1、劳 务 分 包 合 同合同名称： XXX项目XX工程劳务分包合同 合同编号：机筑劳务项目（201X）XX号签订日期： 年 月 日劳务分包合同工程承包人：中铁二局机械筑路工程有限公司（以下简称“甲方”）劳务分包人： 公司（以下简称“乙方”）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就 工程劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。1乙方资质情况营业执照号码： 发证机关： 经营范围： 资质证书号码： 发证机关： 资质专业及等级： 安全生产许可证号码： 发证机关： 税务登记证号码： 发证机关： 准入证书号码： 联系地址： 2乙方工作
2、对象及提供劳务内容工程名称： 工程地点： 工程范围： 劳务工作内容： 3劳务分包工作期限3.1 开始工作日期： 年 月 日，结束工作日期： 年 月 日，总日历天数为： 天。乙方应按甲方下达的施工生产计划编制劳动力计划，确保整体施工形象进度。若项目建设单位（以下简称“业主”）有工期调整，乙方要服从甲方的整体安排。3.2 乙方应严格按甲方施工组织设计和总体进度计划安排施工，投入相应的管理和技术人员，服从甲方统一指挥、调度。4质量标准乙方完成的工程应符合业主、设计及国家相关规定和验收标准的要求，工程质量为合格。5双方驻地代表5.1 甲方委派 ，职务： ，为履行本合同的代表（附法定代表人授权委托书）。
3、5.2 乙方委派 ，身份证号码： ，职务： ，为履行本合同的代表（附法定代表人授权委托书）。6履约担保6.1 乙方履行本合同义务的履约保证金为人民币 元，在订立本合同时由乙方一次性交纳到甲方财务部门。 6.2 在本合同履约过程中，乙方出现违规、违约事项时，甲方直接在乙方交纳的履约保证金中扣除罚金、违约金，乙方必须在一个月内补足本合同约定的履约保证金，否则视为乙方违约，甲方有权责令乙方退场或追究乙方违约责任。6.3 乙方履行完本劳务分包合同义务后，甲方一次性将应当返还给乙方的履约保证金无息返还乙方。 7甲方义务7.1 组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施项目管理和施工
4、技术各项工作，对工程的质量、安全、工期、环境保护向业主负责。7.2 向乙方提供施工场地，负责办理施工前期准备工作。7.3 向乙方提供施工所需施工图和有关技术资料，负责技术交底、施工控制测量、工程试件取样及试验、编制施工组织设计、下达施工进度计划、统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。7.4 根据施工安排按本合同第10条约定组织采购和供应乙方施工所需的甲供材料。7.5 负责现场施工技术指导和管理、验工计价、甲方供应材料核算和编制竣工文件等工作。7.6 指派工程技术人员和现场管理人员，全过程管理乙方现场施工技术、工程质量、安全及文明施工、环境保护等。7.7 定期检查乙方的进度、质量、安全及文明
5、施工、环境保护和劳动力、技术人员到位情况，建立履约检查档案。7.8 选派具有爆破资格的人员领取乙方使用的火工材料，指导爆破作业，收回当班剩余火工材料。7.9 拨付劳务费，监督乙方发放劳务工工资或根据乙方书面委托代乙方发放劳务工工资（不接受委托代扣保险和其他费用）。7.10 负责协调施工现场工作。7.11 甲方应当在收到乙方的完工报告后 天内组织验收。8乙方义务8.1 乙方必须保证向甲方输出的每一名劳务人员均是按照中华人民共和国劳动合同法、劳动法及国家有关法律、法规与每个劳务工签订了劳动合同，并按法律法规办理了相关保险，抄送甲方备案。8.2 接受甲方的岗前培训，组织有关人员参加甲方技术交底会和安
6、全教育活动，施工操作必须服从甲方的统一指挥。8.3 组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度。8.4 根据甲方施工组织设计总进度计划的要求，每月25日前提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述施工计划相适应的劳动力安排计划，报甲方统筹安排下达下月项目实施性施工计划。8.5 严格按照甲方总工程师签发的施工图纸、国家、行业现行的施工及验收规范、质量评定标准、甲方编制的施工组织设计和技术交底资料组织施工，确保施工质量；科学安排作业计划，协调组织足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严
7、格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。承担由于自身责任造成的质量缺陷修复、返工、工期延误、安全事故、现场脏乱造成的损失及有关部门的处罚。8.6 施工中发现施工技术交底与施工实际不符或施工技术交底有误，应立即向甲方提出，经甲方确认许可后，方可继续施工。8.7 自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时对其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗等情况的检查；主动与现场其他施工单位配合，接受甲方协调。8.8 服从甲方工程技术人员和现场管理人员的质量监督和管理，严禁偷工
8、减料，确保工程质量。乙方违反以上内容，甲方现场人员有权责令乙方无条件返工，并由乙方承担全部返工费用，如乙方拒不返工或返工后仍达不到验收标准的，甲方有权选择：8.8.1 解除合同并追究乙方违约责任。8.8.2 追究乙方违约责任并由乙方继续按要求施工。8.9 按甲方要求提供相关资料，配合甲方办理交工验收。8.10 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线及已完工程的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方承担由此引起的一切经济损失及有关部门的处罚。8.11 服从甲方转发的业主及监理工程师的指令。8.12 乙方施工完毕，应通知甲方验收，甲方的验收结论不免除乙方应承担的施工质量责任，当甲方与业主间的隐蔽
9、工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，由乙方承担修复责任，费用及工期均不予调整，并承担由此导致甲方的相关损失。8.13 乙方必须为其向甲方输出的劳务从业人员办理工伤保险及其他社会保险，以及为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，支付保险费用，相关资料报甲方备案，否则若产生工伤及劳动保险等意外事故，其费用由乙方全部承担。8.14 乙方保证其向甲方输出的劳务从业人员必须满足业主或相关管理单位要求的资格证、上岗证等从业证书，如不能满足，甲方可委托有资质的培训机构代为培训，其培训费用由乙方承担。8.15 按照国家税法、行政法规的规定主动交纳除营业税、城市建设维护费和教育费附加外的有关税
10、、费。因乙方未交纳相关税、费造成的后果均由乙方承担。8.16 乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人；否则，甲方有权选择：8.16.1 解除合同并追究乙方违约责任。8.16.2 追究乙方违约责任并由乙方继续按约施工。8.17 乙方必须保证其主要管理人员未经甲方同意严禁随意更换。9安全文明施工9.1 乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按照施工安全操作规程作业，遵守安全生产的各项规章制度，杜绝违章作业，确保安全生产，避免发生伤亡事故。9.2 乙方特殊工种必须持证上岗，指派专人负责安全工作，配备足够的专职安全员。特殊作业人员及安全员未经甲方批准不得随意更换。9.3 甲方不得要求乙方违
11、反安全管理规定施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及费用。9.4 施工中如发生伤亡事故，乙方必须立即报告甲方，由甲方报告上级主管部门和当地安全生产监督管理部门，同时按国家有关法律、行政法规处理事故。所发生的费用及由此造成的损失由事故责任方承担。9.5 乙方在施工现场应维护甲方统一设置的照明、警示标志牌和其它的防护设施、标志；如甲方设置的防护设施、标志，乙方应妥善保管，严禁损坏，如有损坏，由乙方立即恢复；因乙方恢复不及时造成的损失由乙方承担。乙方劳务人员的安全防护用品，由乙方按国家相关规定配置，并承担费用。9.6 施工中，发现有动力设备、高压电线路、地下管道、压力容器、易燃易爆品、
12、有毒有害物体等情况需要特殊防护的，乙方必须及时通知甲方共同采取可靠的防护措施，确保施工安全。9.7 甲方有权对乙方的安全操作、工序质量和文明施工进行监督、检查，乙方必须积极配合，及时整改查出的问题，否则甲方有权勒令停工整改或由乙方承担违约责任。9.8 领取和使用爆炸物品必须严格遵守施工现场爆炸物品安全管理实施办法，如有违反由乙方及相关人员承担相应法律责任。9.9 按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好责任区的治安保卫和消防工作。9.10 保护好施工现场周围的农田、道路、河流、果林等不受污染或损害，对乙方不按相关规定、要求进行施工造成的农田、道路、河流
13、、果林等环境污染或损害，由乙方负责处理并承担相应费用。9.11 施工时如发现文物古迹，不得移动和藏匿，应暂时停止作业，保护好现场，防止文物流失，并立即将有关情况报告甲方及当地文物保护部门。9.12 对本合同范围内的工程的文明施工标准，按国家、业主及甲方的相关规定、要求执行。10材料供应10.1 本合同范围内的工程使用的钢材、木材、水泥、沥青、厂拌混凝土、砂、石、外加剂等构成工程实体的全部材料和火工产品（定义为：甲供材料）由甲方按乙方劳务工程量和有关额定消耗量组织采购和供应;甲供材料乙方不得倒卖;甲供材料未经甲方授权乙方不得自行采购使用。10.2 乙方根据施工进度提前10天向甲方报送材料供应申请
14、计划，由甲方按时供应到现场。如需卸车，卸车费用及场内二次搬运费由乙方承担；如发现质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时提出，甲方负责处理。乙方按甲方的规定对材料妥善保管、合理使用甲方供应的材料。10.3 甲方供应材料（甲供材料）的名称、规格、供应单价及限额见附件3。10.4 本合同范围内的工程材料实行限额领料制度，乙方在施工过程中，应注意节约材料，严禁浪费。若因管理使用不当造成甲供材料超耗时，乙方按甲方供应价的 倍承担甲供材料超耗的经济责任，在验工计价时扣除；因管理优化而有甲供材料节约时，甲方将甲供材料节约量价值的 %作为管理考核奖励给乙方。10.5 甲方在对乙方进行计价支付时，必须
15、对乙方领用的材料进行消耗核算，及时发现甲供材料的使用情况，按期兑现奖罚措施，提高管理效益。11机具设备供应本合同范围内工程所需机具设备由甲、乙双方按照平等自愿、有偿使用的原则共同组织。如乙方愿意使用甲方组织的机具设备，必须完善手续、妥善保管、合理使用，并承担使用费用以及因乙方责任造成的损坏或丢失的修理、赔偿责任。甲方机具设备价值及使用单价表见附件4。12劳务费用及计量支付12.1 本合同为单价包干合同，除另有约定外，劳务分包单价均已包括了为实施和完成劳务工作所需的劳务费、进出场费、小型临时设施费、除甲供材料外的所有材料费、人工费、机具设备使用费、质检（自检）费、水电费、缺陷修复费、生活设施费、
16、管理费、保险费、税费（不含营业税、城市建设维护费和教育费附加）、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和履行本合同所发生的一切风险。劳务分包单价及工作内容详见附件2工程项目劳务分包费用单价表及附件1项目劳务分包工作合同书特别条件协议书。12.2 本合同劳务分包单价除双方另有约定外，均为一次包干，不再调整。12.3经甲乙双方共同确认：各工序工作完成后，甲、乙双方必须及时派人进行已完工程收方签认工作，形成已完工程量清单；经甲乙双方收方人员签认，甲方安质、工程、成本部门负责人复核，甲方项目总工程师审核的已完工程量清单，是进行劳务分包计量的唯一依据。未经甲方认可，乙方超出甲方总工程师签发的施工
17、技术交底图范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。12.4乙方必须按时将签认手续完善的已完工程量清单及有关资料，交甲方成本部编制验工计价表，并经甲方物资设备、安质、成本、财务、工程等部门负责人、甲方总工程师复核，由甲方项目经理审核、签发，作为劳务费用的支付依据。12.5 甲方不向乙方提供预付款。12.6甲方预留劳务费用当期验工计价总额的5%作为施工质量保证金，根据乙方施工工程的质量评定结果，甲方在工程交工验收后按业主返还质量保证金的比例，一个月内同等比例无息返还乙方。12.7 劳务分包工程完工后，根据签认手续完善的已完工程量清单、工程项目劳务分包费用单价表相应劳务分包单价和补充单价（如
18、果有）编制“末次验工计价表”，经甲、乙双方确认后，签订清算协议，作为双方末次清算的依据。13违约责任13.1 当发生下列情况之一时，由甲方承担违约责任：13.1.1甲方违反本合同第12条的约定，在资金允许的情况下，无故拖欠应支付乙方的劳务费用，应向乙方承担拖欠费用 %的违约金；13.1.2甲方不履行或不按约定履行合同义务时，甲方向乙方支付违约金 元。13.2当发生下列情况之一时，由乙方承担违约责任：13.2.1乙方因自身原因延期交工的，向甲方支付 元/天的违约金；13.2.2 乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，乙方向甲方支付 元的违约金；13.2.3 如乙方拒不履行违约责任或工期、质量不
19、能满足甲方要求，甲方有权调整乙方施工任务。13.2.4 当乙方管理人员不到位、劳务人员不服从甲方管理人员指挥，危及工程质量、安全生产、文明施工、环境保护和社会治安等，每发生一次乙方向甲方支付 元的违约金。13.2.5 当乙方违反施工现场爆炸物品安全管理实施办法规定，每发生一次乙方向甲方支付 元违约金。13.2.6 禁止乙方将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，甲方有权终止合同；同时乙方向甲方支付 元的违约金，并承担由此造成的损失。13.2.7 乙方施工进度明显落后于计划，且已无法保证工期要求时，乙方向甲方支付 元的违约金；同时，甲方有权根据具体情况决定是否终止合同。13.2.8 乙方
20、不履行或不按约定履行合同义务时，乙方向甲方支付违约金 元，并赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的工作时间不予顺延。13.3 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。14争议14.1 甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定由甲方法人机构所在地的成都铁路运输法院诉讼解决。14.2 发生争议后，除下列情况或本协议约定的其他情形外，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：14.2.1 单方违约导致合同确已无法履行。14.2.2 调解要求终止合同，且为双方接受
21、。14.2.3 法院裁决合同终止或解除。15不可抗力15.1 本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。如总包合同中未定义，则指：战争、动乱、自然灾害、非双方责任造成的爆炸或火灾等。本合同所称的不可抗力事件须由业主或保险公司或权威部门认定。15.2 不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方认为乙方应当暂停施工时，乙方应予以配合。不可抗力事件结束后48小时内乙方须向甲方通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向甲方项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，乙方应向甲
22、方提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。15.3 因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：15.3.1 工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及甲供材料和待安装的设备的损害由甲方承担。15.3.2 甲方和乙方的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；15.3.3 乙方组织的机具设备损坏及停工损失，由乙方自行承担。15.3.4 甲方组织给乙方使用的机具设备的损失，由甲方承担，但不承担乙方的任何停窝工损失。15.3.5 停工期间，除甲方书面要求乙方留驻施工现场的管理人员及保卫人员的费用由甲方承担外，其他人员费用由乙方承担。15.3.6 工程所需的抢险
23、、清理、修复费用，由甲方承担。15.3.7 延误的工作时间相应顺延。15.4 乙方延迟履行合同期间发生不可抗力的，所发生的一切费用由乙方承担，同时不能免除乙方延迟履行合同的相应责任。16合同的变更及解除16.1 本合同依据的工程项目有所变动，致使约定的条款发生变化时，双方应及时变更或签订补充合同。16.2 甲方视现场实际情况有权调整乙方的施工内容，乙方无条件服从。16.3 经甲乙双方协商同意后，可变更或解除合同。16.4 乙方将本劳务工程转包、分包时，甲方有权解除合同。16.5 乙方连续两个月未完成施工进度计划或施工进度明显落后于计划，无法保证工期要求时，以及乙方劳务作业质量在甲方书面警告后仍
24、不能达到合同要求时，甲方有权解除合同，乙方应无条件退场，并由乙方承担违约责任，不得阻止其他队伍进场施工。退场发生的相关费用由乙方承担。16.6 乙方没有完全履行本合同义务之前，若遇甲方与业主的总包合同或专业分包合同终止或解除，甲方应通知乙方终止或解除本合同。乙方接到通知后 天内组织劳务人员撤离现场，甲方支付乙方已完合格工程的劳务费用。16.7 不可抗力致使本合同无法履行，或因业主原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。16.8 合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
25、17合同的生效与终止本合同经双方签字盖章后生效，在双方完成各自承担的工作内容，并经验收合格及缺陷责任期届满且竣工结算费用支付完毕即告终止。18补充协议本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议与本合同不一致处，以补充协议为准。19合同份数本合同正本 份，双方各执 份；副本 份，甲方 份，乙方 份。20合同附件附件1：项目劳务分包合同书特别条件协议书附件2：工程项目劳务分包费用单价表附件3：甲方供应材料（甲供材料）单价、限额表附件4：甲方机具设备价值及使用单价表甲方： 乙方：地址： 地址：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：开户银行： 开户银行：帐号： 帐号：合同订立地点：合
26、同订立日期： 年 月 日附件1： 工程项目劳务分包合同书特别条件协议书合同编号： 劳务-XXX 甲 方：公司地址：电 话： 乙 方： ；公司地址： 鉴于 （以下简称业主）授权(中铁二局股份有限公司)总包商执行 建设项目第 合同段（以下简称主合同）。 鉴于总包商将合同段内工程指令给甲方施工。 鉴于乙方已有充足的机会对整个施工现场进行了考察； 鉴于乙方愿意按照本协议条款之规定接受劳务分包； 双方特于 年 月 日在甲方公司签署本协议。本协议是主合同的补充，系甲乙双方合同文件的一部分。一、工序工作内容：二、各工序单价费用构成：1、2、三、其它应说明的事项1、甲方： 乙方：地址： 地址：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：开户银行： 开户银行：帐号： 帐号：合同订立地点：合同订立日期： 年 月 日附件2：工程项目劳务分包费用单价表序号细目名称单位单价（元）备注附件3：甲方供应材料（甲供材料）单价、限额表序号材料名称单位单价（元）限额系数备注附件4：甲方机具设备价值及使用单价表序号机具设备名称规格及型号单位价值（元）使用单价（元）备注THANKS !致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载，资料仅供参考
