竣工结算报告及结算资料,甲方应予以签收。11.2甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后在国家规定的二十八日内进行核实,给予确认或提出修改意见。十二、违约责任13.1甲方违约应承担的责任;13.1.1甲方未按合同约定支付乙方工程进度款,乙方有权停工、工期应予顺延。13.1.2甲方未按合同约定支付乙方工程竣
10、工结算价款的,逾期应向乙方支付应付款项每日万分之五的违约金直至款项付清为止。十三、合同争议的解决若因本合同发生纠纷,双方应友好协商解决,如协商不能解决的应向乙方所在地法院提起诉讼。十四、合同生效14.1本合同经双方签字盖章后生效。14.2甲、乙双方的任何补充合同、协议、承诺或备忘均应以书面方式予以确立,乙方不认可任何口头形式的补充合同、协议、承诺或备忘。十五、合同份数本合同书共四份,正本、副本各一式二份,甲、乙双方各执正本、副本一份且同具法律效律。十六、其它约定16.1本合同条款甲、乙双方已认真阅读完全、充分理解,签字盖章之日生效,在双方履行完合同约定的内容后,本合同自行失效。16.2本合同中
11、未尽事宜,甲乙双方本着互诚互信,平等合作的态度,另行签订谅解备忘录,妥善解决。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日工程工程合同篇2甲方:乙方:为确保甲方在于田县吉音矿石料有限公司石料加工、生产的质量及安全生产,经甲、乙双方平等协商,为明确双方权利义务特鉴订本合同,以共同遵守,和朋友合伙承包工程合同范本。总则一、甲方根据新疆和田吉音水利枢纽工程要求规格及用量制定生产计划,乙方根据甲方制定的生产计划按规格要求,保质保量完成生产加工任务。二、乙方应具备石料加工生产的资质并按生产需求配备相应资质的技术人员,乙方人员组成应包括必需的安全员、质
12、检员、爆破工程师并制定、完善安全生产制度。三、乙方应根据生产计划需要配备相应的机器设备(包括但不限于爆破、碎石、分料等全套石料生产、加工设备)。所配备设备在合同期满后由乙方自行处置。承揽工程概况四、工程项目:碎石料石料开采加工五、工程总量及规格:拟定碎石料470万立方(具体以新疆和田吉音水利枢纽工程需求量为准);规格根据新疆和田吉音水利枢纽工程需求情况由甲方制定生产计划确定。六、承揽费用及支付方式:加工承揽碎石料单价为元/立方。支付方式:根据用料单位新疆和田吉音水利枢纽工程向甲方付款方式结算,在甲方收取新疆和田吉音水利枢纽工程支付的料款后日内,按乙结算的方数结合单价计算支付给乙方。七、合同期限
13、:自年月日起至新疆和田吉音水利枢纽工程用料期满。八、合同履约及质量保证金:为确保合同的顺利履,乙方需在签订本合同之日起五日内向甲方支付履约及质量保证金万元。保证金在乙方根据生产需要配备全套机械设备并组织加工生产且新疆和田吉音水利枢纽工程开始用料次月月底前返还。双方的权利义务双方在本合同履行过程中,应严格遵守本合同约定,根据互惠互利原则行使权利并履行义务:九、甲方的权利义务一)根据新疆和田吉音水利枢纽工程石料需求情况及时制定加工生产计划以供乙方执行。二)根据约定支付乙方加工承揽费用。三)乙方在承揽过程中因管理不善,造成石料加工进度、质量、安全等严重后果,或虽未发生严重问题,但经甲方书面通知后未按
14、甲方书面通知执行加工承揽施工的,甲方有权解除本合同,并有权要求乙方赔偿给甲方造成的经济损失,就损失金额不能达成一致意见的,乙方按不低于履约保证金金额支付。四)除乙方不能按本合同约定及甲方计划完成加工任务,甲方不得与第三人再行签订加工承揽合同。十、乙方的权利义务一)乙方根据承揽碎石、爆破工程需要,享有设备采购、配置的权利、义务,同时享有管理人员、技术人员、生产人员的聘用选任权、所任人员的奖金利润分配权。乙方行使权利不得与国家及地方劳动用工制度相抵触。二)乙方应根据甲方的生产计划及规格要求组织石料加工,如不能按期保质、保量完成加工任务,乙方应双倍支付甲方因此向用料方新疆和田吉音水利枢纽工程石料所支
15、付的违约金、赔偿费用及因此给甲方造成的其它损失。三)乙方在本合同履行期内不得以甲方、于田县吉音矿石料有限公司、新疆和田吉音水利枢纽工程项目部等名义对外出具欠据,其间因乙方承揽工程所发生的债务全部由乙方承担。四)乙方所聘用人员应根据需要与签订劳动或劳务用工合同,并按规定办理社会保险费用。所聘人员并应具相应具备所从事工种所需的作业资格证、照。五)乙方如因无故拖欠工资或社会保险费用而发生劳动争议,甲方有权封存相当于争议金额的承揽费,以争议解决的裁定、判决、或调解协议为依据监督乙方发放。六)在乙方承揽施工过程中如发现玉石,应及时向甲方通报,根据甲方要求变更开采施工方案。所开采玉石甲方按玉石的0.5%向
16、乙方支付开采费用。十一、违约责任一)因甲方制定的生产计划有误造成加工承揽工程积料无法继续生产的,所造成损失由发包方承担。二)如乙方未按本合同约定及甲方生产计划完成碎石开采及质量要求对甲方供料造成影响的,乙方应承担因此对甲方造成的不利影响并向甲方赔偿相当于拟定总石料量价款5%的违约金。十二、合同的生效及终止本合同自双方签字且乙方向甲方支付了履约及质量保证金后生效。本合同期满、或因发生不可预见因素致使合同无法履行的、或新疆和田吉音水利枢纽工程变动提前终止用料、或于田县吉音矿石料有限公司被政策性关停等情况,本合同终止,双方互不承担责任。十三、本合同一式贰份,双方各执壹份。本合同未尽事宜双方可另行协商
17、签订补充协议,补充协议自双方签订之日生效与本合同具有同等效力。如因履行合同发生争议,双方应协商解决,协商不成由甲方所在地司法机关处理。发包方:_(以下简称甲方)承包方:_(以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。第一条工程项目1.工程名称:_2.工程地点:_3.工程编号:_4.工程范围和内容:全部工程建筑面积_平方米。5.工程造价:全部工程施工图预算造价人民币_元,其中:人工费_元_(各单项工程详见工程项目一览表)第二条工程期限1.开竣工日期:依照国家颁布的工期定额,经双方商定,本合同工程开竣工日期如下:全部工程自_年_月_日开工,至_年_月_日竣工(各单
18、项工程开、竣工日期详见工程项目一览表)。2.施工前各项准备工作,双方应根据工程协议书中第三条规定,分别负责按照完成。3.在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。顺延期限,应由双方及时协商,签订协议,并报有关部门备案。(1)由于人力不可抗拒的灾害,而被迫停工者;(2)因甲方变更计划或变更施工图,而不能继续施工者;(3)因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需之材料、设备不合要求,而被迫停工不能顺利施工者。第三条物资供应1.全部工程所需的物资按下列第项供应方式办理。(1)特殊材料、统配、部管材料及统配、部管的机电产品,均由甲方负责采购,供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应,合同范本和朋友合
19、伙承包工程合同范本。(2)统配、部管材料,由乙方负责办理申请、订货、调剂使用,特殊材料及统配、部管的机电产品,由甲方负责采购供应至乙方指定地点,其他材料均由乙方负责采购供应。(3)包工不包料工程,全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。(4)其他方式:_2.由甲方负责供应的材料和设备的品种、规格、数量及进场期限(详见甲方供应材料、设备一览表)。3.成套设备和非标准设备,由甲方负责办理申请、订货及加工,引进成立设备在交付乙方前,由甲方负责检验。甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工,应另签订协议。4.工程所需材料,如因供应部门的规格、品种或材质不能满足工程要求,必须以其他规格、
20、品种代替或加工处理时,应事先取得原设计单位和甲方同意,并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费,应按现行规定办理结算。5.凡应附有合格证明的材料,在进场时必须由供应方负责验证;如无合格证明,必须经供应方试验合格后方准使用,其试验费用,应由供应方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验,其试验费用,应由甲方负担。6.由甲方负责供应的材料和设备,如未按时供应、或规格、质量不符要求,经双方努力仍无法解决、因此造成乙方的损失,应由甲方负担。第四条工程款结算1.全部工程造价的结算方式按下列第项规定办理。(1)以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。(2)按
21、施工图预算加包干系数确定的包干造价结算,包干范围以外的费用,另按有关规定付款。(3)按标准施工图单方造价包干结算,包干范围以外的费用,另按有关规定付款。(4)包工不包料工程,按预算定额规定的人工费结算。(5)招标的工程,按中标的价款结算。2.工程款拨付与结算办法,按现行规定办理(详见附件)。第五条施工与设计变更1.乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设备要求组织施工,要全部达到合格。2.要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方造成窝工、返工,材料、构件的积压,施工力量和机构调迁等损失,应由责任方负担。(1)施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书面
22、形式通知甲方,由甲方在七天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,经甲乙双方签订协议后,方准施工。(2)在施工中,如遇设计变更超出原设计标准或规模时,应在施工前,按审批程序重新报批,经审查处审核工程预算,经办,银行审查投资后,并由甲乙双方签订协议,方可施工。否则,任何一方不得强行施工。(3)在施工中,如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程,应商定做到安全部位。(4)在施工中,如发现甲方投资不足,不能按时拨付工程进度款,而中途停建、缓建,给乙方造成的损失,应由甲方承担。3.乙方应严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必须经过验收作出记录,方能继续进行下一工序的施工。隐蔽工程在隐蔽以前,
23、乙方应当通知甲方检查。甲方没有及时检查的,乙方可以自行检查,填写隐蔽工程检查记录,并将该记录送交甲方。事后甲方对该隐蔽工程进行检查,符合质量标准的,检查费用由甲方负担;不符合质量标准的,检查费用由乙方负担。乙方没有通知甲方检查,自行隐蔽工程的,检查费用由乙方负担。4.甲乙双方在施工中遇到工程生项,应按定额管理办法报批。变更工程协议所附的变更预算,应在施工前及时送经办,银行,做为结算工程款之依据。第六条竣工验收、结算与保修1.乙方在单项工程竣工前五日将验收日期以书面通知甲方届时验收,如甲方不能按时参加验收,须提前通知乙方取得乙方同意后,另订验收日期,但甲方须承认竣工日期,如再不按时参加验收,其所
24、发生的管理费和各项损失均由甲方承担。并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。2.竣工工程验收合格,从验收之日起三天内,乙方向甲方移交完毕,如甲方不能按期接管,致使验收后的工程发生损失,应由甲方承担。3.某项工程中的单位工程,如需单独移交甲方,在移交时,双方应办理中间验收手续,作为该单位竣工工程验收之依据。4.在进行竣工工程验收中,如发现工程质量不符合规定,乙方应负责无偿修理或返工,并在双方议定的措施和期限内完成。经验收合格后,再行移交。由此造成工程逾期交付的,乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。5.工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按
25、期竣工,经双方研究同意,可做减项竣工,并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。6.竣工工程验收,以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时,乙方应在验收前十天向甲方提供以下文件:(1)增减变更文件和其他洽商记录;(2)隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录;(3)工程竣工后,应绘制竣工图,工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明,提交建设单位存档。工程变更较大的,可以由建设单位自绘或委托设计单位、施工单位绘制竣工图。7.乙方在单项工程竣工验收后,属于民用建设项目应于竣工验收后十五天内,属于工业建设项目,应于竣工验收后三十天内,将竣工结算件送交甲方进行审查。甲方应在接
26、到竣工结算件后,民用建设十五天内,工业建设二十天内审查完毕,如到期未提出异议,由经办,银行审定拨款。8.工程竣工验收后,乙方对施工的土建工程质量负责保修一年(采暖工程在第一暖期内)。在保修期内,确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故,乙方应负责无偿修理(属于专业性建筑安装工程按国务院各有关主管部门的特殊规定办理。)9.工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。第七条违约责任和仲裁1.由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,(以竣工验收合格日期计算)每逾期一天,应偿付给甲方按预算造价万分之一的逾期违约金;属于包工不包料的,每逾期一天,
27、应偿付给甲方按预算人工费千分之_的逾期违约金。2.甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖期不付,按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。3.实行合理化建议奖和提前竣工奖的,甲乙双方应根据有关政策的规定,另订协议。4.建筑安装工程承包发生合同纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门,进行调解;解决不了的,可向建筑物或者直接向人民法院起诉。第八条附则1.预算审查手续,由建设单位将建筑安装工程承包合同(附施工图预算)送市建设工程合同预算审查处审查。要求鉴证的,可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证。2.在本合同签订之前,双方签订
28、的施工准备合同(工程协议书),可做为本合同之附件。双方确认的往来信函、传真、电子邮件等,将作为本合同的组成部分,具有合同的效力。3.招标工程,按_市建设工程招标、投标暂行办法签订合同。4.双方商定的其他事项。(1)_(2)_(3)_(4)_甲方(发包方):_(盖章)乙方(承包方):_(盖章)工程负责人:_(盖章)工程负责人:_(盖章)单位地址:_单位地址:_开户银行:_开户银行:_帐号:_帐号:_电话:_电话:_本合同签订日期:_年_月_日第九条合同附件1.工程项目一览表2.全部施工图纸。(合同正本有此件)3.施工图预算。(合同正本及建设银行有此附件)4.甲方负责供应的材料、设备一览表。5.有
29、关协议:(1)_(2)_(3)_(4)_6.有关补充合同:(1)_(2)_第十条合同份数及有效期限。(1)本合同一式_份。甲乙双方各执正本一份,并分别报送双方业务主管部门副本一份;其余副本,由甲方送经办,银行、建筑物所在地的区、县工商行政管理局各一份备案。(2)本合同自双方签订之日起生效。在全部工程竣工验收并结清尾款后失效。甲方:_乙方:_代理人:_代理人:_年_月_日_年_月_日工程工程合同篇3(以下简称甲方)(以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订
30、立本合同,招投标文件是本合同的有效文件。第一条:工程项目工程名称:工程地点:工程内容:第二条:合同价款合同总价为:金额(大写):(人民币)(小写):¥(人民币)第三条:合同工期开工日期:年月日竣工日期:年月日合同工期总日历天数:天;第四条:质量标准一、单位工程质量必须达到洛阳市优质装饰工程的标准,工程质量符合国家相关验收标准,工程质量必须通过政府管理部门的备案验收要求及装饰工程的验收,并取得竣工验收备案证明书。二、乙方必须严格按照施工图纸、技术资料和装饰工程施工规范进行施工并接受甲方、业主、监理、总包单位的监督。三、乙方提供设备材料必须符合产品质量标准要求,附有合格证、产品质量性能检测证明,且
31、应达到乙方投标文件及澄清说明中的技术标准。安装调试、培训和售后服务要求按招标文件及投标文件相应条款执行。第五条:安全文明施工1、市级安全文明工地。本工程项目作为洛阳市重点工程项目,乙方在施工过程中应遵守洛阳市关于重点工程管理的一切相关规定。如有违反,造成经济处罚、工期延误等一切损失均由乙方承担。甲方有权在工程结算中直接扣除。2.依据建设工程安全生产管理条例等法律法规,乙方负责对施工人员的安全教育,穿戴好劳保用品,按安全操作规程文明施工,施工中一切安全问题由乙方负责。3.本合同签订后,乙方在开工前应携带合同书或安全生产管理协议、开工资质及安全资格证审核表、主要施工机具一览表、安全资格证等,到相关
32、部门履行开工手续后方可施工。4.为加强安全生产,杜绝不安全因素和违章违纪现象发生,双方约定将工程合同价的1%作为安全风险保证金,待工程完工后支付。甲方安全部门在施工过程中发现乙方有不安全因素和违章违纪行为,甲方将有权按安全生产管理协议中的有关经济处罚条款规定在工程款项中扣减其安全风险保证金;若整个施工过程中无不安全因素和违章违纪现象发生,工程竣工验收合格后,其款项正常支付。第六条:材料供应1、材料除墙地砖、电线、开关、插座由甲方供货外,其它材料由乙方认质认价后自行采购,所有采购的原材料必须是符合国家规定的合格产品,附有合格证及检验报告。乙方必须按规定进行复试、试验,合格后经甲方代表和监理工程师
33、同意,方可用于本工程中。但甲方和监理的审查、认定并不免除乙方按本合同应负的任何义务。2、乙方对进场的材料、设备负有妥善保管的义务,否则造成的损失由乙方负责。第七条:合同价款与支付1、合同签定价为一次性包死,除设计变更现场签证及合同中有约定的以外,合同总承包价不因材料、人工、机械等市场价格波动而调整。该固定总价包括乙方的各种风险费用。(1)工程结算时的工程量差不予调整。(2)招标范围内的和图纸中已标明的工作量投标报价中若有遗漏,视为总价已包2、设计变更、签证部分发生的工程量以设计单位、监理单位、建设单位核定的签证单依实结算,执行招标文件规定的计价规定及中标人投标人投标时承诺的优惠率计算;其变更增
34、加部分按中标人所报的工程变更优惠率调整,合同内减少部分按中标人所报的投标报价优惠率调整;发生设计变更、签证的确认需在发生时5个工作日内确定工程量,否则不予确认。工程单项签证单中费用变更在伍仟元内增加的,结算时不作调整计算。变更签证发生费用的结算在工程竣工验收合格后经审计确认后支付。3、装饰全部施工完毕验收合格后,支付至其工程实际完成量的80%。4、乙方递交竣工报告,并完成工程项目所有资料完整移交后,经甲方验收合格,30日内提报竣工结算文件(含相应资料),甲方审核确认完毕竣工结算手续办理完毕,经双方法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签字确认并加盖双方公章后,支付到合同价款的95%,并退还履约
35、保证金,甲供材按实际发生额同期扣除。5、余款5%为工程质量保修金。保修金退还日期为:竣工验收备案证明书取得之日起满两年后,并相应扣除已发生的维修费用。即使保修期满保修金结算后,乙方仍应继续完成保修期限内的保修工作,保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。第八条::双方一般权利和义务一、甲方工作:1、负责指定施工所需水、电接口,保证施工期间的需要2、负责组织图纸会审。3、提供施工道路满足施工运输需要。4、甲方代表对工程质量,工程进度进行监督检查,定期办理验收、变更、登记手续。发包方对工程及承包方的意见均需通过发包方代表与承包方接洽。二、乙方工作:1、在开工前7日内提交更详细的施工组织设计(施工方案)
36、和进度计划。2、每月20日前向甲方代表及监理提供月工程进度计划、材料计划及相应进度统计报表。3、乙方设专职安全员负责施工现场安全保卫工作及夜间施工照明的工作。4、乙方负责已完工程的成品保护,费用由承包人承担。5、场地清洁卫生的要求:必须达到文明施工示范工地标准,交工前所有施工机械、材料及垃圾清运完毕,费用乙方承担。6、服从监理及甲方代表施工调度,积极配合其它施工单位工作;7、完成整体消防系统调试开负责相关部门消防工程验收。8、严格执行流动人口及计划生育管理有关政策,并承担其费用。9、隐蔽工程必须经过甲方、监理、业主同时认可后,方可进行下一道工序。第九条:竣工验收(1)设计图纸(含说明书、设计变
37、更技术核定单等);(2)材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告等;(3)施工记录;(4)特种材料、工件(及附件)的生产许可证;(5)饰面砖样板件的粘结强度检测报告;第十条:质保期限:质保期为二年(以投标文件承诺的为准),自取得竣工合格证之日起开始计算二十四个月。在此期间,凡因装饰质量问题,由乙方免费进行保修。第十一条:售后服务措施一、服务措施:1、在保修期内当甲方值班人员发现问题通知乙方后,乙方人员应在24小时内赶到甲方现场进行处理,并做好问题处理记录。2、在保修期内,若紧急情况发生后,乙方应能及时赶到甲方现场进行处理。第十二条:违约责任:1、因乙方原因,不能按合同约定的时间
38、竣工,应向甲方支付1000元/天的误期赔偿费;2、因乙方原因达不到合同约定的工程质量要求,应无条件返工并承担所有费用。因货物的质量问题发生的争议,由甲方委托具备该类产品质量检测资格的相关部门进行质量鉴定,该鉴定的结论是最终的,甲乙双方均应当接受。若检测结果达不到招标文件要求的标准及乙方投标文件承诺的质量标准,造成的一切损失由乙方负责。3、因甲方责任及不可抗力,工期相应顺延。第十三条:合同纠纷处理:本合同在履行过程中发生争议时,双方本着友好合作的原则协商解决,协商不成时,任何一方可到洛阳市西工区人民法院提起诉讼。本合同一式伍份,具有同等法律效力,甲方叁份,乙方贰份。甲方(公章):_乙方(公章):
39、_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日工程工程合同篇4发包人(全称):(以下简称甲方)承包人(全称):(以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就建设工程施工事项协商一致,订立本合同。一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、备注:二、工程承包范围1、钢结构工程的制作、安装。(见附表图纸,以预算单中的项目为准)2、不含土建、防火及其它附属项目。三、合同工期本工程在预付款到位,且钢结构工程具备施工条件,开工日期年月日,竣工日期为年月日,合同工期总天数天。四、质量标准工程质量标准
40、:依据钢构有关验收规范合格。五、合同价款工程总造价:大写:¥:六、合同价款支付;1、合同签订三日内,甲方应付工程总造价的%给乙方作工程预付款。2、钢架安装完成三日内,甲方再付工程总造价的%给乙方作钢构件材料款。3、工程施工完毕验收合格,三日内甲方再付工程总造价的%给乙方作工程尾款。七、发包人工作1、委派2、工程开工前,甲方为乙方提供三通一平,水电供至建筑物中心五十米以内,并承担费用,有条件为乙方提供住宿便利。3、应办理开工前的各种文件及其它施工所需证件。4、有义务协调地方关系,保证工程正常施工,如有当地干扰或不法收费,应承担责任。八、承包人工作1、委派为工地代表,联系方式;2、严格按图纸进行制
41、作安装。3、进入工地遵守甲方规章制度,承担自身造成的事故及因此发生的费用。4、保证施工场地清洁,符合环境卫生管理的有关规定,完工前清理好现场。九、工程变更1、施工中甲方需对原工程设计进行变更,应提前七天以书面形式向乙方发变更通知,因变更导致合同价款的增减及造成的乙方损失由甲方承担,延误的工期应相应顺延。2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更,乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料的换用,须经甲方同意。3、乙方在工程变更确定后7天内,提出变更工程价款的报告,经甲方确认后调整合同价款,与工程款同期支付。十、竣工验收工程竣工,乙方向甲方提供竣工验收报告后三日内,由甲
42、方组织工程验收,如不组织验收,视为竣工验收报告已被认可和该工程合格。甲方并承担工程保管及一切意外责任。十一、竣工结算甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后三日内,给予确认并支付工程竣工结算价款,乙方收到竣工结算价款后三日内将竣工工程交付甲方。十二、违约1、甲方不按本合同第六条约定的时间和数额支付工程款,甲方应从约定应付之日起向乙方支付应付款的贷款利息,并承担停工或工期延误及其损失责任。2、双方中任何一方违约,即向对方支付工程总造价的3的违约金。3、发生合同纠纷,甲乙双方协商解决,协商不成,由乙方所在地职能部门解决。十三、不可抗力1、发生不可抗力造成工程施工困难,如雨、雪天气,自然灾害工期延
43、误。2、发生不可抗力造成合同履行困难,双方友好协商解决。十四、其它条款:十五、本合同自签章之日起生效,该工程结算完毕后,本合同即告终止。十六、本合同一式份,甲乙双方各执份。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日工程工程合同篇5需方:公司(以下简称甲方)供方:公司(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法和其他相关法律、行政法规之规定,根据甲方与公司签订的编号为【】的墙纸战略采购协议书的约定,为使甲方在各地的房地产开发用户(在本合同为公司,以下简称“实际用户”)获得高品质的建设材料,甲、乙双方本着平等互利、诚实信用的原则,经协商一致,就甲方向乙方订购墙纸(以下简称“墙纸”或“货物”)一批,用于实际用户的项目建设,双方同意签订如下采购合同条款并共同遵守:一、货物描述、数量及价格:货币单位:人民币元使用区域材质型号规格图片数量单价总金额合计注:以上单价均已包含材料费、生产、检验、技术资料、配件、包装、装车、运输、卸货至实际用户指定地点、指导安装、调试配合、税金等最终交货验收前的所有费用及保修费用,还包括因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训等费用。二、质量标准及保证1.乙方在交货时应提供产品相关质量检验报告,阻燃证明。甲方按乙方提